Bp.,Csalogány utca 9-11. energ. korszerűsítése

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

Vállalkozási szerződés „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében a 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. (hrsz.: 13837) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-01-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-12-11	Ajánlati felhívás
2021-01-18	További információk
2021-01-27	További információk
2021-02-03	További információk
2021-06-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-12-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-05-05	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2020-12-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000955702020
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Postacím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Postai irányítószám: 1036
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nfsi.hu 🌏
E-mail: virag.peter@nfsi.hu 📧
Telefon: +36 709308737 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955702020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955702020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-11 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-18 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 245-606145
HL-S szám: 245
További információk

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Csalogány utcai épülete 13837 HRSZ; 1027 Budapest Csalogány utca 9-11. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását, valamint a hő- és füstelvezető (RWA) rendszert is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 1644,2 m2

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 317 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerint 972,5 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=120kW

Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival

Épület szintjei: 7 szint

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 21,6kWp (72db 300Wp napelem)

Hőszivattyús VRF rendszer telepítése

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű.

Időtartam: 12 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2016-00003
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. (hrsz.: 13837)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően - AK kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. §(4) és (5) bek., 65. §(12) bek.,69. §(11a) bek.-re.

SZ/1.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy ajánlattevőnek be kell nyújtania a működésének ideje alatti, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.

Igazolás módja: Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §, a Kr. 3. §, Kr. 19. § (1), (3) és (5) bek.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bekezdés). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bekezdés). Utólagos igazolás: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében elérte vagy meghaladta: - a 800 000 000 HUF értéket attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy alkalmas az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte vagy meghaladta: a 800 000 000 HUF értéket.

A P1.alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége),

— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a jogosultság meglétét elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11)-(12) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1. 720 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát

M1)2. 237 m2 tető hő-és vízszigetelése tárgyú referenciát

M1)3. 1230 m2 nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát

M1)4. 16,2 kWp teljesítményű napelem kivitelezése tárgyú referenciát

AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja, azzal, hogy az M1)4. pontban szereplő referenciát egy szerződéssel kell igazolni.

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be

M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér

A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér

A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a

Jótállási kötelezettség:

A sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap, amely a javított/kicserélt rész vonatkozásában, a kijavítás/kicserélés időpontjától újra kezdődik.

Jóteljesítési biztosíték

A Kbt. 134. § (3) bek. alapján, a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.

AT-nek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkoznia szükséges.

Az igényelhető előleg mértéke: 5 %, de legfeljebb 75 millió forint.

Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra.

A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 sz. projekt forrásaiból és saját forrásból történik. A támogatási intenzitás mértéke 34,745 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

54 db rész-, 1 db végszámla az alábbiak szerint:

1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 15 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 15 %-a

2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 30 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 30 %-a

3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 45 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 45 %-a

4. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 60 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 60 %-a

5. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 75 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg legfeljebb 75 %-a

6. munkarész ellenértékéről kiállított végszámla

— benyújtásának időpontja: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom 100 %-os teljesítettsége,

— ellenértéke: a teljes szerződéses összeg részszámlákkal csökkentett összege.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1)-(3),(5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.30), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

AK tartalékkeretet nem biztosít.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-01-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban, projektvezetőként és/vagy építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban (0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban, projektvezetőként és/vagy építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban (0-36 hónap)
2.3. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban, projektvezetőként és/vagy építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban (0-36 hónap
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_79961170
Ajánlatkérő neve: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_15714893
Postacím: Szabolcs utca 37–43.
Postai irányítószám: 1135
Más típusú ajánlatkérő: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Virág Péter
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Bánáti Tamás
Telefon: +36 17955238 📞
E-mail: tamas.banati@kef.gov.hu 📧
Internetcím: http://www.kef.gov.hu/ 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.kef.gov.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955702020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

10. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 598 000 000 HUF/év, valamint 299 000 000 HUF/kár összegű építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 11 000 000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK - (NFSI) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

12. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

13. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

14. AK. 2021.01.06. 9:00 órakor 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. helyszínen, nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel.

15. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

16. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

17. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

18. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság mint megrendelő köti meg.

19. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Vörös Katalin (lajstromszáma: 00441)

20. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot.

21. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

22. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

1. Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

23. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

Forrás: OJS 2020/S 245-606145 (2020-12-11)

További információk (2021-01-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében a 1027 Budapest, Csalogány utca 9–11. (hrsz.: 13837) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-18 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-28 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 015-030327
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 245-606145
HL-S szám: 15
További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel meghosszabbítja. A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.

