A geszti Tisza-kastély rekonstrukciója, I. ütem

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-01-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-11-25.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Dél-Alföld › Békés

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-11-25	Ajánlati felhívás
2020-12-30	További információk
2021-01-14	További információk
2021-07-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-07-12	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-08-28	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-26	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2025-01-31	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-11-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001079492020
Rövid leírás:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Békés 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 12078718 📞
Fax: +36 14714290 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-25 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-05 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 233-574183
HL-S szám: 233
További információk

1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő. 2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. 4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet.

A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m2

Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m2

Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m2

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 nm, fsz 659 nm, emelet 119,4, összesen: 1409,5 nm

Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 nm

Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására.

Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 nm, tiszttartó ház 50,1 nm.

Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 nm.

Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 nm

Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 nm

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

1) Nettó 1781,6 m2 nettó szintterületű épületegyüttes felújítása.

2) Épületrész bontása 2652 m3

3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m2

4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m2

5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m2

6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m2

7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m2

8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m

9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db

10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m2

11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m2

12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m2

13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m2

14) Zöld növényzet telepítése: 5 595 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Időtartam: 600 nap
További információk:

1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Geszt belterület 240/1, 240/2 helyrajzi szám, Geszt külterület 0139 helyrajzi szám

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire figyelemmel ajánlatkérő ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint azt, hogy teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben az építőipari kivitelezési nyilvántartásban nem szerepel(nek).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése. Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra az alábbi:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 2 500 000 000,- HUF-ot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

Műszaki és szakmai képességek:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra az alábbi:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra a közbeszerzés tárgyára vonatkozó:(M.1.1.: műemléki épület helyreállítás és/vagy korszerűsítés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukcióval történő bővítés; M.1.2.: parképítési és/vagy parkrekonstrukciós munkák; M.1.3.: műemléki épülethez kapcsolódó kiállítótér kialakítása) teljesítéseit. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:

1. Mo-n letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

M3)

Ajánlattevőnek a az ajánlatkérő 321/2015 8X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti felhívására csatolni kell azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ATmás szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghat alk. követelményeknek.

A minősített AT jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alk. követelményeket nem kell az EEKD formnyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alk. igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti az AT(ktől), ha az építőipari kivitelezési nyilv.-ban nem szerelepelnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. Egy szerződés keretében végzett legalább 1250 m2 nettó alapterületű műemléki épületen végzett műemléki épület helyreállítás és/vagy korszerűsítés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukcióval történő bővítés tárgyú referenciával, amely a következőket tartalmazta:

— legalább 300 m2 parkettagyártást és/vagy restaurálás és elhelyezés,

— legalább 250 m2 felületű díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munkák elvégzése,

— legalább 10 db beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója,

— legalább 100m2 kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot

— legalább 100 m2 mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója

M.1.2. Egy szerződés keretében végzett parképítési és/vagy parkrekonstrukciós munkák kivitelezése tárgyú referenciával, amely a következőket tartalmazta:

— legalább 2 000 m2 zöldfelület parkrendezés,

— legalább 200 m2 zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése,

— legalább 200db zöld növényzet telepítése.

M.1.3. Egy szerződés keretében műemléki épülethez kapcsolódó legalább 500 m2 nettó alapterületű kiállítótér kialakítása munkák kivitelezése tárgyú referenciával, mely tartalmazott építészeti, gépészeti, erős- és gyengeáramú munkálatokat.

A referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek is megfelelhet. Az M1.1-M1.3 referenciák egy szerződésből is teljesíthetőek, de legfeljebb 3 referencia bemutatása lehetséges!

Műemlék alatt ajánlatkérő a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontjában meghatározott fogalmat érti A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1.) egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4. sor szerinti „Építési szakterület műemléki részszakterülete” MV-É-M kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. sor szerinti „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor szerinti „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

M.2.4. egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Kr. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor szerinti „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.5.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

M.2.6.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

M.2.7.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen farestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

M.2.8.) egy fő szakember, aki megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. 7. § (3) bekezdés és 8. § (4) bekezdés szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen fémrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.

