Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Tóstrandi Sporttelep Rekonstr. - terv. és kiv.
EKR001143612018
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás: Tóstrandi Sporttelep Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés
1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
A teljesítés helye: Nógrád🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 3100 Salgótarján, Camping út 13. hrsz: 2435/1.
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés Tóstrandi Sporttelep Rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés Tóstrandi Sporttelep Rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Főbb mennyiségek: A főépület földszint +1 emelet kialakítású.
A kivitelezéssel érintett épület alapterülete 5687,77 m. Az ellátandó feladatok magukban foglalnak építészeti,tartószerkezeti, elektromos, gépészeti, útépítési és kertészeti munkák elvégzését is.
Az építés 7140 m fedetlen centerpálya kiépítését is magában foglalja.
A tervezett épület a futballpályát három oldalán körül ívelő lelátókból, és egy oldalt pedig a nézők fogadására alkalmas helyiségekből áll. A két hosszmenti oldalon a lelátó szerkezete mögötti részen helyezkednek el a futballpályát kiszolgáló helyiségek (öltözők, mosdók, ill. közösségi terek és irodák), melyek a délnyugati oldalon egy kétszintes épületrészben kaptak helyet. A futballpálya északnyugati oldalán található a nézőtér elérését biztosító belépőkapuk, ill. pénztárak.
A tervezett épület teljes tartószerkezeti vázát előregyártott és monolit vasbeton elemek, ill. a tetőszerkezetet konzolos acél gerendák alkotják. A
Z ellátandó feladatok (többek között), a részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetés tartalmazza: – Bontási munkák 10 000 m területen – MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő élő füves labdarugó centerpálya (105x68 m (7140 m) építése, öntözőrendszerrel, pályafűtéssel, pályák körül labdafogó hálóval, sportszerek és cserepad elhelyezésével – Pályavilágítás építése 4 oszlopon 165 lámpatesttel – Kültéri világítás és transzformátorállomás építése – Pálya fenntartó eszközök 22 db beszerzése – Út- és térburkolat építés összesen 11 304 m-en – Kertépítési (füvesítési), növénytelepítési munka 2000 m-en – Közműépítési munka összesen 2585 folyóméteren – Beépített és mobil bútorok 220 db – Lelátóülések szerelése 2500 db
— Parkoló építése: 166 db személygépkocsi és 2 db busz részére
— Stadion lelátó tetőfedése 4790 m területen, ahol az alkalmazandó acél konzolos tartószerkezet fesztávja: 14,7 m (ellátandó feladat acélszerkezet gyártása és szerelése a stadion tető megvalósítására)
Megrendelő rögzíti, hogy a jelen kivitelezés elsődleges célja, hogy NB II-es szintű mérkőzések rendezésére adjon lehetőséget és ennek megfelelően a létesítményeknek az MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelőnek kell lenniük, mely szerint „D” kategóriájúnak kell lennie. Fentiek alapján a tervezés során a fenti szabályzatnak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“Az M.4.1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott szakember rendelkezik-e sportlétesítmények kivitelezéséhez kapcsolódó projektvezetői szakmai...”
Minőségi kritérium (név)
Az M.4.1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott szakember rendelkezik-e sportlétesítmények kivitelezéséhez kapcsolódó projektvezetői szakmai tapasztalattal (0-22 hónap között)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“Az M.4.3. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott szakember rendelkezik-e sportlétesítmények kivitelezéséhez kapcsolódó szakági...”
Minőségi kritérium (név)
Az M.4.3. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott szakember rendelkezik-e sportlétesítmények kivitelezéséhez kapcsolódó szakági projektirányításban szerzett szakmai tapasztalattal (0-22 hó
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név):
“Az M4.5. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli...”
Minőségi kritérium (név)
Az M4.5. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli többet szakmai tapasztalata (min 0-max 3db)
Többet mutasson
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Ár (súlyozás): 55
Időtartam
Kezdeti időpont: 2019-02-28 📅
Végdátum: 2019-05-30 📅
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅ Leírás
A megújítások leírása:
“A szerz. határidejének meghosszabbítása csak indokolt esetben, a szüks. megfelelő Korm.hat. módosítások alapján lehetséges.
Ajánlattevő az ár értékelési...”
