Debrecen - Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Tervezési Szerződés - a Debrecen - Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése tárgyában.
A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-12-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-10-22.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-10-22	Ajánlati felhívás
2020-11-26	További információk
2020-12-22	További információk
2021-01-12	További információk
2021-06-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-12-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-10-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000605782020
Rövid leírás:

Tervezési Szerződés - a Debrecen - Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése tárgyában. A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://nif.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000605782020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000605782020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-10-22 📅
Benyújtási határidő: 2020-12-17 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 209-510646
HL-S szám: 209
További információk

A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az alábbiakból tevődik össze: — Engedélyezési tervvel, (nem jogerős) építési engedélyek megszerzésével és a tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatálybalépésétől számított 725 nap — Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldésétől és a végleges tenderdokumentáció elkészítésétől és leszállításától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 305 nap

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Tervezési Szerződés - a Debrecen - Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, az építési engedélyek megszerzése tárgyában.

A tervezés tárgya a 100 sz. vasútvonal ~47 km hosszú, egybefüggő Debrecen(kiz.) - Nyíregyháza(kiz.) kétvágányú (94 vkm), villamosított vonalszakasza. A vonalszakasz engedélyezett sebessége 120 km/h (Debrecen bejárati ívnél 100 km/h). A megengedett maximális tengelyterhelés 210 kN.

A tervezési szakaszon több vágányszéthúzás és vágányelhúzás található, az ívek hol néhány száz méteres, hol több kilométeres hosszúságú egyenesekkel követik egymást. A vonalszakasz magassági vonalvezetése kedvező, tekintettel síkvidéki jellegére.

A tervezési szakaszon jelenleg négy állomás (Apafa, Hajdúhadház, Újfehértó, Császárszállás) és három megállóhely található (Debrecen-Csapókert, Bocskaikert, Téglás).

Elvégzendő részletes feladatok:

Az egyes vasúti vonalszakaszok (beleértve az állomásokat és megállóhelyeket) kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése.

— A vonalszakaszra korábban készített és a Szerződés részeként átadásra kerülő Megvalósíthatósági Tanulmány eredményét is figyelembe véve (a tervezési diszpozíció alapját képező, korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány által kiválasztott változat műszaki tartalmának Megrendelő bevonásával történő elővizsgálata mellett) el kell készíteni az engedélyezési terveket, valamint össze kell állítani a tenderdokumentációt az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában,

— A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.)

— A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2015. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése,

— A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés) és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése,

— A vonalszakasz és állomásainak biztosítóberendezési és távközlési korszerűsítésének tervezése, a 160 km/h sebességhez és a megváltozó vágányképekhez illesztése, KÖFI távvezérlés kiépítése, ETCS telepítés,

— Vonalon érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, a vonalszakaszon található útátjárók (építésének, átépítésének) tervezése,

— Új homlokrakodó, valamint azokhoz vezető közúti megközelítés biztosításának tervezése

— Állomási akadálymentesítés, előterek, P+R tervezése,

— Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése

Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése

— A vonalszakaszra el kell készíteni a kiviteli terveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 1030 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Ikop
További információk:

A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az alábbiakból tevődik össze:

— Engedélyezési tervvel, (nem jogerős) építési engedélyek megszerzésével és a tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatálybalépésétől számított 725 nap

— Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldésétől és a végleges tenderdokumentáció elkészítésétől és leszállításától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 305 nap

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1 AT köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok, tenderdokumentáció összeállítása, engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

Bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja. A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok, tenderdokumentáció összeállítása, engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket: 3 000 000 000 Ft

A P/2. alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, így elegendő, ha csak az alkalmassági követelményt teljesítő AT csatolja be a P/2. pont szerinti igazolást.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmasság igazolásának módja:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,

— szolgáltatás tárgyát, mennyiségét,

— a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 30 vkm hosszúságú egybefüggő, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezési munkarészt és legalább 1 db állomás építését (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés).

M/1.2. országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó, környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt tartalmú előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy előírt környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

Az M/1.1-1.2 azonos referenciával is teljesíthető.

AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) felsőfokú mérnöki végzettséggel, képzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi gyakorlattal, továbbá

c) részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként, mely tartalmazott megvalósíthatósági tanulmány készítése vagy felülvizsgálata és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli és/vagy tenderterv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítési munkarészt.

M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti pálya tervezése területen szerzett gyakorlattal és

c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás építésének (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) tervezését tartalmazta.

M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen szerzett gyakorlattal és

c) részt vett biztosítóberendezési tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás biztosítóberendezési tervezését tartalmazta

M/2.4. legalább 1 fő vasúti forgalmi tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK”(vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel, képzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen szerzett gyakorlattal és

c) részt vett forgalmi tervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db állomás forgalmi, üzemi vizsgálatát tartalmazta.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad Ajánlatkérő. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt olyan szakembert kell érteni, aki a projektvezető mellett, annak távollétében, helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.

Ajánlatkérő az országos közforgalmú vasútvonal alatt olyan vasutat ért, ami nem helyi és nem saját használatú. Ajánlatkérő az országos közforgalmú vasúti pálya alatt olyan pályát ért, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

Ajánlatkérő a vágánykilométer (vkm) alatt egy darab vasúti vágány egy kilométer hosszát érti.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint:

A vasúti pályahálózat fejlesztése: hálózattervezés, pénzügyi és beruházástervezés, valamint a vasúti pályahálózat építése és korszerűsítése;

A vasúti pályahálózat felújítása: a meglévő vasúti pályahálózaton belüli cserékre irányuló nagyobb munkák, amelyek nem változtatják meg annak összteljesítményét;

A vasúti pályahálózat korszerűsítése: a vasúti pályahálózaton belüli módosításokra irányuló nagyobb munkák, amelyek javítják annak összteljesítményét;

Ajánlatkérő az állomás építése (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) alatt olyan az állomás területén lévő vasúti pályát és tartozékait érintő feladatot ért, ami alatt sor került legalább 4 csoport kitérő cseréjére és összesen legalább 1 vkm vágány építésére (építés vagy átépítés vagy felújítás vagy korszerűsítés vagy fejlesztés).