A szakemberek közötti átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Alkalmas a szerződés teljesítésére az a gazdasági szereplő is, aki az alkalmassági követelmények kapcsán az előírt (MV-É-M, MV-M és MV-ÉG) jogosultsághoz szükséges feltételeket teljesíti, azaz rendelkezik a jogosultsághoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M3)

Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „épületek építése” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Jótállás: a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónap, a szerződéstervezet szerint.

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), jólteljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér.

A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései,

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-01-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2.5. alkalmassági követelményre bemutatott szakember díszítőfestés restaurálása és/vagy rekonstrukciója során szerzett szakmai tapasztalata az érintett felület m2-ben megadva (min. 0 m2, max. 250m2) és a feletti megajánlások maximális pont)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M.2.6. alkalmassági követelményre bemutatott szakember kőlépcső és/vagy kőből készült ablakpárkány restaurálása és/vagy rekonstrukciója elvégzésekor szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db, max. 5 db) és a feletti megajánlások max. pont)
Az M.2.6. alk. köv-re bemutatott szakember gipszstukkó restaurálása és/vagy rekonstrukciójakor szerzett szakmai tapasztalata érintett felület m2-ben megadva (min. 0 m2, max. 10m2) és a feletti max pont)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Jakabfy Attila
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 30 000 000 HUF, azaz harmincmillió forint.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlati biztosíték teljesítésére a Kbt. 54.§ (2) bekezdése az irányadó.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.12.09. 11:00 óra. Találkozás helye: Geszt, a kastély bejárata (240/1 hrsz). Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

— EEKD,

— Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

4) A P1) és M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2-4. részszempontok esetében egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465)

8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)5 és M2)6 tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

12) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló ajánlattevői (Nyilatkozat összeállítóban tett elektronikus) nyilatkozat.

13) Az M2)1-M2)8 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában vagy a Régészeti és műemléki szakértői névjegyzék nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 250 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

21) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

22) A bírálat a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint történik.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 233-574183 (2020-11-25)

További információk (2020-12-30)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Felújítás 📦

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Istvánmezei Út 1-3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 001-000166
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 233-574183
HL-S szám: 1
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)-(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészítő tájékoztatás megadásának csúszására tekintettel ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt.

Forrás: OJS 2021/S 001-000166 (2020-12-30)

További információk (2021-01-14)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 012-024153
HL-S szám: 12
Forrás: OJS 2021/S 012-024153 (2021-01-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-07-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet. A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 m Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 m Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására. Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 m Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 m Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 m Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 m A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői: 1) Nettó 1781,6 m 2) Épületrész bontása 2652 m 3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m 4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m 5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m 6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m 7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m 8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m 9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db 10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m 11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m 12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m 13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m 14) Zöld növényzet telepítése: 5 595 db A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Rövid leírás

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet.

A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m

Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m

Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 m

Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 m

Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására.

Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 m

Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 m

Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 m

Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 m

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

1) Nettó 1781,6 m

2) Épületrész bontása 2652 m

3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m

4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m

5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m

6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m

7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m

8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m

9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db

10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m

11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m

12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m

13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m

14) Zöld növényzet telepítése: 5 595 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

A beszerzés teljes értéke: 5 476 040 310 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 131-345012
HL-S szám: 131
További információk

1) A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő. 2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. 4) A 2–4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m

Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m

Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 m

Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 m

Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 m

Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 m

Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 m

Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 m

1) Nettó 1781,6 m

2) Épületrész bontása 2652 m

3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m

4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m

5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m

6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m

7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m

10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m

11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m

12) Zöldfelület, parkrendezés 10 501 m

13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2 069 m

További információk:

1) A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

4) A 2–4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Geszt belterület 240/1, 240/2 helyrajzi szám, Geszt külterület 0139. helyrajzi szám

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-06-14 📅
Név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_67485615
Postacím: Vendel Park Huber utca 1.
Postai város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 96511350 📞
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.whb.hu 🌏
Név: Build It Mérnökiroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94897524
Postacím: Szépvölgyi út 32.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Telefon: +36 302451290 📞
E-mail: palyazat@build-it.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 5 476 040 310 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12.

