Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Testnevelési Egyetem Kivitelezés II. A ütem
EKR001106802018
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés kivitelezési munkáira - II.A ütem, Csörsz tömb”
1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2–6. szám alatt lévő ingatlan (4818/4 hrsz) területével alkotott tömb, valamint a telek körüli közterületek (Hegyalja út, Alkotás utca, Győri út, Csörsz utca)
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:
Alapfeladat:
— 12 300 m nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:
Alapfeladat:
— 12 300 m nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok és mélygarázs épület építése, melyből a sportcsarnok nettó alapterülete 5 757 m és 1 700 fő befogadó képességű. Az épület építése magában foglal előregyártott és monolit vasbeton szerkezetépítési, 230 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkákat, 1 500 férőhelyes mobil lelátó építését, sporttechnológiai szerelési munkákkal beépített sportszerek beépítését, közműépítés, környezetrendezési munkákat,
— A sportcsarnokban 2 200 m-en készül sportpálya felület beépített sportfelszerelésekkel, valamint elhelyezésre kerül cca. 1 100 m-es edzőterem a funkciókhoz szükséges kiszolgáló egységekkel, öltözőkkel, vizesblokkokkal, beépített sportszerekkel,
— A mélygarázs befogadó kapacitása min. 200 fh gépkocsi beálló,
— A sportcsarnok és mélygarázs épület 2 350 m acél szerkezetű tetőfelülettel készül, amely egyenes rétegrendű műanyag lemez vízszigetelést tartalmaz,
— Porta épület építése, portaszolgálati, trafó, hulladéktároló funkciók elhelyezésével,
— 400 m-es futókörű 8 sávos szabadtéri atlétikai pálya atlétikai sportok számára beépített sportszerekkel, 350 fh fedett lelátó épülettel és sportvilágítással,
— 200 fh lelátó építése az opcióban megvalósuló műfüves futball pályához,
— Cca. 1 100 m szabadtéri teniszpálya építése beépített sportszerekkel,
— Fedett kerékpár tároló és motor parkoló, teremgarázs kialakítása,
— Teljes telken belüli közmű hálózat, út és térburkolat, kert, kerítés, kolonád kiépítése,
— Napelemes rendszer megvalósítása,
— Összes meglévő létesítmény részleges, vagy teljes bontási munkái,
— A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és a Csörsz utcai és Győri út parkolók kialakításával.
Opciós feladat:
— 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,
— 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése beépített sportszerekkel,
— Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához.
A kivitelezési munkák tartalmaznak szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közműépítést, környezetrendezési munkákat és sporttechnológiai szerelési munkákat is.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata:
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név):
“1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap):”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap):”
Minőségi kritérium (név):
“1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap):”
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 43
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
“— 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,
— 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített...”
A lehetőségek leírása
— 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,
— 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,
— Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához.
Az opciós tételek a szerződéskötéstől számított 365 napon belül rendelhetőek meg.
A tételek külön szükséges a szerződésben meghatározottak alapján.
Többet mutasson Leírás
További információk:
“III.2.2) folyt:
A nyertes aj.tevő kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban havonta részszámla benyújtására jogosult (30 db részszámla) valamint az utolsó...”
További információk
III.2.2) folyt:
A nyertes aj.tevő kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban havonta részszámla benyújtására jogosult (30 db részszámla) valamint az utolsó hónap (műszaki átadás átvétel lezárása) von.ban 1 db számla benyújtására jogosult. A próbaüzem idejére össz 4 db számla (az utolsó a végszámla) (Az opciós tételek von.ban külön részszámlák, azaz 3 db részszámla benyújtására jogosult.)
Részl: KD-ban.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 8- § i) pont ib) alpontja valamint a 10. § g) pont gb) alpontja vonatkozásában a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja helyett a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja az irányadó.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:
A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Öntisztázás: Kbt.64.§.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) kell előzetesen igazolnia (321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. α pontjának kitöltése), azonban az ig.-ok benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)-(7)) Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk.igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al
Az ig./nyil. tartalmazza min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.
A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak
Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor
Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/szervezetek(különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az Ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe
Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állásinyil.-a.
Ha az M.2.a)-M.2.d) pontokra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt.szerint a felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ság szerző végzettség/gyakorlat egyéb dok. nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jog.ságot - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód -a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) bek.re.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:
A) legalább 1 db, legalább 7 000 m nettó alapterületen megvalósult építmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely magába foglalt alapozási, előregyártott és monolit vasbeton szerkezetépítési, acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, külső környezetrendezési és közműépítési munkákat.