Forrás: OJS 2021/S 015-030327 (2021-01-18)

További információk (2021-01-27)
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Internetcím: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
E-mail: ekr@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 705227802 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-27 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 021-049062
HL-S szám: 21

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Szabolcs Utca 37-43.
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Barabás Áron
Forrás: OJS 2021/S 021-049062 (2021-01-27)

További információk (2021-02-03)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-03 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 026-063339
HL-S szám: 26

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Szabolcs utca 37-43.
Forrás: OJS 2021/S 026-063339 (2021-02-03)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-06-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 991 900 863 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-23 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 122-322400
HL-S szám: 122

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Homlokzati nyílászárók cseréje 1644,2 m

Tető hő-és vízszigetelése 317 m

Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerint 972,5 m

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9–11. (hrsz.: 13837)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-06-15 📅
Név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_89442500
Postacím: Attila utca 34.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 308304055 📞
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.janosikkft.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 991 900 863 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Nyertes ajánlattevő:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1047 Budapest, Attila Utca 34, adószám:11066901244

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1112 Budapest, Németvölgyi Út 146

Adószám:11266101244

Euro Campus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MAGYARORSZÁG 3300 Eger, Árpád út 64., adószám:13646925210

Az érvénytelen ajánlatot tevők:

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2100 Gödöllő, Búzavirág Utca 9, adószám:12467006213

EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4., adószám:13240567242

Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1117 Budapest, Bercsényi Utca 25., adószám:22937256243

Szilvási Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 3400 Mezőkövesd, Eper Utca 51, adószám:14927393205

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

24. 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás (közös) ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján. Tárgyi eljárásban ahol NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság került megjelölésre, ott BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kell érteni.

Forrás: OJS 2021/S 122-322400 (2021-06-23)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 991 900 863 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 248-718629
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 122-322400
HL-S szám: 248
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.12.08. VII.2.1) folytatása: A Vállalkozó vállalja, hogy az adatkezelés jogszerűségének és átláthatóságának előmozdítása érdekében közreműködik a Megrendelő tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében oly módon, hogy értesíti az Érintetteket a személyes adataiknak a Megrendelő részére történt átadásáról, valamint a honlap megjelölésével a Megrendelő Adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről, illetve szükség szerint az előző bekezdés utolsó mondatában megjelölt formában is biztosítja a tájékoztató rendelkezésre állását. Amennyiben a Vállalkozó kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében, az általa bevont alvállalkozók kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében változás következik be, a Vállalkozó köteles erről elektronikus üzenet formájában a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni a Szerződésben a Megrendelő oldaláról feltüntetett kapcsolattartó személyen keresztül. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2), (3) és (6) bekezdése alapján módosítják. A Kbt. 141. § (2) bek. pontja kimondja: „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” A Kbt. 141.§ (3) bekezdése kimondja: „A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141.§ (6) bekezdése kimondja: „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

További információk

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.12.08.

VII.2.1) folytatása:

A Vállalkozó vállalja, hogy az adatkezelés jogszerűségének és átláthatóságának előmozdítása érdekében közreműködik a Megrendelő tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében oly módon, hogy értesíti az Érintetteket a személyes adataiknak a Megrendelő részére történt átadásáról, valamint a honlap megjelölésével a Megrendelő Adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről, illetve szükség szerint az előző bekezdés utolsó mondatában megjelölt formában is biztosítja a tájékoztató rendelkezésre állását.

Amennyiben a Vállalkozó kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében, az általa bevont alvállalkozók kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében változás következik be, a Vállalkozó köteles erről elektronikus üzenet formájában a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni a Szerződésben a Megrendelő oldaláról feltüntetett kapcsolattartó személyen keresztül.

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2), (3) és (6) bekezdése alapján módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bek. pontja kimondja:

„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

A Kbt. 141.§ (3) bekezdése kimondja:

„A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A Kbt. 141.§ (6) bekezdése kimondja:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Bp.,Csalogány utca 9-11. energ. korszerűsítése
Rövid leírás: épület szintjei: 7 szint

A szerződés odaítélése
Postacím: Attila Utca 34

Hivatkozás
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.12.08.

VII.2.1) folytatása:

A Vállalkozó vállalja, hogy az adatkezelés jogszerűségének és átláthatóságának előmozdítása érdekében közreműködik a Megrendelő tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében oly módon, hogy értesíti az Érintetteket a személyes adataiknak a Megrendelő részére történt átadásáról, valamint a honlap megjelölésével a Megrendelő Adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről, illetve szükség szerint az előző bekezdés utolsó mondatában megjelölt formában is biztosítja a tájékoztató rendelkezésre állását.

Amennyiben a Vállalkozó kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében, az általa bevont alvállalkozók kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében változás következik be, a Vállalkozó köteles erről elektronikus üzenet formájában a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni a Szerződésben a Megrendelő oldaláról feltüntetett kapcsolattartó személyen keresztül.

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2), (3) és (6) bekezdése alapján módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bek. pontja kimondja:

„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

A Kbt. 141.§ (3) bekezdése kimondja:

„A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

A Kbt. 141.§ (6) bekezdése kimondja:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 248-718629 (2022-12-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 991 900 863 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-05 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 090-279178
HL-S szám: 90

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Forrás: OJS 2023/S 090-279178 (2023-05-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)