67. sz. főút Kaposfüred elkerülő fejlesztése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

„Vállalkozási szerződés a 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése – Kaposfüred elkerülő megvalósítása”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-09-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-08-14.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Dél-Dunántúl › Somogy

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-08-14	Ajánlati felhívás
2020-09-15	További információk
2020-09-28	További információk
2021-04-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-06-11	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-29	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-09-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-08-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Autópálya és közút építése
Hivatkozási szám: EKR000689612020
Rövid leírás:

„Vállalkozási szerződés a 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése – Kaposfüred elkerülő megvalósítása”

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Autópálya és közút építése 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Somogy 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000689612020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000689612020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-14 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-16 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 160-389280
HL-S szám: 160
További információk

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

67. sz. főút M7 autópálya es Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése - Kaposfüred elkerülő kivitelezési munkáinak elvégzése a 42+684,67 – 45+826,53 km sz. között, egybefüggő 3 141,86 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, koronaszélesség 20,50 m, vadvédelem kiépítés szükséges a teljes útszakaszon. A fejlesztés a meglevő útszakasz szimmetrikus szélesítésével kerül megvalósításra. Az út építése során 1 db külön szintű átvezetés létesül (6709 j. ok. út külön szintű átvezetése kerékpárúttal) az Állomás utcánál. A külön szintű átvezetés (híd műtárgy létesül) deli oldalan kiépítésre kerül a Juta irányából Kaposvár irányába közlekedők számára a 6709 j. ök. útról a felhajtó ág, ill. a Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág a 6709 j. ök. útra. A fejlesztés során Üzemi hírközlő hálózat kiépítése szükséges, min. 45 km hosszan a Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/3/144/2020-ITM iktatószámú elrendelő levele alapján a légi közlekedés segítésére szolgáló tájékoztató táblák elhelyezése szükséges a 67. sz. főút 42+684,67 – 79+106,80 építési km szelvényei között.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Időtartam: 24 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Ikop
További információk:

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Somogy megye

Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap alapján). A Kr. 15. § -ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során –a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

SZ.1.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt. 69. § (11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek. és 69. §(11), (11a) bek. és Kr. 1. §(7) bekezdése is irányadók.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy felújítása) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele nem éri el a 6 000 000 000 HUF-ot.

A P.1. alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr. 22. § (3), (5) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimum köv.-re figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv.-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min. köv.-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végz., képz. ig. dok.-ok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1.1. min. 2 km min. 2x2 sávos közút építése tárgyú referenciát.

M1.2. 1 db különszintű csomópont építése tárgyú referenciát.

M.1.3) olyan építési munkákra vonatkozó referenciát, mely tartalmazott legalább 10 km hosszú üzemi hírközlési hálózat építését.

AT az M.1.3) pont szerinti előírásnak több szerződéssel is megfelelhet, az M.1.1) és M.1.2) pont szerinti előírásnak csak egy szerződéssel felelhet meg.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1) legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és

b) legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

M.2.2) legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

b) legalább 36 hónap közútépítés területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3) legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

b) legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

AK az M.2. alk. követelményre bemutatott szakemberek esetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat és a b) pontokban rögzített speciális tapasztalat megszerzése esetében engedi az időbeli átfedést.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. A végzettség tekintetében az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti.

AK „közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerinti fogalmat érti.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel új út kialakítását, és a minimum 2x2 sávra történő bővítést érti.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerz.-t bizt. köt.-ek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1)-(3) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135. § (5)–(6) bek., 322/2015. (X. 30.) Kr. 32. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A.-B. §

A 272/2014. (XI. 5.) Kr. 1. mell. 134/B1 pontja alapján 30 % előleg nyújtására kerül sor, a biztosíték 134/B2 pont szerint történik.

Az előleg szállítói, a többi kifizetés utófinanszírozású.

Az előleg igényelhető mértékére és az igénylés feltételeire a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály az irányadó.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF

2 % tartalékkeret kerül előírásra

A részletek a KD-ban.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-09-16 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. M.2.1) pontja szerinti szakember, az M.2.1) b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. M.2.2) pontja szerinti szakember, az M.2.2) b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
2.3. M.2.3) pontja szerinti szakember az M.2.3) b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000689612020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6. § (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek., Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK minden részben az előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11. §-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bek.

10. Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz. szerinti kivitelezési munkákra. Mértéke: 300 000 000 HUF/ káresemény és 1 000 000 000 HUF/év.

11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (.pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls (excel) formátumban is).

AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem kíván tartani.

14. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.

15. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000 nettó HUF. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

16. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

17. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-t.

19. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

20. Értékelés:a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer:ár szempont:fordított arányosítás; minőségi szempontok:egyenes arányosítás; Pontszám: 0–10, részletes ismertetés a KD-ban.

21. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (lajstromszáma: 00241) és dr. Pete Judit (lajstromszáma: 00353)

22. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

23. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

24. II.1.6) pont indoklása: A Magyar Közút Nzrt. SOM-20/53/2020. iktatószámú levele alapján a tárgyi útszakasz tényleges forgalomba helyezésének időpontjára a 67. sz. főút teljes 2x2 forgalmi sávos emelt sebességű szakaszán (42+684,67 - 79+106,80 km) az üzemi hírközlési rendszer működése a kezelésbe történő átvételhez, illetve a megfelelő szolgáltatási színvonalú üzemeltetés biztosításához elengedhetetlen. Az üzemi hírközlési hálózat összefüggő létesítménynek tekinthető, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek, így a kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak, valamint a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása szükséges. A kivitelezés végén az elkészült teljes üzemi hírközlési rendszer integrációja szükséges az üzemeltető informatikai rendszerébe. Ennek részenként történő megvalósítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, valamint eltérő megvalósítás esetén az egyes részek ellehetetleníthetik a projekt sikeres műszaki átadását és forgalomba helyezését, ezért részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2020/S 160-389280 (2020-08-14)

További információk (2020-09-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

„Vállalkozási szerződés a 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése - Kaposfüred elkerülő megvalósítása”

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-15 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-30 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 182-436614
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 160-389280
HL-S szám: 182
Forrás: OJS 2020/S 182-436614 (2020-09-15)

További információk (2020-09-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-28 📅
Benyújtási határidő: 2020-10-14 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 192-460863
HL-S szám: 192
További információk

Az 1.sz. és a 3.sz. kiegészítő tájékoztatásra tekintettel a teljes módosított tervdokumentáció egységes szerkezetben kerül kiadásra dokumentáció módosítás keretében.

Forrás: OJS 2020/S 192-460863 (2020-09-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-04-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 7 998 660 009 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 079-199473
HL-S szám: 79

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

67. sz. főút M7 autópálya es Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése – Kaposfüred elkerülő kivitelezési munkáinak elvégzése a 42+684,67 – 45+826,53 km sz. között, egybefüggő 3 141,86 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, koronaszélesség 20,50 m, vadvédelem kiépítés szükséges a teljes útszakaszon. A fejlesztés a meglevő útszakasz szimmetrikus szélesítésével kerül megvalósításra. Az út építése során 1 db külön szintű átvezetés létesül (6709 j. ok. út külön szintű átvezetése kerékpárúttal) az Állomás utcánál. A külön szintű átvezetés (híd műtárgy létesül) deli oldalan kiépítésre kerül a Juta irányából Kaposvár irányába közlekedők számára a 6709 j. ök. útról a felhajtó ág, ill. a Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág a 6709 j. ök. útra. A fejlesztés során Üzemi hírközlő hálózat kiépítése szükséges, min. 45 km hosszan a Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/3/144/2020-ITM iktatószámú elrendelő levele alapján a légi közlekedés segítésére szolgáló tájékoztató táblák elhelyezése szükséges a 67. sz. főút 42+684,67 – 79+106,80 építési km szelvényei között.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. M.2.1. pontja szerinti szakember, az M.2.1. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
2.2. M.2.2. pontja szerinti szakember, az M.2.2. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
2.3. M.2.3. pontja szerinti szakember az M.2.3. b) pont szerinti alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-04-12 📅
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_92830503
Postacím: Béke utca 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 19201204 📞
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 7 998 660 009 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) szerinti adatok:

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) – 28733232-4-03

Strabag Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. – 12961555-4-43

SDD Konzorcium

— Dömper Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.) – 10229105-2-11

— Subterra-Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.) – 24824040-2-08

— Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187–189) – 24657998-2-43

TRB Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (9600 Sárvár, Ungvár utca 20.) – 14345201-1-43

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) – 28733232-4-03

Forrás: OJS 2021/S 079-199473 (2021-04-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-06-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 7 998 660 009 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-11 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 115-301428
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 079-199473
HL-S szám: 115
További információk
A szerződés 1. számú módosítására 2021.6.2-án került aláírásra.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő fejlesztése
Rövid leírás:

67. sz. főút M7 autópálya es Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése - Kaposfüred elkerülő kivitelezési munkáinak elvégzése a 42+684,67 - 45+826,53 km sz. között, egybefüggő 3 141,86 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, koronaszélesség 20,50 m, vadvédelem kiépítés szükséges a teljes útszakaszon. A fejlesztés a meglevő útszakasz szimmetrikus szélesítésével kerül megvalósításra. Az út építése során 1 db külön szintű átvezetés létesül (6709 j. ok. út külön szintű átvezetése kerékpárúttal) az Állomás utcánál. A külön szintű átvezetés (híd műtárgy létesül) deli oldalan kiépítésre kerül a Juta irányából Kaposvár irányába közlekedők számára a 6709 j. ök. útról a felhajtó ág, ill. a Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág a 6709 j. ök. útra. A fejlesztés során Üzemi hírközlő hálózat kiépítése szükséges, min. 45 km hosszan a Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/3/144/2020-ITM iktatószámú elrendelő levele alapján a légi közlekedés segítésére szolgáló tájékoztató táblák elhelyezése szükséges a 67. sz. főút 42+684,67 - 79+106,80 építési km szelvényei között.

A szerződés odaítélése
Postacím: Béke Utca 150.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 115-301428 (2021-06-11)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 7 998 660 009 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 126-401370
HL-S szám: 126
További információk
A szerződés 2. számú módosítására 2023.06.14-én került aláírásra.

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
A vevő profiljának címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Forrás: OJS 2023/S 126-401370 (2023-06-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-09-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000689612020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Autópálya és közút építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 7 998 660 009 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000689612020/1
A beszerzés leírása:

67. sz. főút M7 autópálya es Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztése - Kaposfüred elkerülő kivitelezési munkáinak elvégzése a 42+684,67 - 45+826,53 km sz. között, egybefüggő 3.141,86 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, koronaszélesség 20,50 m, vadvédelem kiépítés szükséges a teljes útszakaszon. A fejlesztés a meglevő útszakasz szimmetrikus szélesítésével kerül megvalósításra. Az út építése során 1 db külön szintű átvezetés létesül (6709 j. ok. út külön szintű átvezetése kerékpárúttal) az Állomás utcánál. A külön szintű átvezetés (híd műtárgy létesül) deli oldalan kiépítésre kerül a Juta irányából Kaposvár irányába közlekedők számára a 6709 j. ök. útról a felhajtó ág, ill. a Kaposvár irányából érkezők számára a főpályáról történő lehajtó ág a 6709 j. ök. útra. A fejlesztés során Üzemi hírközlő hálózat kiépítése szükséges, min. 45 km hosszan a Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/3/144/2020-ITM iktatószámú elrendelő levele alapján a légi közlekedés segítésére szolgáló tájékoztató táblák elhelyezése szükséges a 67. sz. főút 42+684,67 - 79+106,80 építési km szelvényei között. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyar Közút Nzrt. Kaposvári Üzemmérnökség és a 67. sz. főút 79+106,80 építési km szelvény között

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Somogy 🏙️
Időtartam: 24 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-04-12 📅
Cím: 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő fejlesztése
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 7 998 660 009 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000689612020/7245
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

- hídépítési építésvezetés, - tervezés, tervezői művezetés, - szakfelügyeletek, - környezetvédelmi monotoring, - ideiglenes létesítmények egyes részei, - régészet, - geodézia, - hírközlővezetéképítési munkák egyes részfeladatai,- villamosveztéképítési munkák egyes részfeladatai, - út és közvilágítás építési feladatok egyes részei, - víz és csatornavezeték építési munkák egyes részfeladatai, - gázvezetéképítési munkák egyes részfeladatai, - üzemi hírközlésépítési munkák, - előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai - útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai, - forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, - híd és műtárgyépítési munkák egyes részei, - vízépítési munkák egyes részfeladatai, - növénytelepítési, környezetvédelmi munkák egyes részfeladatai

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_92830503
Postacím: Béke Utca 150.
Postai irányítószám: 6060
Postai város: Tiszakécske
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 19201204 📞
Fax: +36 19201404 📠

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Ld. szerződést.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. A Projekt fedezetében, finanszírozási módjában történt változás A Szerződés pénzügyi forrását a Szerződésben rögzítettek szerint a ZU860001 kötelezettségvállalási azonosítójú Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási Szerződés) biztosította, azonban a jogutódlásra tekintettel jelenleg a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T azonosító: 401106). Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek. II.2. Vállalkozói díjigény az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint/Vállalkozói Díjigény a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta költségnövekmény kapcsán 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), amely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), amely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében, hivatkozással a Vállalkozási Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: VSZF) 22.1. pontjában, valamint a Korm. rendeletben foglaltakra, igénybejelentést terjesztett elő, az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése tárgyában. Ezt követően Vállalkozó a szerződésmódosításra irányuló, kidolgozott kérelmét a 2023. július 27. napján kelt levelével terjesztette elő, majd ezt követően az egységes szerkezetbe foglalt, kiegészített kérelmét 2023. augusztus 1. napján kelt levelében terjesztette elő, hivatkozással az ÉKM rendeletben foglaltakra. Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 325.231.444,- Ft összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 4,1 %-a. Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c) III.1. A II.1. és II.2. pontokban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 4.1. pontja szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 325.231.444,- Ft összeggel növelik, ezzel egyidőben a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített tartalékkeretet közös megegyezéssel nettó 141.769.200, - Ft összeggel csökkentik. Egyúttal a Szerződés 8.2.1 pontjában rögzített jótállási biztosíték összegét a növelt vállalkozói díjhoz igazítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve). Szerződő Felek továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a szerződés 4.4.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: „4.1.1 A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 8.323.891.453,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-nyolcszázkilencvenegyezer-négyszázötvenhárom forint + ÁFA.” „4.1.2. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti Vállalkozói Díj növekményének forrásigényéhez a 141.769.200,- Ft összegű tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül, így a Szerződés 4.1.1 pontjában meghatározott szerződéses áron felül a 3. sz. szerződésmódosítást követően tartalékkeret nem áll rendelkezésre.” „4.3.1. A Tartalékkeret összege: 18.204.000,- Ft.” „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosítja, ÁHT-T azonosító: 401106” „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 416.194.573,- Ft, azaz négyszáztizenhatmillió-egyszázkilencvennégyezer-ötszázhetvenhárom forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” Szerződésmódosítás kelte: 2024.08.26.

Egyéb kiegészítő információk

II.1. A Projekt fedezetében, finanszírozási módjában történt változás

A Szerződés pénzügyi forrását a Szerződésben rögzítettek szerint a ZU860001 kötelezettségvállalási azonosítójú Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási Szerződés) biztosította, azonban a jogutódlásra tekintettel jelenleg a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T azonosító: 401106).

Jogalap: Kbt. 141. § (6) bek.

II.2. Vállalkozói díjigény az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerint/Vállalkozói Díjigény a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta költségnövekmény kapcsán

2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), amely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), amely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából.

Vállalkozó 2023. január 31. napján kelt levelében, hivatkozással a Vállalkozási Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: VSZF) 22.1. pontjában, valamint a Korm. rendeletben foglaltakra, igénybejelentést terjesztett elő, az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése tárgyában. Ezt követően Vállalkozó a szerződésmódosításra irányuló, kidolgozott kérelmét a 2023. július 27. napján kelt levelével terjesztette elő, majd ezt követően az egységes szerkezetbe foglalt, kiegészített kérelmét 2023. augusztus 1. napján kelt levelében terjesztette elő, hivatkozással az ÉKM rendeletben foglaltakra.

Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 325.231.444,- Ft összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 4,1 %-a.

Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c)

III.1. A II.1. és II.2. pontokban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés 4.1. pontja szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 325.231.444,- Ft összeggel növelik, ezzel egyidőben a Szerződés 4.3.1. pontjában rögzített tartalékkeretet közös megegyezéssel nettó 141.769.200, - Ft összeggel csökkentik. Egyúttal a Szerződés 8.2.1 pontjában rögzített jótállási biztosíték összegét a növelt vállalkozói díjhoz igazítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve). Szerződő Felek továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a szerződés 4.4.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„4.1.1 A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 8.323.891.453,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-nyolcszázkilencvenegyezer-négyszázötvenhárom forint + ÁFA.”

„4.1.2. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti Vállalkozói Díj növekményének forrásigényéhez a 141.769.200,- Ft összegű tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül, így a Szerződés 4.1.1 pontjában meghatározott szerződéses áron felül a 3. sz. szerződésmódosítást követően tartalékkeret nem áll rendelkezésre.”

„4.3.1. A Tartalékkeret összege: 18.204.000,- Ft.”

„4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosítja, ÁHT-T azonosító: 401106”

„8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 416.194.573,- Ft, azaz négyszáztizenhatmillió-egyszázkilencvennégyezer-ötszázhetvenhárom forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”

Szerződésmódosítás kelte: 2024.08.26.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Ld. VII.2.2. BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.04.12. A szerződés hatályban van. Eredeti szerződéses érték: ld. BT-720.

Forrás: OJS 2024/S 184-566229 (2024-09-18)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (7)

Autópálya és közút építése (4)