1,5 MVA telj. napelemes kiserőmű_Tahitótfalu II

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés melynek tárgya Fővárosi Vízművek Zrt. Tahitótfalu 0149. helyrajzi számú külterületen létesítendő 1 db 1 500 kVA AC oldali napelemes kiserőmű 2-es ütemének kivitelezési feladatai, rendszer üzembe helyezése, a használatbavételi engedély megszerzése, valamint a megvalósulási terv (D szintű tervdokumentáció) elkészítése.

A beszerzés leírása

A munka tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben Tahitótfalu 0149. helyrajzi számú külterületen létesítendő 1 500 kVA AC oldali napelemes kiserőmű 2-es ütemének kivitelezése, a szükséges kiserőművi összevont engedély megszerzése, a napelemes rendszer üzembe helyezése és a használatbavételi eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítása, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatása Ajánlatkérő nevében.
Ajánlatkérő 2019-ben lefolytatott pályáztatás alkalmával megterveztetett és engedélyeztetett egy 1,5 MVA teljesítményű napelemes rendszert. A napelemes rendszert három egyenlő ütemre bontottan terveztette és engedélyeztette. Az első ütem (500 kVA) üzembe helyezése megtörtént.
A további részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tervek tartalmazzák.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető, meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a a késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett időre a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – nettó ellenszolgáltatás 3 %-a naponta, de legfeljebb a kötbér alapját képező ellenszolgáltatás 30 %-a (kötbérmaximum), a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A kötbérmaximum elérése esetén ajánlatkérő (megrendelő) a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja (szankciós felmondás), illetve – amennyiben még nem történt teljesítés – a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. Hibás teljesítés esetén a fizetendő kötbér összege a teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, több alkalommal előforduló hibás teljesítés esetén azonban legfeljebb összesen a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a a teljesítés meghiúsulása esetén alkalmazható meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén szerződés a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-a, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Jótállás: Napelem panelekre 144 hónap. Továbbiak szerződéstervezetben foglaltak szerint és ajánlattevő megajánlása szerint.
Jótállási biztosíték: Szerződéstervezetben foglaltak szerint
A Kbt. 134. § (5) bek. szerint az Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Közös Ajánlattevők általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.

További információk

A II.2.7) pontban Ajánlatkérő a 5 hónap alatt 150 naptári napot ért maximum mely tartalmazza az 1 hónapos próbaüzemet. A vállalt teljesítési határidő a próbaüzemig ajánlattevő megajánlása alapján kerül rögzítésre a szerződésben.
Ajánlatkérő az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, Ajánlatkérő faxkészüléket nem üzemeltet.
Folytatás a III.2.2) pontból:
Nyertes AT-nek a biztosítások kapcsán, a kötvényeken kívül szükséges a fedezetigazolásokat (díjfizetési igazolásokat) is átadnia AK részére, amelyekből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyeken szerepel a kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés időtartama alatt köteles a benyújtott fedezetigazolásokon szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolásokat bemutatni, amelyek legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.
Amennyiben AT nem tesz ezen kötelezettségeinek eleget, úgy azt AK a szerződés megkötésétől való visszalépésnek tekinti. A FB-k megkötéséről, vagy a meglévő FB-k tárgyi kivitelezési munkára történő kiterjesztéséről az AT-nek ajánlatukban (szándék)nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az előírt értékhatárokat.
Közös ajánlattétel esetén az előírt tartalmú építés-, és szerelésbiztosítással, illetve általános-, és szolgáltatói felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra is („együttbiztosítotti” záradék). A munkáltatói felelősségbiztosítással közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell rendelkeznie.
3.) A 322/2015. (X. 30.) Kr. 29. § (1) bek. alapján a nyertes AT a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni.
4.) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-ÉV). Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
K.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K.2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K.1-K.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.1.5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének
Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.
AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplőknek bejegyezve kell lenniük a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-a alapján MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján. Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK a Kbt. 69. § (4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, azaz az érintett nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást, illetve nyilatkozatot a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként. Az AK felhívására nyilatkozni kell, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül mely végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján ennek a szakmai alkalmassági követelménynek teljesítésének igazolására az AT-k abban az esetben vehetik igénybe más szervezet kapacitásait, amennyiben az igénybe vett szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Alkalmas az AT, amennyiben szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Igazolási mód:
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. AT-k a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára tekintettel, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)-(5) bek. szerint igazolja a jelen eljárást megindító felhívás feladásától (feladás napja: VI.5) pont) visszafelé számított öt évben teljesített, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás (fotovolatikus kiserőmű engedélyezése és kivitelezése) megvalósításáról szóló szerződéseit. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 3.) Korm. rend. 21/A. §-ára és 22. § (5) bek.-re.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),
— a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve,
— a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely),
— a referencia tárgyának (a megvalósított építési beruházás) ismertetése (valamennyi olyan információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimum követelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges),
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban),
— a referenciaként bemutatott építési beruházás mennyisége (konkrét mennyiség, mértékegységgel)
— utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
A referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai – nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) – alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli építési beruházásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról. A referenciamunka közös AT-ként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint kell a referenciát bemutatni.
M.2. AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján csatolnia kell
1. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó AT-i nyilatkozatot.
Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott szakembert, és az adott szakembert melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg.
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt végzettség/ meglétét.
3. Az adott szakemberrel kapcsolatban előírt végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
4. Az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda ismertetése az ajánlatban.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1. Az AT a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen legalább 1 db új építésű, minimum 490 kVA AC, valamint minimum 690 kWp DC oldali teljesítményű és 11 kV feszültségen csatlakozó fotovoltaikus kiserőmű tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére vonatkozó referenciával, amely együttesen tartalmazza a jóváhagyott építési-, hálózatcsatlakozási- és vezetékjogi tervek és engedélyek alapján megvalósított beruházásokat.
Az ajánlati felhívás feladása időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5. pontjában rögzített időpont az irányadó.
M.2. Az AT a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel/képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, legalább EN-VI – Villamosenergetikai építmény tervező, EN-ME – Megújuló energia építmények tervező, Vn norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítési vizsgával rendelkező szakember;
AK rögzíti, hogy egy adott szakember a fent pontokban előírt követelmények közül akár többet is teljesíthet (a szakemberek között átfedés lehetséges).