B) legalább 1 db legalább 3 800 m nettó alapterületen megvalósult, legalább 1 100 fő befogadó képességű, legalább 1 200 m alapterületű sportpálya felülettel rendelkező létesítmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely magában foglalt legalább 170 tonna acélszerkezet kivitelezési munkát is, és a referencia legalább tartalmazott szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közműépítést, környezetrendezést és sporttechnológiai szerelési munkákat is.
C) legalább 1 700 m2 acélszerkezetű tetőn végzett egyenes rétegrendű műanyag lemez vízszigetelés referenciával.
D) legalább 1 db legalább 40 gépkocsi beállóval rendelkező mélyparkoló építési munkákra vonatkozik.
Az M/1. pontban felsorolt (A-D pontok) köv.eknek megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt A-D pontok szerinti egyes minimumköv.ek értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók! 1 referenciával több alk.-i köv. is igazolható.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.
M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
A) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
B) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
C) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
D) min. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
1 szakember csak 1 követelményt igazolhat
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (n.sz.e) 20 %-a
Teljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 5 %-a
Jólteljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 5 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg: 15 %, biztosíték nyújtása mellett (mértéke: igényelt előleg és a telj. ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összeg különbözete, a Kbt. 135. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve)
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5,6,8 bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.
Tartalékkeret: 5 %
Von.főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII. tv.
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Számlázás: összesen 37 db részszámla + 1 db végszámla benyújtására van lehetősége nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint:
Folyt.: II.2.14) pont
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-08-06
13:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-08-06
15:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001106802018)
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a...”
1. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
3. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
Az 1. értékelési szempont részszempontjai (1.1-1.3) esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 2. értékelési szempont: a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. A részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
7. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás megjelenését követő 10. munkanapon 9:00 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Kettinger Tíme, tel.: +36 307693628)
8. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
— a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
— a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)
— a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap)
11. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (1 milliárd HUF/év és 250 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
13. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása
14. Ajánlati biztosíték mértéke: 10 millió HUF. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása
14. Ajánlati biztosíték mértéke: 10 millió HUF. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 10032000-00334679-00000000 számú bankszámlára átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
15. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
16. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
17. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter – 00875.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
19. A felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidő az opciós mennyiség megrendelése esetén is irányadó. (30 hó kivitelezés + 1 hó műszaki átadás átvétel + 12 hó próbaüzem.)
20.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
22.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
23.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
24.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
25.) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja az alábbi szakemberek meglétét:
— 1 fő, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján BE koordinátor szakember
— 1 fő tűzvédelmi szakember
— 100 fő dolgozói létszámonként 1 fő munkavédelmi szakember
— 50 fő dolgozói létszámonként 1 fő munkahelyi elsősegélynyújtó szakember
26.) Ajánlatkérő 19.7.2019 napján 9:00 óra kezdettel a helyszínen (1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2–6.) nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart. A kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel az EKR-ben.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 128-311741 (2019-07-02)
További információk (2019-08-02)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 128-311741
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-08-06 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-09-16 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-08-06 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-09-16 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
További információk (2019-09-13) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés kivitelezési munkáira – II.A ütem, Csörsz tömb”
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-09-16 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-09-30 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-09-16 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-09-30 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
Régi érték
Szöveg: Juhász
Új érték
Szöveg: Bárdos
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
Régi érték
Szöveg: Viktória
Új érték
Szöveg: Gabriella
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
Régi érték
Szöveg: juhasz.viktoria@tf.hu Új érték
Szöveg: bardos.gabriella@tf.hu Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
Régi érték
Szöveg: +36 14879200
Új érték
Szöveg: +36 303582680
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő fax
Régi érték
Szöveg: +36 13566337
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Üres új érték
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-09-30 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-10-10 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-09-30 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-10-10 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást az I. szakasz I.1) Kapcsolattartó adatai, a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve...”
Ajánlatkérő a felhívást az I. szakasz I.1) Kapcsolattartó adatai, a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
További információk (2019-10-09) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Kapcsolattartó személy: Bárdos Gabriella
Telefon: +36 303582680📞
E-mail: bardos.gabriella@tf.hu📧
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-10-10 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-10-18 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-10-10 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-10-18 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
Régi érték
Szöveg:
“Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses...”
Szöveg
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (n.sz.e) 20 %-a
Teljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 5 %-a
Jólteljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 5 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg: 15 %, biztosíték nyújtása mellett (mértéke: igényelt előleg és a telj. ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összeg különbözete, a Kbt. 135. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve)
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5,6,8 bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.
Tartalékkeret: 5 %
Von.főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII. tv.
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Számlázás: összesen 37 db részszámla + 1 db végszámla benyújtására van lehetősége nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint:
Folyt.: II.2.14) pont
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses...”