Adószáma: 25098367-2-43

Ajánlattevő neve: Build It Mérnökiroda Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 32.; adószáma: 11732167-2-41) és West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.; adószáma: 11469830-2-44)

Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.

Adószáma: 11975201-2-08

Forrás: OJS 2021/S 131-345012 (2021-07-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 476 040 310 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-12 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 135-430738
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 131-345012
HL-S szám: 135
További információk
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. január 31.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A geszti Tisza-kastély rekonstrukciója, I. ütem
Rövid leírás:

Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 nm, fsz 659 nm, emelet 119,4 , összesen: 1409,5 nm

A szerződés odaítélése
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Postacím: Szépvölgyi Út 32

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2023/S 135-430738 (2023-07-12)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-08-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 476 040 310 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-28 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 168-529757
HL-S szám: 168
További információk

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. augusztus…

… 31. VII.2.2. folytatása: a teljes szerződéses értékre a pótmunkáknak nem volt kihatása, tekintettel arra, hogy azok megrendelése a tartalékkeretből került finanszírozásra.

… 31.

VII.2.2. folytatása: a teljes szerződéses értékre a pótmunkáknak nem volt kihatása, tekintettel arra, hogy azok megrendelése a tartalékkeretből került finanszírozásra.

Forrás: OJS 2023/S 168-529757 (2023-08-28)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 476 040 310 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-26 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 188-589514
HL-S szám: 188
További információk

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023. június 13. A jogelőd által korábban fel nem adott 1. és 2. számú módosításokra vonatkozó hirdetmények pótlása miatt nem került 5 napon belül feladásra a hirdetmény a 3. számú módosítás esetében, a 2023. június 13-i időpont a helyes…

… dátum. Az előre nem látható körülmények kapcsán VII.2.2) pontban előadottak mellett A hiánypótlási felhívás 2. pontjára válaszul: a korábbi 1. és 2. számú módosításokkal is változott a teljesítési határidő. A 2. számú módosítás értelmében 871 nap volt a szerződés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számítva. A jelen 3. számú módosítással változik ez 1080 napra, tehát 209 nap a jelen módosítással megadott plusz idő. A teljesítési határidő 209 nappal növelése arányosnak tekinthető, összevetve azzal, hogy az építési engedély módosítására tekintettel jelentős mértékben megnövekedett a kivitelezéssel érintett ingatlan területe, ebből következően pedig az ezen területen elvégzendő munkák mértéke is. Az előre nem láthatóság körében a korábbiak mellett megjegyezzük, hogy a módosítás tárgyát képező munkák kapcsán a Megrendelő a tervezés folyamatában nem vett részt, az ott felmerülő problémákat nem láthatta előre. A hiánypótlási felhívásokra válaszul jelezzük, hogy az eredményről szóló tájékoztatóban az V.2.4) pontban szereplő 5 476 040 310,-Ft összeg oly módon került a jogelőd által meghatározásra, hogy a 4 978 218 464,-Ft-os Vállalkozói Díj és a 497 821 846,-Ft-os tartalékkeret összege összeadásra került, és ezen összeg került feltüntetésre.

… dátum.

Az előre nem látható körülmények kapcsán VII.2.2) pontban előadottak mellett

A hiánypótlási felhívás 2. pontjára válaszul: a korábbi 1. és 2. számú módosításokkal is változott a teljesítési határidő. A 2. számú módosítás értelmében 871 nap volt a szerződés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számítva. A jelen 3. számú módosítással változik ez 1080 napra, tehát 209 nap a jelen módosítással megadott plusz idő. A teljesítési határidő 209 nappal növelése arányosnak tekinthető, összevetve azzal, hogy az építési engedély módosítására tekintettel jelentős mértékben megnövekedett a kivitelezéssel érintett ingatlan területe, ebből következően pedig az ezen területen elvégzendő munkák mértéke is.

