Budapest–Balaton kerékpáros útvonal-Tordas-Velence

A beszerzés leírása

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Etyek–Velence közötti szakaszon a Tordas–Velence részszakasz megvalósítása (PST 3. szintű kód: B005.02.73)
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.
Jelen közbeszerzési eljárás a Tordas és Velence közti engedélyezési tervdokumentáció alapján egységes kiviteli tervek elkészítését, és a kerékpáros útvonal kiépítését tartalmazza mintegy 17,5 km egybefüggő hosszan.
A projekt a más eljárásból megvalósuló Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Etyek-Tordas szakaszhoz kapcsolódik Tordason a Köztársaság úton. Tordas közigazgatási határáig, 1104 méter hosszon 3,5 m szélességben a meglévő földút burkolásával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (0+000-1+104).
Kajászó közigazgatási területén a tordasi szakasz folytatásaként, a meglévő mezőgazdasági út szilárd burkolattal történő ellátásával és a forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével folytatódik a nyomvonal az Ady Endre utcába való csatlakozásig. A szakasz hossza 1175 méter, a mezőgazdasági út hasznos szélessége 3,5 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (1+104-2+279).
Kajászó lakott területén a Rákóczi utca – Kossuth utca nyomvonalában, mintegy 922 méter hosszon forgalomtechnikai elemekkel kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. A szakasz nem engedélyköteles (2+279-3+232). A 2+587 km. sz-ben a Rákóczi utca – Kossuth utca csomópontjában kijelölt gyalogátkelőhely és kerékpárút-átkelőhely megvalósítása tervezett. A beavatkozás engedélyköteles, hossza 31 méter.
Kajászó lakott területén kívül, a Kossuth utca folytatásában a meglévő földút kerül burkolásra. A mezőgazdasági út hossza 3148 m, hasznos szélessége 3,5 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (3+232-6+380).
Pázmánd közigazgatási területén a kajászói burkolt mezőgazdasági úthoz csatlakozva 3093 méter hosszú szilárd burkolatú mezőgazdasági út kerül kialakításra 3,5 méter szélességben. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (6+380-9+473).
Pázmánd lakott területén a kerékpáros útvonal forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a József Attila utca – Jókai Mór utca tengelyben. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (9+473-10+042).
Pázmándon, a Vereb-Pázmánd vízfolyás felett 6,0 m szabadnyílású műtárgy és a hozzá vezető önálló kerékpárút kialakítása, valamint az önkormányzat által kijelölt helyen kerékpáros pihenőhely megvalósítása szükséges. A kerékpárút hossza 268 méter, hasznos szélessége 3,0 méter. A kerékpárút végszelvényében és a Nadapi út csatlakozásában kijelölt gyalog-átkelőhely és kerékpárút-átvezetés kerül megvalósításra. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (10+042-10+310).
A Nadapi út folytatásában forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a kerékpáros útvonal Nadap közigazgatási határáig, 2467 méter hosszon. A szakasz a meglévő műtárgyon keresztezi a Cibulka-ér vízfolyást. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (10+310-12+777).
Nadap közigazgatási területén a pázmándi szakaszhoz kapcsolódva forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a kerékpáros útvonal a Szabadság utca – Bem utca nyomvonalában. A nem engedélyköteles szakasz a 8119. j. országos közúthoz kapcsolódva végződik. A szakasz hossza 2018 méter (12+777-14+795).
Nadapon a Bem utcától kezdődően a 8119. j. országos közúttal párhuzamos önálló kerékpárút kialakítása a feladat a közigazgatási határig. Az önálló kerékpárút hossza 743 méter, hasznos szélessége 3,0 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (14+795-15+538).
Velence közigazgatási területén a nadapi kerékpárút szakaszhoz csatlakozva, a 8119. j. országos közúttal párhuzamos 3,0 méter széles önálló kerékpárút tervezett 851 méter hosszan. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (15+538-16+389).
Velence lakott területén a kerékpáros útvonal a Panoráma úton kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 387 méter hosszon. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (16+389-16+777).
Az M7 autópálya felett a meglévő gyalogos-kerékpáros műtárgyat felhasználva kerül átvezetésre a kerékpáros útvonal. Az autópálya pihenőhelyek területét felhasználva, 2,75 méter széles önálló kerékpárút kerül kialakításra, 384 méter hosszon (műtárggyal együtt). A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (16+777-17+161).
A kerékpáros útvonal az önkormányzat kezelésében lévő Enyedi utca forgalomtechnikai fejlesztésével kerül kialakításra 328 méteren, melyet követően becsatlakozik a Velence-tó körüli kerékpáros útvonalhoz.
A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.
Részletek: KD

Minőségi kritérium (név)

2. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 36 hó)

A lehetőségek leírása

A 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső közműkiváltási feladatok elvégzésének megrendelésére opcionális jelleggel kerülhet sor. Amennyiben Megrendelő által lehívásra kerül, úgy Vállalkozó feladata a közműkiváltás és amennyiben a lehívás úgy rendelkezik, minden hozzá kapcsolódó terveztetés, egyeztetés és engedélyeztetés lefolytatása. Megrendelő a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget közművenként több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megrendelő által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a vállalkozási szerződés szerinti határidő.
Részletek: KD.

További információk

1) A II.2.7) pont szerinti időtartam a II.2.5) pont „Minőségi kritérium 1 Előteljesítés időtartama (egész munkanapban megadva)” értékelési részszempontra a nyertes Ajánlattevő által adott megajánlás időtartama szerint változhat (előteljesítés vállalása esetén).
2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beruházás megvalósítása érinthet olyan közműkiváltási feladatokat, melyekre „a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről” szóló 2006. évi LIII. törvény 6. §-a vonatkozik. Ezen (közbeszerzési dokumentáció által meghatározott) közműkiváltási feladatokat a közműszolgáltató saját maga, saját költségére köteles elvégezni. Amennyiben közműszolgáltató elzárkózik a törvényben rögzített feladatok elvégzésétől, abban az esetben nyertes Vállalkozó feladata elvégezni a közműkiváltásokat. Vállalkozó az V. kötet részeként kiadott tájékoztató jellegű méret- és mennyiségkimutatásban megadott mennyiségek figyelembevételével kell az ajánlati átalányárat megadnia. Az engedélyes tervek alapján adott általányár (nettó ajánlati ár) a kiviteli tervkészítéssel kerül kibontásra és a kiviteli tervek során a kezelők/közműszolgáltatók által előírtakból származó minden költséget tartalmaz.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
ATnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
AT nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
B/1.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
B/2.Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatást végző gazdasági szereplő az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Előzetes igazolási mód B/1. és B/2. tekintetében:
AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Utólagos igazolási mód B/1. és B/2. tekintetében:
B/1.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5)bekezdésére is.
B/2.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11), (12) és a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Igazolási mód:
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (AT) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. Részének α: pont kitöltésével.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján AT az ajánlati felhívás feladásának napján (ajánlati felhívás VI.5 pont) fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számlaszám megadása,
— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
„Sorbaállítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (ajánlati felhívás VI.5 pont) megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő;
P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 1 300 000 000 Ft-ot.
Fogalommeghatározás (AF III.1.2) ÉS III.1.3) pontokhoz):
— országos közút és helyi közút=19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bek, kivéve a (2) bekezdés d) pontját,
— közút építése=műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út/ kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése
— felújítás=6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontja,
— egybefüggő út=folytonos, megszakítás nélküli útszakasz.
M/2.1. és M/2.2. szakember esetén:
— közút építése=a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítása,átépítése,felújítása vagy korszerűsítése,
— Projektvezető=olyan szakember,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,
— Projektvezető helyettes=az a szakember,aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Igazolási mód:
Ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így az EEKD IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.
M/1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ATnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— építési beruházás tárgya és mennyisége (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),
— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel).
A teljesítés/részteljesítés helye,
— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),
— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
M/2. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.
b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
c) A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.
d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:
a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,
b) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
c) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).
Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától (ajánlati felhívás VI.5 pontja) visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 8 800 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával, amelyen belül legalább 2 200 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
Az előírt referencia követelménynek való megfelelés több, de max. 3 db szerződéssel igazolható azzal, hogy az egybefüggő szakaszt egy szerződéssel kell igazolni.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.
M/2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— min. 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2.2. min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett hídépítési szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő hídépítési tapasztalat alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel híd műtárgy kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során tapasztalatot érti.
M/2.3. min. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó tervezési szakmai tapasztalattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: 0,1 %, 0,5 % és 2 % szerz. szerint.
Hibás teljesítési: 15 % és 0,1 % szerz. szerint
Meghiúsulási: 20 %
Teljesítési, jótállási bizt.: 5 % szerz.szerint.
Előleg-visszafizetési bizt. adott esetben
Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja: szerz.szerint.Jótállás 36 hó projekt átvételtől, szavatosság szerz. szerint.
Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
— 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.,
— 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§
— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,
— 2017. évi CL. tv,
— 2007. évi CXXVII. tv.
A finanszírozás forrása: hazai forrás.
Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
Előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
— a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a szerződésben rögzítettek szerinti vállalkozói díj – ÁFA és tartalékkeret nélküli összege – 5 %-át (azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti kötelezően biztosítandó mértéket) meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
— biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességi nyil csatolása.
Részszámlázási lehetőség a szerződés szerint biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.
Tartalékkeret: opciós rész nélküli vállalkozói díj 2 %-a.
Vállalkozói díj: fordított áfa

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt.68. § (1b)-(1c) bek.i irányadók.

1. Az ajánlati biztosíték mértéke 18 000 000 Ft,. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
2. Nyertes AT köteles a Szerződés megkötésének időpontjára a Szerződéses Feltételek szerinti összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni a Szerződés szerinti kivitelezési munkákra vonatkozóan. Az összkockázatú építési-szerelési biztosításának 200 000 000 Forint / káresemény és 500 000 000 Forint / év limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel, továbbá a VSZF szerinti tartalmú és a Vállalkozói Díj összegét elérő mértékű vagyonbiztosítási résszel kell rendelkeznie.
3. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább 25 000 000 HUF/káresemény és legalább 50 000 000 HUF/év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
A VI.3 2. és 3. pontban előírtak vállalásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
4. AK
5.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért
5.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
5.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
5.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
5.5) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
5.6) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös ATk, sem önálló ATk vonatkozásában.
5. Szerz.kötési feltétel, hogy az AF III.1.3.) M/2. pontjában felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben az alkalmassági minimumkövetelménynél előírt jogosultsággal. AT az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölte.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.
7. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az Ár kritérium kapcsán fordított arányosítás; az 1-2. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (2. minőségi kritérium tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, kizárólag egész munkanapokban tehető megajánlás; 1. minőségi kritérium tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 66 munkanap)
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Andresz-Bódi Zita (00106.)
9. Részajánlattétel kizárásának indoka: tekintettel a beruházás egybefüggőségére, valamint a projekt műszaki tartalmára, költségkímélő, ha a közbeszerzési eljárás egy részben kerül kiírásra. Továbbá a szakasz kiviteli terveinek elkészítése vállalkozó feladata, melynek rendszerszintű összehangolása elengedhetetlen.
10. AF II.2.5) ponthoz: „Nettó ajánlati ár” értékelési szempont és alszempontjainak elnevezése és súlyszámai:
1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) – súlyszám: 70:
1.1. Opció nélküli Vállalkozói díj (nettó Ft) – súlyszám: 69
1.2. Opciós feladatok ajánlati ára (nettó Ft) – súlyszám: 1

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A módosítás kizárólag az ajánlattételi határidőt érinti. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt már egy alkalommal módosította a TED 2020/S 197-474112 iktatószámú hirdetménnyel.

A beszerzés leírása

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Etyek-Velence közötti szakaszon a Tordas-Velence részszakasz megvalósítása (PST 3. szintű kód: B005.02.73)
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.
Jelen közbeszerzési eljárás a Tordas és Velence közti engedélyezési tervdokumentáció alapján egységes kiviteli tervek elkészítését, és a kerékpáros útvonal kiépítését tartalmazza mintegy 17,5 km egybefüggő hosszan.
A projekt a más eljárásból megvalósuló Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Etyek-Tordas szakaszhoz kapcsolódik Tordason a Köztársaság úton. Tordas közigazgatási határáig, 1104 méter hosszon 3,5 m szélességben a meglévő földút burkolásával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (0+000-1+104).
Kajászó közigazgatási területén a tordasi szakasz folytatásaként, a meglévő mezőgazdasági út szilárd burkolattal történő ellátásával és a forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével folytatódik a nyomvonal az Ady Endre utcába való csatlakozásig. A szakasz hossza 1175 méter, a mezőgazdasági út hasznos szélessége 3,5 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (1+104-2+279).
Kajászó lakott területén a Rákóczi utca - Kossuth utca nyomvonalában, mintegy 922 méter hosszon forgalomtechnikai elemekkel kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. A szakasz nem engedélyköteles (2+279-3+232). A 2+587 km. sz-ben a Rákóczi utca - Kossuth utca csomópontjában kijelölt gyalog-átkelőhely és kerékpárút-átkelőhely megvalósítása tervezett. A beavatkozás engedélyköteles, hossza 31 méter.
Kajászó lakott területén kívül, a Kossuth utca folytatásában a meglévő földút kerül burkolásra. A mezőgazdasági út hossza 3148 m, hasznos szélessége 3,5 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (3+232-6+380).
Pázmánd közigazgatási területén a kajászói burkolt mezőgazdasági úthoz csatlakozva 3093 méter hosszú szilárd burkolatú mezőgazdasági út kerül kialakításra 3,5 méter szélességben. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (6+380-9+473).
Pázmánd lakott területén a kerékpáros útvonal forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a József Attila utca - Jókai Mór utca tengelyben. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (9+473-10+042).
Pázmándon, a Vereb-Pázmánd vízfolyás felett 6,0 m szabadnyílású műtárgy és a hozzá vezető önálló kerékpárút kialakítása, valamint az önkormányzat által kijelölt helyen kerékpáros pihenőhely megvalósítása szükséges. A kerékpárút hossza 268 méter, hasznos szélessége 3,0 méter. A kerékpárút végszelvényében és a Nadapi út csatlakozásában kijelölt gyalog-átkelőhely és kerékpárút-átvezetés kerül megvalósításra. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (10+042-10+310).
A Nadapi út folytatásában forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a kerékpáros útvonal Nadap közigazgatási határáig, 2467 méter hosszon. A szakasz a meglévő műtárgyon keresztezi a Cibulka-ér vízfolyást. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (10+310-12+777).
Nadap közigazgatási területén a pázmándi szakaszhoz kapcsolódva forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a kerékpáros útvonal a Szabadság utca - Bem utca nyomvonalában. A nem engedélyköteles szakasz a 8119. j. országos közúthoz kapcsolódva végződik. A szakasz hossza 2018 méter (12+777-14+795).
Nadapon a Bem utcától kezdődően a 8119. j. országos közúttal párhuzamos önálló kerékpárút kialakítása a feladat a közigazgatási határig. Az önálló kerékpárút hossza 743 méter, hasznos szélessége 3,0 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (14+795-15+538).
Velence közigazgatási területén a nadapi kerékpárút szakaszhoz csatlakozva, a 8119. j. országos közúttal párhuzamos 3,0 méter széles önálló kerékpárút tervezett 851 méter hosszan. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (15+538-16+389).
Velence lakott területén a kerékpáros útvonal a Panoráma úton kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 387 méter hosszon. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (16+389-16+777).
Az M7 autópálya felett a meglévő gyalogos-kerékpáros műtárgyat felhasználva kerül átvezetésre a kerékpáros útvonal. Az autópálya pihenőhelyek területét felhasználva, 2,75 méter széles önálló kerékpárút kerül kialakításra, 384 méter hosszon (műtárggyal együtt). A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (16+777-17+161).
A kerékpáros útvonal az önkormányzat kezelésében lévő Enyedi utca forgalomtechnikai fejlesztésével kerül kialakításra 328 méteren, melyet követően becsatlakozik a Velence-tó körüli kerékpáros útvonalhoz.
A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.
Részletek: KD

Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. december 14. történt meg. Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján:
II.1. MOL termékvezeték védelembe helyezésével kapcsolatos többlet műszaki tartalom
Vállalkozó a szerződéskötést követően megkezdte a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek készítését. A tervezési folyamat részeként az érintett szakasz ~8+800 és 8+900 km szelvények közötti MOL vezeték érintettsége kapcsán Vállalkozó Megrendelő részvételével egyeztetéseket folytatott, mely során megkérte az Üzemeltető hozzájárulását is. Közműszolgáltató a 2021. május 14. napján kelt, DSCSOV/14-84/2021 iktatószámú üzemeltetői nyilatkozatában a kerékpárutat a Tordas-Velence szakasz 8+818 km és 8+824 km szelvényében keresztező Kápolnásnyék-Szőny termékvezetékkel kapcsolatban a korábbi nyilatkozatában foglaltaktól eltérő műszaki megoldást kért, azaz a vezeték keresztezés helyszínén történő vezeték lesüllyesztés helyett a vezeték vasbeton lemezzel történő bevédését.
Vállalkozó 2021. június 2-án kelt, 419/21 iktatószámú Megrendelőnek küldött levelében jelezte, hogy az Üzemeltető nyilatkozata eltér a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott 2018. március 6. napján kelt nyilatkozatában foglaltaktól, és jelezte, hogy az új nyilatkozatban szereplő feltételek teljesítése esetén olyan előre nem látható többletköltségek keletkeznek, melyekkel Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az ajánlattétel időszakában nem számolhatott.
A 2021. június 10. napján tartott kooperáción Megrendelő tájékoztatta a résztvevő feleket, hogy a 2021. június 13-án hatályba lépő egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LIX. törvény módosította többek között az Ngtv. 6/P. §-át is. A módosítás értelmében „ha a kerékpárút építése során közmű kiváltása válik szükségessé, a közmű kiváltását - beleértve a tervezést és az engedélyek megszerzését is - a közműszolgáltató az építtető erre vonatkozó írásbeli értesítését követően a nem engedélyköteles kiváltás esetén 90 napon belül, az engedélyköteles kiváltás esetében 150 napon belül, vagy a hatóság erre irányuló döntésében meghatározott határidőn belül saját költségére köteles elvégezni”. A jogszabálymódosítás következtében 2021. június 13. napjától a kerékpárút építési projektek esetében közműtervezésre vonatkozó (együttműködési) megállapodás kizárólag azzal a tartalommal köthető meg a közműszolgáltatókkal, hogy a tervezés költségeit is a közműszolgáltató viseli.
Az Ngtv. módosításáról rendelkező 2021. évi LIX. törvény hatályba lépését követően a közműszolgáltatók, így a MOL Nyrt. is ismételten megkeresésre került. A MOL Nyrt. 2021. július 7-én kelt, DSCSOV/14-149/2021. iktatószámú levelében fenntartotta korábbi, 2021. május 14-én kelt nyilatkozatát, mely szerint a vezeték vasbeton lemezzel történő bevédését kéri.
Megrendelő - Mérnök javaslatának és árszakértő szakmai véleményének figyelembevételével - Vállalkozó Változtatási Kérelmét nettó 4 667 357,- Ft összegben fogadja el.
II.2. Pázmánd településen a 8+934 - 9+476 km szelvények közötti szakaszt érintő nyomvonalmódosításból eredő műszaki tartalom változás
Az ITM 2022. április 29. napján kelt, KRKF/43392-1/2022-ITM iktatószámú elrendelése alapján Megrendelő a 2022. április 29-én kelt, K-16536/2022/1 iktatószámú levelében utasította Vállalkozót, hogy a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Tordas-Velence települések között a Pázmánd 0358/16 hrsz-ú ingatlanon vezetett, 8+934 - 9+476 km szelvények közötti szakasz kiváltásának megvalósítását az érintett nyomvonal folytonosságának, ezáltal a projekt célok mielőbbi elérésnek biztosítása érdekében a Pázmánd Község meglévő önkormányzati tulajdonú úthálózatán - beleértve a földutakat is - tervezze és valósítsa meg szükség szerint stabilizált pályaszerkezetű úttal, illetve a szükséges burkolatjavításokkal, forgalomtechnikai beavatkozásokkal.
Vállalkozó 2022. május 2-án kelt, 203/22 iktatószámú levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a K-16536/2022 iktatószámú utasítása alapján megkezdte a tervezéshez szükséges felmérési munkákat, az elbíráláshoz szükséges minden információ rendelkezésre állása esetén változtatási kérelmét benyújtja Megrendelőnek.
Vállalkozó elkészítette a IP-279 generál- és szaktervszámú, V02 szállítási ütemjelű, A,C,D szakág jelű kiviteli terveket, melyeket 2022. június 2. napján leszállított Megrendelő részére.
Megrendelő a kiviteli terveket a Mérnök 2022. június 3. napján kelt, K-20595/2022 számú iktatott elektronikus levelében megküldött javaslata alapján 2022. június 3. napján kelt, K-20148/2022 iktatószámú levelében jóváhagyta.
Az ideiglenes nyomvonal kialakítása során Vállalkozó közútkezelői hozzájárulást kért Pázmánd Község Önkormányzatától (továbbiakban: Önkormányzat), melyre válaszul az Önkormányzat 2022. június 15. napján kelt, P/343.-13/2022 ügyiratában a közútkezelői hozzájárulását (továbbiakban: Közútkezelői hozzájárulás) feltételekhez kötötte.
Az Önkormányzat többlet kéréseiről Vállalkozó 2022. június 20-án kelt, 568/22 iktatószámú levelében tájékoztatta a Megrendelőt.
Megrendelő 2022. június 24. napján kelt, K-23186/2022 iktatószámú Pázmánd Polgármesterének küldött levelében jelezte, hogy a közútkezelői hozzájárulásban foglalt műszaki tartalom megvalósítása jelentősen meghaladja az ITM által elrendelt műszaki tartalmat, mindemellett a Közútkezelői hozzájárulásban foglalt műszaki tartalom megvalósítása túlmutat a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon, illetve azok megvalósítása a Befejezési Határidő jelentős csúszásával járnának. Megrendelő tájékoztatta továbbá az Önkormányzatot, hogy Közútkezelői hozzájárulásban megadott műszaki tartalom elvégzése a projekt jelenlegi keretei között nem valósítható meg, azonban a végleges műszaki kialakítás tartalmazza az aszfalt pályaszerkezetű út építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését.
Megrendelő - Mérnök javaslatának és árszakértő szakmai véleményének figyelembevételével - Vállalkozó Változtatási Kérelmét nettó 12 877 977,- Ft összegben fogadja el, valamint a Befejezési Határidő tekintetében annak 2022. június 22. napjára történő módosítását fogadja el.
II.3. Velence település területén a ~16+080 - ~16+145 km szelvények közötti szakaszon a keresztmetszeti kialakítást érintő műszaki tartalom változás
A Velence 014/2 hrsz-ú ingatlan előtt a 8119 j. közút területét igénybevéve, a kerékpárút pontszerűen, kb. 40 m hosszon beszűkítésre kerül 3,30 m burkolatszélesség mellett 2,50 m hasznos szélességre, ezzel elkerülve a 014/2 ingatlanon lévő pince szellőzőjének kiváltását. Továbbá ezzel kapcsolatban Vállalkozó szerződéses feladata volt az érintett ingatlan kerítésének áthelyezése, mivel az ingatlan kerítése nem a telekhatárra épült, hanem kb. 2,5 méterre a 8119 j. közút irányába. A Dokumentációban szereplő műszaki tartalomhoz Velence Város Önkormányzata közútkezelői hozzájárulását megadta, de a tulajdonosok a kitűzött határpontokat nem fogadták el.