Szöveg
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (n.sz.e) 20 %-a
Teljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 3 %-a
Jólteljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 3 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg: 15 %, biztosíték nyújtása mellett (mértéke: igényelt előleg és a telj. ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összeg különbözete, a Kbt. 135. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve)
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5,6,8 bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.
Tartalékkeret: 5 %
Von.főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII. tv.
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Számlázás: összesen 37 db részszámla + 1 db végszámla benyújtására van lehetősége nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint:
Folyt.: II.2.14) pont
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-10-18 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-11-06 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-10-18 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-11-06 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a III.2.2) pont "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek", a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek...”
Ajánlatkérő a felhívást a III.2.2) pont "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek", a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2019-11-06 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-11-19 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-11-06 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-11-19 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-11-19 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-11-26 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-11-19 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-11-26 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-11-26 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2019-12-09 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-11-26 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2019-12-09 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a III.2.2) pont "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek", a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek...”
Ajánlatkérő a felhívást a III.2.2) pont "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek", a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-12-09 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-01-20 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-12-09 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2020-01-20 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek módosításra.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-01-20 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-02-14 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-01-20 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2020-02-14 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A további módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
Régi érték
Szöveg:
“Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses...”
Szöveg
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (n.sz.e) 20 %-a
Teljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 3 %-a
Jólteljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 3 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg: 15 %, biztosíték nyújtása mellett (mértéke: igényelt előleg és a telj. ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összeg különbözete, a Kbt. 135. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve)
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5,6,8 bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.
Tartalékkeret: 5 %
Von.főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII. tv.
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Számlázás: összesen 37 db részszámla + 1 db végszámla benyújtására van lehetősége nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint:
Folyt.: II.2.14) pont
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max 15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses...”
Szöveg
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: napi mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,15%/nap, max 15%
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (n.sz.e) 20 %-a
Teljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 3 %-a
Jólteljesítési bizt.: mértéke a n.sz.e 3 %-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg: 15 %, biztosíték nyújtása mellett (mértéke: igényelt előleg és a telj. ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összeg különbözete, a Kbt. 135. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve)
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5,6,8 bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.
Tartalékkeret: nettó 200 000 000 Ft
Von.főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII. tv.
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Számlázás: összesen 37 db részszámla + 1 db végszámla benyújtására van lehetősége nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint:
Folyt.: II.2.14) pont
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-02-14 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-02-28 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-02-14 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2020-02-28 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a III.2.2) pont "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek", a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek...”
Ajánlatkérő a felhívást a III.2.2) pont "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek", a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani. A további módosított közbeszerzési illetve műszaki dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-02-28 📅
Idő: 13:00
Új érték
Dátum: 2020-03-10 📅
Idő: 13:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-02-28 📅
Idő: 15:00
Új érték
Dátum: 2020-03-10 📅
Idő: 15:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében...”
Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje", illetve a IV.2.7) pont "Bontás dátuma" tekintetében kívánja módosítani.
A módosított közbeszerzési dokumentumok 19.2.2020 napján az EKR-be feltöltésre kerültek.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-09-01) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 18 048 960 126 💰
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2–6. szám alatt lévő ingatlan (4818/4. hrsz.) területével alkotott tömb, valamint a telek körüli közterületek...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2–6. szám alatt lévő ingatlan (4818/4. hrsz.) területével alkotott tömb, valamint a telek körüli közterületek (Hegyalja út, Alkotás utca, Győri út, Csörsz utca)
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:
Alap feladat:
— 12 300 m nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:
Alap feladat:
— 12 300 m nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok és mélygarázs épület építése, melyből a sportcsarnok nettó alapterülete 5 757 m és 1 700 fő befogadó képességű. Az épület építése magában foglal előregyártott és monolit vasbeton szerkezetépítési, 230 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkákat, 1 500 férőhelyes mobil lelátó építését, sporttechnológiai szerelési munkákkal beépített sportszerek beépítését, közműépítés, környezetrendezési munkákat,
— A sportcsarnokban 2 200 m-en készül sportpálya felület beépített sportfelszerelésekkel, valamint elhelyezésre kerül cca. 1 100 m-es edzőterem a funkciókhoz szükséges kiszolgáló egységekkel, öltözőkkel, vizesblokkokkal, beépített sportszerekkel,
— A mélygarázs befogadó kapacitása min. 200 fh gépkocsi beálló,
— A sportcsarnok és mélygarázs épület 2 350 m acél szerkezetű tetőfelülettel készül, amely egyenes rétegrendű műanyag lemez vízszigetelést tartalmaz,
— Porta épület építése, portaszolgálati, trafó, hulladéktároló funkciók elhelyezésével,
— 400 m-es futókörű 8 sávos szabadtéri atlétikai pálya atlétikai sportok számára beépített sportszerekkel, 350 fh fedett lelátó épülettel és sportvilágítással,
— 200 fh lelátó építése az opcióban megvalósuló műfüves futball pályához,
— Cca. 1 100 m szabadtéri teniszpálya építése beépített sportszerekkel,
— Fedett kerékpár tároló és motor parkoló, teremgarázs kialakítása,
— Teljes telken belüli közmű hálózat, út és térburkolat, kert, kerítés, kolonád kiépítése,
— Napelemes rendszer megvalósítása,
— Összes meglévő létesítmény részleges, vagy teljes bontási munkái,
— A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és a Csörsz utcai és Győri út parkolók kialakításával.