Az előre nem láthatóság körében a korábbiak mellett megjegyezzük, hogy a módosítás tárgyát képező munkák kapcsán a Megrendelő a tervezés folyamatában nem vett részt, az ott felmerülő problémákat nem láthatta előre.

A hiánypótlási felhívásokra válaszul jelezzük, hogy az eredményről szóló tájékoztatóban az V.2.4) pontban szereplő 5 476 040 310,-Ft összeg oly módon került a jogelőd által meghatározásra, hogy a 4 978 218 464,-Ft-os Vállalkozói Díj és a 497 821 846,-Ft-os tartalékkeret összege összeadásra került, és ezen összeg került feltüntetésre.

Forrás: OJS 2023/S 188-589514 (2023-09-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-01-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: A geszti Tisza-kastély rekonstrukciója, I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001079492020
Rövid leírás:

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet. A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m2 Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m2 Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m2 Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 nm, fsz 659 nm, emelet 119,4 , összesen: 1409,5 nm Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 nm Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására. Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 nm, tiszttartó ház 50,1 nm. Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 nm. Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 nm Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 nm A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői: 1) Nettó 1781,6 m2 nettó szintterületű épületegyüttes felújítása. 2) Épületrész bontása 2652 m3 3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m2 4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m2 5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m2 6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m2 7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m2 8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m 9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db 10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m2 11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m2 12) Zöldfelület, parkrendezés 10.501 m2 13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2.069 m2 14) Zöld növényzet telepítése: 5.595 db A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Rövid leírás

Generálkivitelezési szerződés keretében a „geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciója, I. ütem” létesítmény megvalósítása. Mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A Beruházás során fel kell újítani a Tisza-kastélyt, Tiszttartó házat, valamint kripta épületet. A Tisza-kastély tervezett nettó szintterülete: 1488,2 m2 Tiszttartó ház nettó szintterülete: 205,9 m2 Kripta épület nettó szintterülete: 87,5 m2 Kastély tervezett nettó alapterületei: pince 631,1 nm, fsz 659 nm, emelet 119,4 , összesen: 1409,5 nm Tiszttartó ház tervezett nettó alapterülete: 183,8 nm Az elkészült kiállításterv szerint a kiállítótér minden szakágra terjedő előkészítése az installációk fogadására. Kiállítótér nettó alapterülete: kastély 705,3 nm, tiszttartó ház 50,1 nm. Összesen kiállítótér nettó alapterülete: 755,4 nm. Kripta tervezett nettó alapterülete: 87,5 nm Összesen műemléki épület nettó alapterülete: 1680,8 nm A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői: 1) Nettó 1781,6 m2 nettó szintterületű épületegyüttes felújítása. 2) Épületrész bontása 2652 m3 3) Homlokzati, műemléki védettséggel érintett területeken vakolat leverése 1467 m2 4) Új tetőhéjazat készítése természetes pala fedéssel 2070,7 m2 5) Homlokzati felületképzés készítése restaurátori szakfelügyelet mellett 1967 m2 6) Zúzottkő burkolat készítése gépjármű forgalom számára 1173 m2 7) Parketta restaurálása és/vagy újragyártása: 673,3 m2 8) Díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munka: 1459,3 m 9) Beltéri fa ajtó restaurálás és/vagy rekonstrukciója: 37 db 10) Kőfelületek és kőelemek restaurálási és/vagy gyártási és/vagy elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot: 302,8 m2 11) Mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója: 208,9 m2 12) Zöldfelület, parkrendezés 10.501 m2 13) Zúzott kővel burkolt, közlekedésére alkalmas felület kivitelezése: 2.069 m2 14) Zöld növényzet telepítése: 5.595 db A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001079492020/1
További információk:

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Geszt belterület 240/1, 240/2 helyrajzi szám, Geszt külterület 0139 helyrajzi szám

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Békés 🏙️
Időtartam: 1080 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-06-14 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 4 978 218 464 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001079492020/9171
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

