37.sz.út bővítése és körforgalmú csomópont építése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére, valamint körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában
I. rész: Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére.
II. rész: Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-07-21. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-06-19.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái
• Közművek, közhasznú szolgáltatások
• Szennyvízcsatorna építése › Vízelvezető rendszer építése

Hol?

• Közép-Magyarország › Budapest
• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-06-19	Ajánlati felhívás
2020-07-20	További információk
2020-07-31	További információk
2020-08-17	További információk
2020-09-02	További információk
2020-09-21	További információk
2021-01-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-09-26	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-12-14	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-10-03	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-12-14	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-06-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000371692020
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére, valamint körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában I. rész: Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére. II. rész: Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Hidak építési munkái 📦
Vízelvezető rendszer építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371692020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371692020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-19 📅
Benyújtási határidő: 2020-07-21 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 120-290861
HL-S szám: 120
További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban. A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

I. rész: Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére.

+ még 1

II. rész: Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában.

A rész elnevezése: 37. sz. főút kapacitásbővítése
A rész száma: 1
Rövid leírás:

A 8+444 km szelvény és a 25+788 km szelvény között a meglévő útpálya jobb oldala kerül szélesítésre, míg a 25+788 km szelvénytől a szélesítés a főút mindkét oldalára épül.

+ még 15

Csomópontok:
1 db meglévő egysávos körforgalmú csomópont átépítése turbó típusú körforgalommá
3 db meglévő útkereszteződés kiépítése egyszerű körforgalmú csomóponttá
Műtárgyak:
6 db meglévő kishíd elbontása és új kishidak építése

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése az új körforgalmú csomópontokban, meglévő közvilágítás átépítése, 20 kV vezeték átépítése, hírközlő vezetékek kiváltása, víz és csatorna vezetékek kiváltása, közép- és nagyközépnyomású gázvezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):
— Földmű építése: 463 997 m3
— Alakító földmunkák: 35 699 m3
— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45 995 m3
— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55 292 m3
— Feszültségelnyelő acélháló: 7 897 m2
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.02.73

Időtartam: 26 hónap
További információk:

A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

A rész elnevezése: Körforgalmú csomópont építése
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában:

1 db új körforgalmú csomópont létesítése kerékpárút átvezetéssel, 11,5 tonnás burkolatmegerősítés a főutak csatlakozó ágain:

+ még 9

A körforgalmú csomópont kiépítésére és a burkolat megerősítésére a 37. sz. főút 35+650 - 36+175 km szelvényei és a 38. sz. főút 0+000 és a 0+115 km szelvényei között kerül sor.

A tengelysúlymérő állomást a 37. sz. főút 35+795 km szelvény jobb oldalán kell megépíteni.

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése a körforgalmú csomópontban, új transzformátor állomás építése, valamint hírközlő vezetékek kiváltása

— Földmű építése: 7061 m3
— Alakító földmunkák: 353 m3
— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1667 m3
— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1744 m3
— Közvilágítás építése: 532 m
PST kód: K037.10.73

Időtartam: 7 hónap
További információk:

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-3.értékelési szempont:egyenes arányosítás.Részletesen a KDban.

II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó. II.2.7)pont kapcsán a szerződés teljesítésébe nem számít bele a dec.1. és jan.31. közötti időszak.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország, 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasza
Magyarország, 37. és 38. sz. főutak csatlakozása

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

+ még 13

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)-(8)bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.
Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások
Folytatás a III.1.2)pontban

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

+ még 9

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (országos közút építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el

+ még 16

— az 1. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 15 000 000 000Ft-ot,

— a 2. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 370 000 000Ft-ot.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet 2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.1)pont folytatása:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

VI.4.3) folytatása:

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap)

Műszaki és szakmai képességek: Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

+ még 19

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),
— építési beruházás tárgya és mennyisége,
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

+ még 24

1. ajánlati rész tekintetében legalább(továbbiakban: min.)10 km hosszú,min.2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy főút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2.

1. ajánlati rész tekintetében min.1db turbó típusú körforgalmú csomópont építésére vonatkozó referenciával

M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.3.

2. ajánlati rész tekintetében legalább(továbbiakban: min.)1db körforgalmú csomópont építésére vonatkozó referenciával.