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési bizt. (nettó terv. díj 5 %-a), jótállási bizt. (nettó terv. díj 5 %-a) Jótállási idő: 3 év.

Tervező a késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó terv. díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek (a kötbér maximuma: az adott (rész)teljesítés szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 15 %-a)..

A hibás teljesítési kötbér 15 %, meghiúsulási kötbér 20 %.

A hibák kijavítására előírt póthatáridőben a hibák kijavításának, a hiányosságok pótlásának elmulasztása esetén, Tervező az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek (a kötbér maximuma: az adott részteljesítés nettó teljesítés szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatásnak 20 %-a).

Pénzügyi finanszírozás forrása: tervezetten IKOP

Pénzügyi finanszírozás típusa: Utófinanszírozás.

Előleg max. 20 %.

Az előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:

— a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - ÁFA nélküli összege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

A biztosítékmentes előlegigénylés feltétele, hogy Tervező az előleg igénylő nyilatkozata mellé egyidejűleg benyújtsa az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatát, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozatát. Tervező köteles viselni a tartozáselismerő nyilatkozat és a biztosíték mentességi nyilatkozat mindennemű költségét.

A kifiz. a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. A kifizetésre alkalmazandó a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-12-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: https://nif.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000605782020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Részajánlat tétel kizárásának indoka: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő:300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 30 000 000,- Ft

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek - amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

M/2.2. pont - „KÉ-VA” jogosultság

M/2.3. pont - „KÉ-VV” jogosultság

M/2.4. pont - „KÉ-VK” jogosultság

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.

12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

13. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159

14. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor.

15. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

16. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

17. A felhívás II.2.7. pontjában megadott időtartam - az ott megadottól eltérően - naptári napokban értendő.

18. AK felhívja a figyelmet arra, hogy tárgyi szerződés alapján megrendelésre kerülő kiviteli tervek esetében eltérő hatályba léptető feltételeket tartalmaz a szerződés!

19. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam az összes szerződéses feladat elkészítésének együttes időtartamát jelentik, az nem tartalmazza továbbá azt a 180 napos időszakot, amely alatt Megrendelő a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó megrendeléssel élhet.

AT-nek az egyösszegű ajánlati áruk megadása mellett azt meg kell bontani akként, hogy a teljes ajánlati ár 60 %-át kell képezze az engedélyezési tervvel és (nem jogerős) építési engedéllyel, tenderterv és tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok ellenértéke, míg a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok a teljes ajánlati ár 40 %-át kell kitegyék.

Ajánlattevőnek ajánlati árát a Felolvasólap 1. számú mellékletén ezen %-os megbontásnak megfelelően kell feltüntetnie! Az ajánlati ár ettől eltérő meghatározása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

20. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 209-510646 (2020-10-22)

További információk (2020-11-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-26 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-07 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 234-578493
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 209-510646
HL-S szám: 234
További információk

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentáció részeként kiadja a Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Forrás: OJS 2020/S 234-578493 (2020-11-26)

További információk (2020-12-22)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-22 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-14 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 251-632859
HL-S szám: 251
További információk
Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentáció részét képező feladatleírást.
Forrás: OJS 2020/S 251-632859 (2020-12-22)

További információk (2021-01-12)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 010-020062
HL-S szám: 10
További információk

Ajánlatkérő módosította a Tervezési Szerződést és a Tervezési Feladat leírását is.

Forrás: OJS 2021/S 010-020062 (2021-01-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 333 333 333 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-28 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 126-333540
HL-S szám: 126

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A lehetőségek leírása:

Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Megrendelő a Tervezési szerződés hatályba lépését követő 5 évig adhat.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Tervezetten IKOP

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-06-18 📅
Név: Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_71062787
Postacím: Gyóni Géza Utca 4.
Postai város: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 304765869 📞
E-mail: katalin.nemeth@konturcsoport.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.konturcsoport.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 333 333 333 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) 13842217-2-41

2. Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.) 12921092-2-13

3. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) 10554885-2-43

Nyertes ajánlattevő: Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4.) 12921092-2-13

Forrás: OJS 2021/S 126-333540 (2021-06-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-12-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Debrecen – Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000605782020
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 333 333 333 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója: CEF, IKOP-2.1.0-15-2020-00054, IKOP_PLUSZ-2.2.0-23-2025-00011
Leírás
Belső azonosító: EKR000605782020/1
A beszerzés leírása:

Tervezési Szerződés – a Debrecen – Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, az építési engedélyek megszerzése tárgyában. A tervezés tárgya a 100 sz. vasútvonal ~47 km hosszú, egybefüggő Debrecen(kiz.) – Nyíregyháza(kiz.) kétvágányú (94 vkm), villamosított vonalszakasza. A vonalszakasz engedélyezett sebessége 120 km/h (Debrecen bejárati ívnél 100 km/h). A megengedett maximális tengelyterhelés 210 kN. A tervezési szakaszon több vágányszéthúzás és vágányelhúzás található, az ívek hol néhány száz méteres, hol több kilométeres hosszúságú egyenesekkel követik egymást. A vonalszakasz magassági vonalvezetése kedvező, tekintettel síkvidéki jellegére. A tervezési szakaszon jelenleg négy állomás (Apafa, Hajdúhadház, Újfehértó, Császárszállás) és három megállóhely található (Debrecen-Csapókert, Bocskaikert, Téglás). Elvégzendő részletes feladatok: Az egyes vasúti vonalszakaszok (beleértve az állomásokat és megállóhelyeket) kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése. - A vonalszakaszra korábban készített és a Szerződés részeként átadásra kerülő Megvalósíthatósági Tanulmány eredményét is figyelembe véve (a tervezési diszpozíció alapját képező, korábban elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány által kiválasztott változat műszaki tartalmának Megrendelő bevonásával történő elővizsgálata mellett) el kell készíteni az engedélyezési terveket, valamint össze kell állítani a tenderdokumentációt az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, vasúti távközlés és biztosítóberendezés, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában. - A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.) - A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2015. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése, - A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés) és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése. - A vonalszakasz és állomásainak biztosítóberendezési és távközlési korszerűsítésének tervezése, a 160 km/h sebességhez és a megváltozó vágányképekhez illesztése, KÖFI távvezérlés kiépítése, ETCS telepítés. - Vonalon érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, a vonalszakaszon található útátjárók (építésének, átépítésének) tervezése. - Új homlokrakodó, valamint azokhoz vezető közúti megközelítés biztosításának tervezése - Állomási akadálymentesítés, előterek, P+R tervezése. - Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése Az egyes vasúti vonalszakaszok kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése - A vonalszakaszra el kell készíteni a kiviteli terveket az összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakági (pl. útépítés, műtárgy építés, építési fázisok, környezetvédelmi munkarészek, környezetrendezés, közművek (víz, gáz, elektromos stb.), vasúti felsővezeték, geotechnika, magasépítmények építése, átépítése és bontása, vasútépítés, vasúti erősáramú létesítmények (vasúti áramellátás), üzemeltetési lehatárolási tervek, kisajátítási tervek, rendezési tervek, stb.) tervek vonatkozásában. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

További információk:

BT-300, VI.3) Tov. inf. folyt.: Tekintettel az előzőekben ismertetett bizonytalanságokra, Tervező javasolta a vonalon kompenzáló vezeték alkalmazását a vasúti kábelek esetében felmerülő erősáramú befolyásolás kezelésére. A 2024.09.06. napján tartott személyes egyeztetés alkalmával Üzemeltető elfogadta Tervező javaslatát, mely döntés az áramvisszavezető (ÁW) sodrony alkalmazásával elkészített tervek átdolgozását tette szükségessé. Tervező a módosított terveket a mai napon, 2024.10.11. napján tudja teljeskörűen Üzemeltető részére megküldeni jóváhagyás céljából, ezért a módosított tervek üzemeltetői jóváhagyásának kiadására, valamint a jóváhagyásban foglaltaknak megfelelően a 3. kötet átdolgozására várhatóan már csak a projekt határidejét meghaladóan kerülhet sor. A módosítás miatt új erősáramú szimuláció és erősáramú befolyásolás vizsgálat elkészítése is szükségessé vált, melyeket szintén a mai napon, 2024.10.11. napján adott át Tervező Üzemeltető részére jóváhagyásra.” A MÁV a 4799-49/2022/MAV iktatószámú tervjóváhagyást 2024.12.11. napján adta ki. Az egyes közútkezelői hozzájárulások megszerzésének akadályai kapcsán a Tervező előadta, hogy „a tárgyi projekt vonatkozásában Tervező 2024.04.19. napján KOKLEV2024/572 iktatószámon akadályoztatást bejelentő levelet küldött t. Megrendelőnek az eltérő műszaki tartalmak ütközése eredményezte közútkezelői hozzájárulások hiányáról, azaz a véghatáridő teljesítését veszélyeztető tényezőkről. Ezen veszélyeztető tényezők a mai napig fennállnak, melyek jelen helyzetben akadályozzák a szerződés szerinti 2024. október 15-i teljesítési véghatáridőt. Debrecen közigazgatási területén belüli négy közúti projektelemre (Fényesudvar megállóhely, Huszár Gál utcai szintbeni átjáró, Sámsoni úti szintbeni átjáró, GÖCS-i/Szerviz úti csomópont) vonatkozóan a DMJV Önkormányzat, mint közútkezelő a megrendelői diszpozíciótól eltérő megvalósítást irányzott elő, ezért Tervező egyelőre nem tudott közútkezelői hozzájárulást szerezni ezen létesítményekre. Tárgyi témában 2024.09.05. napján volt legutóbb egyeztetés ÉKM- DMJV-Tervező részvételével. Az egyeztetésen elhangzottak értelmében, 2024.09.18. napján Tervező megküldte a szükséges adatszolgáltatást/tájékoztatást az Önkormányzatnak, illetve egyúttal kérte, mint közútkezelőt, hogy az egyeztetés tárgyát képező szintbeni útátjárókra vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulásokat kiadni szíveskedjen. A közútkezelői hozzájárulás a mai napig nem áll rendelkezésre, valamint DMJV részéről visszajelzés a témával kapcsolatosan nem érkezett. A t. Megrendelő hathatós közbenjárása, illetve az önkormányzati igényekről való döntések meghozatala szükséges a közútkezelői hozzájárulások megadása érdekében.” Tervező akadályközlésében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Szerződéses feladatai abban az esetben lesznek teljesíthetőek, amennyiben a fentiekben részletezett valamennyi akadály elhárul. Mivel az akadályok megszüntetésére Tervezőnek ráhatása nincsen és az elhárulás időigénye sem ismert Tervező előtt, ezért az akadályközlésében jelezte, hogy a Szerződés módosítása, a szerződéses határidők meghosszabbítása szükséges. A Huszár Gál utcai szintbeni átjáró és a GÖCS-i/Szerviz úti csomópont közútkezelői hozzájárulásait 2024.12.11. és 2024.12.12. napján adta ki a Közútkezelő. A 2024. október 31-i egyeztetés eredményeként a Megrendelő a Sámsoni úti szintbeni átjáró, valamint a Fényesudvar megállóhely vonatkozásában az önkormányzati igényként felmerült módosított műszaki tartalmat – azok többlet idő- és forrásszükségletére tekintettel - a tenderdokumentáció tartalmaként kérte szerepeltetni azzal, hogy a részletes műszaki tartalmak a kivitelezésre és tervezésre kiírandó közbeszerzési eljárás teljesítése keretében tervezendők meg. A közútkezelői hozzájárulások tekintetében az akadály tehát 2024.12.12. napján hárult el. 1.2. Változtatás ténybeli alapja Tervező 2024.11.27. napján Változtatási kérelmet és szerződésmódosítási javaslatot nyújtott be, melyben részletesen kifejtette a Tervezési szerződés módosításával kapcsolatos álláspontját. A Felek többszöri egyeztetés alapján a Változtatás ténybeli alapját illetően az alábbiakat rögzítik: a. Műszaki tartalom módosítása A Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződésben nem szereplő, a Megrendelő által utólagosan megrendelt, a Tervező által elvégzett feladatok az alábbiak: A Megrendelő K-4729/2022. iktatószámú, a szerződéses feladatok átütemezésére vonatkozó levelére Tervező által válaszul küldött, 274-2022. iktatószámú levélben rögzített, a tenderdokumentáció megbontására, illetve az ITM észrevételek tenderdokumentációba történő bedolgozására vonatkozó, közbenső tenderdokumentáció elkészítése (díja: nettó 72.000.000,- Ft) A Megrendelő K-69183/2022. iktatószámú levelében foglalt új diszpozícióknak megfelelően a bírálati engedélyezési tervek módosítása vált szükségessé, mely munkák tekintetében az alábbi műszaki tartalmak vonatkozásában keletkezett Tervezőnek pótmunka feladata: Sámsonkert vasúti megállóhely áthelyezése (díja: nettó 48.500.000,- Ft) Nagysugarú kitérők Újfehértó állomáson (díja: nettó 35.200.000,- Ft) Hajdúhadház alsó, Téglás (díja: nettó 9.500.000,- Ft) b.Szerződéses határidő módosítása A Megrendelő K-69183/2022 iktatószámú levelében szereplő új diszpozíciónak megfelelően több helyszínen, több szakágra kiterjedően szükségessé vált a leszállított bírálati engedélyezési tervek módosítása. Az elrendelt módosítások mértéke és komplexitása a tervbírálat ismételt lefolytatását is indokolttá tette. A Tervezési Szerződésben a 4. részteljesítés időtartama a 3. részteljesítéshez képest került rögzítésre, azonban a 4. részteljesítés szoros összefüggésben van a megelőző tervezési folyamatokkal, illetve jelentős kihatással van rá az elrendelésben rögzített új diszpozíció, ezért az új teljesítési határidők meghatározásánál a 3. részteljesítéshez képest rögzített eredeti időtartam nem vehető figyelembe. Tervező 2024.10.11-én kelt, KOKLEV2024/1393 iktatószámú levelével a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában akadályközlést jelentett be a véghatáridő teljesítésével összefüggésben. Az akadályközlés bejelentését a MÁV által jóváhagyott tervek rendelkezésre állásának késése, a felsővezeték tervek áttervezése és egyes közútkezelői hozzájárulások megszerzésének akadályai indokolták. Tervező akadályközlésében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Szerződéses feladatai akkor teljesíthetőek, amennyiben a levelében részletezett valamennyi akadály elhárul. Mivel az akadályok megszüntetésére Tervezőnek ráhatása nincsen és az elhárulás időigénye sem ismert Tervező előtt, ezért az akadályközlésében jelezte, hogy a Szerződés módosítása, a szerződéses határidők meghosszabbítása szükséges. A teljesítés elől az akadályok 2024.12.12. napján hárultak el, melyet követően vált lehetővé a szállítás, a végteljesítés, amelynek dátuma: 2024.12.16. napja. c.Tervező cégadatainak módosítása Tervező cégadatai 2021.10.01-i hatállyal megváltoztak, a Tervezési Szerződés módosítása szükséges a Tervező székhely adatai, cégjegyzékszáma és adószáma, számlavezető pénzintézete, képviselője vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges módosításként. Megrendelő a Tervező által előadottakat megvizsgálta, a változtatási kérelemben foglaltak alapján a szerződésmódosítást a fentiek tekintetében megalapozottnak és indokoltnak tartja, a kérelemben foglaltakkal egyetért. A fentiekben bemutatott, a Szerződés teljesítése során felmerült akadályozó körülményekkel a Megrendelő a szerződéskötést megelőzően kellő gondossággal sem számolhatott, azok mind a Megrendelő, mind pedig a Tervező személyétől független, harmadik felek részéről felmerült változtatási igények, illetve a Szerződésben való közreműködésük eredményezte, amelyek mind Megrendelő, mind Tervező érdekkörén kívül eső tényezők. Felek a Szerződés műszaki tartalmát a fentiek szerint módosítják a pótmunkákkal, amelynek pénzügyi rendezésére az esetlegesen egyéb forrás rendelkezésre állását követően egy későbbi szerződésmódosítás keretében kerülhet sor. A pótmunkaigényekből eredő műszaki tartalom módosításához kapcsolódóan szükséges a teljesítési határidőt is módosítani az akadályoztatásokra is figyelemmel, amely az eredeti 1030 napról 1277 napra módosul a Szerződés 4. pontjában foglalt módosításokkal. 1.3. Jogalap Felek a Szerződést a teljesítési határidő és a műszaki tartalom vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják. A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a Tervező a teljesítés során a Szerződés rendelkezései és a Megrendelő utasításai alapján járt el, a Megrendelőtől független szervek (ITM, ÉBM/ÉKM, MÁV és Debrecen MJV) által támasztott igények, továbbá ezek okán módosult tervezési diszpozíció és a felmerült pótmunkaigények szerint folytatta a tervezést, amelyek pótmunkának minősülnek. A Megrendelő a fent részletezettek szerint igényelte a tervezési folyamatok módosítását. Az elvégzett feladatok számos körben egyeztetett és elfogadott módon kerültek leszállításra. A leszállított tervek tekintetében felmerült változtatások különböző külső események és döntések eredményeként alakult ki, amelyek mind Megrendelő, mind Tervező hatáskörén kívül álltak és koncepcionálisan változtatták meg az adott tervezési feladatot. A Szerződés módosításának indoka a Feleken kívül álló olyan körülmény, amelyek Megrendelőtől és a Tervezőtől függetlenül, előre nem látható módon keletkeztek. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Tervező feladat továbbra is a Debrecen – Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése. A határidő módosítás a felmerült pótmunkák elvégzésének időigénye, továbbá az előre nem látható körülmények miatti tervezés átütemezés és tervmódosítás okán vált szükségessé. Folyt. BT-54

További információk

További termékek/szolgáltatások:

Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Műszaki tervezési szolgáltatások 📦

Időtartam: 1030 nap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj (azon része tekintetében, amelyre a szerződés hatályba lépett) 0,1%-ának megfelelő összegért, Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát. Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Megrendelő a Tervezési szerződés hatályba lépését követő 5 évig adhat. A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az alábbiakból tevődik össze: - Engedélyezési tervvel, (nem jogerős) építési engedélyek megszerzésével és a tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatálybalépésétől számított 725 nap - Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldésétől és a végleges tenderdokumentáció elkészítésétől és leszállításától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 305 nap A BT-300, II.2.14) További információk folyt.: A módosított tervek elkészítési határideje arányban áll a módosítás alapján szükséges időráfordítási igénnyel, mértéke a Tervező akadályoztatásával és a pótmunkák mértékével arányos. II.2. Megrendelő személyében bekövetkezett jogutódlás, Tervező adatainak módosulása A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban a jelen II.2. pont tekintetében: Jogelőd) feladatait 2023. január 1. napjával az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban a jelen II.2. pont tekintetében: Jogutód) vette át az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése alapján. A kormányrendelet értelmében tehát a jelen Szerződésben Megrendelőként szereplő Fél 2023. január 1. napjával a Jogutód. A jogutódlás tényéből következően a Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy adatai is megváltoztak. A Tervező adatai körében a II.1.2. pontban foglaltak szerint a székhely, a levelezési cím, az adószám, a pénzintézet neve és a cégjegyzék szám, valamint a kapcsolattartó személye és adatai és a képviselő személye módosulnak. A Megrendelő adatai körében a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, valamint adatai módosulnak. Az adatváltozások a jogszabály erejénél fogva beálló, illetőleg nem lényeges módosításnak tekinthetők. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a fenti adatváltozások vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: Az adatváltozás következtében a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosítással a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. Az ajánlatkérő személyében beálló változást jogszabály írja elő, amely alapján ajánlatkérő továbbra is a közebszerzési jogszabályok hatálya alatt maradó szervezet; a változás nem irányult jogszabály megkerülésére.

A lehetőségek leírása

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-06-18 📅
Cím: Debrecen – Nyíregyháza vasútvonal fejlesztése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 333 333 333 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000605782020/1698
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_71062787
Postacím: Gyóni Géza Utca 4.
Postai irányítószám: 2336
Postai város: Dunavarsány
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: katalin.nemeth@konturcsoport.hu 📧
Telefon: +36 304765869 📞
URL: https://www.konturcsoport.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

A BT-201-es mező folyt.: A Megrendelő 2022.09.26. napján kelt válaszában tájékoztatta a Tervezőt, hogy a végleges diszpozíció meghatározása érdekében az Építési és Beruházási Minisztérium (a későbbiekben névváltoztatás okán Építési és Közlekedési Minisztérium, a továbbiakban: ÉKM) - Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) – MÁV Zrt. (MÁV) - NIF Zrt. (NIF) egyeztetés összehívását kezdeményezi. A Tervező 2022.10.05. napján kelt levelében, hivatkozva korábbi akadályközlésére is jelezte, hogy a műszaki tartalmat érintő változásokra tekintettel kérte az alább felsorolt esetekben/tartalmakban a részletes megrendelői diszpozíciót és a pótmunkáknak minősülő tervezési feladatok elrendelését: - Sámsoni úti közúti aluljáró - Központi forgalom irányító (KÖFI) helyiség - Sámsonikerti vasúti megállóhely áthelyezése - Új, Sámsonikert vasúti megállóhely gyalogos aluljáró - Debrecen, Kászon utcai gyalogos aluljáró - Nagysugarú kitérők - Hajdúhadház, Hajdúhadház alsó, Téglás - Esővíz hasznosítása öntözésre az állomásokon - Vonatszám alapú önműködő vonatirányítás. A Tervező a fenti tételek kapcsán jelezte, hogy a teljeskörű és végleges diszpozíció megadásáig a tervezés nem folytatható, így akadályközlését fenntartja és kéri a tervezés folytatásához a tervezési feladatok teljesítéséhez új határidők, új tervezési ütemezés egyeztetését. A Tervezési Diszpozíció rögzítésére a Tervező, a Megrendelő (NIF), a MÁV és az ÉKM (a TIM 2022.11.22-i hatállyal átalakult és feladatait a tárgyi Szerződés tekintetében az ÉKM vette át) részvételével 2022.12.12. napján megtartott egyeztetésről készült K-66000/2022 iktatószámú jegyzőkönyvben került sor. A Megrendelő 2022.12.22. napján kelt, K-69183/2022 iktatószámon megküldte a Tervező részére a végleges tervezési diszpozíciót, amely a Tervező által felvetett fenti témakörökre ad választ a Szerződésben foglalt további teljesítése érdekében. Ebben az egyes műszaki pontok előtt Megrendelő kiemelte, hogy a 2022.04.29. napján kiadásra került környezetvédelmi engedélyben foglaltaknak megfelelően kell a kivitelezést előkészíteni oly módon, hogy az a környezetvédelmi engedélyt maradéktalanul kielégítse, annak módosítását ne tegye szükségessé. Tervező a fentiekre válaszul 2023. 01.13. napján kelt, 51-2023 iktatószámú válaszában összeállította az elrendelt módosításokkal érintett tervezési feladatok költségvonzatát (pótmunka igényét), valamint javaslatot tett a még hátralévő tervezési feladatok és kifizetések ütemezésére és kezdeményezte a Szerződés módosítását az alábbiak szerint: Műszaki tartalom változtatásból származó többlettervezés (pótmunkák) és díjigények: - A korábbi, ITM elrendelésből eredő, de végül szerződésmódosításba nem foglalt többlettervezési igény (pótmunka) díja nettó 72.000.000,- Ft. - A MÁV Zrt. és Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen MJV) igényeiből és az ezt elbíráló megrendelői diszpozíció-módosításból származó pótmunka igény és a változtatások díjai: a) Sámsonkerti vasúti megállóhely áthelyezése MÁV Zrt. igényére tekintettel a Sámsonkerti megállóhelyet a Magyar Gördülőcsapágy Művek (GÖCS) mellett, a Szervíz út térségében kell elhelyezni, de a CEF pályázatban nem elszámolható projektelemek (P+R, környezetrendezés) megtervezése elhagyásra kerülnek. A terület korlátozott rendelkezésre állása miatt, illetve a környezetvédelmi engedélynek való megfelelés okán a Szervíz út irányából az új megálló megközelítése szintbeni kialakítással kell megtervezni. A műszaki tartalom új, a Megrendelő részéről korábban megadott diszpozíció nem tartalmazta, így Tervező számára nem volt ismert, a többlettervezési (pótmunka) díja nettó 48.500.000,- Ft. b) Nagysugarú kitérők Megrendelő döntése alapján két nagysugarú kitérő kapcsolatot Újfehértó állomás végponti oldalán kell kialakítani, az Újfehértó állomás kezdőponti oldalán megvalósuló nyomvonalkorrekció miatt. A műszaki tartalom változás a Megrendelő részéről korábban megadott diszpozícióhoz képest eltérést, pótmunkát jelent. A tétel többlettervezési (pótmunka) díj: nettó 35.200.000,- Ft. c) Hajdúhadház, Hajdúhadház alsó, Téglás Megrendelő diszpozíciója alapján Hajdúhadház állomás a bírálati engedélyezési terv szerint szükséges kialakítani. Hajdúhadház alsó megállóhely nem kerül megépítésre, de a távlati megépíthetőséghez a helybiztosítása szükséges. Továbbá Téglás megállóhely megközelítéséhez a bírálati engedélyezési terv szerinti gyalogos aluljáró kerüljön kidolgozásra az engedélyezési tervekben. A műszaki tartalom változás a Megrendelő részéről korábban megadott diszpozícióhoz képest eltérést jelent, a tétel többlettervezési (pótmunka) díj: 9.500.000,- Ft. A fenti többlettervezési munkákhoz kapcsolódó határidőmódosítás Az eredeti szerződés szerint a 4-7. tervezési részek eredeti tartalom szerinti teljesítésére tervezőnek 330 nap (cca 11 hónap) állt volna rendelkezésére. Az eredeti Tervezési Szerződésben a 4. részteljesítés időtartama a 3. részteljesítéshez képest került rögzítésre, azonban a 4. részteljesítés szoros összefüggésben van a megelőző tervezési folyamatokkal, illetve jelentős kihatással van rá az elrendelésben rögzített új diszpozíció, ezért az új teljesítési határidők meghatározásánál a 3. részteljesítéshez képest rögzített eredeti időtartam nem vehető figyelembe. A további szerződéses határidők módosítása annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy a tervezési tartalom tisztázása után a tervezési tartalom módosítását tartalmazó költségigények közlését követően a Tervező részére nagyságrendileg azonos idő álljon rendelkezésre a Szerződés teljesítésére, mint ami az eredeti szerződéses feltételek szerint rendelkezésére állt volna a 4-7. részfeladatok teljesítésére. Felek a határidőket annak figyelembevételével határozták meg, hogy a tervek módosítása, a tervek újbóli véleményezése és egyeztetése, valamint a jóváhagyások és engedélyek kiadása a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A Megrendelő személyében 2023.01.01. napjával a 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet alapján a Kbt. 139.§-a szerinti jogutódlás következett be , amelyről a Megrendelő 2023.11.24. napján kelt, PAT/24238/2023/VASHÁT iktatószámú levelében tájékoztatta a Tervezőt és egyúttal a Szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Tervezőt a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatrész tekintetében a halasztott hatályba lépési feltételekre tekintettel a feladatrészhez kapcsolódó pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról. Felek a Szerződés módosításra vonatkozó tervezetet előkészítették és a minőségellenőrzési eljárást megindították, azonban a szerződésmódosításra továbbra sem került sor, mivel a Tervező 2024.10.11. napján újabb akadályközléssel élt a szerződésben foglalt véghatáridő teljesítésével összefüggésben. Az akadályközlés bejelentését a MÁV által jóváhagyott tervek rendelkezésre állásának késése, a felsővezeték tervek áttervezése és egyes közútkezelői hozzájárulások megszerzésének akadályai indokolták az alábbiak szerint: A MÁV által a beruházás kapcsán vállalt együttműködési kötelezettsége szerinti 30 napos jóváhagyási határidőn túl, 2024.08.07. napja helyett 2024.09.25. napján hagyta jóvá a JE Magasépítmények tervcsomagot, a papír alapú lepecsételt terveket pedig ezt követően bocsátotta Tervező rendelkezése. „A műtárgyak szakág vonatkozásában a jelzőhidak kapcsán Üzemeltető a mai napig nem küldte meg a jóváhagyó kiadmányát, ezáltal a pecsételt papír terveket sem. Így Tervezőnek csak részben volt lehetősége a MÁV jóváhagyó kiadmányban szereplő üzemeltetői észrevételeket a tenderdokumentáció 3-as kötetébe bedolgozni. Tekintettel arra, hogy Üzemeltető nem adta ki minden kiviteli/tender terv vonatkozásában a jóváhagyását, kiadmányát, így Tervező az Üzemeltető észrevételeinek hiányában jelenleg nem tudja a tenderdokumentációt véglegesíteni, mely körülmény a végleges tenderdokumentáció elkészítésének és Üzemeltető általi jóváhagyásának határidőre történtő megszerzését akadályozza, továbbá akadályozza a szerződés szerinti 2024.10.15-i véghatáridő teljesíthetőségét, mely szerint Tervezőnek feladata a „Feladatleírás szerinti végleges kiviteli tervek elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. bevonásával és MÁV Zrt. támogató véleményének a megszerzésével, és annak Megrendelő felé történő igazolása). Továbbá szükség esetén az engedélyezési tervek alapján leszállított tendertervek és tenderdokumentáció felülvizsgálata.” Tervező jelezte továbbá, hogy „a felsővezeték és oszloptranszformátor tervcsomag elutasítást nem kapott, de a véleményezési szakaszban olyan észrevételek érkeztek, amelyek javítása nélkül nem jóváhagyható a tervcsomag. Az észrevételek alapján Tervező egyeztetés sorozatot tartott Üzemeltetővel, majd végül Megrendelő bevonásával is. Az erősáramú befolyásolás vizsgálat alapján a tervezett új vasútüzemi kábelekben zavartatás, valamint veszélyeztetés adódott, ezért a felsővezeték rendszer kiviteli tervezése során Üzemeltetővel egyeztetve áramvisszavezető (ÁW) sodrony alkalmazását vette figyelembe Tervező. A kiviteli tervek véglegesítése során feltárásra került több olyan körülmény, amely nem teszi lehetővé a műszaki tartalom véglegesítését. A vonalon szigetelt sínszálas biztosítóberendezés üzemel jelenleg is, illetve tervezett állapotban is az marad. Magyarországon még nem épült áramvisszavezető vezeték ilyen típusú szigetelt sínszálas biztosítóberendezés mellett, ezáltal az ÁW bekötéseinek biztosítóberendezésre gyakorolt hatásának vizsgálata sem történhetett meg, az erre vonatkozó műszaki tartalom sem került még kidolgozásra. Üzemeltetővel több egyeztetést is tartott Tervező a témában, melyek során egyértelművé vált, hogy az áramvisszavezető vezetékek szigetelt sínszálas biztosítóberendezés mellett történő alkalmazása olyan rendszerszintű megoldások kidolgozását, lemodellezését, esetleg tesztelését tennék szükségessé, melyek túlmutatnak jelen projekt keretein, határidején, illetve Tervező szerződéses feladatain. Folyt. a BT-300, II.2.14) Tov. inf.-ban

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a alapján.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Szerződés 1. sz. mód.: 2025.12.10. A KFF NFK_KFF/1438/1/2025 ikt.sz. előzetes véleménye szerint a szerződésmódosítás jogszerű. A módosításra a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja és a Kbt. 141. § (6) bek. alapján került sor. II.1. A többlettervezési feladatokból adódó műszaki tartalom változás, határidő hosszabbítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 1.1. Előzmények Tervező a Szerződésben foglaltak szerint az 1. számú részteljesítési feladatot 2021. október 18. napján, míg a 2. számú részteljesítés által meghatározott feladatot 2021. december 15. napján szerződésszerűen teljesítette. Ezt követően Megrendelő 2022. január 28. napján kelt K-4729/2022 iktatószámú Megrendelői Utasításában tájékoztatta Tervezőt az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) 2022. január 25. napján kelt, VIF/4703/2021-ITM iktatószámú elrendelő levele alapján a Szerződésben rögzített feladatai változásáról és a szerződés lezárásáról. A Megrendelő tájékoztatása szerint: - a kivitelezési és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatokra vonatkozó végleges tenderdokumentáció összeállítását a Szerződés keretében már leszállított bírálati engedélyezési tervek (2. részteljesítés), és az azokra beszerzendő MÁV Zrt. és ITM szakmai észrevételek alapján kerüljön sor; A tenderdokumentáció összeállítása során kérjük a Debrecen belterületén található 471. számú főút 0+000 és 1+000 km szelvények közötti szakasz négynyomúsítás további előkészítésére és kivitelezésre vonatkozó feladatok szerepeltetését. - a környezetvédelmi engedély megszerzésének céljából a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok leszállítását és benyújtását az illetékes engedélyező hatóság részére a továbbiakban is kérjük (3. részteljesítés); - a Szerződés keretein belül az 5. 6. és a 7. részfeladatok teljesítése az ITM döntése alapján nem szükséges, így azok tekintetében Tervezőnek további tervezési feladata nincs. A fenti változásokkal elrendelt feladatok alapján az ITM kérte, hogy a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése által lehetővé tett eljárási forma alkalmazása mellett az ITM elrendelésig rendelkezésre álló tervezési dokumentumok és bírálati engedélyezési tervek alapján kerüljön lefolytatásra egy feltételes közbeszerzési eljárás a Debrecen – Nyíregyháza vasúti vonalszakasz korszerűsítésének kivitelezésére és ahhoz kapcsolódó tervezésre együtt. Kérte a Tervezőt, hogy a fentiekben rögzített módosított feladatoknak megfelelően ütemezze át a Szerződés szerinti feladatait, valamint azt, hogy az ITM elrendelése szerint módosuló tervezési feladatokat végezze el. A fentiekre válaszolva 2022. február 21. napján a Tervező benyújtotta a többlet tervezési feladatoknak megfelelően átdolgozott szerződéses feladatok ütemezését, és a többlet tervezési feladatokhoz kapcsolódó díjigényét. Tervező a benyújtott iratban rögzítette, hogy egy új, a Szerződésben eredetileg nem szereplő feladat merült fel az ITM elrendelése következtében módosult műszaki tartalomra tekintettel. Az ITM utasításának megfelelően elkészítendő bírálati engedélyezési tervek alapján elkészítendő 3. kötet olyan többlettartalmat igényel, amely kizárólag pótmunka feladatként értelmezhető. A Tervezőnek a többlet tervezési feladat keretében el kellett végeznie az ITM és a Megrendelő által meghatározott, még nyitott diszpozíciós kérdések 3. kötetbe történő bedolgozását is. Az ITM elrendelése következtében módosult műszaki tartalom szerinti bírálati engedélyezési tervek alapján elkészítendő 3. kötettel kiegészített tenderdokumentáció elkészítése, egyeztetése és leszállítása egy új, 3/A. részfeladatként kerül rögzítésre a teljesítendő feladatok keretében, amelynek ellenértékét nettó 72.000.000,- Ft-ban (munkadíj: nettó 64.800.000,-Ft; szerzői jog: nettó 7.200.000,-Ft) határozta meg. Tervező a megrendelői észrevételeknek megfelelően átdolgozott, véglegesnek szánt környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumot az egyeztetések tartalma alapján a Megrendelőnek 2022. február 23. napján benyújtotta, amelyre Megrendelőtől jóváhagyást kapott. Tervező - a megrendelői jóváhagyás birtokában - 2022. február 28. napján benyújtotta a terveket az illetékes hatósághoz a környezetvédelmi engedély megszerzése céljából. A fenti változások szerződésmódosításba foglalására – többszöri egyeztetés ellenére - végül nem került sor, mivel a Megrendelő 2022. augusztus 26. napján kelt, K-44826/2022 iktatószámú levelében a Szerződés folytatásáról tájékoztatta a Tervezőt egyidejűleg jelezve, hogy a Szerződésben foglalt további feladatok elvégzését kéri. Az új, 3/A. sz. részfeladat teljesítése során felmerült, Megrendelő, illetve harmadik személyek által megfogalmazott, tenderdokumentációban kezelt (átvezetett) észrevételek az elkészült, 2. részfeladat teljesítésekor leszállított és Megrendelő által elfogadott bírálati engedélyezési tervekhez képest olyan szintű változtatási igényeket tartalmaztak, melyek koncepcionálisan változtatták meg a tervezés irányvonalát. A tájékoztató levélben foglaltaknak eleget téve, továbbá annak érdekében, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt közlekedési infrastruktúra-beruházás ne szenvedjen késedelmet, Tervező a bírálati engedélyezési tervek tenderdokumentáció szerinti átdolgozását a diszpozíciómódosítás kérdésével érintett, valamennyi terv esetében megkezdte. A Tervező 2022. szeptember 2. napján kelt válaszában jelezte a Megrendelő részére, hogy annak érdekében, hogy az igények szerint a Szerződésben foglalt további feladatokat el tudja végezni, mivel a Megrendelő koncepcionálisan változtatta meg a tervezés irányvonalát, ezért részletes, minden elemre kiterjedő diszpozíció meghatározása szükséges. Ezzel egyidejűleg a Tervező a részletes, minden elemre kiterjedő diszpozíció hiányára tekintettel akadályt közölt, fenntartva a korábban már jelzett – az új 8. sz. részfeladathoz kapcsolódó - pótmunkaigényét és a tervezési diszpozíció meghatározása kapcsán felmerülő esetleges további pótmunkaigényeket is. Folyt. BT-300, VI.3) További inf.-ban

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

Módosuló rendelkezések: III.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Tervező alapadatai módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. III.2. A Tervezési Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: „Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja a Debrecen – Nyíregyháza vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését, tenderdokumentáció összeállítását, valamint az építési engedélyek megszerzését. A tervezési feladat részletes leírását a szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat, továbbá a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező, Megrendelő K-4729/2022. iktatószámú és K-69183/2022. iktatószámú diszpozíciója tartalmazza. A projekt azonosítószáma (PST): V100.39.13, V100.39.63, V100.39.15” III.3. A Tervezési Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: „4. Határidő Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől 1277 nap. • Engedélyezési tervvel, (nem jogerős) építési engedélyek megszerzésével és a tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a szerződés hatálybalépésétől számított 910 nap • Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői tájékoztatás megküldésétől és a végleges tenderdokumentáció elkészítésétől és leszállításától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 367 nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés hatályba lépéstől számított 910. napot követő 180 nap alatt Megrendelői tájékoztatás a kiviteli terv forrását biztosító támogatási szerződés hatályba lépéséről nem érkezik Megbízott felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli terv készítésére vonatkozó feladatok tekintetében. Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni: Eng. tervvel, ép. engedéllyel, tenderterv és a tenderdokumentáció elkészítésével bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés (határidő)* Teljesítendő feladat 1. részteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 120. napon belül Feladatleírás szerinti bírálati (jóváhagyási) tervek elkészítése és leszállítása. 2. részteljesítés 1. részteljesítés befejezésétől számított 60. napon belül Feladatleírás szerinti bírálati engedélyezési tervek elkészítése és a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok leszállítása bírálat céljából. 3. részteljesítés 2022. február 28. Feladatleírás szerinti végleges környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok leszállítása és benyújtása az illetékes engedélyező hatóság részére környezetvédelmi engedély megszerzésének céljából. 3/A. részteljesítés 2022. március 11. Bírálati tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása bírálat céljából, valamint Megrendelői diszpozíció alapján módosított műszaki tartalom szerint, kiegészített bírálati szintű engedélyezési tervek-, valamint a bővített 3. és 4. kötettel kiegészített egységes tenderdokumentáció, valamint megbontott tenderdokumentációk elkészítése és leszállítása a Megrendelő felé (pótmunka) 4. részteljesítés 2023. szeptember 15. Feladatleírás szerinti végleges engedélyezési tervek elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (az érintett engedélyező Kormányhivatalok, Hatóságok részére történő benyújtása engedélyek megszerzése céljából, és annak Megrendelő felé történő igazolása) 5. részteljesítés 2023. október 31. Feladatleírás szerinti engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése, ennek Megrendelő felé történő igazolása. 6. részteljesítés 2023. november 15. Bírálati tendertervek, valamint tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása bírálat céljából. 7. részteljesítés 2023. december 15. Feladatleírás szerinti végleges tendertervek valamint tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. bevonásával és MÁV Zrt. támogató véleményének a megszerzésével, és annak Megrendelő felé történő igazolása). 8. részteljesítés 2023. december 15. A MÁV Zrt. és Debrecen Megyei Jogú Város igényeiből és az ezt elbíráló megrendelői diszpozíció-módosításból származó pótmunka * Amennyiben a megjelölt határidő munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap a teljesítés határideje. Kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés (határidő) ** Teljesítendő feladat 1. részteljesítés 2024. február 13. Bírálati kiviteli tervek elkészítése és leszállítása bírálat céljából. 2. részteljesítés 2024. december 16. Feladatleírás szerinti végleges kiviteli tervek elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. bevonásával és MÁV Zrt. támogató véleményének a megszerzésével, és annak Megrendelő felé történő igazolása). Továbbá szükség esetén az engedélyezési tervek alapján leszállított tendertervek és tenderdokumentáció felülvizsgálata. ** Amennyiben a megjelölt határidő munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap a teljesítés határideje.” III.4. A Tervezési Szerződés 8.1 és 8.2 pontjában a kapcsolattartási adatok módosulnak. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. mód. II./1.2.a) pontjában rögzítettek pénzügyi elszámolása tekintetében Tervező jogfenntartással él, amelyre tekintettel Felek fenntartják a jogot a szerződés további módosítására, ezért a Szerződés hatálya nem szűnik meg, az hatályban marad mindaddig, ameddig a Tervező fentiekben rögzített szerződésmódosítási igénye nem kerül a Megrendelő által elbírálásra.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 242-833378 (2025-12-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (19 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (12)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (9)