Organizáció bontás irtás, föld- és sziklamunka síkalapozás szivárgóépítés helyszíni beton-és vb. munkák zsaluzás és állványozás ácsmunka előregyártott elemek beépítése falazás és egyéb kőműves munkák fa szerkezeti munkák kőmunkák vakolás és rabicolás, tetőfedés, burkolatok, bádogozás, lakatosszerkezetek elhelyezése, asztalosszerkezetek elhelyezése, felületképzés, üvegezés, szigetelés, kőrestaurálás, festőrestaurálás, szilikátrestaurálás, farestaurálás, fémrestaurálás, elektromos munkák, vízellátás , csatornázás, közmű, szellőzés, fűtés-hűtés, gázellátás, szaniterek, kertépítés.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 54760403.10 HUF 💰
Arány (%): 1
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_67485615
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai irányítószám: 2051
Postai város: Biatorbágy
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Telefon: +36 96511350 📞
Fax: +36 96511434 📠
URL: https://www.whb.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

1.) Az eredményről szóló tájékoztatóban az V.2.4) pontban szereplő 5.476.040.310,-Ft összeg oly módon került a jogelőd által meghatározásra, hogy a 4.978.218.464,-Ft-os Vállalkozói Díj és a 497.821.846,-Ft-os tartalékkeret összege összeadásra került, és ezen összeg került feltüntetésre. 2.) A BT-201 mező VII.2.2) A módosítás oka, Módosítás indoka pont folytatása: Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 475.609.172,- Ft összegű vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2024. május 29. napi teljesítési véghatáridőre - a végszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére, egyidejűleg rögzítik, hogy a végszámlaként a West Hungária Bau Kft. részéről, 2024. július 26. napján kiállított SZA02308/2024 számú számla, valamint a BUILD IT Mérnökiroda Zrt. részéről 2024. július 29. napján kiállított KI24/00314 számú számla részszámlának minősül és a jelen 4. számú szerződésmódosítás szerinti költségnövekményt tartalmazó számla lesz a végszámla. A vállalkozói díj módosításának alátámasztásaként nem önmagában a háború tényét jelölték meg a felek, hanem a fent hivatkozott Korm.rendeletet, ÉKM rendeletet, valamint az ezek alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiadott, rendes üzleti kockázatot meghaladó költségnövekmény összegét meghatározó szakvéleményt, amelyek alátámasztják a háború okozta, a rendes üzleti kockázat mértékét jelentősen meghaladó költségnövekményt, amellyel a felek kellő gondosság mellett sem számolhattak és nem láthattak előre. 2./ Jogutódlás kezelése a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjában és a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részéről a konzorciumi tagok közül a közös ajánlattevő tag tekintetében jogutódlás következett be, amelynek átvezetése a Szerződésben szükséges. A jogelőd BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E. lház. 1. em.; cjsz: 01-09-932166), átalakulással jogutódlással 2023.06.30. hatállyal megszűnt. A BUILD IT Mérnökiroda Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-ban foglaltak, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései alapján átalakulással létrejött jogutódja a BUILD IT Mérnökiroda Zrt. Felek rögzítik, hogy a fentiekben bemutatott jogutódlás okán módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontjában és a 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás a Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételekkel történt meg. A jogutódlás a Kbt. 139.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, a BUILT IT Mérnökiroda Zrt. nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, és az átalakulásra tekintettel az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával – a BUILT IT Mérnökiroda Zrt. megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, valamint a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza. Továbbá a módosítás nem lényeges, mert a jogutódlás miatti módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A szerződés 4. sz. módosítása: 2024.12.09. Jogalap: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján háborús ráemelés és a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Vállalkozó jogutódlása a Kbt. 139. §-a szerint. 1./ Háborús ráemelés A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely alapján a Vállalkozó kezdeményezheti szerződésmódosítását a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, mivel a Szerződés megkötésére 2022. február 24. napját megelőzően került sor és a Korm. rendelet szerint a Vállalkozó a szerződésmódosítási igényét a Megrendelő részére benyújtotta. A Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet) rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés 2024. május 29. napján történt műszaki átadás-átvételi lezárásával egyidejűleg, 2024. május 29. napján kelt beadványában a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 1.107.861.292,- Ft. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Magasépítésért Felelős Helyettes Államtitkársága 2024. május 29. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 1.107.861.292,- Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2024. szeptember 9. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2024. szeptember 16. napján kiadta (1. sz. melléklet). A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye a 11 negyedév részteljesítés alapján nettó 1.100.487.583, - Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 149.269.240, - Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 951.218.343,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 475.609.172,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték ~10,55%-a. Felek a fentiekben foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2021. június 14. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 4. számú szerződésmódosítás keretében a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat kell elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti ellenérték növekedése (475.609.172,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (4.978.218.464,- Ft) 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is. Folytatás a BT-300-as mezőben a VI.3) További információk pontban.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