Opciós feladat:
— 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,
— 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése beépített sportszerekkel,
— Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához.
A kivitelezési munkák tartalmaznak szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közműépítést, környezetrendezési munkákat és sporttechnológiai szerelési munkákat is.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 128-311741
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Testnevelési Egyetem Kivitelezés II. A ütem
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-08-14 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A vállalkozó neve és címe
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56813281
Postacím: Millennium köz 1.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302488171📞
E-mail: vallalkozas@zaev.hu📧
Fax: +36 92504195 📠
Régió: Magyarország🏙️
URL: http://www.zaev.hu🌏
A vállalkozó kkv
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 18 048 960 126 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Ismert alvállalkozó:
Zala-Elektro Kft. 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. Adószám: 11993025-2-20.
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a...”
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása
Ismert alvállalkozó:
Zala-Elektro Kft. 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. Adószám: 11993025-2-20.
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
Venni: Tervezési munkák, bontási munkák, felvonulás és organizációs munkák, dúcolás és földpartmegtámasztás, zsaluzás, álványozás,
Irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, alagcsövezés, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vb munkák, előregyártott
Szerkezetek beépítési munkái, falazás és egyéb kőműves munkák, fém- és egyéb könnyű épületszerkezet szerelése, vakolás és
Rabicolás, szárazépítési munkák, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém
Nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem), szigetelés,
Árnyékolók beépítése, közműcsatorna-építése, közlekedésépítési munkák, parkolástechnika építése, erősáramú munkák, gyengeáramú
Munkák, épületautomatikai munkák, tűzjelző kiépítési munkák, megújuló energiahasznosító berendezések, épületgépészeti munkák,
Felvonó építési munkák, rögzítések, tömítések beépítése, takarítási munkák, kert- és parképítési munkák, szabadtéri, szabadidő- és
Sportlétesítmények építési munkái, sporttechnológiai építési munkák, belsőépítészeti munkák, információs rendszerek építési munkái,
Akadálymentesítési munkák, konyhatechnológiai munkák részfeladatai.
“Ajánlattevők:
— WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1., adószáma:...”
Ajánlattevők:
— WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1., adószáma: 11469830244)
— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószáma: 10738885220) – Nyertes ajánlattevő
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2020/S 172-413171 (2020-09-01)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-08-09) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Alkotás Út 44
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Testnevelési Egyetem Kivitelezés II. A ütem
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2-6. szám alatt lévő ingatlan (4818/4 hrsz) területével alkotott tömb, valamint a telek körüli közterületek...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2-6. szám alatt lévő ingatlan (4818/4 hrsz) területével alkotott tömb, valamint a telek körüli közterületek (Hegyalja út, Alkotás utca, Győri út, Csörsz utca)
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:
Alap feladat:
- 12 300 m2 nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:
Alap feladat:
- 12 300 m2 nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok és mélygarázs épület építése, melyből a sportcsarnok nettó alapterülete 5 757 m2 és 1 700 fő befogadó képességű. Az épület építése magában foglal előregyártott és monolit vasbeton szerkezetépítési, 230 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkákat, 1 500 férőhelyes mobil lelátó építését, sporttechnológiai szerelési munkákkal beépített sportszerek beépítését, közműépítés, környezetrendezési munkákat.