A megújítások leírása
A szerz. határidejének meghosszabbítása csak indokolt esetben, a szüks. megfelelő Korm.hat. módosítások alapján lehetséges.
Ajánlattevő az ár értékelési szempont alatt a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó nettó ajánlati árat érti, mely tartalmazza a 3 %-os tartalékkeretet is.
Többet mutasson
További információk:
“AK a 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy jelen eljárási formát ajánlatkérő a következőkre tekintettel alkalmazza: a tervezés...”
További információk
AK a 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy jelen eljárási formát ajánlatkérő a következőkre tekintettel alkalmazza: a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghat.egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes felt. továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehet
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők (közös AT-k mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel (4-7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szer. teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi. Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerinti felhívására:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: ● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik ● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állítás. Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg a P1) feltételnek.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három év teljes árbevételéről.
P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) árbevételéről.
“Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától...”
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P2) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább nettó 5 milliárd forint teljes árbevétellel.
P3) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább 4.2 milliárd forint közbeszerzés tárgya (magasépítési tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) szerinti árbevétellel.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
AT (közös ATk mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. az ajánlatban az EKR rendszerben, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerinti felhívására:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § alapján. A nyilatkozatban és/vagy igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 23.§-ára.
M/2/1. és M/3/1. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az ISO tanúsítvány vagy környezetvédelmi tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedések leírásával.
M/2/2. és M/3/2. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az a környezetvédelmi tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a környezetvédelmi intézkedések leírásával, amit az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
M./3. Az 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés c) és f) pontja alapján az ISO tanúsítvány vagy környezetvédelmi tanúsítvány másolati példányának benyújtásával, vagy pedig a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedések leírásával.
M/4. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]); - amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban
a.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt ref-al, amely szabadidő eltöltésére vonatkozó új létesítmény kivitelezésére vonatkozott és amely referencia magában foglalta építészeti,tartószerkezeti, elektromos (erős és gyengeáramú) gépészeti, út és kertészeti munkák kivitelezését akként, hogy a kivitelezéssel érintett épület nettó alapterülete elérte legalább a 3500 mt, és amely tartalmaz legalább 2000 m fedetlen sport célú terület megvalósítását is. Szabadidő eltöltése alatt ajánlatkérő épületen kívüli vagy belüli testmozgást ért.
b.) legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amely acélszerkezetű legalább 10 m fesztávú konzolos stadion tető gyártására és szerelésére vonatkozott
c.) legalább 1 db az MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő élő füves labdarúgó centerpálya építési kivitelezésének szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciájával, amely referencia esetében a centerpálya mérete elérte legalább az 5300 m-et és amely referencia keretén belül megvalósításra került automata öntözőrendszer, pályafűtés, pályák körül labdafogó háló, sportszerek és cserepad elhelyezése is. d.) legalább 1 db magas és/vagy mélyépítésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciával, amelyreferencia legalább 110 db parkolóhely létesítésére vonatkozott. e.) legalább 1 db szerződésszerűen teljesített (befejezett) és sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétellel lezárt növénytelepítési feladatokat magában foglaló referenciával, amely referencia legalább 1500 m nagyságú terület kertépítésére vonatkozott. AK tájékoztatja a gazd. szer. hogy az M.1. d) és e) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény 1 vagy 2 referenciával, míg a többi referencia köv. csak egy-egy referenciával teljesíthető.
M2/1. Alkalmatlan az AT amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO9001, ISO 28001 tanúsítványokkal tervezés és generálkivitelezés területén.M.2/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a következő, ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal tervezés és generálkivitelezés területén. M.3/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a következő, AT határidő lejártakor érvényes ISO9001, MSZ 28001 tanúsítványokkal sportpályák építése és természetes gyepszőnyeg borítású pálya építése területén. M.3/2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a következő, AT határidő lejártakor érvényes ISO 14001 tanúsítvánnyal sportpályák építése és természetes gyepszőnyeg borítású pálya építése területén. M.4. Alkalmatlan az ATa szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel: M4.1) min. 1 fő szak.-er, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./1. rész 2. pontjában meghatározott) -okl.építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel. Folyt. VI.3.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghat. szerint történik. A részletes...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) meghat. szerint történik. A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Vállalkozó számla benyújtására havonta jogosult az alábbiak szerint: Vállalkozó a számlabenyújtására havonta egy alkalommal jogosult a szerződésszerűséget alátámasztó teljesítésigazolás mellett. A számla a teljesítési igazolás, valamint az építési napló megegyező adatai alapján állítható ki. A számla befogadásához szükséges teljesítésigazolás kibocsátásához Vállalkozónak csatolnia kell az adott hónapban az építési napló alapján elvégzett munkák leírását, a Megrendelő által átadott formátum részletezése szerint. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. Folyt. VI.4.3.