M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. a) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. b) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK csomópont alatt két vagy több út találkozási helyét érti, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike-vagy egy része-között kapcsolat van.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

AK turbó típusú körforgalom kifejezés alatt az e-ÚT 03.03.11 számú „Körforgalmak tervezése” című útügyi műszaki előírás 4.3. pontjában meghatározott fogalmat érti.

AK körforgalom kifejezés alatt olyan középszigettel és körpályával rendelkező útkereszteződést ért, amelynek minden ága „körforgalom” és „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályozott.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik
1.ajánlati rész tekintetében

M/2.1.legalább 1fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

2. ajánlati rész tekintetében

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

Folytatás a VI.4.3)pontban

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: Kötbérek(késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási):SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

+ még 6

Előleg:20 %nyertes választása szerint:

— Kbt.135.§(7)bek.alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár-áfa és tartalékkeret nélküli összege-5 %-át(Kbt. 135. § (7) bek szerinti kötelezően biztosítandó mértéket)meghaladó részre a Kbt.134.§(6)bek a)pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett v,

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott,igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil,val.a bizt mentességinyil csatolása.Előleg-visszafizetési bizt.szabályok KD-ben.

Jótállás 36,szavatosság 60hónap.

Ir:Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(8),(12) bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,322/2015.Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák:322/2015.Kr.32.§.További előírások AD I.és II.köt. Tartalékkeret:2%.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-07-21 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: EKR-ben
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (súlyozás): 15

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371692020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

+ még 13

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke
Az 1. ajánlati rész esetében 30 000 000, - Ft,
A 2. ajánlati rész esetében 750 000,- Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
Folytatás a VI.4.3)pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt.148.§-ában foglaltak szerint.
VI.3)folyt:

+ még 26

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),melynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11.Felelősségbiztosítás-1.ajánlati rész:Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000millió Ft/év és 300 millióFt/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Felelősségbiztosítás -2.ajánlati rész:Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 150millió Ft/év és 100millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12.Szakmai ajánlat:AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak

13.AK a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,h.ajánlati kötöttség időtartama 60nap

14.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját

15.Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16.Közbeszerzési eljárás megindítására mindkét ajánlati részben forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül sor

17.FAKSZ: Juhász Dániel 01032
III.1.3)folyt:

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.rendelet szerinti MV-KÉ(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr. rendelet szerinti(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti,aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta,ill.a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több,különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze,irányítja,koordinálja.

Egy szakember egy ajánlati részben csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok:
1.rész-Minőségi kritérium:

2.A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

3.A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

4.A felhívás III.1.3)M/2.3.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

2.rész-Minőségi kritérium:
Folytatás III.1.2)pontban

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2020/S 120-290861 (2020-06-19)

További információk (2020-07-20)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-20 📅
Benyújtási határidő: 2020-08-04 📅
Közzététel dátuma: 2020-07-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 141-346058
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 120-290861
HL-S szám: 141
További információk

Forrás: OJS 2020/S 141-346058 (2020-07-20)

További információk (2020-07-31)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-31 📅
Benyújtási határidő: 2020-08-18 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 150-366920
HL-S szám: 150
További információk

Mindkét ajánlati részben az V. kötet vonatkozásában kiadásra kerülnek további műszaki dokumentumok. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. június 24. napján 2020/S 120-290861 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítőben 2020. június 25. napján 10797/2020 iktatószámon, a módosított ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. július 23. napján 2020/S 141-346058 szám alatt, a Közbeszerzési Értesítőben 2020. július 24. napján 13030/2020 iktatószámon került közzétételre.

Forrás: OJS 2020/S 150-366920 (2020-07-31)

További információk (2020-08-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-17 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-03 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 162-391884
HL-S szám: 162
További információk
Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési Dokumentumokat is.
Forrás: OJS 2020/S 162-391884 (2020-08-17)

További információk (2020-09-02)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-02 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-22 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 173-417454
HL-S szám: 173
Forrás: OJS 2020/S 173-417454 (2020-09-02)

További információk (2020-09-21)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-21 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-30 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 187-448728
HL-S szám: 187
Forrás: OJS 2020/S 187-448728 (2020-09-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-01-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 21 738 228 148 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-27 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 021-048993
HL-S szám: 21
További információk

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-01-21 📅
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_92830503
Postacím: Béke utca 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 19201204 📞
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 20 996 339 260 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2021-01-22 📅
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_13770082
Postacím: Váci út 76.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Telefon: +36 37560090 📞
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 741 888 888 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
8

Hivatkozás
További információk
1. ajánlati rész:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

+ még 41

I. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Adószáma: 10776456443
II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14.
Adószáma: 11896447215
III. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.
Adószáma: 11426628-4-03

Jogutódja: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.; 28733232403

IV. számú ajánlat:
Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium
Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.
Adószáma: 10229105211
Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5
Adószáma: 24824040208
Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189
Adószáma: 24657998243
2. ajánlati rész:
Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.
Adószáma: 11876566215
V. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar Petőfi Utca 24. A. épület
Adószáma: 12523326215
VI. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 3400 Mezőkövesd Eper Utca 51
Adószáma: 14927393205
VII. számú ajánlat:
VIII. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76
Adószáma: 27972685241

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2021/S 021-048993 (2021-01-27)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-09-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 741 888 888 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 189-531845
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 021-048993
HL-S szám: 189
További információk

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása. Aláírás napja 2022.09.02. A szerződés módosítására a szerződés hatálya alatt került sor, figyelemmel arra, hogy a kötelezettségek maradéktalan teljesítése még nem történt meg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: - Földmű építése: 7061 m3
- Alakító földmunkák: 353 m3

+ még 3

- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1667 m3
- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1744 m3
- Közvilágítás építése: 532 m

A szerződés odaítélése
Postacím: Váci Út 76
Forrás: OJS 2022/S 189-531845 (2022-09-26)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 20 996 339 260 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-14 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 244-704832
HL-S szám: 244
További információk
A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása, aláírásának a napja 2022.11.29.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: - Földmű építése: 463 997 m3
- Alakító földmunkák: 35 699 m3

+ még 3

- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45 995 m3
- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55 292 m3
- Feszültségelnyelő acélháló: 7 897 m2

A szerződés odaítélése
Postacím: Béke Utca 150.
Forrás: OJS 2022/S 244-704832 (2022-12-14)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-10-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 20 996 339 260 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-03 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 193-602002
HL-S szám: 193
További információk
A vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása, aláírásának a napja 2023.09.15.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
Forrás: OJS 2023/S 193-602002 (2023-10-03)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 37.sz.út bővítése és körforgalmú csomópont építése
Hivatkozási szám: EKR000371692020
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 – 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére, valamint körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában I. rész: Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 – 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére. II. rész: Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 21 738 228 148 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000371692020/1
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 – 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére: A 8+444 km szelvény és a 25+788 km szelvény között a meglévő útpálya jobb oldala kerül szélesítésre, míg a 25+788 km szelvénytől a szélesítés a főút mindkét oldalára épül. Csomópontok: 1 db meglévő egysávos körforgalmú csomópont átépítése turbó típusú körforgalommá 3 db meglévő útkereszteződés kiépítése egyszerű körforgalmú csomóponttá Műtárgyak: 6 db meglévő kishíd elbontása és új kishidak építése Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése az új körforgalmú csomópontokban, meglévő közvilágítás átépítése, 20 kV vezeték átépítése, hírközlő vezetékek kiváltása, víz és csatorna vezetékek kiváltása, közép- és nagyközépnyomású gázvezetékek kiváltása Főbb mennyiségek (várhatóan): - Földmű építése: 463.997 m3 - Alakító földmunkák: 35.699 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45.995 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55.292 m3 - Feszültségelnyelő acélháló: 7.897 m2 A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. PST kód: K037.02.73

További információk:

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások:

Hidak építési munkái 📦

Közművek, közhasznú szolgáltatások 📦

Közút építése 📦

Vízelvezető rendszer építése 📦

Időtartam: 26 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-01-21 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/szerzodes.xhtml?szerzodesId=39908 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 20 996 339 260 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000371692020/1910
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

projektvezetés, építésvezetés (útépítési szakember), tervezés, tervezői művezetés, szakfelügyeletek, környezetvédelmi monotoring, ideiglenes létesítmények egyes részei, régészet, geodézia, hírközlővezetéképítési munkák egyes részfeladatai, villamosveztéképítési munkák egyes részfeladatai, út és közvilágítás építési feladatok egyes részei, víz és csatornavezeték építési munkák egyes részfeladatai, gázvezetéképítési munkák egyes részfeladatai, üzemi hírközlésépítési munkák, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, híd és műtárgyépítési munkák egyes részei, vízépítési munkák egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi munkák egyes részfeladatai