A szerződés teljesítésének feltételei

Az ellenszolgáltatás teljesítése:
AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla(k) benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani.
AK az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 27/A. § és 135. §-ában, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30–32/B. §-aiban, illetve – amennyiben a szerződés teljesítésében nem vesz részt alvállalkozó – a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást (30 naptári napos fizetési határidővel).
A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért az áfa tv. 142. §-a szerint fordított adózás alá esik, ha az AT adóalanyiságára vonatkozó alábbi feltételek is fennállnak. Amennyiben az AT belföldön nyilvántartásba vett áfa vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége az AK-t terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.
AK a szerződés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az AK a szerződésben foglalt ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozatnak legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 napon belül az AK részére történő megküldése. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő.
Részszámlázás:
AT az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint jogosult 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására, a KD-ban részletezettek szerint. Tartalékkeret: Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Egyebek:
1.) A nyertes AT köteles elektronikus építési naplót vezetni, amellyel kapcsolatban AK felhívja a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra a figyelmet.
2.) AK a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-a szerint előírja, hogy AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás (C.A.R./E.A.R.) tartalmú, annak II. fejezete tekintetében káreseményenként legalább 25 000 000 HUF és időszakonként (évente) legalább 50 000 000 HUF kártérítési limittel rendelkező FB-i szerződést kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, valamint a fedezetigazolást bemutatni. Előbb részletezett C.A.R./E.A.R. fedezet kiváltható a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely esetén a kártérítési limit káreseményenként legalább 25 000 000 HUF és időszakonként (évente) legalább 50 000 000 HUF. A biztosításnak ki kell terjednie: a szerződésen kívül okozott károkra, harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, közös ajánlattétel esetén – amennyiben a konzorciumi tagok nem önállóan rendelkeznek C.A.R./E.A.R. vagy kombinált FB-sal – arra, hogy a tárgyi munka konzorcium által kerül elvégzésre. Ezeken túl AK előírja, hogy nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen üzemi baleset FB-sal is (munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve építőipari tevékenységre, akár kombinált felelősségbiztosítás részeként). Folytatás a II.2.14) pontban.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és műszakilag/szakmailag ésszerűtlennek ítéli meg annak részekre bontását
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3. pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11–12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9.Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2020. szeptember 25. 9:00 óra Találkozási pont: Tahitótfalu, Tildy Zoltán híd előtti parkoló – a budai oldalon. Megközelíthető a 11 főút – Szentendrei út. Tahitótfalura beérve a jobb oldali parkolóban.
11. A III.1.3) M.1-2. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
13. Értékelési szempont): Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztása. AK az ajánlatokat a II.2.5) pontban szereplő értékelési szempontok és súlyszámok szerinti értékeli. Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. Az Ajánlati ár és a többlet jótállást illetően AK értékelése a relatív értékelési módszeren alapszik, a vállalt teljesítési határidő részszempontot illetően az AK a pontozás, mint abszolút értékelési módszer szerint jár el.Az ajánlati ár értékelési szempont esetén AK a fordított arányosítás (a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. pont a) pont aa) alpontja), míg a többlet jótállás. részszempont esetén a 2. melléklet pontkiosztás módszerén belül az A1. és 3. részszempontnál az abszolút értékelési módszer szabályai szerint jár el a fentiek figyelembevételével. Azon szempont esetén, ahol Ajánlatkérő az érvényességi követelményt jelentő érték feletti többletmegajánlást értékel (többlet jótállás vállalása – igen/nem), az ajánlat a többletmegajánlás hiányában – azaz amennyiben „nem” a válasz – is érvényes, azonban az ajánlattevő az érintett részszempontra az alsó ponthatár szerinti pontszámot (0) kapja. A vállalt teljesítési határidő tekintetében AK meghatározott minimális teljesítési határidőt: 50 (naptári) napot és maximálisat: 120 (naptári) napot. A pontozás e két határidő intervallum között oszlik meg 0 és 15 pont között. További részletek a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentációban találhatók.
14. AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
15. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
16. A IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap – a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban – 60 napként értendő.
17. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen lehetőség és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján – érvénytelen!
18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Kr., a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
19. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
20. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k) neve és lajstromszáma: Koroknai-Tegez Tímea 01015; dr. Korossy Emese 00084
Rövidítések:
AK – ajánlatkérő
AT – ajánlattevő
AV – alvállalkozó
KD – Közbeszerzési Dokumentumok
Ref. – referencia
KH – Közbeszerzési Hatóság
FB – felelősségbiztosítás
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény