Aknás vízmérők szállítása a Zalavíz Zrt. részére

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

„Keretszerződés keretében REED jeladóval szerelt, új, hitelesített aknás vízmérők szállítása a Zalavíz Zrt. részére”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-09-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-08-24.

Kicsoda?

• Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Mi az?

• Áramlásmérő berendezések › Vízmérő órák

Hol?

• Nyugat-Dunántúl › Zala

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-08-24	Ajánlati felhívás
2020-11-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-08-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vízmérő órák
Hivatkozási szám: EKR000862802020
Rövid leírás:

„Keretszerződés keretében REED jeladóval szerelt, új, hitelesített aknás vízmérők szállítása a Zalavíz Zrt. részére”

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Árubeszerzések
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Vízmérő órák 📦
További CPV-kód: Vízmérő órák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Postacím: Balatoni út 8.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Kapcsolat
Internetcím: http://www.zalaviz.hu 🌏
E-mail: hadnagy@zalaviz.hu 📧
Telefon: +36 92500300 📞
Fax: +36 92500303 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000862802020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000862802020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-24 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-28 📅
Kezdeti időpont: 2021-02-01 📅
Végdátum: 2022-02-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 167-405559
HL-S szám: 167
További információk

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt.68. § (1b)-(1c) bek.i irányadók.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása
A rész száma: 1
Rövid leírás:

A beszerzés mennyisége:

Vízmérők adásvétele eseti megrendelések alapján az alábbi mennyiségben:

— 20 700 db NA13 méretű, 165 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 300 db NA20 méretű, 190 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 130 db NA25 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 90 db NA30 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 45 db NA40 méretű, 270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő peremes/menetes csatlakozással.

A keretszerződés teljesítése eseti megrendelések útján történik. A vízmérők megrendelésének ütemezését, darabszámát hónap bontásban a KD tartalmazza.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkoznak, ezen esetekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azzal egyenértékű termék is megajánlható.

Részletek: KD.

A lehetőségek leírása:

Ajánlatkérő az alábbi opciós tételek lehívására jogosult eseti megrendelés(ek) útján a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

— 1 000 db NA13 méretű, 165 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 37 db NA20 méretű, 190 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 18 db NA25 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 13 db NA30 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 7 db NA40 méretű, 270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő peremes/menetes csatlakozással.

Az opcióra vonatkozó részletes műszaki jellemzők a műszaki leírásban kerülnek rögzítésre. Az opciós tételek esetében a nyertes ajánlattevő ajánlata részeként benyújtott részletes árajánlatban az adott áru vonatkozásában feltüntetett árak az irányadóak.

Ajánlatkérő jogosult az opciós tételek mindegyikét vagy valamelyikét megrendelni, vagy a megrendelésüket mellőzni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az opció igénybevételének részletes ismertetését a KD tartalmazza.

A rész elnevezése: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása
A rész száma: 2
Rövid leírás:

— 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA150 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 10 db NA150 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 3 db NA200 méretű, 350 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 4 db NA50/20 méretű, 270 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 7 db NA80/20 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 13 db NA100/20 méretű, 360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 3 db NA150/40 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő.

A keretszerződés teljesítése eseti megrendelések útján történik.

A lehetőségek leírása:

— 9 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 7 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 6 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA150 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 2 db NA150 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA200 méretű, 350 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA50/20 méretű, 270 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 1 db NA80/20 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 2 db NA100/20 méretű, 360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 1 db NA150/40 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Vevő zalaegerszegi telephelye, Központi raktár, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 10.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

Ajánlathoz csatolandó igazolások:

Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1-8. 10. és 12-16. § rendelkezései szerint.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kell benyújtania.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:

Ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 12.§ és 16. §-ban foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:

P/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján.

Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.1. A közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (vízmérők szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 95 000 000 forintot.

P/1.2. A közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (vízmérők szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 13 000 000 forintot.

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlathoz csatolandó igazolások:

Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon igazolva.

Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónap-nap pontossággal megadva),

— a szerződést kötő másik fél (név, cím),

— a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

M/1.1. A közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében: összesen legalább 15 000 db (azaz tizenötezer darab) NA13 méretű vízmérő szállítására vonatkozó teljesített (befejezett) referenciával. Az előírt alkalmassági minimumkövetelmény egy vagy több referencia bemutatásával is teljesíthető.

M/1.2. A közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében: összesen legalább 35 db (azaz harmincöt darab) NA80 méretű, 45 db (azaz negyvenöt darab) NA100 méretű és 15 db (azaz tizenöt darab) kombi vízmérő szállítására vonatkozó teljesített (befejezett) referenciával. Az előírt alkalmassági minimumkövetelmény egy vagy több referencia bemutatásával is teljesíthető.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: eseti megrendelőben foglalt nettó ellenszolgáltatás 2 %-a/naptári nap (20 naptári napot / 4 alkalmat meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult elállni a szerződéstől)

Hibás teljesítési kötbér: eseti megrendelőben foglalt nettó ellenszolgáltatás 20 %-a/alkalom

Meghiúsulási kötbér (az eseti megrendelés vagy a teljes szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén):

— az adott eseti megrendelés nem teljesítése esetén mértéke az eseti megrendelőben foglalt nettó ellenszolgáltatás 25 %-a,

— a teljes szerződés nem teljesítése esetén a teljesítés nélkül maradt nettó szerződéses érték 20 %-a.

Jótállás: 24 hónap

Részletek: KD.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás Ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel a szerződés, elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag, a Kbt. 135. § (1) bek, (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik a következőkre is figyelemmel: a konszignációs készletből történő felhasználásról Ajánlatkérő a tárgyhót követő hónap első, de legkésőbb a harmadik munkanapján írásbeli lejelentést küld nyertes Ajánlattevő részére, melynek kézhezvételét követően, az írásbeli lejelentésben foglaltak szerint nyertes Ajánlattevő számla kiállítására jogosult.

Az ellenérték kifizetését Ajánlatkérő az írásbeli lejelentés alapján kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően átutalással teljesíti.

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.

Részletek: KD.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.

A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő az általa kiszerelt, lejárt hitelesítésű használt vízmérőket a teljesített új vízmérők darabszámával megegyező mennyiségben átadja nyertes Ajánlattevő részére, amely vízmérők az átadás-átvételt követően nyertes Ajánlattevő tulajdonát képezi, nyertes Ajánlattevő köteles az átadott vízmérőket Ajánlatkérő telephelyéről elszállítani.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-09-29 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. irányadók.
További információk:

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_68643612
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Hadnagy Gábor
A vevő profiljának címe: http://www.zalaviz.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000862802020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

2. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár, figyelemmel arra, hogy az Ajánlatkérő igényeinek a jelen felhívásban és KD-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják. A legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében Ajánlatkérő az opció nélküli mennyiségre vonatkozó összesen nettó árat (egyösszegű nettó ajánlati ár) vizsgálja!

3. AK

3.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 30 napos ajánlati kötöttséget ért,

3.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja,

3.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart,

3.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

3.5) NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

4. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek.

5. Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

6. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Andresz-Bódi Zita (00106).

7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

8. Az ajánlathoz Ajánlattevők kötelesek csatolni egy, az egyösszegű nettó ajánlati ár alátámasztását tartalmazó részletes árajánlatot, valamint a megajánlott eszközök műszaki megfelelőségének Ajánlatkérő általi előzetes ellenőrzése érdekében az eszközök típusának, gyártójának, származási helyének, R-számának és adott esetben, amennyiben rendelkezésre áll, az adott eszköz internetes elérési útvonalának (link) megjelölését tartalmazó dokumentumot. Részletek a közbeszerzési dokumentációban.

9. Teljesítési határidő (konszignációs készletre): az eseti megrendelő Eladó által történő kézhezvételtől számítottan egy naptári hét, amelynek realizálása a soron követő 2 heti szállítás időpontjában valósul meg. A szállítás 2 hetente a meghatározott napon történik.

Teljesítési határidő (konszignációs készleten nem lévő vízmérőkre): A megrendeléstől számítottan 3 hét.