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2019-03-04
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2019-03-04
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): EKR alapján
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően
Kiegészítő információk További információk
“III.1.3) alkalmassági minimumkövetelmények folytatása:
M4.2) min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság...”
III.1.3) alkalmassági minimumkövetelmények folytatása:
M4.2) min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 5. pontjában meghatározott) -okl. villamosmérnök
Végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -villamosmérnök végzettséggel és 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlati idővel.
M4.3) min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 3. pontjában meghatározott) -okl. gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel; vagy -okl. létesítmény mérnök épületgépészeti vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlati idővel;
M.4.4 legalább 1 fő építészeti-műszaki tervező szakemberrel, aki a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és részt vett legalább 1 db MLSZ infrastruktúra szabályzat szerinti „D”, vagy magasabb kategóriájú labdarúgó stadion kiviteli tervezésében „É” tervezőként. Az MLSZ infrastruktúra szabályzata az alábbi linken elérhető: http://dokumentumtar.mlsz.hu/02_Szabalyzatok/02_Labdarugas_uzemeltetesi_szabalyzatok/01_Versenyeztetesi_szabalyzatok/ISZ/ISZ_2018_1_(20180604).pdf
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárás célja a fenti szabályzat szerinti „D” kategóriájú stadion építése.
A fentiekben megajánlott szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg kettő vagy több alkalmassági követelmény teljesítésére
További információk:
1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással (HP) az ajánlattevő (AT) az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP, ajánlatkérő (AK) újabb HPt nem rendel el.
2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ár tekintetében a fordított arányosítás, a jótállás tekintetében az egyenes arányosítás és a szakemberek esetében az értékelés a pontozás módszertana alapján történik, a dok-ban foglaltak alapján. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell. A tervezés ellenértékét az ajánlatban külön meg kell adni.
3. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
4. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Juharos Róbert, (lajstromszám: 00312)
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
6. Az ATnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra épülnek. Folyt. VI.4.3)
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3) folytatása:
7. Az ATnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ATi nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 900 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összeg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. alapján terv. szolg.tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 20 000 000 Ft/ év és 10 000 000 Ft/ káresemény.
12. AK tájékoztatja ATket, hogy amennyiben a dok. gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghat. érdekében történt; AT ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dok. megnevezettel egyenértékű azon műszaki par. tekintetében, amelyeket AK az adott termék vonatkozásában a dok. feltüntetett.
13. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Juharos Róbert, lajstromszám:00312
14.Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbb alk. köv. határoz meg.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2019/S 013-025464 (2019-01-15)
További információk (2019-02-21)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2019/S 013-025464
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
Régi érték
Szöveg: +361 3184032
Új érték
Szöveg: +36 13184032
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő fax
Régi érték
Szöveg: +361 3184032
Új érték
Szöveg: +36 13184032
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv telefon
Régi érték
Szöveg: +361 3184032
Új érték
Szöveg: +36 13184032
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: I.1
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv fax
Régi érték
Szöveg: +361 3184032
Új érték
Szöveg: +36 13184032
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
Régi érték
Szöveg:
“Az M4.5. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli...”
Szöveg
Az M4.5. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli többet szakmai tapasztalata (min 0-max 3db)
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Az M4.4. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli...”
