Vállalkozási szerződés: OSEI I. ütem

A beszerzés leírása

Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését.
A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m homlokzati hőszigetelés készül.
A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m alapterületen.
A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza.
Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

További információk

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember FMV nyilvántartásba vételhez minimálisan szükséges szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban. Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.
A Kbt. 64. §-a szerint a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás lehetősége). Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani.
Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P/1: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.
Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fennállt valamennyi (létező és már megszűnt, de a vizsgált időszakban fennállt) pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
— vezetett pénzforgalmi számla száma
— számlanyitás (megszűnt számla esetén megszűnés) dátuma
— ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fordult-e elő sorba állítás,
— ha igen, hány napig.

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak értendők.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, oly módon, hogy elegendő, ha a fenti P/1. alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (8) bekezdései.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta,AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér):
Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:
M/1. ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),
— a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember sk. aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza.
AK az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.
Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
SZ/1. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.
Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, összesen legalább 3500 m2 alapterületű egészségügyi intézmény építésére, vagy teljes körű épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezést is magában foglaló felújítására vonatkozó magasépítés tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a teljesítés:
— működő intézmény mellett történt
— magában foglal legalább 550 m nyílászáró építést / cserét és
— magában foglal legalább 700 m homlokzat hőszigetelési munkát
— magában foglal orvosigáz ellátó rendszer kivitelezési munkát
2001. évi CVII. tv. 12. § (1) Az egészségügyi intézmény egészségügyi közintézmény, egyházi egészségügyi intézmény vagy egészségügyi magánintézmény lehet.
(2) Azt az egészségügyi intézményt, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat
a) többségi tulajdonnal rendelkezik, és
b) közszolgáltatást nyújt,
E törvény alkalmazása szempontjából egészségügyi közintézménynek kell tekinteni.
„Működő intézmény mellett” kifejezés definíciója:
Az épületben a betegellátás folyamatos lesz, ezért minden óvintézkedést meg kell tenni a zaj és porterhelés minimalizálása érdekében, illetve az építési területek lehatárolása a balesetveszély megelőzése érdekében. Kivitelező köteles betartani az intézmény szabályait, magatartási és erkölcsi normáit.
M/1/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, összesen legalább 1900 m2 válaszfal valamint legalább 3000 m2 burkolat vagy padlóburkolat vagy hideg és melegburkolat bontási munkát is magában foglaló szerződésszerűen teljesített megmaradó épületben végzett bontási referenciával.
Ugyanazon referenciával mindkét alkalmassági feltétel igazolható, ha megfelel az előírt követelményeknek. Az M/1/1 és M/1/2 alkalmassági feltételen belül előírt feltételek és értékek csak egy szerződésen alapuló egyetlen referenciával igazolhatók.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
M/2/1) MV-É,
M/2/2) MV-ÉV és
M/2/3) MV-ÉG
Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (i) okleveles építészmérnök / építőmérnök / villamosmérnök / gépészmérnök végzettséggel és három év, vagy (ii) építészmérnök / építőmérnök / villamosmérnök / gépészmérnök végzettséggel és négy év a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad.
Az alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett, ha egy vagy több feltételnek is megfelel az adott szakember.
SZ/1. Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A szerződés teljesítésének feltételei

Előleg (E): nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Tartalékkeret(TK): a kivitelezésre jutó n
VD 2,5 %-a.AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-,
Jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 3-3 %-a), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. Legfeljebb 9 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be.
AK a beruházást a 1164/2017. (III. 31.) Korm. hat.-ban foglalt támogatásból finanszírozza. Módja:utófinanszírozás.
A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;
2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(
6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a SZT tartalmazza.

Az ajánlattétel feltétele 10 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54§ (2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám:10032000-01501559-00000000, közlemény: OSEI – Kivitelezési munkák, ajánlati biztosíték.
Helyszíni bejárás: 7.1.2020 nap 10.00 óra.
Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, az M/2/1-3. alk. követelmények: egyenes arányosítás.
AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.).
AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását.
AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.
AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.).
Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is
ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek.megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ATnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás min. összege legalább 100 000 000 Ft/káresemény és legalább 500 000 000 Ft/év.
Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ATt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ATvel köt szerződést.
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
AK a Kbt. 98.§ (3) bek.e alapján fenntartja a jogot, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertes ATjével HNT közbeszerzési eljárást folytasson le az OSEI átalakítással kapcsolatos, jelen építési beruházás tárgyát nem képező, de azzal szoros összefüggésben álló, építési engedély köteles munkarészek tekintetében. Ezen beruházás becsült értékét a jelen közbeszerzés becsült értékének megállapításánál az AK figyelembe vette.(érték.sz: legjobb ár-érték arány)
FAKSZ:Dr. Jakabfy Attila (lajstromszám: 00465)
II.2.7) pont kiegészítése: a teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem
Lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget
Eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön
Gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát,
Továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.
321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