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_92830503
Postacím: Béke Utca 150.
Postai irányítószám: 6060
Postai város: Tiszakécske
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 19201204 📞
Fax: +36 19201404 📠

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kötbérek(késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási):SZF vonatkozó pontjai szerint Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a). Előleg:20 %nyertes választása szerint: — Kbt.135.§(7)bek.alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár-áfa és tartalékkeret nélküli összege-5 %-át(Kbt. 135. § (7) bek szerinti kötelezően biztosítandó mértéket)meghaladó részre a Kbt.134.§(6)bek a)pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett v, — biztosíték nyújtása nélkül. Bizt.mentes előleg igénylés felt. előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott,igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil,val.a bizt mentességinyil csatolása.Előleg-visszafizetési bizt.szabályok KD-ben. Jótállás 36,szavatosság 60hónap. Ir:Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(8),(12) bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,322/2015.Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák:322/2015.Kr.32.§.További előírások AD I.és II.köt. Tartalékkeret:2%.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása aláírásának a napja 2023. december 06. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. március 21. napján került sor, azonban a Szerződés a Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között 2023. június 29. napján hatályban tartó jegyzőkönyv jött létre.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében, hivatkozással a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 22.1. pontjában, valamint a Korm. rendeletben foglaltakra igénybejelentést terjesztett elő, az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése tárgyában. Ezt követően Vállalkozó a szerződésmódosításra irányuló, kidolgozott kérelmét a 2023. március 24. napján kelt levelével terjesztette elő, hivatkozással a ÉKM rendeletben foglaltakra. A Vállalkozó által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt vállalkozói többlet díjigénye nettó 1.914.969.860,- Ft. Az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. június 31. napján kelt szakvéleményében a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekménynek, az 50%-a, mindösszesen: nettó 878.774.919,- Ft, a 2023. március 21. napjáig felmerült teljesítések alapján. Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 878.774.919,- Ft összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 4,19 %-a. A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. Ennek következtében jelen szerződésmódosítás során a Vállalkozói Díj növelése okán a rendelkezésre álló nettó 377.459.572,- Ft összegű tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül. A 3. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. A Szerződés 2021. január 22. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A KTI szakvéleménye kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 3. számú szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti ellenértéke növekedése (nettó 878.774.919,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is.

Egyéb kiegészítő információk

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki.
2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett.
A Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik.
Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében, hivatkozással a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 22.1. pontjában, valamint a Korm. rendeletben foglaltakra igénybejelentést terjesztett elő, az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése tárgyában. Ezt követően Vállalkozó a szerződésmódosításra irányuló, kidolgozott kérelmét a 2023. március 24. napján kelt levelével terjesztette elő, hivatkozással a ÉKM rendeletben foglaltakra.
A Vállalkozó által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt vállalkozói többlet díjigénye nettó 1.914.969.860,- Ft.
Az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. június 31. napján kelt szakvéleményében a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekménynek, az 50%-a, mindösszesen: nettó 878.774.919,- Ft, a 2023. március 21. napjáig felmerült teljesítések alapján.
Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 878.774.919,- Ft összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 4,19 %-a.
A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. Ennek következtében jelen szerződésmódosítás során a Vállalkozói Díj növelése okán a rendelkezésre álló nettó 377.459.572,- Ft összegű tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül.
A 3. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
A Szerződés 2021. január 22. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A KTI szakvéleménye kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét.
Megrendelő jelen 3. számú szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti ellenértéke növekedése (nettó 878.774.919,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel a 3.sz. szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 878.774.919,- Ft összeggel növelik, ezzel egyidőben a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített Tartalékkeretet közös megegyezéssel nettó 377.459.572,- Ft összeggel csökkentik. Egyúttal a Szerződés 8.2.1 pontjában rögzített Jótállási Biztosíték összegét a növelt Vállalkozói Díjhoz igazítják (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve): „4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 21.915.519.536,- Ft + ÁFA, azaz huszonegymilliárd – kilencszáztizenötmillió – ötszáztizenkilencezer - ötszázharminchat forint + ÁFA.” „4.3.1. A Tartalékkeret összege: 0,- Ft, azaz nulla forint.” „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.095.775.977,- Ft, azaz egymilliárd – kilencvenötmillió – hétszázhetvenötezer - kilencszázhetvenhét forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”

Forrás: OJS 2023/S 243-765425 (2023-12-14)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)