10. Egy ajánlatban legfeljebb 2 gyártó által gyártott vízmérő lehet (részenként külön-külön értendő).

11. Az ajánlat részeként csatolandó: a megajánlott vízmérők műszaki leírása (katalógus lapok) és a vonatkozó engedélyek, megfelelőségi igazolások (pl. MID, OTH, EK/EC). Ha ezek elérhetőek egy weboldalról, akkor elegendő a linkről szóló nyilatkozat.

12. Vízmérőket MID (2004/22/EC) előírásnak megfelelően kell hitelesíteni.

13. A vízmérők feleljenek meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§ és 8/A. §-nak.

14. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően végzi el a bírálatot az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2020/S 167-405559 (2020-08-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-11-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

„Keretszerződés keretében REED jeladóval szerelt, új, hitelesített aknás vízmérők szállítása a Zalavíz Zrt. részére” A közbeszerzés tárgya és mennyisége (az eljárást megindító felhívás) II.2.4) pontja alapján): 1. rész: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása A beszerzés mennyisége: Vízmérők adásvétele eseti megrendelések alapján az alábbi mennyiségben: – 20 700 db NA13 méretű, 165 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, – 300 db NA20 méretű, 190 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, – 130 db NA25 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, – 90 db NA30 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, – 45 db NA40 méretű, 270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő peremes/menetes csatlakozással. A keretszerződés teljesítése eseti megrendelések útján történik. A vízmérők megrendelésének ütemezését, darabszámát hónap bontásban a KD tartalmazza. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkoznak, ezen esetekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azzal egyenértékű termék is megajánlható. Részletek: KD. 2. rész: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása A beszerzés mennyisége: Vízmérők adásvétele eseti megrendelések alapján az alábbi mennyiségben: — 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 1 db NA150 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 10 db NA150 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 3 db NA200 méretű, 350 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, — 4 db NA50/20 méretű, 270 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő, — 7 db NA80/20 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő, — 13 db NA100/20 méretű, 360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő, — 3 db NA150/40 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő. A keretszerződés teljesítése eseti megrendelések útján történik. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkoznak, ezen esetekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azzal egyenértékű termék is megajánlható. Részletek: KD.

Rövid leírás

„Keretszerződés keretében REED jeladóval szerelt, új, hitelesített aknás vízmérők szállítása a Zalavíz Zrt. részére”

A közbeszerzés tárgya és mennyisége (az eljárást megindító felhívás) II.2.4) pontja alapján):

1. rész: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása

A beszerzés mennyisége:

Vízmérők adásvétele eseti megrendelések alapján az alábbi mennyiségben:

– 20 700 db NA13 méretű, 165 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 300 db NA20 méretű, 190 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 130 db NA25 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 90 db NA30 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 45 db NA40 méretű, 270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő peremes/menetes csatlakozással.

A keretszerződés teljesítése eseti megrendelések útján történik. A vízmérők megrendelésének ütemezését, darabszámát hónap bontásban a KD tartalmazza.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkoznak, ezen esetekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azzal egyenértékű termék is megajánlható.

Részletek: KD.

2. rész: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása

A beszerzés mennyisége:

Vízmérők adásvétele eseti megrendelések alapján az alábbi mennyiségben:

— 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA150 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 10 db NA150 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 3 db NA200 méretű, 350 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

— 4 db NA50/20 méretű, 270 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 7 db NA80/20 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 13 db NA100/20 méretű, 360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

— 3 db NA150/40 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő.

A keretszerződés teljesítése eseti megrendelések útján történik.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkoznak, ezen esetekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azzal egyenértékű termék is megajánlható.

Részletek: KD.