- A sportcsarnokban 2 200 m2-en készül sportpálya felület beépített sportfelszerelésekkel, valamint elhelyezésre kerül cca. 1 100 m2-es edzőterem a funkciókhoz szükséges kiszolgáló egységekkel, öltözőkkel, vizesblokkokkal, beépített sportszerekkel;
- A mélygarázs befogadó kapacitása min. 200 fh gépkocsi beálló;
- A sportcsarnok és mélygarázs épület 2 350 m2 acél szerkezetű tetőfelülettel készül, amely egyenes rétegrendű műanyag lemez vízszigetelést tartalmaz;
- Porta épület építése, portaszolgálati, trafó, hulladéktároló funkciók elhelyezésével;
- 400 m-es futókörű 8 sávos szabadtéri atlétikai pálya atlétikai sportok számára beépített sportszerekkel, 350 fh fedett lelátó épülettel és sportvilágítással;
- 200 fh lelátó építése az opcióban megvalósuló műfüves futball pályához;
- Cca. 1 100 m2 szabadtéri teniszpálya építése beépített sportszerekkel;
- Fedett kerékpár tároló és motor parkoló, teremgarázs kialakítása;
- Teljes telken belüli közmű hálózat, út és térburkolat, kert, kerítés, kolonád kiépítése;
- Napelemes rendszer megvalósítása;
- Összes meglévő létesítmény részleges, vagy teljes bontási munkái;
- A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és a Csörsz utcai és Győri út parkolók kialakításával.
Opciós feladat:
- 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel;
- 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése beépített sportszerekkel;
- Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához;
A kivitelezési munkák tartalmaznak szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közműépítést, környezetrendezési munkákat és sporttechnológiai szerelési munkákat is.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2020/S 172-413171
A szerződés odaítélése A vállalkozó neve és címe
Postacím: Millennium Köz 1.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 18 048 960 126 💰
Kiegészítő információk További információk
“A hirdetmény VII.2.3) Áremelkedés pontjához:
A Szerződés meghatározott, Vállalkozó által kifejtett tevékenységek teljes körű elvégzéséért, illetve...”
A hirdetmény VII.2.3) Áremelkedés pontjához:
A Szerződés meghatározott, Vállalkozó által kifejtett tevékenységek teljes körű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen általános forgalmi adó nélkül számított 18 048 960 126,- Ft, azaz tizennyolcmilliárd-negyvennyolcmillió-kilencszázhatvanezer-egyszázhuszonhat forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére az alábbiak szerint:
Alapdíj: 17 539 317 116,- Ft (tartalékkeret nélkül)
Opciós díjak:
1. - 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel: 159 641 142,- Ft
2. - 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése beépített sportszerekkel: 206 530 257,- Ft
3. - Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához: 143 471 611,- Ft
Tartalékkeret: nettó 200 000 000,- Ft (azaz kétszázmillió forint)
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2021. július 28. napja
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 156-411325 (2021-08-09)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-19) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 18 048 960 126 💰
Kiegészítő információk További információk
“VII.2.1) pont folyt.
3.5. Vállalkozó jelen II. számú szerződésmódosítás 3.4. pontjában szereplő határidőre vállalja a Buda II. mentőállomás...”
VII.2.1) pont folyt.
3.5. Vállalkozó jelen II. számú szerződésmódosítás 3.4. pontjában szereplő határidőre vállalja a Buda II. mentőállomás generálkivitelezési munkáinak elvégzését, valamint ehhez kapcsolódóan az Alapszerződés műszaki tartalmát érintő módosítások kivitelezését a Megrendelő által biztosított kiviteli tervdokumentáció alapján. A jelen. 3.5. ponthoz tartozó részletes műszaki leírást a jelen II. számú szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.
3.6. Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult. Az előzetes, írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintik szerződő felek a jelen II. számú szerződésmódosítás Megrendelő általi aláírásával.
3.7. A kivitelezés teljesítési helye: Az Alapszerződés szerinti Építési Terület, valamint az 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 56-58. szám alatt lévő, a földhivatali nyilvántartásban Budapest belterület 4818/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanrész (Építési Terület 3), amely a Mentőállomás területének feleltethető meg.
3.8. A Megrendelő az Építési Terület 3-t a Vállalkozó által az ajánlattétel során megtekintett, megismert, kiürített állapotban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A nem a Megrendelő vagyonkezelésében álló, a kivitelezéshez szükséges terület (közterület) birtokbavételének megszervezése, a szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége, ha ez szükséges. A közterület használati díj a Vállalkozót terheli. Az Építési Terület 3 kizárólag a kivitelezési és bontási munkák elvégzésének céljára, illetve azzal összefüggésben álló organizációs célokra használható.
3.9. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót az Építési Terület 3 feletti birtoklási, használati jog kizárólag a jelen II. számú szerződésmódosítás szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében illeti meg. A Vállalkozónak ezen joga a Megrendelő részére történő birtokbaadás feltételeinek bekövetkeztével vagy, amennyiben az korábbi időpontban következik be, a jelen II. számú szerződésmódosítás egyéb módon történő megszűnésével megszűnik.