Rövid leírás

OSEI - Kivitelezési munkák
Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését. A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m homlokzati hőszigetelés készül. A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m alapterületen. A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza. Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember FMV nyilvántartásba vételhez minimálisan szükséges szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Bontási munkák, állványozási munkák, kőműves munkák részfeladatai, helyszíni beton munkák részfeladatai, előregyártott
Szerkezetek részfeladatai, ácsmunka részfeladatai, vakolási munkák részfeladatai, szárazépítési munkák részfeladatai,
Homlokzatburkolási munkák részfeladatai, burkolási munkák részfeladatai, felületképzés részfeladatai, szigetelés részfeladatai, nyílászárók elhelyezésének részfeladatai, lakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai, szaniter, pipere tárgyak elhelyezésének részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, erősáramú munkák részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai, vízköd oltórendszer részfeladatai, orvosi gáz részfeladatai

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószáma:10738885220
További ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 9400 Sopron, Ipar körút 13.
Adószáma: 11121426208
Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.
Adószáma: 11469830244

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.
321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

A beszerzés leírása

Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m2. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését.
A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m2 homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m2 vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m2 mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m2 homlokzati hőszigetelés készül.
A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m2 válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m2 alapterületen.
A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza.
Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem
lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget
eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön
gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát,
továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.
321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

Rövid leírás

OSEI – Kivitelezési munkák Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m2. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését. A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m2 homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m2 vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m2 mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m2 homlokzati hőszigetelés készül. A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m2 válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m2 alapterületen. A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza. Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

A beszerzés leírása

Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m2. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését. A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m2 homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m2 vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m2 mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m2 homlokzati hőszigetelés készül. A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m2 válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m2 alapterületen. A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza. Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember FMV nyilvántartásba vételhez minimálisan szükséges szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. BT-635 - Kérelmek száma: 0 BT-1451 - Nyertesről szóló döntés dátum: 2020.02.21. BT-3202 - Ajánlat technikai azonosítója: EKR001472202019/0855

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Bontási munkák, állványozási munkák, kőműves munkák részfeladatai, helyszíni beton munkák részfeladatai, előregyártott szerkezetek részfeladatai, ácsmunka részfeladatai, vakolási munkák részfeladatai, szárazépítési munkák részfeladatai, homlokzatburkolási munkák részfeladatai, burkolási munkák részfeladatai, felületképzés részfeladatai, szigetelés részfeladatai, nyílászárók elhelyezésének részfeladatai, lakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai, szaniter, pipere tárgyak elhelyezésének részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, erősáramú munkák részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai, vízköd oltórendszer részfeladatai, orvosi gáz részfeladatai

A szerződés teljesítésének feltételei

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy - a 4. számú módosítás hatályba lépésétől és a 4. számú szerződésmódosítás Vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül - a Teljesítési Biztosíték érvényességi idejét, a 4. számú módosításnak megfelelően meghosszabbítja, vagy a korábban szolgáltatott Teljesítési Biztosítékot az új teljesítési véghatáridőnek megfelelő lejáratú Teljesítési Biztosítékra kicseréli. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben foglaltaknak megfelelően a felelősségbiztosítását a jelen szerződésmódosításban megállapított új (meghosszabbított) teljesítési határidő alatt - ennek megfelelően a Szerződés teljes hatálya alatt fenntartja, és a jelen szerződésmódosításban megállapított új műszaki tartalomnak megfelelően a 4. számú szerződésmódosítás hatálybalépését és Vállalkozó által történő kézhezvételét követően kiegészíti.

BT-635_Kérelmek száma: 0 BT-717_A tiszta járművekről szóló irányelvek alkalmazása: Nem BT-201 mező folytatása - a Kbt. 141. § (4) b) pontja szerinti jogalap indoklása: A 2022. október 19. napján hatályba lépett 1492/2022. Korm. határozat 43. és 44. pontjai módosították a 1095/2021. Korm. határozatot, amely alapján a 1095/2021. Korm. határozatban biztosított 6.010.206.064, - Ft keretösszeg 9.121.706.064, - Ft keretösszegre került megemelésre. Felek rögzítik, hogy a megemelt keretösszegre tekintettel A1 épületrész I. és II. emeletének megváltozott műszaki tartalommal történő megvalósítását jelen 4. számú módosítás keretében kívánják a Szerződés részévé tenni. Ennek oka, hogy a műszaki tartalom megvalósításával az intézményben magasabb színvonalú orvosi ellátás valósítható meg, továbbá orvos¬szakmai és ellátásbiztonsági szempontból az épülethasználati lehetőségek szélesebb és teljesebb körben használhatók ki. A magasabb színvonalú és szélesebb körű szolgáltatások megvalósítása, ezzel összefüggésben a gazdaságosabb üzemeltethetőség érdekében magasabb működési színvonalat biztosító műszaki megoldás megvalósítása történik. Az A1 épület földszinti szakasza rész-műszaki átadás-átvétel keretében átadásra került, azonban a létesítési engedély szerint elkészült komplett vízköddel oltó rendszer szakaszolása nem lehetséges. A kapcsolódó A1 épületrész területeken már elkészültek a vízköddel oltó rendszer gerincvezetékei, illetve részben felszerelésre kerültek az oltófejek is, ugyanazon vállalkozó kivitelezésében. Hatósági engedéllyel a részrendszer az A1 épületben működési engedélyt is kapott. A vízköddel oltó rendszer hatósági létesítési engedélye telephely-, kivitelező-, és gyártmányspecifikus. Műszakilag két külön rendszer létesítése nem megoldható, a jogerős határozat szerint kell egyben átadni a teljes rendszert a szakhatóságnak. Az informatikai hálózat telephely-, gyártmány-, és kivitelezőspecifikus gyártói regisztrációval rendelkezik. A már megépült hálózati szegmens idegen vállalkozó által történő bővítése a gyártói regisztráció elvesztésével, azaz az üzemeltető jelentős érdeksérelmével járna. A gyártói regisztráció nem átruházható, az kizárólagosan a kivitelező vállalkozásra és a kiképzett személyzetre vonatkozik. Az „A” szárny munkálatai belső építőmesteri, gépészeti és elektromos munkálatokat tartalmaz a következők szerint: az építési munkálatokat két, üres (térelválasztó falak nélküli) szinten kell elvégezni, ennek megfelelően a kivitelezés a szakipari munkák minden munkanemét felöleli: válaszfalak kiépítése, aljzatkészítés, padlóburkolatok, lábazatok, belső nyílászárók, falfelület képzések, álmennyezet építés. Az épületgépészeti és épületvillamossági munkálatok: vízköddel oltó rendszer, légtechnikai rendszerek kiépítése, fűtési rendszer kiépítése, világítás kiépítése. Felek az A1 épületrész I. és II. emeletének megvalósítása tekintetében rögzítik, hogy az OSEI működési feltételeinek biztosításához elengedhetetlen a fekvőbetegellátást kiszolgáló terület mielőbbi kialakítása. A műszaki tartalomtöbblet kiépítését a Vállalkozó által szükséges elvégezni, mert a területen már kiépítésre kerültek olyan gerincvezetékek, melyek rendszer és kivitelező specifikusak ezért ezen rendszerek kiépítésének befejezését az eddig elkészült részrendszer kiépítést végző Vállalkozó végezheti. Felek a fenti műszaki tartalomváltozás tekintetében általánosságban kívánják rögzíteni, hogy az Szerződés szerinti alapfeladatokra épülő, azokkal műszakilag elválaszthatatlanul összefüggő, komplex rendszerek érintő további építési, szerelési munkák határidőben történő befejezhetősége, az egységes rendszer kiépítése és beüzemelése a Szerződéses műszaki tartalommal egységes garanciavállalási feltételrendszerben elengedhetetlen. A műszaki tartalomváltozás a Szerződés szerint készülő feladatokkal műszaki felcserélhetőségi viszonyban állnak, valamint egymásra épülő vagy egymással együttműködő komplex rendszereket érintő projektelemeket érintenek, ezért és az organizációs szükségszerűségek miatt harmadik fél általi megvalósítása a Megrendelő számára jelentős hátránnyal, illetve a költségek megsokszorozódásával járna. A Vállalkozói Díj módosítása e jogalapra tekintettel nem haladja meg a Szerződés értékének 50%-át. Az eredeti szerződő féltől további építési munkák (az A1 épületrész I. és II. emeletének megváltozott műszaki tartalommal való megvalósítása a már részben kiépült komplex rendszerekkel egységes rendszerként működve, egységes garanciavállalási feltételekkel) beszerzése szükséges, amelyek nem szerepelnek a hatályos szerződés szerint elvégzendő munkák között, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja szerint a szerződő fél személyének változása ba) nem lehetséges, a munkaterületen egyidejűleg két vállalkozó nem tud felvonulni, a szerződésben foglalt pótmunkák leválasztása sem műszaki, sem garanciális szempontból, sem időben nem oldható meg, nem valósítható meg az eredeti szerződéssel együttműködésben, az eredeti szerződő féltől eltérő más személlyel való szerződéskötés ahhoz vezetne, hogy az eredeti szerződő féltől beszerzett építési munka és a másik szerződő féltől beszerzett építési munka egymással nem férne össze (az A1 épületrész I. és II. emeletének belső építőmesteri, gépészeti, és épületvillamossági munkáit – különösen a vízköddel oltó rendszer, légtechnika rendszer, fűtési rendszer, világítás, informatikai hálózat – a jelenlegi Vállalkozóval szükséges elvégeztetni, mert a területen már kiépítésre kerültek olyan gerincvezetékek, melyek rendszer és kivitelező specifikusak, a rendszerek kiépítésének befejezését az eddig elkészült részrendszer kiépítését végző Vállalkozó végezheti el; az informatikai hálózat más vállalkozó általi bővítése a gyártói regisztráció elvesztésével járna), a pótmunkát tehát szükséges ezen szerződés keretében elvégezni; és bb) az ajánlatkérő számára egy új vállalkozó beszerzése jelentős időbeli hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával járna, továbbá az eredeti szerződésben foglalt műszaki tartalom megvalósítását is akadályozná. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint. A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

Szöveg

III.1. Szerződő Felek az előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés azon része, amely a Megrendelő adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. adószám: 15847397-2-41 statisztikai számjel: 15847397-8411-311-01 bankszámla vezető: Magyar Államkincstár számlaszám: 10032000-00003582-09050028 PIR törzsszáma: 847395 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)”. III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 8.1.1. pontjában foglalt teljesítési határidőt mindösszesen 364 nappal közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint: „A teljesítés (kötbérterhes) véghatárideje (műszaki átadás-átvétel megkezdése): a 4. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 364 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a II.1., II.2. és II.3. pontokban szereplő egységek önállóan nem alkalmasak működésre, a három egység együttes elkészültekor vehető használatba a teljesítési véghatáridőhöz kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után.” III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 9.1.1. pontja szerinti Vállalkozói Díj összegét mindösszesen nettó 2.300.000.000, - Ft összeggel közös megegyezéssel megnövelik az alábbiak szerint: „A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg, amelynek Tartalékkeret nélküli nettó összege 6.874.029.355, - Ft (azaz hatmilliárd-nyolcszázhetvennégymillió-huszonkilencezer-háromszázötvenötforint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj 1”), amelyből a Beruházás Földszinti Részének értéke 1.192.892.214,- Ft azaz Egymilliárd-egyszázkilencvenkettőmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-kettőszáztizennégy forint.” A 4. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024.07.04. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti Vállalkozói Díjat e jogalapra hivatkozással nettó 431.071.576, - Ft összegben emelik meg, míg a teljesítési határidőt (műszaki átadás-átvétel zárása) a gasztroenterológia osztály és a használatához szükséges biztonsági lift esetében 2024.11.30-ra hosszabbítják meg. Szerződő Felek az előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 8.1.1. pontjában foglalt teljesítési határidőt módosítják az alábbiak szerint: „8.1.1. A teljesítés (kötbérterhes) véghatárideje (műszaki átadás-átvétel zárása): 2024.11.30." A BT-201 mezőben a II.1. pont további indoklása: A szerződésmódosítás a szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítását nem eredményezi, kizárólag a Vállalkozó költségigényének elszámolását szolgálja. A 4. sz. módosításban a 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet és a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet alapján kiadott szakvéleményben meghatározott, háborús infláció miatti költségnövekmény rendes üzleti kockázatot meghaladó része kerül átvezetésre, azaz a vállalkozói díj nettó 94.654.660 Ft összeggel kerül megemelésre, valamint a díjemelés miatt indokolt, szükségszerű módosításokat (jótállási biztosíték összege, mérföldkövek stb.) tartalmazza. A szerződésmódosítás jogalapjaként alkalmazott 141. § (4) bekezdés c) pontja nem határoz meg olyan feltételt, amely alapján a teljesítést ellehetetlenítő körülmény(eke)t kellene igazolni, - így az(oka)t igazolni sem tudjuk, - csupán azt írja elő, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, amely feltételnek a Korm.rendeletben és ÉKM rendeletben foglaltak szerint a rendes üzleti kockázatot meghaladó költségre vonatkozó igény megfelel, mivel ezen körülményt a szerződés megkötésének időpontjában sem az ajánlatkérő, sem pedig a Vállalkozó nem láthatta előre. A Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat szerződéses határidőben teljesítette, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárásra került. A vállalkozói díj módosításának alátámasztásaként nem önmagában a háború tényét jelölték meg a felek, hanem a fent hivatkozott Korm.rendeletet, ÉKM rendeletet, valamint az ezek alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiadott, rendes üzleti kockázatot meghaladó költségnövekmény összegét meghatározó szakvéleményt. BT-145 mező tartalma: V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.03.05.