A beszerzés teljes értéke: 138 647 846 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-26 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 234-578701
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 167-405559
HL-S szám: 234
További információk

1.rész: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása 1. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház. 1. em. 4. Adószám: 26692713-2-42 2. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve MOM Magyar Optikai Művek Zrt. Ajánlattevő székhelye 4700 Mátészalka, Ipari utca 16. Adószám: 10248504-2-15 3. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10. Adószám: 10710542-2-43 2.rész: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása 1. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. Ajánlattevő székhelye 6000 Kecskemét, Halasi út 14. Adószáma: 11020648-2-03 2. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10. Adószám: 10710542-2-43 1. rész: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint. 2. rész eredménytelenségének indoka: Mindkét Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel, a következő részletes indokolás szerint. 1. A Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10.) Ajánlatevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel érvénytelen, tekintettel az alábbiakra. Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében beszerzendő áruk között szerepel 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő és 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok II. Kötet Különös Rész „D” Fejezetének II.1. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként be kell nyújtani az M1 Formanyomtatványt cégszerű aláírással ellátva, amely tartalmazza a részletes árajánlatot, valamint a megajánlott eszközök műszaki megfelelőségének alátámasztását. Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az M1 Formanyomtatványt, amelynek 2., 3. és 5. során részletes műszaki adatokat kért a fentebb feltüntetett áruk tekintetében, összhangban a felhívásban rögzítettekkel. Az adásvételi szerződés tárgyát képező árukra, azok műszaki paramétereire az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában ajánlati kötöttség állt be. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 2. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA80 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hossz 220/300/360 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 220/300/350 mm. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 3. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA100 méretű, 400 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 5. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA150 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hossz 430 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 350 mm. Figyelemmel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott, előzőekben felsorolt áruk nem felelnek meg a műszaki specifikációban meghatározottaknak (M1 Formanyomtatvány 2. és 5. sora), illetőleg az ajánlat nem tartalmaz ajánlatot valamennyi – az Ajánlatkérő által előírt – árura vonatkozóan (M1 Formanyomtatvány 3. sora), az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 2) A Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 14.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel, tekintettel az alábbiakra. Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében beszerzendő áruk között szerepel 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok II. Kötet Különös Rész „D” Fejezetének II.1. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként be kell nyújtani az M1 Formanyomtatványt cégszerű aláírással ellátva, amely tartalmazza a részletes árajánlatot, valamint a megajánlott eszközök műszaki megfelelőségének alátámasztását. Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az M1 Formanyomtatványt, amelynek 1., 2. és 3. során részletes műszaki adatokat kért a fentebb feltüntetett áruk tekintetében, összhangban a felhívásban rögzítettekkel. Az adásvételi szerződés tárgyát képező árukra, azok műszaki paramétereire az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában ajánlati kötöttség állt be. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 1. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA50 méretű, 270 mm és 300 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 2. során feltüntetett megajánlás nem tartalmaz az NA80 méretű, 300 mm és 360 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 2. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA80 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hosszként szerepel 220 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 225 mm. Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 3. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA100 méretű, 360 mm és 400 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást. Figyelemmel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott, előzőekben felsorolt áruk nem felelnek meg a műszaki specifikációban meghatározottaknak (M1 Formanyomtatvány 2. sora a 220 mm beépítési hosszúsággal rendelkező NA80 hidegvízmérő tekintetében), illetőleg az ajánlat nem tartalmaz ajánlatot valamennyi – az Ajánlatkérő által előírt – árura vonatkozóan (M1 Formanyomtatvány 1, 2. és 3. sora), az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

További információk

1.rész: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház. 1. em. 4.

Adószám: 26692713-2-42

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve MOM Magyar Optikai Művek Zrt.

Ajánlattevő székhelye 4700 Mátészalka, Ipari utca 16.

Adószám: 10248504-2-15

3. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10.

Adószám: 10710542-2-43

2.rész: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye 6000 Kecskemét, Halasi út 14.

Adószáma: 11020648-2-03

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10.

Adószám: 10710542-2-43

1. rész: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

2. rész eredménytelenségének indoka:

Mindkét Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel, a következő részletes indokolás szerint.

1. A Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10.) Ajánlatevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel érvénytelen, tekintettel az alábbiakra.

Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében beszerzendő áruk között szerepel 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő és 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok II. Kötet Különös Rész „D” Fejezetének II.1. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként be kell nyújtani az M1 Formanyomtatványt cégszerű aláírással ellátva, amely tartalmazza a részletes árajánlatot, valamint a megajánlott eszközök műszaki megfelelőségének alátámasztását.

Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az M1 Formanyomtatványt, amelynek 2., 3. és 5. során részletes műszaki adatokat kért a fentebb feltüntetett áruk tekintetében, összhangban a felhívásban rögzítettekkel.

Az adásvételi szerződés tárgyát képező árukra, azok műszaki paramétereire az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában ajánlati kötöttség állt be.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 2. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA80 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hossz 220/300/360 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 220/300/350 mm.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 3. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA100 méretű, 400 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 5. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA150 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hossz 430 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 350 mm.

Figyelemmel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott, előzőekben felsorolt áruk nem felelnek meg a műszaki specifikációban meghatározottaknak (M1 Formanyomtatvány 2. és 5. sora), illetőleg az ajánlat nem tartalmaz ajánlatot valamennyi – az Ajánlatkérő által előírt – árura vonatkozóan (M1 Formanyomtatvány 3. sora), az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

2) A Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 14.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel, tekintettel az alábbiakra.

Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében beszerzendő áruk között szerepel 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok II. Kötet Különös Rész „D” Fejezetének II.1. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként be kell nyújtani az M1 Formanyomtatványt cégszerű aláírással ellátva, amely tartalmazza a részletes árajánlatot, valamint a megajánlott eszközök műszaki megfelelőségének alátámasztását.

Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az M1 Formanyomtatványt, amelynek 1., 2. és 3. során részletes műszaki adatokat kért a fentebb feltüntetett áruk tekintetében, összhangban a felhívásban rögzítettekkel.

Az adásvételi szerződés tárgyát képező árukra, azok műszaki paramétereire az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában ajánlati kötöttség állt be.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 1. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA50 méretű, 270 mm és 300 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 2. során feltüntetett megajánlás nem tartalmaz az NA80 méretű, 300 mm és 360 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 2. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA80 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hosszként szerepel 220 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 225 mm.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány 3. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA100 méretű, 360 mm és 400 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

Figyelemmel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott, előzőekben felsorolt áruk nem felelnek meg a műszaki specifikációban meghatározottaknak (M1 Formanyomtatvány 2. sora a 220 mm beépítési hosszúsággal rendelkező NA80 hidegvízmérő tekintetében), illetőleg az ajánlat nem tartalmaz ajánlatot valamennyi – az Ajánlatkérő által előírt – árura vonatkozóan (M1 Formanyomtatvány 1, 2. és 3. sora), az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége (az eljárást megindító felhívás) II.2.4) pontja alapján):

1. rész: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása

– 20 700 db NA13 méretű, 165 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 300 db NA20 méretű, 190 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 130 db NA25 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 90 db NA30 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 45 db NA40 méretű, 270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő peremes/menetes csatlakozással.

2. rész: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása

A lehetőségek leírása:

– 1 000 db NA13 méretű, 165 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 37 db NA20 méretű, 190 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 18 db NA25 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 13 db NA30 méretű, 260 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 7 db NA40 méretű, 270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő peremes/menetes csatlakozással.

Rövid leírás:

– 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 1 db NA150 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 10 db NA150 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 3 db NA200 méretű, 350 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 4 db NA50/20 méretű, 270 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

– 7 db NA80/20 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

– 13 db NA100/20 méretű, 360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

– 3 db NA150/40 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő.

A lehetőségek leírása:

– 9 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 7 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 6 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 1 db NA150 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 2 db NA150 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 1 db NA200 méretű, 350 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő,

– 1 db NA50/20 méretű, 270 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

– 1 db NA80/20 méretű, 300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

– 2 db NA100/20 méretű, 360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő,

– 1 db NA150/40 méretű, 500 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás kombi hidegvízmérő.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2020-11-20 📅
A beszerzés teljes értéke: 138 647 846 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

1.rész: NA13-NA40 méret közötti aknás vízmérők szállítása

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye 1107 Budapest, Üllői út 134. 1. lház. 1. em. 4.

Adószám: 26692713-2-42

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve MOM Magyar Optikai Művek Zrt.