Szöveg
Az M4.4. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli többet szakmai tapasztalata (min 0-max 3db)
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: Befejezés dátuma
Régi érték
Szöveg: 30.5.2019
Új érték
Szöveg: 31.12.2019
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
Szöveg
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők (közös AT-k mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel (4-7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szer. teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. MAGYARORSZÁGon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi. Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
Szöveg
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevők (közös AT-k mindegyike) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 1. § (1) bekezdése alapján, a II. fejezetben foglaltakra tekintettel (4-7.§) az EKR rendszerben (424/2017. (XII: 19.) Korm. rendelet, a továbbiakban EKRR) kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szer. teszi meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi. Az alkalmazandó szabályokról, az EEKD használatáról és kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek. Az EKR rendelet vonatkozó szabályai szintén alkalmazandóak. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
További információk:
Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, a szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosítás jóváhagyása. Fentiekre tekintettel a szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés módosítás aláírásának, amelyről az ajánlatkérő írásban fogja tájékoztatni a nyertes ajánlattevőt
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
Régi érték
Dátum: 2019-03-04 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2019-03-25 📅
Idő: 10:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2019-03-04 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2019-03-25 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Szöveg:
“AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret...”
Szöveg
AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3) folytatása:
7. Az ATnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ATi nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 900 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összeg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. alapján terv. szolg.tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 20 000 000 Ft/ év és 10 000 000 Ft/ káresemény.
12. AK tájékoztatja ATket, hogy amennyiben a dok. gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghat. érdekében történt; AT ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dok. megnevezettel egyenértékű azon műszaki par. tekintetében, amelyeket AK az adott termék vonatkozásában a dok. feltüntetett.
13. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Juharos Róbert, lajstromszám: 00312
14.Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbb alk. köv. határoz meg.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret...”
Szöveg
AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3) folytatása:
7. Az ATnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ATi nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 900 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összeg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. alapján terv. szolg.tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 20 000 000 Ft/ év és 10 000 000 Ft/ káresemény.
12. AK tájékoztatja ATket, hogy amennyiben a dok. gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghat. érdekében történt; AT ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dok. megnevezettel egyenértékű azon műszaki par. tekintetében, amelyeket AK az adott termék vonatkozásában a dok. feltüntetett.
13. Az eljárásban felelős akkreditált közb. szaktan. dr. Juharos Róbert, lajstromszám: 00312
14 AK a 321/2015 (X.30) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbb alk. köv. határoz meg.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
AK táj. AT egyéb közb.dok. is módosulnak.
“Ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplőket a dokumentáció módosításáról tájékoztatta.
Az érkezett hiánypótlás 2. pontjához kapcsolódóan nem tudjuk...”
Ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplőket a dokumentáció módosításáról tájékoztatta.
Az érkezett hiánypótlás 2. pontjához kapcsolódóan nem tudjuk módosítani a tel/fax számot az EKR hibaüzenete miatt:
— Az I.1) pont „Telefon” és „Fax” rovatban a „+36 12345678” formátumot szíveskedjen használni (szóközzel az ország hívó után, a többi számot egy tömbben legalább nyolc számjegyet megadva, az egyéb írásjeleket mellőzze)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2019-06-20) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Telefon: +36 13184032📞
Fax: +36 13184032 📠
Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 5 808 338 308 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási Szerződés Tóstrandi Sporttelep Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási Szerződés Tóstrandi Sporttelep Rekonstrukciója - tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Főbb mennyiségek: A főépület földszint +1 emelet kialakítású.
A kivitelezéssel érintett épület alapterülete 5687,77 m. Az ellátandó feladatok magukban foglalnak építészeti,tartószerkezeti, elektromos, gépészeti, útépítési és kertészeti munkák elvégzését is.
Az építés 7140 m fedetlen centerpálya kiépítését is magában foglalja.
A tervezett épület a futballpályát három oldalán körül ívelő lelátókból, és egy oldalt pedig a nézők fogadására alkalmas helyiségekből áll. A két hosszmenti oldalon a lelátó szerkezete mögötti részen helyezkednek el a futballpályát kiszolgáló helyiségek (öltözők, mosdók, ill. közösségi terek és irodák), melyek a délnyugati oldalon egy kétszintes épületrészben kaptak helyet. A futballpálya északnyugati oldalán található a nézőtér elérését biztosító belépőkapuk, ill. pénztárak.
A tervezett épület teljes tartószerkezeti vázát előregyártott és monolit vasbeton elemek, ill. a tetőszerkezetet konzolos acél gerendák alkotják. A
Z ellátandó feladatok (többek között), a részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetés tartalmazza: - Bontási munkák 10 000 m területen - MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő élő füves labdarúgó centerpálya (105x68 m (7140 m) építése, öntözőrendszerrel, pályafűtéssel, pályák körül labdafogó hálóval, sportszerek és cserepad elhelyezésével - Pályavilágítás építése 4 oszlopon 165 lámpatesttel - Kültéri világítás és transzformátorállomás építése - Pálya fenntartó eszközök 22 db beszerzése - Út- és térburkolat építés összesen 11 304 m-en - Kertépítési (füvesítési), növénytelepítési munka 2000 m-en - Közműépítési munka összesen 2585 folyóméteren - Beépített és mobil bútorok 220 db - Lelátóülések szerelése 2500 db
— Parkoló építése: 166 db személygépkocsi és 2 db busz részére
— Stadion lelátó tetőfedése 4790 m területen, ahol az alkalmazandó acél konzolos tartószerkezet fesztávja: 14,7 m (ellátandó feladat acélszerkezet gyártása és szerelése a stadion tető megvalósítására)
Megrendelő rögzíti, hogy a jelen kivitelezés elsődleges célja, hogy NB II-es szintű mérkőzések rendezésére adjon lehetőséget és ennek megfelelően a létesítményeknek az MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelőnek kell lenniük, mely szerint „D” kategóriájúnak kell lennie. Fentiek alapján a tervezés során a fenti szabályzatnak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Az M4.4. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli...”
Minőségi kritérium (név)
Az M4.4. alk. köv. tek. meghatározott építészeti- műszaki tervező szakember az alkalmassági körben előírt -sportlétesítmények tervezésében szerzett- felüli többet szakmai tapasztalata (min 0-max 3db)
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2019/S 013-025464
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Cím: Tóstrandi Sporttelep Rekonstr. - terv. és kiv.
A szerződés megkötésének időpontja: 2019-05-27 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A vállalkozó neve és címe
Név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_10760132
Postacím: Gutenberg utca 25–27.
Postai város: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 304463561📞
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu📧
Fax: +36 76801520 📠
Régió: Csongrád🏙️
A vállalkozó kkv
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 5 808 338 308 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“Tervezés feladatai, organizáció és felvonulás részfeladatai, bontás részfeladatai, építészet, statisztika rész munkái, épületgépészet részmunkái, erősáram...”
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása
Tervezés feladatai, organizáció és felvonulás részfeladatai, bontás részfeladatai, építészet, statisztika rész munkái, épületgépészet részmunkái, erősáram részmunkái, gépészet automatika részfeladatai, pályaépítés részfeladatai, út és parkoló építés részfeladatai, kertészet és egyéb talajmunka (részűvédelem) részfeladatai, közműépítés részfeladatai, folytatás a VI. 3. további információk részeként
“V.2.5. a szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése pont folytatása: régészeti szakfelügyelet és próbafeltárás...”
V.2.5. a szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése pont folytatása: régészeti szakfelügyelet és próbafeltárás részfeladatai, belsőépítészeti (mobil és beépített bútorok) részmunkák, lelátóülések részmunkái, felvonó szállítás és szerelés részfeladatai, pálya fenntartási eszközökkel (sport kiegészítőkkel) kapcsolatos részfeladatok, belsőépítészeti gépek- berendezések (tv, hűtő stb) szállításával, telepítésével kapcsolatos részfeladatok, elektromos szakági műszaki vezetői feladatok
Ajánlattevő neve: KÉSZ Építőipari és Szerelő Zrt.
Ajánlatevő székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25–27.
Adószáma: 12614277-2-06
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
AK utal a Kbt. 148. §-ra.
III.2.2) pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a. A tartalékkeret elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10 %) Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5 %-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül értékelésre
VI.3. folytatása:
7. Az ATnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ATi nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. AT köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó) 9. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 10. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ATnek az AK által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. AT az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 900 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összeg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. alapján terv. szolg.tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 20 000 000 Ft/ év és 10 000 000 Ft/ káresemény.
12. AK tájékoztatja ATket, hogy amennyiben a dok. gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghat. érdekében történt; AT ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dok. megnevezettel egyenértékű azon műszaki par. tekintetében, amelyeket AK az adott termék vonatkozásában a dok. feltüntetett.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közb. szaktan. dr. Juharos Róbert, lajstromszám:00312
15.AK a 321/2015 (X.30) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbb alk. köv. határoz meg.
16. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
AK táj. AT egyéb közb.dok. is módosulnak.