67. sz. főút Látrány elkerülő fejlesztése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

„Vállalkozási szerződés a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása – Látrány elkerülő szakasz” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-02-12. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2020-12-30 Ajánlati felhívás
2021-02-11 További információk
2021-02-18 További információk
2021-03-04 További információk
2021-03-17 További információk
2021-08-09 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-11-25 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2020-12-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Autópálya és közút építése
Hivatkozási szám: EKR001294062020
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása – Látrány elkerülő szakasz” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére”
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Autópálya és közút építése 📦
További CPV-kód: Hidak építési munkái 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Somogy 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294062020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294062020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-12 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 001-000029
HL-S szám: 1
További információk
A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 30 hónap. II.1.6) pont indoklás: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása. II.2.5) kiegészítés: Ár szempontként a "Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" kerül értékelésre.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti Látrány elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetre történő fejlesztése a 79+106,80 - 89+272,59 km sz. között (X. tervezési szakasz), összesen 10 165,79 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, a koronaszélesség 20,50 m. A fejlesztés során létesítésre kerül 2 db vadátjáró, 1 db turbó körforgalom az M7-es autópálya csomópontjában, 1 db csökkentett paraméterű különszintű csomópont a 6514 j. ök. út keresztezésénél (Viszi csomópont), valamint 1 db különszintű földút átvezetés Rádpuszta térségében a 87+770 km szelvényben, mely esetén Kaposvár irányából biztosított a lehajtási lehetőség Rádpuszta felé. A fejlesztéshez kapcsolódó keresztező és párhuzamos utak, útkorrekciók kiépítése, illetve a vadvédelmi, vízépítési, közmű kiváltási, üzemi hírközlési, valamint egyéb építési és bontási munkák teljeskörű megvalósítása szükséges.
Többet mutasson
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Időtartam: 30 hónap
További információk:
A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 30 hónap.
II.1.6) pont indoklás: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása.
Többet mutasson
II.2.5) kiegészítés: Ár szempontként a "Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" kerül értékelésre.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 67. sz. főút 79+106,80 - 89+272,59 km sz. között

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. §(5) bek. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap alapján). A Kr. 15. § -ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67. §(1)–(3) bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Többet mutasson
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. §(4) és (5) bek., 65. §(12) bek.,69. §(11a) bek.-re.
SZ.1.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek. és 69. §(11), (11a) bek. és Kr. 1. §(7) bekezdése is irányadók.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67 § (1)–(3) bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően–- AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.
Többet mutasson
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy felújítása) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)–(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút építése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele nem éri el a 19 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
A P.1. alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Műszaki és szakmai képességek:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.
Többet mutasson
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
Többet mutasson
— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumkövetelményekre figyelemmel),
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
A szakemberek bemutatása során csatolandó:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
Többet mutasson
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Többet mutasson
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) bek. és 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
Többet mutasson
M.1.1) min. 7 km egybefüggő, min. 2x2 sávos új közút építése tárgyú referenciát.
M.1.2) 1 db különszintű csomópont építése tárgyú referenciát.
AT a fenti M.1.1-M.1.2 pont szerinti előírásoknak több szerződéssel is megfelelhet, azonban minden egyes pont szerinti előírásnak való megfelelés kizárólag 1 szerződéssel igazolható.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M.2.1) legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és
b) legalább 36 hónap országos közútépítés területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2) legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
M.2.3) legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
AK az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek esetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat és a b) pontokban rögzített speciális tapasztalat megszerzése esetében engedi az időbeli átfedést.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. A végzettség tekintetében az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Többet mutasson
Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
AK „országos közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. szerinti fogalmat érti.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel új út kialakítását, és a minimum 2x2 sávra történő bővítést érti.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A szerz.-t bizt. köt.-ek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1)–(3) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135. § (5)–(6) bek., 322/2015. (X.30.) Kr. 32.§, Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A.-B.§
Többet mutasson
AK a Kbt. 135.§ (8) bekezdésére tekintettel 20 % előleg igénybevételére biztosít lehetőséget.
Előleget AT választása szerint igényelheti az alábbi módok bármelyikén:
— a Szerződésben foglalt tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása mellett, vagy
— biztosíték nyújtása nélkül. Részleteket a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4. pontja tartalmazza.
A kifizetés utófinanszírozású.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF
2 % tartalékkeret kerül előírásra
A részletek a KD-ban

