Biatorbágy Szakgimnázium terv. és kivitelezése (2)

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Vállalkozási szerződés a „Biatorbágy Szakgimnázium” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-02-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-12-29	Ajánlati felhívás
2021-02-12	További információk
2021-02-19	További információk
2021-05-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-05-16	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-07-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-03-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-12-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001328862020
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a „Biatorbágy Szakgimnázium” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 301737901 📞
Fax: +36 14719290 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328862020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328862020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-29 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-17 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 255-639333
HL-S szám: 255
További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A II.2.7) szerinti időtartam naptári napban értendő, a szerződéskötést követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan. További infó: szerződéstervezet 3. Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli. 4. A 2. értékelési részszemponttal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Jelen beszerzés tárgya egy 18 tantermes szakgimnáziumot, tornateremet és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény zöldmezős beruházásként történő tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint:

Tervezési feladat:

— a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

— az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

— a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi hasznos alapterületi mennyiségekkel (teraszok, átrium, loggiák, tetőfelületek nélkül):

Alagsor: 2 324,43 m2

Földszint: 3 233,60 m2

Első emelet: 3 029,52 m2

Második emelet: 3 128,29 m2

ÖSSZESEN: 11 715,84 m2

A teljes burkolattal ellátott alapterület helyiségkönyv szerint: 13 924,22 m2

Ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1 118,04 m2

A beruházás során megvalósítandóak kültéri sportpályák, amelyek tartalmaznak egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 1056 m2 sportpályát és mellette egy 5-sávos síkfutó pályát, körülette egy futókört és futó-távolugró pályát 1308,1 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 2364,1 m2 alapterületű.

Beépítésre kerül 4 db hőszivattyú F/H: 621,4/611,4 kW összteljesítménnyel, valamint összesen 200 kWp teljesítményű napelemes rendszer.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Időtartam: 480 nap
További információk:

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A II.2.7) szerinti időtartam naptári napban értendő, a szerződéskötést követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan. További infó: szerződéstervezet

3. Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli.

4. A 2. értékelési részszemponttal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

2051 Biatorbágy 9554/2; 9554/1; 04/25 hrsz-ú ingatlanok, illetve az azokból telekalakítással kialakuló ingatlan(ok). /Az ingatlan alakítás folyamatban van./

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ATnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont),

— Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá,

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az alk. minimumkövetelménye(i):

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

SZ2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) - P3) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, a P2)-P3) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt VAGY a saját tőke összege az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el a nettó 900 000 000 HUF-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 6 000 000 000,- HUF-ot.

P.2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 9 000 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 6 000 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1.–P.3. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

Műszaki és szakmai képességek:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

— a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már

Szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

— a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban (a 2. értékelési részszempont szerinti értékeléshez) csatolta a szakemberek szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező,

— szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat (az önéletrajzban is megtehető),

— ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M1)1 amely legalább 4000 m2 hasznos alapterületű oktatási intézmény építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik.

M1)2 amely legalább 4000 m2 hasznos alapterületű oktatási intézmény építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generál-kivitelezési feladataira vonatkozik, és tartalmazott legalább 12 db oktatási termet.

M1)3 amely tartalmazott faburkolatú sportpadlóval ellátott minimum 500 m2 hasznos alapterületű tornaterem és/vagy sportcsarnok építését sporttechnológiával együtt.

M1)4 amely hagyományos teherhordó szerkezettel készült épületre vonatkozott és az alapozás felett lévő első szint(ek) (földszint és/vagy pinceszint) hasznos alapterülete elérte a 2000 m2-t.

M1)5 amely legalább 50 kWp névleges összteljesítményű napelemes rendszer beépítésére irányul.

M1)6 amely szintetikus sportburkolattal ellátott új kivitelezésű kültéri sportpálya megvalósítására vonatkozott és a kültéri sportburkolat mennyisége elérte a 800 m2-t.

A referencia követelmény legfeljebb 6 db szerződésből igazolható.

Oktatási intézmény: OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) fogalommeghatározása szerinti nevelési, oktatási rendeltetést magába foglaló épület.

Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.

Ajánlatkérő oktatási terem alatt a következő helyiségeket érti: tanterem, szaktanterem, bármilyen más oktatási-tanítási funkciójú terem (csoportszoba, zene-oktatás, rajz-oktatás, technika/kézimunka-oktatás, tankonyha, nyelvoktatás) a tornaterem és/vagy tornaszoba és/vagy tornacsarnok és/vagy sportcsarnok (testnevelés/sport-oktatás) kivételével.

Ajánlatkérő a hagyományos teherhordó szerkezettel készült épület alatt érti a következőket: az épület alapozása beton és/vagy vasbeton sávalapokkal és/vagy pont/pilléralapozással, vízszintes teherhordó szerkezete monolit és/vagy előregyártott vasbeton födémszerkezettel, továbbá a függőleges teherhordó szerkezete(i)

— falazott teherhordó falakkal, és/vagy

— vasbeton pillérekkel kiegészített falazott teherhordó falakkal, és/vagy

— teherhordó vasbeton vázszerkezettel és közé falazott kitöltő falazatokkal

Valósult meg.

Ajánlatkérő a sporttechnológia alatt a következőt érti: a rögzített, rögzíthető és mozgatható sportberendezések sportszerek pontos elhelyezését, a padozat felületére a nemzetközi DIN és EN szabványoknak megfelelő színekkel történő pályavonalazás felfestését.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

1 szakember egy pontra jelölhető.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít (több részletben is), abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 000 000 HUF-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 000 000 HUF-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg visszafizetésének arányában csökkenthető.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 2 %-a), jólteljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 2 %-a), késedelmi-(tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,1 %-a/nap, maximum 100 naptári napra eső összeg), szerződésszegési-(200 000 HUF/szerződésszegés), meghiúsulási kötbér (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 15 %-a).

A műszaki előrehaladáshoz igazodóan legfeljebb 14 db részszámla, és 1 db végszámla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1)–(3), (5)–(6) bekezdései,

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-02-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére álló személyi állomány bemutatása
Minőségi kritérium (súlyozás): 12
Minőségi kritérium (név): 3.1. Építéstechnológiai terv
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): 3.2. Munkaerőterv
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Hodos Anett
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328862020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. január 18. (hétfő) 11:00 óra. Találkozás helye: 2051 Biatorbágy, Antall József utca 29. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

— EEKD,

— Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell:

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

— a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

4) A P1)-P3) és M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-1000 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2-3. értékelési részszempontok esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik. A Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára figyelemmel az alkalmasság igazolására bemutatott projektek alkalmasság igazolásához szükséges szakmai tapasztalati időtartamai az értékelés körében nem vehetők figyelembe. (Részletesen lásd: a KD. III. fejezetében a 2. értékelési részszempont értékelésének bemutatásánál.)Amennyiben AT a felolvasólapon a 2. értékelési részszempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával, illetve végzettségét/szakképzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2. értékelési részszempontra és az M2)1-M2)3 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.-t.

12) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló ajánlattevői (az Ajánlattevő nyilatkozatában szereplő adatokat alátámasztó szakmai önéletrajzok, végzettségeket/jogosultságokat/szakképzettségeket igazoló dokumentumokat Ajánlatkérő hiánypótolható körbe sorolja) nyilatkozat, és az építésszervezési terv.

13) Az M2)1-M2)3 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

Karakterkorlátozás miatt a további információ a felhívás VI.4.3. pontjában folytatódik.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák

Karakterkorlátozás miatt a VI.3. pont itt folytatódik:

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i):)A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000,- HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési, legalább a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összegű, valamint legalább 10 000 000,- HUF/káresemény és legalább 40 000 000,- HUF /év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

21) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével a Kbt. 98.§ (3) bekezdés alapján, jelen eljárás tárgyához kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalást folytathat le a külső közmű és út infrastruktúra tárgyában. Ajánlatkérő jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás becsült értékét.

Beruházással érintett zöldmezős terület összesen: 1 8105 ha.

Engedélyezési feladat:

— Szakági közmű kiviteli tervek vízjogi-, vezetékjogi engedélyeztetése és szolgáltatói jóváhagyatása, út- és közlekedési építés kiviteli tervek út- és forgalomtechnikai engedélyeztetése, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése.

Kivitelezési feladat:

— Közlekedési létesítmények: úttest: 7580 m2, járda: 1730 m2, parkoló: 875 m2, kerékpárút 1600 m2,

— Közvilágítási hálózat földkábellel, lámpatestekkel, 1470 fm,

— 20kV-os földkábel létesítése csatlakozási pontokig földkábelekkel, 2 db 1 MW-os transzformátorral és hálózatfejlesztési díjjal, bekötésekkel: 1700m

— Távközlési alépítmény kiépítése bekötésekkel: 1580 fm,

— Vízellátás kiépítése, Na 150 göv. csővel, szerelvényekkel, bekötésekkel: 1425 fm,

— Gravitációs szennyvízelvezetés kiépítése D200 KG-PVC csővel, beton aknákkal, bekötésekkel: 940 fm,

— Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Disznólápa patakba való bevezetéssel, D300 KG-PVC csővel, tisztítóaknákkal, bekötésekkel: 1185 fm,

— Gázvezeték D90 KPE csővel, szerelvényekkel, mérővel, nyomásszabályozóval, 820 fm,

— Zöldterület rendezés: Gyepfelületek 4213 m2, cserjefelületek: 2106 m2, fák ültetése 200 db.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a tárgyalásos eljárásban kiadásra kerülő műszaki dokumentáció fogja tartalmazni.

22) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

23) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni.

24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

Forrás: OJS 2020/S 255-639333 (2020-12-29)

További információk (2021-02-12)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-22 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 033-081398
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 255-639333
HL-S szám: 33
További információk

Az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő módosította az árazatlan költségvetést.

Forrás: OJS 2021/S 033-081398 (2021-02-12)

További információk (2021-02-19)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 038-094201
HL-S szám: 38
További információk

Az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződés-tervezet is módosult.

Forrás: OJS 2021/S 038-094201 (2021-02-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-05-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 603 566 919 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 098-252878
HL-S szám: 98
További információk

Az eljárás eredményes. Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.), adószáma: 25308673207 Beérkezett ajánlatok: — FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.), adószáma: 25308673207 — WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1.), adósz.: 11469830244 Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Alagsor: 2 324,43 m

Földszint: 3 233,60 m

Első emelet: 3 029,52 m

Második emelet: 3 128,29 m

Összesen: 11 715,84 m

A teljes burkolattal ellátott alapterület helyiségkönyv szerint: 13 924,22 m

Ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1 118,04 m

A beruházás során megvalósítandóak kültéri sportpályák, amelyek tartalmaznak egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 1056 m

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-05-11 📅
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_98612893
Postacím: Fő utca 217.
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309406529 📞
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Ország: Fejér 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 11 603 566 919 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.), adószáma: 25308673207

Beérkezett ajánlatok:

— FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8086 Felcsút, Fő utca 217.), adószáma: 25308673207

— WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1.), adósz.: 11469830244

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési, legalább a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összegű, valamint legalább 10 000 000 HUF/káresemény és legalább 40 000 000 HUF /év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

— Közlekedési létesítmények: úttest: 7580 m

— Zöldterület rendezés: Gyepfelületek 4213 m

Forrás: OJS 2021/S 098-252878 (2021-05-18)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 603 566 919 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-16 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 096-296691
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 098-252878
HL-S szám: 96
További információk
1.sz.módosítás aláírása: 2023.04.20

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Biatorbágy Szakgimnázium tervezése és kivitelezése
Rövid leírás:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.

alagsor: 2 324,43 m2

földszint: 3 233,60 m2

első emelet: 3 029,52 m2

második emelet: 3 128,29 m2

ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1 118,04 m2

A szerződés odaítélése
Postacím: Fő utca 217

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): )A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

- Szakági közmű kiviteli tervek vízjogi-, vezetékjogi engedélyeztetése és szolgáltatói jóváhagyatása, út- és közlekedési építés kiviteli tervek út- és forgalomtechnikai engedélyeztetése, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése,

- Közlekedési létesítmények: úttest: 7580 m2, járda: 1730 m2, parkoló: 875 m2, kerékpárút 1600 m2.

- Közvilágítási hálózat földkábellel, lámpatestekkel, 1470 fm.

- 20kV-os földkábel létesítése csatlakozási pontokig földkábelekkel, 2 db 1 MW-os transzformátorral és hálózatfejlesztési díjjal, bekötésekkel: 1700m

- Távközlési alépítmény kiépítése bekötésekkel: 1580 fm.

- Vízellátás kiépítése, Na 150 göv. csővel, szerelvényekkel, bekötésekkel: 1425 fm.

- Gravitációs szennyvízelvezetés kiépítése D200 KG-PVC csővel, beton aknákkal, bekötésekkel: 940 fm.

- Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Disznólápa patakba való bevezetéssel, D300 KG-PVC csővel, tisztítóaknákkal, bekötésekkel: 1185 fm.

- Gázvezeték D90 KPE csővel, szerelvényekkel, mérővel, nyomásszabályozóval, 820 fm.

- Zöldterület rendezés: Gyepfelületek 4213 m2, cserjefelületek: 2106 m2, fák ültetése 200 db.

Forrás: OJS 2023/S 096-296691 (2023-05-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-07-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Biatorbágy Szakgimnázium terv. és kivitelezése (2)
Hivatkozási szám: EKR001328862020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 11 603 566 919 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001328862020/1
Cím: Biatorbágy Szakgimnázium tervezése és kivitelezése
Mennyiség: 11715.84 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Jelen beszerzés tárgya egy 18 tantermes szakgimnáziumot, tornateremet és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény zöldmezős beruházásként történő tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint: Tervezési feladat: - a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, - az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, - a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, - a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig. Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint. Kivitelezési feladat: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi hasznos alapterületi mennyiségekkel (teraszok, átrium, loggiák, tetőfelületek nélkül): alagsor: 2.324,43 m2 földszint: 3.233,60 m2 első emelet: 3.029,52 m2 második emelet: 3.128,29 m2 ÖSSZESEN: 11.715,84 m2 A teljes burkolattal ellátott alapterület helyiségkönyv szerint: 13.924,22 m2 ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1.118,04 m2 A beruházás során megvalósítandóak kültéri sportpályák, amelyek tartalmaznak egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 1056 m2 sportpályát és mellette egy 5-sávos síkfutó pályát, körülette egy futókört és futó-távolugró pályát 1308,1 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 2364,1 m2 alapterületű. Beépítésre kerül 4 db hőszivattyú F/H: 621,4/611,4 kW összteljesítménnyel, valamint összesen 200 kWp teljesítményű napelemes rendszer. A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattevő feladata. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

A beszerzés leírása

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Jelen beszerzés tárgya egy 18 tantermes szakgimnáziumot, tornateremet és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény zöldmezős beruházásként történő tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint:

Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi hasznos alapterületi mennyiségekkel (teraszok, átrium, loggiák, tetőfelületek nélkül):
alagsor: 2.324,43 m2
földszint: 3.233,60 m2
első emelet: 3.029,52 m2
második emelet: 3.128,29 m2
ÖSSZESEN: 11.715,84 m2
A teljes burkolattal ellátott alapterület helyiségkönyv szerint: 13.924,22 m2
ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1.118,04 m2

A beruházás során megvalósítandóak kültéri sportpályák, amelyek tartalmaznak egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 1056 m2 sportpályát és mellette egy 5-sávos síkfutó pályát, körülette egy futókört és futó-távolugró pályát 1308,1 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 2364,1 m2 alapterületű.
Beépítésre kerül 4 db hőszivattyú F/H: 621,4/611,4 kW összteljesítménnyel, valamint összesen 200 kWp teljesítményű napelemes rendszer.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

További termékek/szolgáltatások:

Magasépítési munka 📦

Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦

A teljesítés helye: Pest 🏙️
Időtartam: 480 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-05-11 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/326672 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 11 603 566 919 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001328862020/7994
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Őrzés-védelem, Tervezési tevékenység Konténer bérlés Mobil WC bérlés C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése Előkészítő részfeladatok Területelőkészítési munkák Tereprendezési feladatok Minőségbiztosítási feladatok, Munkavédelmi koordinációs feladatok Irtás, föld- és sziklamunka Hulladékgazdálkodás Hulladék elszállítási feladatok Organizációs költségek Műszaki szaktanácsadás, műszaki irányítás, építésszervezési feladatok Költségtérítések Szakfelügyelet Részletes régészeti vizsgálat Állványozás Helyszíni beton és vasbeton munkák Előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése Falazás és egyéb kőműves munkák Vakolás, Szárazépítés Hideg és melegburkolatok készítése Bádogozás Belső nyílászárók elhelyezése Lakatos szerkezetek elhelyezése Szigetelés Zsaluzás és állványozás Síkalapozás Acélszerkezetek Vízellátás, csatornázás Csapadékvíz elvezetés Fűtés-hűtéstechnika Szellőzés Erősáramú munkák feladatai Gyengeáramú munkák feladatai Elektromos munkák Szerelvényezés Kiegészítő tevékenységek Tűzvédelmi feladatok Épületautomatika Konyhatechnológia Bontás és földmunkák Útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák Kertépítészeti munkálatok Viziközműellátás Sporttechnológia Akadálymentesítés Személyfelvonók létesítése Belsőépítészet Durva tereprendezés MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Leírás

Őrzés-védelem, Tervezési tevékenység Konténer bérlés Mobil WC bérlés C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése Előkészítő
részfeladatok Területelőkészítési munkák Tereprendezési feladatok Minőségbiztosítási feladatok, Munkavédelmi koordinációs feladatok
Irtás, föld- és sziklamunka
Hulladékgazdálkodás
Hulladék elszállítási feladatok
Organizációs költségek
Műszaki szaktanácsadás, műszaki irányítás, építésszervezési feladatok
Költségtérítések
Szakfelügyelet
Részletes régészeti vizsgálat
Állványozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése
Falazás és egyéb kőműves munkák
Vakolás, Szárazépítés
Hideg és melegburkolatok készítése
Bádogozás
Belső nyílászárók elhelyezése
Lakatos szerkezetek elhelyezése
Szigetelés
Zsaluzás és állványozás
Síkalapozás
Acélszerkezetek
Vízellátás, csatornázás
Csapadékvíz elvezetés
Fűtés-hűtéstechnika
Szellőzés
Erősáramú munkák feladatai
Gyengeáramú munkák feladatai
Elektromos munkák
Szerelvényezés
Kiegészítő tevékenységek
Tűzvédelmi feladatok
Épületautomatika
Konyhatechnológia
Bontás és földmunkák
Útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák
Kertépítészeti munkálatok
Viziközműellátás
Sporttechnológia
Akadálymentesítés
Személyfelvonók létesítése
Belsőépítészet
Durva tereprendezés
MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Őrzés-védelem, Tervezési tevékenység Konténer bérlés Mobil WC bérlés C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése Előkészítő
részfeladatok Területelőkészítési munkák Tereprendezési feladatok Minőségbiztosítási feladatok, Munkavédelmi koordinációs feladatok
Irtás, föld- és sziklamunka
Hulladékgazdálkodás
Hulladék elszállítási feladatok
Organizációs költségek
Műszaki szaktanácsadás, műszaki irányítás, építésszervezési feladatok
Költségtérítések
Szakfelügyelet
Részletes régészeti vizsgálat
Állványozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése
Falazás és egyéb kőműves munkák
Vakolás, Szárazépítés
Hideg és melegburkolatok készítése
Bádogozás
Belső nyílászárók elhelyezése
Lakatos szerkezetek elhelyezése
Szigetelés
Zsaluzás és állványozás
Síkalapozás
Acélszerkezetek
Vízellátás, csatornázás
Csapadékvíz elvezetés
Fűtés-hűtéstechnika
Szellőzés
Erősáramú munkák feladatai
Gyengeáramú munkák feladatai
Elektromos munkák
Szerelvényezés
Kiegészítő tevékenységek
Tűzvédelmi feladatok
Épületautomatika
Konyhatechnológia
Bontás és földmunkák
Útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák
Kertépítészeti munkálatok
Viziközműellátás
Sporttechnológia
Akadálymentesítés
Személyfelvonók létesítése
Belsőépítészet
Durva tereprendezés
MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_98612893
Postacím: Fő utca 217
Postai irányítószám: 8086
Postai város: Felcsút
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Telefon: +36 309406529 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. sz. szerződésmódosítás: 2023. április 20. 2. sz. szerződésmódosítás: 2023. december 20. A Szerződés eredményeként megvalósuló beruházás (a továbbiakban Beruházás1) műszaki szempontból szorosan összefügg a „Biatorbágy Tudáspark infrastruktúra megvalósítása” tárgyú beruházással (a továbbiakban Beruházás2), tekintettel arra, hogy annak keretében készül el a Tudáspark megnevezésű terület teljes közművesítése (víz, közvilágítás, szennyvíz- és csapadékvíz gerinchálózat). E területen kerül megvalósításra a Beruházás1 keretében a Technikum felépítése, amelynek közmű hálózatát rá kell kötni az adott közmű gerinchálózatára. Mindaddig, amíg a Tudáspark területe közmű gerinchálózatainak kialakítása és szolgáltatói átvétele nem történik meg, addig a Technikum közmű hálózatának rákötése nem lehetséges, illetve a használatbavételi engedély megkezdéséhez szükséges közmű szolgáltatói befogadó nyilatkozatokat sem áll módjában a Vállalkozónak megkérni. Emellett a Technikum megközelítését biztosító úthálózat és a tervezett közterületi parkolók (melyek megléte előfeltétele a használatbavételi engedély megindításának az építési engedély alapján) megvalósítása a Tudáspark Szerződés keretében valósul meg. A fenti indokok miatt a Beruházás1 eredeti véghatáridejét a Beruházás2 kivitelezési véghatáridejéhez kellett igazítani, amelyet a Szerződés 1. sz. módosítása tartalmaz. A véghatáridő módosítása miatt a 2023. április 01 – 2023. augusztus 31. terjedő időszakra (152 naptári nap) a Vállalkozónak a 2021/49. számú igénybejelentésében foglaltak szerint további organizációs költségei merültek fel, nettó 135.303.714.- Ft értékben: • Ideiglenes közművek fenntartása; • Térvilágítási rendszerek fenntartása; • Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése; • Felvonulási iroda- és raktárkonténerek fenntartása; • Mobil WC-k fenntartása; • Építési terület őrzése; • Projekt iroda fenntartása (felelős műszaki vezetők alkalmazása a közbeszerzési feltételeknek megfelelően). A fenti feladatok ellátását az eredeti műszaki tartalom nem tartalmazza, ezért azok az 1. sz. módosításból eredő, a határidő módosításhoz kapcsolódó költségigények. Felek rögzítik, hogy a 2.2. pontokban bemutatottak szerinti feladatok nem képezték részét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt vállalkozói feladatoknak, azonban tekintettel arra, hogy a Beruházás1 megvalósításának véghatárideje a Beruházás2 véghatáridejéhez kell, hogy igazodjon, a határidőmódosítással összefüggésben felmerült többletfeladatok ellátása a szerződésszerű teljesítés elengedhetetlen feltétele. Megrendelő a Vállalkozó által a fenti indokok alapján benyújtott 2021/49. sz. költségvetést a 2023. augusztus 4. napján kelt állásfoglalása (2. számú melléklet) szerint megalapozottnak tartotta. A Szerződésben a határidőmódosításhoz kapcsolódó többletköltségek megtérítéséhez szükséges többletforrás a Megrendelő részére biztosításra került, ezért Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésére hivatkozással módosítani kívánják. A jelen 2. számú szerződésmódosítás eredményeképpen a Szerződés ellenértékének növekedése nettó 135.303.714 Ft, amely az eredeti szerződéses érték ~1,16 %-a, ami nem éri el az eredeti szerződéses érték (11.603.566.919 Ft) 10 %-át, sem az uniós értékhatárt. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet.

Egyéb kiegészítő információk

1. sz. szerződésmódosítás: 2023. április 20.
2. sz. szerződésmódosítás: 2023. december 20.
A Szerződés eredményeként megvalósuló beruházás (a továbbiakban Beruházás1) műszaki szempontból szorosan összefügg a „Biatorbágy Tudáspark infrastruktúra megvalósítása” tárgyú beruházással (a továbbiakban Beruházás2), tekintettel arra, hogy annak keretében készül el a Tudáspark megnevezésű terület teljes közművesítése (víz, közvilágítás, szennyvíz- és csapadékvíz gerinchálózat). E területen kerül megvalósításra a Beruházás1 keretében a Technikum felépítése, amelynek közmű hálózatát rá kell kötni az adott közmű gerinchálózatára. Mindaddig, amíg a Tudáspark területe közmű gerinchálózatainak kialakítása és szolgáltatói átvétele nem történik meg, addig a Technikum közmű hálózatának rákötése nem lehetséges, illetve a használatbavételi engedély megkezdéséhez szükséges közmű szolgáltatói befogadó nyilatkozatokat sem áll módjában a Vállalkozónak megkérni.
Emellett a Technikum megközelítését biztosító úthálózat és a tervezett közterületi parkolók (melyek megléte előfeltétele a használatbavételi engedély megindításának az építési engedély alapján) megvalósítása a Tudáspark Szerződés keretében valósul meg.

A fenti indokok miatt a Beruházás1 eredeti véghatáridejét a Beruházás2 kivitelezési véghatáridejéhez kellett igazítani, amelyet a Szerződés 1. sz. módosítása tartalmaz.

A véghatáridő módosítása miatt a 2023. április 01 – 2023. augusztus 31. terjedő időszakra (152 naptári nap) a Vállalkozónak a 2021/49. számú igénybejelentésében foglaltak szerint további organizációs költségei merültek fel, nettó 135.303.714.- Ft értékben:

• Ideiglenes közművek fenntartása;
• Térvilágítási rendszerek fenntartása;
• Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése;
• Felvonulási iroda- és raktárkonténerek fenntartása;
• Mobil WC-k fenntartása;
• Építési terület őrzése;
• Projekt iroda fenntartása (felelős műszaki vezetők alkalmazása a közbeszerzési feltételeknek megfelelően).

A fenti feladatok ellátását az eredeti műszaki tartalom nem tartalmazza, ezért azok az 1. sz. módosításból eredő, a határidő módosításhoz kapcsolódó költségigények.

Felek rögzítik, hogy a 2.2. pontokban bemutatottak szerinti feladatok nem képezték részét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt vállalkozói feladatoknak, azonban tekintettel arra, hogy a Beruházás1 megvalósításának véghatárideje a Beruházás2 véghatáridejéhez kell, hogy igazodjon, a határidőmódosítással összefüggésben felmerült többletfeladatok ellátása a szerződésszerű teljesítés elengedhetetlen feltétele.

Megrendelő a Vállalkozó által a fenti indokok alapján benyújtott 2021/49. sz. költségvetést a 2023. augusztus 4. napján kelt állásfoglalása (2. számú melléklet) szerint megalapozottnak tartotta. A Szerződésben a határidőmódosításhoz kapcsolódó többletköltségek megtérítéséhez szükséges többletforrás a Megrendelő részére biztosításra került, ezért Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdésére hivatkozással módosítani kívánják.

A jelen 2. számú szerződésmódosítás eredményeképpen a Szerződés ellenértékének növekedése nettó 135.303.714 Ft, amely az eredeti szerződéses érték ~1,16 %-a, ami nem éri el az eredeti szerződéses érték (11.603.566.919 Ft) 10 %-át, sem az uniós értékhatárt. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

2.1.1. Vállalkozói Díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj, Tartalékkeret nélkül): nettó 11 738 870 633.- Ft, (nettó tizenegymilliárd-hétszázharmincnyolcmillió-nyolcszázhetvenezer-hatszázharminchárom forint) [eredeti: 11.603.566.919 Ft] 2.1.4. Tartalékkeret: a Kivitelezésre jutó eredeti nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 547 441 902,- Ft (ötszáznegyvenhétmillió-négyszáznegyvenegyezer-kilencszázkettő forint) 2.1.5. Előleg: a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj 30 (harminc) %-a, azaz nettó 3 284 651 410,- Ft (hárommilliárd-kettőszáznyolcvannégymillió-hatszázötvenegyezer-négyszáztíz forint) [eredeti szöveg nem tartalmazza az "eredeti" szót] Fizetési Mérföldkő: b) Tizenkettedik Kivitelezési Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész: A Szerződés II. 6.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó eredeti Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke, valamint a 2. sz. módosítással érintett költségnövekmény összege (nettó 135.303.714. - Ft) [eredeti: A Szerződés II. 6.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó eredeti Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.] 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 2 %-a (két százaléka), azaz 234 777 413 Ft. [eredeti: 232.071.338 Ft]

Forrás: OJS 2024/S 130-402249 (2024-07-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-03-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 11 603 566 919 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-05-11 📅
Végdátum: 2024-12-31 📅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: BMSK-XII-0439/0005/2021
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 11 603 566 919 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 5801783459.50 HUF 💰
Arány (%): 50
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A vállalkozó neve és címe
Postacím: Fő utca 217

Kiegészítő információk
További információk

A 3. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024.06.29., A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a Szerződés módosítására fenntartott határidő legkésőbb 2024. június 30. napjáig történő módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. sz. szerződésmódosítás: 2023. április 20. 2. sz. szerződésmódosítás: 2023. december 20. 3. sz. szerződésmódosítás: 2024.06.29. Felek a 2. sz. módosításban rögzítették, hogy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: Korm. rendelet) a Vállalkozó szerződésmódosítást kezdeményezett tekintettel arra, hogy Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott, rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. A Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet) szerint benyújtott kérelem elbírálása folyamatban van. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi lezárását megelőzően, 2023. augusztus 25. napján kelt beadványában Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 3.152.867.799.- Ft, mely a szerződés teljesítése során az orosz–ukrán háborúval összefüggésben felmerült teljes díjnövekmény-igényét tartalmazza. Felek a műszaki átadás-átvétel során, 2023. augusztus 28. napján felvett jegyzőkönyvben kifejezetten rögzítették többek között azt, hogy a Szerződés hatálya a műszaki átadás lezárásával és a végteljesítéssel nem szűnik meg, a Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Vállalkozó fentiekben rögzített szerződésmódosítási igényei nem kerülnek a Megrendelő által elbírálásra, továbbá a Felek a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a Szerződés egyéb okból meg nem szűnik. Felek a 2. sz. módosításban rögzítették, hogy a Tizenkettedik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő tekintetében kiállított számlát a fent hivatkozott költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelemre tekintettel - figyelemmel a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra - nem tekintik végszámlának, amennyiben a Korm. rendelet szerinti költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelem pozitív elbírálást nyer, és erre tekintettel a Felek a Szerződést ismételten módosítják legkésőbb 2024. június 30. napjáig. Figyelemmel arra, hogy a Felek változatlanul fenntartják a jogot a Szerződés ismételt módosítására, ezért a jelen 3. számú módosítás keretében az erre nyitva álló határidőt közös megegyezéssel módosítják az alábbi jogalapra hivatkozással. A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a Szerződés módosítására fenntartott határidő legkésőbb 2024. június 30. napjáig történő módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Fővállalkozói Kivitelezői Szerződés 2. számú módosításának 4.4. és 4.5. pontjai (záró rendelkezések) az alábbiak szerint módosulnak: „4.4. A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a Tizenkettedik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő tekintetében kiállított számlát a költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelemre tekintettel - figyelemmel a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra - nem tekintik végszámlának, amennyiben a Korm. rendelet szerinti költségnövekményre vonatkozó vállalkozói kérelem pozitív elbírálást nyer, és erre tekintettel a Felek a Szerződést ismételten módosítják legkésőbb 2024. december 31. napjáig. A fent írtak alapján a felek közötti elszámolás és a jogviszony lezárása az alábbiak szerint alakul: a) Amennyiben a vállalkozói kérelem pozitív elbírálást nyer, úgy a Felek újfent módosítják a Szerződést a Vállalkozói Díj és a Tizenharmadik Kivitelezési Fizetési Mérföldkő tekintetében oly módon, hogy ebben a Mérföldkőben kerül elszámolásra a kiállításra kerülő szakvélemény alapján a Vállalkozót megillető összeg. Ebben az esetben a szakvéleménynek megfelelő újabb szerződésmódosítás alapján a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, a Vállalkozó ezt követően jogosult a végszámla kiállítására, amely esetben a Felek a teljesítés napjának az újabb szerződésmódosítás aláírásának napját fogják tekinteni. b) Amennyiben a Korm. rendelet, valamint az ÉKM rendelet szerinti eljárás lefolytatását követően megállapításra kerül, hogy Vállalkozó nem jogosult a költségnövekményre, vagy a Vállalkozó nem kívánja megvárni a kérelem elbírálását illetve az az alapján megkötendő újabb szerződésmódosítást és lemond a költségnövekményre vonatkozó igényéről, vagy a szerződésmódosítás feltételei egyéb okból nem állnak fenn, úgy a Felek a Tizenkettedik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő tekintetében kiállított számlát végszámlának tekintik. 4.5. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálya – függetlenül attól, hogy a Tizenkettedik Kivitelezési Teljesítési és Fizetési Mérföldkő Vállalkozó és Megrendelő általi teljesítése megtörtént-e – nem szűnik meg, a Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Vállalkozó fentiekben rögzített szerződésmódosítási igénye nem kerül a Megrendelő által legkésőbb 2024. december 31. napjáig a fentiek szerinti elbírálásra, továbbá a Felek az igényelt költségnövekményből eredő és a Szerződésből eredő egyéb kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a Szerződés egyéb okból meg nem szűnik.” Felek rögzítik, hogy a jelen 3. számú módosítás az előlegvisszafizetési biztosítékot és felelősségi biztosítást, valamint a jótállási biztosítékot nem érinti.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 054-172531 (2025-03-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 11 603 566 919 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 11 603 566 919 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 5801783459.50 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk
BT-635: Kérelmek száma: 0

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. sz. szerződésmódosítás: 2023.04.20. 2. sz. szerződésmódosítás: 2023.12.20. 3. sz. szerződésmódosítás: 2024.06.29. 4. sz. szerződésmódosítás: 2024.12.09. II. A BMSK Zrt., mint ajánlatkérő a „Biatorbágy Szakgimnázium tervezés-kivitelezése” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított, amelynek eredményeként 2021.05.11. napján Fővállalkozói Kivitelezői Szerz-t (a továbbiakban: Szerz) kötött a Vállalkozóval. A Szerz az aláírás napján lépett hatályba. Felek a Szerz-t ezidáig 3 alkalommal módosították. A 2023.04.20. napján aláírt 1. sz mód során a Felek a teljesítési határidőt és a jogutódlással kapcsolatos adatváltozásokat kezelték a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja és a Kbt. 141. § (6) bek alapján. A 2023.12.20. napján aláírt 2. sz mód során a Felek a váll díjat emelték meg a Kbt. 141. § (2)-(3) bek foglaltak alapján. A 2024.06.29. napján aláírt 3. sz mód során a Felek az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend szerinti költségnöv tekintetében a Szerz módosítására fenntartott határidőt módosították a Kbt. 141. § (6) bek alapján. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforr biztosítása a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglaltakra hivatkozással: A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rend az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek mo-i következményeinek az elhárítása érdekében Mo. egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rend szerint a Váll kezdeményezheti szerz módosítását a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerz teljesítése során a Korm. rend szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerz a Korm. rend 2. § (1) bekezdésére figyelemmel a Korm. rend hatálya alá tartozik., mivel a Szerz megkötésére 2022.02.24. napját megelőzően került sor és a sor és a Korm. rend szerint a Váll a szerzmód igényét a Megrendelő részére benyújtotta. A Mo. szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rend rögzíti, hogy a Korm. rend 2. § (3) bekse szerint összeállított szerzmód kezdeményezéseket az ÉKM rend 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Váll a Szerz teljesítése során, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi lezárását megelőzően, 2023.08.25. napján kelt beadványában a Korm. rend 2. § (3) bek szerinti szerzmód kezdeményezést nyújtott be Megrend részére az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. Megrend 2023.12.08. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bek alapján az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI, mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bek szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 3.152.867.799 Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2024.05.28. napján elkészítette. Megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Váll összes ktsgnövekménye a 7 negyedév részteljesítés alapján nettó 2.717.637.056 Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe nettó 330.256.649,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rend 2. § (5) bek alapján a Váll részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható ktsgnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes ktsgnövekménynek (nettó 2.387.380.407 Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 1.193.690.204 Ft, ami az eredeti szerzes érték ~10,287 %-a. A Korm.rend 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közl miniszter a szakvéleményét 2024.06.07. napján kiadta. Felek a fentiekben foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a Váll díj módosításának rendezésére szerzmód útján kerülhet sor a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a Szerz mód jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrend, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerz 2020.08.23. napján a háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerzkötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Mo. szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerz teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan ktsgnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül a háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrend jelen 6. sz szerzmód keretében a Korm.rend 2. § (5) bek rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat körébe tartozó ktsgnövekedés 50 %-át vállalja át. A mód továbbá nem változtatja meg a Szerz ált jellegét (Szerz tárgya és típusa változatlan marad, a Váll-nak továbbra is a Szerz tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerz szerinti ellenértéke növekedése (nettó 1.193.690.204 Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 11.603.566.919 Ft) 50%-át, figyelemmel arra, hogy a korábbi módosítás és a és a jelen módosítás egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel. A 4. sz szerzmódsal a szerzes határidő nem változott.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti vállalkozói díjat és kapcsolódóan a Szerződés I.2.1.3. pontját közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege és kapcsolódóan a Szerződés I.2.1.3. pontja az alábbiakra módosul: 2.1.1. Vállalkozói Díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj, Tartalékkeret nélkül ): nettó 12.932.560.837,- Ft, (nettó tizenkettőmilliárd-kilencszázharminckettőmillió-ötszázhatvanezer-nyolcszázharminchét forint) 2.1.3. Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj (Vállalkozói Díj a Tervezői Díj nélkül): 12.277.831.951,- Ft (tizenkettőmilliárd-kettőszázhetvenhétmillió-nyolcszázharmincegyezer-kilencszázötvenegy forint) III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti vállalkozói díjat közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti a vállalkozói díj összege kiegészül a jelen 4. számú szerződésmódosításban foglalt rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény kifizetésével: Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher Tizenkettedik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárása és a nem végleges használatba vételi engedély beszerzése. A kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyásától számított 632 naptári nap. Kötbérterhes Tizenharmadik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő A 4. sz. szerződésmódosításban foglalt rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény kifizetése nem releváns nem releváns. III.3. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.2.2. pont Tizenharmadik Kivitelezési Fizetési Mérföldkő szerinti vállalkozói díjrészt közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés I.2.2.2. pont kiegészül a Tizenharmadik Kivitelezési Fizetési Mérföldkő szerinti a vállalkozói díjrésszel: Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész Tizenkettedik Kivitelezési Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 6.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó eredeti Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke, valamint a 2. sz. módosítással érintett költségnövekmény összege (nettó 135.303.714. - Ft). Tizenharmadik Kivitelezési Fizetési Mérföldkő a 2024. június 07. napján kelt ÉKM szakvélemény alapján a Vállalkozót megillető, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény összege, azaz nettó 1.193.690.204,- Ft (azaz egymilliárd-egyszázkilencvenhárommillió – hatszázkilencvenezer - kettőszáznégy forint). III.4. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I.2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték pontját a megemelt Vállalkozói Díj mértékére tekintettel közös megegyezéssel az alábbiak szerint pontosítják: 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 2 %-a (két százaléka), azaz 258.651.217 Ft.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 070-230569 (2025-04-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)