Ajánlattevő székhelye 4700 Mátészalka, Ipari utca 16.

Adószám: 10248504-2-15

3. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10.

Adószám: 10710542-2-43

2.rész: NA50-NA200 méret közötti aknás vízmérők szállítása

Ajánlattevő neve Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye 6000 Kecskemét, Halasi út 14.

Adószáma: 11020648-2-03

1. rész: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

2. rész eredménytelenségének indoka:

Mindkét Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel, a következő részletes indokolás szerint.

1. A Zenner&Becker Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8–10.) Ajánlatevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel érvénytelen, tekintettel az alábbiakra.

Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében beszerzendő áruk között szerepel 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő és 1 db NA150 méretű, 430 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok II. Kötet Különös Rész „D” Fejezetének II.1. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként be kell nyújtani az M1 Formanyomtatványt cégszerű aláírással ellátva, amely tartalmazza a részletes árajánlatot, valamint a megajánlott eszközök műszaki megfelelőségének alátámasztását.

Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az M1 Formanyomtatványt, amelynek 2., 3. és 5. során részletes műszaki adatokat kért a fentebb feltüntetett áruk tekintetében, összhangban a felhívásban rögzítettekkel.

Az adásvételi szerződés tárgyát képező árukra, azok műszaki paramétereire az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában ajánlati kötöttség állt be.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány…

… 2. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA80 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hossz 220/300/360 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 220/300/350 mm.

… 3. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA100 méretű, 400 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

… 5. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA150 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hossz 430 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 350 mm.

Figyelemmel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott, előzőekben felsorolt áruk nem felelnek meg a műszaki specifikációban meghatározottaknak (M1 Formanyomtatvány 2. és 5. sora), illetőleg az ajánlat nem tartalmaz ajánlatot valamennyi – az Ajánlatkérő által előírt – árura vonatkozóan (M1 Formanyomtatvány 3. sora), az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

2) A Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 14.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel, tekintettel az alábbiakra.

Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében beszerzendő áruk között szerepel 70 db NA50 méretű, 200/270/300 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 55 db NA80 méretű, 220/300/360 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő, 65 db NA100 méretű, 250/360/400 mm beépítési hosszúságú, REED jeladóval szerelt aknás hidegvízmérő.

Ajánlatkérő az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az M1 Formanyomtatványt, amelynek 1., 2. és 3. során részletes műszaki adatokat kért a fentebb feltüntetett áruk tekintetében, összhangban a felhívásban rögzítettekkel.

Az Ajánlattevő ajánlatában benyújtott M1 Formanyomtatvány…

… 1. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA50 méretű, 270 mm és 300 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

… 2. során feltüntetett megajánlás nem tartalmaz az NA80 méretű, 300 mm és 360 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

… 2. során feltüntetett adatok a mérőház hossza tekintetében nem felelnek meg az Ajánlatkérő által előírt feltételeknek: az NA80 méretű hidegvízmérő tekintetében az elvárt beépítési hosszként szerepel 220 mm, azonban az Ajánlattevő által megajánlott beépítési hossz 225 mm.

… 3. során feltüntetett nyilatkozat nem tartalmaz az NA100 méretű, 360 mm és 400 mm beépítési hosszúsággal rendelkező hidegvízmérőre vonatkozó adatot, megajánlást.

Figyelemmel arra, hogy az Ajánlattevő által megajánlott, előzőekben felsorolt áruk nem felelnek meg a műszaki specifikációban meghatározottaknak (M1 Formanyomtatvány 2. sora a 220 mm beépítési hosszúsággal rendelkező NA80 hidegvízmérő tekintetében), illetőleg az ajánlat nem tartalmaz ajánlatot valamennyi – az Ajánlatkérő által előírt – árura vonatkozóan (M1 Formanyomtatvány 1, 2. és 3. sora), az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

Forrás: OJS 2020/S 234-578701 (2020-11-26)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek) (9 új beszerzések)

Fizikai jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszerek (3)

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek (1)

Áramlásmérő berendezések

Vízmérő órák

Áramlásmérők