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-02-12 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. M.2.1) pontja szerinti szakember, az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. M.2.2) pontja szerinti szakember, az M.2.2. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
2.3. M.2.3) pontja szerinti szakember az M.2.3. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001294062020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bek., Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.
7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.
8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Többet mutasson
9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§(1)-(4) bek.
10. Nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára, a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz. szerinti kivitelezési munkákra. Mértéke: 300 000 000 HUF/ káresemény és 1 000 000 000 HUF/év.
Többet mutasson
11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
Többet mutasson
12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).
AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)
Többet mutasson
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem kíván tartani.
14. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.
15. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 millió nettó- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Többet mutasson
16 .AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.
17. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)–(5) bek-t.
19. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
20. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám:0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
21.Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (lajstromszáma: 00241) és dr. Pete Judit (lajstromszáma: 00353)
22. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
23. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. AK a Támogatási Szerződés módosításának elfogadását a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Részletesen lásd:a szerz. terv.-ben foglaltak szerint.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 001-000029 (2020-12-30)
További információk (2021-02-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés a „67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2×2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása - Látrány elkerülő szakasz” projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére”
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-11 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 032-078869
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 001-000029
HL-S szám: 32
Forrás: OJS 2021/S 032-078869 (2021-02-11)
További információk (2021-02-18)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-18 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 037-091664
HL-S szám: 37
További információk
Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumok IV. és V. kötete kerül módosításra. A módosítások piros betűszínnel kerülnek megjelölésre, és a korrigendum megjelenésével válnak elérhetővé Gazdasági Szereplők részére.
Forrás: OJS 2021/S 037-091664 (2021-02-18)
További információk (2021-03-04)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 047-117180
HL-S szám: 47
Forrás: OJS 2021/S 047-117180 (2021-03-04)
További információk (2021-03-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-17 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 056-140589
HL-S szám: 56
További információk
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok IV. kötetét módossítja.
Forrás: OJS 2021/S 056-140589 (2021-03-17)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-08-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 28 498 727 884 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-09 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 156-411137
HL-S szám: 156

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. M.2.1. pontja szerinti szakember, az M.2.1. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
2.2. M.2.2. pontja szerinti szakember, az M.2.2. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)
2.3. M.2.3. pontja szerinti szakember az M.2.3. b) pont szerinti alkalmassági minimum követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-08-02 📅
Név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_23508554
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 109_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 28 498 727 884 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerint adatok:
1. Nyertes ajánlattevő:
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.;
11705053-4-44
2. Ajánlattevő
SDD Konzorcium
DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.;
10229105-2-11
S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
9024 Győr Rómer Flóris Utca 5 és
24824040-2-08
Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest Budafoki út 187-189) közös ajánlattevők
24657998-2-43
3. Ajánlattevő
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
6060 Tiszakécske, Béke Utca 150.
28733232-4-03