3.10. Ha az Építési Terület 3 bármely részének Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a munka megkezdésével a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen II. számú szerződésmódosításban kitűzött időpontot követő 15 (tizenöt) napot meghaladóan késedelembe esik, a Megrendelő a II. számú szerződésmódosítástól érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat, a Vállalkozó pedig jelen II. számú szerződésmódosításban meghatározott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, továbbá a Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárának érvényesítésére.
3.11. A Vállalkozó a Műszaki Leírás vonatkozó rendelkezései alapján kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni.
3.12. Az Építési Terület, a hulladékkezelés, a munkavédelem, a forgalom kezelése, a közvélemény tájékoztatása
3.12.1. Az Építési Terület 3 jelen II. számú szerződésmódosítás szerinti átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságra, a természetvédelemére és a környezetvédelemre (különös tekintettel a hulladékkezelésre) vonatkozó jogszabályok betartásáról, jelen II. számú szerződésmódosítás alapdokumentumának tekintendő Műszaki leírásban meghatározottak és az alábbiak szerint a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó a Ptk. rendelkezései szerint felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, illetve egészségében keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
3.12.2. Az Alapszerződés 3.11.2.-3.11.19. pontjai az Építési Terület 3 tekintetében megfelelően alkalmazandók. Ekként Vállalkozó különösen felelős személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi (különös tekintettel a hulladékkezelési) szóló jogszabályok megszegéséből eredő, neki felróható minden kárért.
3.13. Elektronikus Építési Napló
3.13.1. Vállalkozónak a 2.1. pontban megnevezett kivitelezés teljesítése során is fennáll az Elektronikus Építési Napló (a továbbiakban: Építési Napló) vezetési kötelezettsége az Alapszerződés 3.12.1. pontja szerint, mely Építési Naplóvezetési kötelezettséget külön Építési Naplóban kell teljesíteni.
3.14. Teljesítési Idő
3.14.1. A birtokbaadás időpontja az Építési Terület 3 jelen II. számú szerződésmódosítás 3.1. pontjában meghatározott átadásának napja.
3.14.2. Az Alapszerződés Teljesítés idejére vonatkozó 3.13. pontja az alábbi eltérésekkel kerül alkalmazásra.
3.14.3. Az Alapszerződés, az I. számú szerződés módosítás, valamint a II. számú szerződés módosítás - kivéve Mentőállomás - tárgyát képező kivitelezési munkák kötbérterhes befejezési határideje 2023. június 30. napja + 30 (harminc) naptári nap Műszaki átadás-átvételi eljárás, míg a Mentőállomáskivitelezési munkáinak kötbérterhes befejezésének határideje 2023. június 30. napja, figyelembe véve a jelen szerződésmódosítás 3.4 pontjában leírtakat + 30 (harminc) naptári nap Műszaki átadás-átvételi eljárás.
3.15. Teljesítés
3.15.1. A II. számú szerződésmódosítás teljesítésére az Alapszerződés 3.14.1.-3.14.7. pontjai az irányadó rendelkezések.
3.16. A kivitelezési munkák átadás-átvétele
3.16.1. A Mentőállomás tekintetében külön lefolytatandó Műszaki Átadás-átvételi Eljárásra és az Átadás-átvétel lezárására az Alapszerződés 3.15.1.-3.15.5. és a 3.16.1.-3.16.8. pontjai az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az eljáráson az Országos Mentőszolgálat képviselőjét is meg kell hívni, a jegyzőkönyvi bejegyzésekbe az általa tett észrevételek is be kell jegyezni, amennyiben azok a Mentőállomás működésével összefüggésben és a hibás teljesítéssel összefüggésben megtett észrevételek.
3.16.2. Az Építési Terület 3 átadás-átvételének a megtörténtét az Építési Naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.
3.17. Az Építési Terület 3 helyreállítása
3.17.1. A Vállalkozó az Építési Terület 3-t köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. Az Építési Terület 3-n nem maradhat törmelék, hulladék. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezéséig ennek megfelelően a Vállalkozónak el kell távolítania az Építési Területről az eszközeit, a megmaradt anyagot, törmeléket, hulladékot és az ideiglenes létesítményeket.
3.17.2. Ha a Vállalkozó a Műszaki Átadási-átvételi Eljárás lezárását követő öt (5) munkanapon belül nem tesz eleget a fenti kötelezettségének, a Megrendelő jogosult értékesíteni az Építési Terület 3-n hátramaradt dolgokat, illetve eszközöket, vagy Vállalkozó költségére elszállíthatja azokat. A Megrendelő jogosult az értékesítés vagy az elszállítás és az Építési Terület 3 helyreállítása során felmerült igazolt költségeinek megtérítésére.