Módosuló rendelkezések: 1./ 2.1.1. Vállalkozói Díj nettó 7.942.936.868,- Ft + ÁFA Ebből a 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Kiegészítő Munkára eső Vállalkozói Díjrészlet („Kiegészítő Munka Díja”) nettó 2.489.109.232,- Ft + ÁFA Ebből a 4. sz. szerződésmódosítás szerinti háborús költségnövekmény nettó 475.609.172,- Ft + ÁFA [Eredeti a 3. sz. mód. szerint: Vállalkozói díj nettó 7.467.327.696,- Ft +ÁFA; Ebből a 3. sz. szerződésmódosítás szerinti Kiegészítő Munkára eső Vállalkozói Díjrészlet („Kiegészítő Munka Díja”) nettó 2.489.109.232,- Ft + ÁFA] 2./ Felek a Szerződés I.2.2.1. pontját közös megegyezéssel módosítják és kiegészítik a b) pontban a jelen 4. számú szerződésmódosításnak megfelelő költségnövekményre vonatkozó rendelkezésekkel: - Eredeti a 3. sz. mód. szerint: "Teljesítési Mérföldkő: a.) Teljesítési Véghatáridő Feladatok, készültségi fok: A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Teljesítési Határidő: A szerződés hatályba lépését követő 1080 naptári nap Kötbérteher: kötbérterhes" - Új rendelkezés: "Teljesítési Mérföldkő: b.) 4. számú szerződésmódosítás szerinti költségigény Feladatok, készültségi fok: A 1320/2024. (X. 22.) Korm. határozat 1. sz. mellékletének 18. sora szerinti rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény Teljesítési Határidő: nem releváns Kötbérteher: nem releváns" 3./ Felek a Szerződés I.2.2.2. pontját kiegészítik a c) pontban a jelen 4. számú szerződésmódosításnak megfelelő költségnövekményre vonatkozó rendelkezésekkel: - Eredeti a 3. sz. mód. szerint: "Fizetési Mérföldkő: a.) Havi Fizetési Mérföldkövek Vállalkozói Díjrész: A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg I.2.1.4 pont szerint meghatározott részével. Fizetési Mérföldkő: b.) Műszaki átadás-átvételt követő mérföldkő Vállalkozói Díjrész: A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg I.2.1.4 pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke. " - Új rendelkezés: " Fizetési Mérföldkő: c.) Végső Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész: A 2024. szeptember 9. napján kelt KTI szakvélemény alapján a Vállalkozót megillető, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény összege, azaz nettó 475.609.172,- Ft " 4./ Felek Szerződés I.2.4.3. pontját a jelen 4. számú szerződésmódosításnak megfelelő módosítják: 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5 %-a (öt százaléka), azaz 397.146.843 Ft. [Eredeti a 3. sz. mód. szerint: 385.359.346,- Ft] 5./A Szerződés szerződő felek adatait tartalmazó része, amely a Vállalkozó konzorciumi tagjai közül a közös ajánlattevő tag jogutódlása okán az adatai tekintetében módosul.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 023-072800 (2025-01-31)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)