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 156-411137 (2021-08-09)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-11-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 67. sz. főút Látrány elkerülő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001294062020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Autópálya és közút építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 28 498 727 884 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001294062020/1
Cím: „67. sz. főút Látrány elkerülő fejlesztése”
A beszerzés leírása:
A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti Látrány elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetre történő fejlesztése a 79+106,80 – 89+272,59 km sz. között (X. tervezési szakasz), összesen 10.165,79 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, a koronaszélesség 20,50 m. A fejlesztés során létesítésre kerül 2 db vadátjáró, 1 db turbó körforgalom az M7-es autópálya csomópontjában, 1 db csökkentett paraméterű különszintű csomópont a 6514 j. ök. út keresztezésénél (Viszi csomópont), valamint 1 db különszintű földút átvezetés Rádpuszta térségében a 87+770 km szelvényben, mely esetén Kaposvár irányából biztosított a lehajtási lehetőség Rádpuszta felé. A fejlesztéshez kapcsolódó keresztező és párhuzamos utak, útkorrekciók kiépítése, illetve a vadvédelmi, vízépítési, közmű kiváltási, üzemi hírközlési, valamint egyéb építési és bontási munkák teljeskörű megvalósítása szükséges. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
További információk:
II.1.6) pont indoklás: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása. II.2.5) kiegészítés: Ár szempontként a "Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)" kerül értékelésre.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások:
Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-08-02 📅
Végdátum: 2024-02-02 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-08-02 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 28 498 727 884 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001294062020/5709
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_23508554
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 109_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti Látrány elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetre történő fejlesztése a 79+106,80 – 89+272,59 km sz. között (X. tervezési szakasz), összesen 10.165,79 m hosszon. A tervezési sebesség 110 km/h, a koronaszélesség 20,50 m. A fejlesztés során létesítésre kerül 2 db vadátjáró, 1 db turbó körforgalom az M7-es autópálya csomópontjában, 1 db csökkentett paraméterű különszintű csomópont a 6514 j. ök. út keresztezésénél (Viszi csomópont), valamint 1 db különszintű földút átvezetés Rádpuszta térségében a 87+770 km szelvényben, mely esetén Kaposvár irányából biztosított a lehajtási lehetőség Rádpuszta felé. A fejlesztéshez kapcsolódó keresztező és párhuzamos utak, útkorrekciók kiépítése, illetve a vadvédelmi, vízépítési, közmű kiváltási, üzemi hírközlési, valamint egyéb építési és bontási munkák teljeskörű megvalósítása szükséges.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Adatváltozás és a Szerződés pénzügyi fedezetének változásának kezelése a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Zrt. 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át. Emellett az ÉKM feladatátvétellel párhuzamosan 2023. január 1. napjától a Projekt forrása az alábbiakra változott: 2023. év tekintetében „Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosította, ÁHT-T azonosító: 401106. 2024. év tekintetében „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106. Vállalkozói díj módosítása az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023. (I.24.) Korm.rendelet szerinti Vállalkozói Díjigény kapcsán Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással A 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. A Vállalkozó szerződésmódosításra irányuló kérelmet terjesztett elő 2024. február 20. napján, hivatkozással a Korm. rendeletben, illetve az ÉKM rendeletben foglaltakra azzal, hogy a Szerződés hatályba lépése és az orosz-ukrán háború kitörése, továbbá a 2023. december 31. napja és a Szerződés Teljesítési véghatárideje (2024. február 2. napja) közötti időszakokra nem kíván árindexálást alkalmazni. Figyelemmel a Vállalkozó által benyújtott szerződésmódosítási kérelemre a Megrendelő részéről az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztésre került a szakvélemény kiadása iránti kérelem a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére. A szakértői feladatok ellátására kijelölt KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 2024. május 28. napján kelt véleményében meghatározott, a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekmény 50%-a, azaz mindösszesen: nettó 2.303.828.381,- Ft, amely a szerződéses ár 8,1%-a. Fentiek alapján Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú véleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 2.303.828.381,- Ft összegben fogadja el, amely vállalkozói többlet díjigény az eredeti Szerződés értékének 8,1%-a.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. 11. 11. A változtatás a szerződéses Kötbérterhes Befejezési Határidejét nem érinti. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2024. február 2. napján került sor, azonban a Szerződés a Kötbérterhes Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között 2024. február 14. napján hatályban tartó jegyzőkönyv került felvételre, illetve a Szerződés szerinti Befejezési Igazolás kiadására még nem került sor. A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Megrendelő szerződéses alapadatai az alábbiak szerint módosulnak: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: pénzügyi intézmény megnevezése: számlaszáma (IBAN): számlázási cím: adószáma: statisztikai jelzőszám: törzskönyvi azonosító szám (PIR): államháztartási egyedi azonosító: képviseli: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Magyar Államkincstár 10032000-00003582-09050028 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 15847397-2-41 15847397-8411-311-01 847395 401106 Lázár János építési és közlekedési miniszter”. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 12. Kapcsolattartók a) és b) pontjában foglalt Megrendelő kapcsolattartóinak és a d) pontjában rögzített Mérnök képviselőjeként megjelölt személy adatai, elérhetőségei a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosulnak: „a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Heinbach Tamás Beosztás: projektvezető Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45. Telefon: +36 20 379 2735 Telefax: +36 1 436 8110 E-mail: tamas.heinbach@ekm.gov.hu b) „ÉKM Változtatáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei Név: Heinbach Tamás Beosztás: projektvezető Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45. Telefon: +36 20 379 2735 Telefax: +36 1 436 8110 E-mail: tamas.heinbach@ekm.gov.hu d) Mérnök neve: Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: Név: Czap Attila Beosztás: vezető mérnök Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45. Telefon: +36 20 286 9214 Telefax: +36 1 436 8110 E-mail: attila.czap@ekm.gov.hu”. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4. pont, 4.4.1 alpontjában meghatározott pénzügyi forrásra vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítják: „4.4.1 A Projekt hazai finanszírozású, a Szerződés pénzügyi fedezetét a 2023. év tekintetében Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosította; ÁHT-T azonosító: 401106. 2024. év tekintetében „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: nettó 30.802.556.265,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincmilliárd-nyolcszázkettőmillió-ötszázötvenhatezer-kettőszázhatvanöt forint + ÁFA.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.540.127.813,- Ft, azaz egymilliárd-ötszáznegyvenmillió-százhuszonhétezer-nyolcszáztizenhárom forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 230-719673 (2024-11-25)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Dél-Dunántúl Somogy
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók... Hídépítés Hidak építési munkái Csővezeték, hírközlési és villamos... Csővezetékek, hírközlési és villamos... Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Szennyvízcsatorna építése