3.18. Birtokbaadás
A Vállalkozó az Építési Terület 3-n kivitelezett létesítményt,átépítéseket és a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket,illetve az Építési Terület 3-t az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)Kr előírásai szerint köteles a Megrendelő birtokába adni
folyt: VI.4.3
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4) pont folyt:
A Vállalkozó ennek megfelelően kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a Megrendelő jelen Szerződés...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4) pont folyt:
A Vállalkozó ennek megfelelően kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a Megrendelő jelen Szerződés alapdokumentumaiban és mellékleteiben meghatározott rögzített követelményei, a feladat és a helyszíni adottságok alapos megvizsgálása alapján, azok ismeretében, a Szerződéses határidőkre figyelemmel állapította meg, ennek során figyelemmel volt a Szerződésben nem specifikált, de a Szerződés tárgya szerint a teljesítéshez természetszerűleg hozzátartozó, jelen Szerződés alapdokumentumai közé tartozó Műszaki leírásban kimutathatóan szereplő munkákra (többletmunkákra), ráfordításokra, a Szerződés jellegéből fakadó műszaki bizonytalanságokra.
4.7. A Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban megállapított vállalkozói díj semmilyen körülmények között nem növekedhet, akkor sem, ha a kalkulációból esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik. A Vállalkozó ennek megfelelően köteles elvégezni a Vállalkozási Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett többletmunkát és az olyan többletmunkát is, amely nélkül a kivitelezendő létesítmények és infrastruktúra rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka díját magában foglalja a jelen Szerződés szerinti vállalkozói díj. Megrendelő ehhez kapcsolódóan többletmunkaigényt nem fogad el, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bek. alapján felmerülő többletmunkát. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó - mint a szerződésmódosítás tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy - jelen II. számú szerződésmódosítás aláírásával kijelenti, hogy teljes mértékben, minden körülményre kiterjedően megismerte a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező és szükségszerűen elvégzendő feladatokat, valamint annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra stb.) fedezetet nyújt, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bek. alapján felmerülő többletmunka ellenértékére. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. Az átalányösszeg tehát nem függ sem magyarországi, sem külföldi ár ingadozásoktól és nem kerül korrigálásra sem az árfolyamváltozás, sem az infláció függvényében. Ugyanakkor felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem kezeli és rendezi az Orosz Föderáció és Ukrajna között 2022. február 24-én kirobbant háborús konfliktussal, valamint a COVID-19 vírushelyzettel összefüggő áremelkedések okozta - az Alapszerződés megkötését megelőző eljárás ajánlatadási időszakában előre nem látott és ismert - Vállalkozót terhelő - és feladatainak elvégzését számára aránytalanul, az üzleti kockázatot meghaladóan terhesebbé tevő - hatását, melyet Felek külön - Vállalkozó erre vonatkozó igényének véglegesítését és Megrendelő részére történő írásos előterjesztését követően - szerződés módosítás keretében rendeznek.
4.8. Jelen II. számú szerződésmódosításban meghatározott ár az előzőeken túl tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét így különösen, de nem kizárólagosan, a kivitelezési munkákat, a bontási munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, a kivitelezéshez szükséges gyártmánytervek elkészítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeit, bármiféle díjat, (pld: szakfelügyelet biztosítása), a felvonulási-, vagyonvédelmi, őrzési költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a II. számú szerződésmódosítás tárgyának megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét.
folyt: VII.1.3)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-03) A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 18 048 960 126 💰
Kiegészítő információk További információk
“A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.04.19.
1.9.5. A Sportcsarnok első emeletén újonnan kialakított üzemeltetési irodák miatt, több, mint 10...”
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023.04.19.
1.9.5. A Sportcsarnok első emeletén újonnan kialakított üzemeltetési irodák miatt, több, mint 10 főre nőtt az épületben dolgozók létszáma, ezért a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 16. § (6) bekezdése értelmében kötelező étkezési lehetőség biztosítása, ezáltal teakonyha kialakítása. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, a korábban csak catering funkciót ellátó helyiség áttervezése és átalakítása ezért vált szükségessé a kivitelezés során.
A munka elvégzése Vállalkozótól rendelhető meg, mert a catering és büfé helyiségek az alapvállalás részét képező munkaterület és épület közepén helyezkednek el. A módosított tervek alapján az eddig elkészült épületgépészeti és épületvillamossági elemek módosítása vált szükségessé. E szerkezetek külső vállalkozó általi módosítása azonnali garanciavesztéssel járna, mind az említett szakágak, mind a már elkészült építészeti, belsőépítészeti elemek vonatkozásában. Ezen túlmenően a kivitelezés nem függetleníthető az épület meglévő komplett elektromos és gépészeti rendszerétől sem, annak összetettsége miatt.
A módosítás nem lényeges, mert a létesítményüzemeltetési szempontok miatti módosítás okán vált szükségessé a tervek módosítása, annak érdekében, hogy az épület megfeleljen a jogszabályi követelményeknek, mely a használatbavételi engedély kiadása szempontjából releváns. A teakonyha kialakítása a meglévő tervek minimális átalakításával és a már elkészült gépészeti és villamossági elemek minimális módosításával jár együtt, amely az építési beruházás egészéhez képest elenyésző.
Az alapszerződés catering funkciót ellátó helyiség létesítését tartalmazta, ezáltal a szerződésmódosítás nem befolyásolta a nyertes ajánlatevő személyét, és nem érinti a szerződés tárgyát. A módosítás a jogszabályi követelménynek való megfelelés érdekében szükséges, az a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára.
Felek rögzítik, hogy a fenti indokok alapján a módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés.
1.9.6. A 47/2022 (VI.30.) Szenátusi határozat 2022. június 30-án jelent meg, amely rendelkezik a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem új Arculati tervéről, ennek értelmében az új arculatnak megfelelően szükséges a sportcsarnok homlokzatán megjeleníteni az Egyetem nevét és új címerét. Az Egyetem nevének homlokzati feltüntetése az alapszerződés része, melynek műszaki tartalma az új arculati elemeknek megfelelően módosul és a címerrel kiegészül, valamint Megrendelői igény alapján az előírt műszaki tartalomnál jobb műszaki tartalommal került megvalósításra.
A kivilágított homlokzati címer beépítését Megrendelő pótmunkaként rendeli meg Vállalkozótól jelen szerződésmódosítás keretében, mert a címer a generálkivitelező által megépített acélszerkezetű, terpesztett alumínium lemezburkolatú homlokzatra kerül. Ennek kivitelezéséhez a meglévő elektromos hálózat kibővítése, illetve a meglévő acélszerkezethez kiegészítő tartók beépítése szükséges, amihez a meglévő burkolatok megbontása elkerülhetetlen. A kivitelezési munkát az alapvállalás részét képező zöldfelületről, illetve atlétika pálya területérő lehet csak elvégezni, ahol a generálkivitelező jelenleg is munkát végez. Külső vállalkozó bevonása az érintett elektromos,- és acélszerkezetek garanciavesztésével járna.
A módosítás nem lényeges, mert az alapszerződésben eredetileg szereplő műszaki tartalomhoz képest jobb műszaki tartalom kerül megvalósításra, ezáltal a szerződésmódosítás nem befolyásolja a nyertes ajánlatevő személyét, és nem érinti a szerződés tárgyát. A módosítás egyrészt a szerződéskötést követően bekövetkezett arculatváltás miatt, másrészt Megrendelői igények alapján szükséges, az a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára.
Felek rögzítik, hogy a fenti indokok alapján a módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés.
1.9.7. A kondicionáló terem az alapvállalás részét képező munkaterület és épület közepén helyezkedik el, a második emeleten. A korábbi koncepció szerint külsős üzemeltető üzemeltette volna a kondicionáló termet, de a potenciális üzemeltetők az egyetem gyakorlati oktatási koncepciójának és működési struktúraváltásának nem megfelelő eszközparkot telepítettek volna, ezért Megrendelő úgy döntött, hogy saját hatáskörben fogja működtetni az edzőtermet. A kivitelezés során a terveken szereplő pulthoz képest, a megváltozott Megrendelői igényekhez szabott recepcióspult kerül megvalósításra. Az új terveknek megfelelően módosításra kerülnek az eddig elkészült épületgépészeti és épületvillamossági elemek is. Ezen szerkezetek külső vállalkozó általi módosítása azonnali garanciavesztéssel járna, valamint a kivitelezése nem függetleníthető az épület komplett elektromos és gépészeti rendszerétől, annak összetettsége miatt. Mindezek mellett a folyamatban lévő burkolási munkákat is akadályozná egy esetleges külső vállalkozó bevonása. A fentiek alapján indokolt, hogy a munkát Vállalkozó végezze el.
A módosítás nem lényeges, mert a terveken szereplő, beépített recepcióspult kialakítása módosul a Megrendelő kibővült (oktatási és szabadidős tevékenységet egyaránt szolgáló funkciók) igényeinek megfelelően. Az alapszerződés recepcióspult építését tartalmazta, ezáltal a szerződésmódosítás nem befolyásolta a nyertes ajánlatevő személyét, és nem érinti a szerződés tárgyát, annak nagyságrendje a beruházás egészéhez képest csekély. A módosítás az egyetem gyakorlati oktatási koncepciójának és működési struktúraváltásának való megfelelés érdekében szükséges, az a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára.
Felek rögzítik, hogy a fenti indokok alapján a módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés.