Evaporációs tisztító létesítése és üzemeltetése

Rövid leírás

Evaporációs tisztító létesítése és üzemeltetése
Evaporációs tisztító létesítése, tervezése, beüzemelése 240 nap alatt, ezt követően üzemeltetése 2026. december 31-ig

A beszerzés leírása

Evaporációs tisztító létesítése és üzemeltetése
Evaporációs tisztító létesítése, tervezése, beüzemelése 240 nap alatt, ezt követően üzemeltetése 2026. december 31-ig
Műszaki követelmények
— Kiviteli részlettervek és megvalósulási dokumentáció elkészítése indikatív terv választása esetén
— Engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése vállalkozói javaslat benyújtása esetén
— Kültérre kihelyezett hőszigetelt, fűtött konténerben elhelyezett telepíthető technológia, helyszíni szerelés nem engedélyezett, kizárólag előre szerelt technológia telepítése és csatlakoztatása közművekhez
— Helyigény: nem nagyobb, mint 50 m, figyelemmel a telephely működési rendjének és tartalék területei használatának minimalizálására a bemenő puffer tartályt nem számítva
— Kibocsátási határtértékek: a csapadékvíz elvezető rendszer kibocsátásra kerülő tisztított víznek ki kell elégítenie a 2.2 szakaszban megfogalmazott határértékeket
— éves rendelkezésre állás névleges üzemidő 91 %-a, de minimum 8 000 óra/év
— A csurgalékvíz feldolgozása előtt a technológiának puffer tartályt szükséges tartalmaznia a folyamatos adagoláshoz
— A tisztított víz szakaszos kibocsátása, ehhez a tervezett tüzivíz tározó medence kerül felhasználásra,
— A kibocsátás előtt a tisztított víz esetében a vezetőképesség és a pH automatikus ellenőrzését nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie. Kibocsátásra kizárólag határértéken belüli vezetőképesség és pH esetében kerülhet sor, ellenkező esetben a rendszernek újra kell tisztítania a vonatkozó csurgalékvízet. Mérési gyakoriság: minden kibocsátás előtt,
— Vezérlés: PLC alapú, naplózás biztosítandó. Naplózandó: szivattyúzott mennyiség, feldolgozott mennyiség, kibocsátott mennyiség, berendezések üzemállapotai (működik, hibajelzés, vészleállítás),
— Megújuló energia felhasználása: ajánlattevő megajánlása szerint. A rendszer működtetéséhez szükséges hőenergia biztosítása Ajánlattevő feladata
— Elektromos szekrény telepítése a technológia bekötéséhez, érintésvédelmi ellenőrzés átadás előtt,
— Feldolgozandó és tisztított víz szállítása hidraulikusan szivattyúkkal,
— Szivattyúk méretezése a csurgalékvíz minőségi paramétereire, korróziót bíró anyaghasználat,
— Szivattyúk esetében legalább 2-2 hideg tartalék biztosítása
— Elektromos vezérlés:
O IEC előírásoknak történő megfelelés
O min IP 65 védelem a szekrény számára
O érintőképernyős vezérlés:
— konténer ajtó nyitó
— bementi áramkörök
— vészhelyzeti áramkörök
— vészjelző sziréna
— manuális vezérlés
— veszélyhelyzeti vezérlés
— beállítások képernyő
— távfelülgyeleti vezérlés biztosítása normál üzem esetén
Részletes leírás az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban

Minőségi kritérium (név)

3. Tervező (M/2.b szerinti) gyakorlata a kötelező gyakorlati (VZ-TEL jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati) időn felül (hónap)(a 24 vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximum pontszámot kapja)

További információk

Kiegészítés az ár értékelési részszempontokhoz:
1.1.Értékelési szempont: Egyösszegű ajánlati ár Technológiai kivitelezésre vonatkozóan: nettó ... Ft súlyszám 50,
1.2. Értékelési szempont - Ajánlati ár a rendszer üzemeltetésére nettó .... F/m3 súlyszám: 20
Kiegészítés a 2. részszemponthoz:
A tisztító mű működtetéséhez szükséges előállított hőenergia megújuló energiaforrásból származó aránya. Számítása: az összes biztosított megújuló forrásból származó hőenergia / az összes üzemeltetéshez szükséges hőenergia arányában. (%)
Minimálisan megajánlható értéke 30 %
Ajánlattevőknek ajánlatukban be kell mutatni, hogy a megajánlás esetén pontosan milyen technológiával és hogyan biztosítják a megújuló energia termelését.
Kiegészítés a 3. részszemponthoz:
A 24 vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximum pontszámot kapja.
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz
Amennyiben a szerződés március 1.-jét követően kerül aláírásra, abban az esetben a munkaterület átadását követő 240 nap a kivitelezési határidő, ebben az esetben az üzemeltetési időszak fog csökkenni, az üzemeltetés ideje ebben az esetben is legfeljebb 2026. december 31.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés pontjainak hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) KR 1-16.§-ai, az alábbiak szerint.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, melyet a 321/2015. (X.30.) KR 4. §-a alapján kell kitölteni.
Ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőket kérjük, hogy ezen adatbázisok elérhetőségét is tüntessék fel a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) KR 8-11. § szerint kell nyilatkozatokat illetve igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti- jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
A nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű AT-nek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § és 11. §- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
SZ/1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) KR 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingy. ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
SZ.2: Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az EEKD-ban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra (SZ.1) a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/ 24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
(SZ.2)AK az alkalmassági követelménynek való megfelelést az ingyenes elektronikus nyilvántartás alapján vizsgálja. Amennyiben AT a nyilvántartásban nem szerepel, csatolja a szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell:
P/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele összesen a nettó 300 millió forintot nem éri el.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt P.1. alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éven belül a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetését,
A nyilatkozatban vagy igazolásban fel kell tüntetni alábbiakat teljesítés ideje (adott esetben: kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
M.2 A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) e) pontja alapján az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatásra kerülő szakemberek tekintetében csatolandó a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolata és a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza. Az M.2.b) pont esetében az önéletrajzban kérjük a kamarai azonosító feltüntetését. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt "Képzettség és szakmai gyakorlati idő" feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által -ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás az olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi (elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása, amennyiben a szakember neve alapján nem azonosítható egyértelműen).
M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ISO 9001:2005., ISO 14001:2005 és OHSAS 18001:2005 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási, környezetirányítási, munkahelyi egészségvédelmirendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító által kiadott igazolásának másolati példányát vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek a leírását.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a referencia tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján ha:
M.1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éven belül teljesített legalább 1 db, evaporációs szennyvíz tisztító rendszer leszállítására, beüzemelésére és ezt követő legalább 1 éves üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberekkel:
— a) legalább 1 fő gépészmérnök végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 1 db csurgalékvíz tisztító mű kivitelezésében szerzett igazolt jártassággal rendelkezik.
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel/végzettséggel és szakmai gyakorlattal
M.3) nem rendelkezik szennyvíztisztító berendezések gyártása és/vagy kereskedelme és/vagy forgalmazása és/vagy építésére vonatkozó ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszert igazoló érvényes tanúsítvánnyal és ISO 14001:2005 környezetirányítási tanúsítvánnyal és OHSAS 18001:2015 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ezzel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentummal.

A szerződés teljesítésének feltételei

A vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű teljesítést és a számla benyújtását követően, átutalással, forintban kerül teljesítésre:
— a kivitelezési időszakban az alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135.§(1)-(2)és(5)-(6)bek, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)és(2) bek szerint a teljesítéstől számított 30 napon belül,
— a kivitelezési időszakban alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§(3) bekezdése alapján alkalmazott, 322/2015.(X. 31.)Kormányrendelet 32/A és 32/B §-ában rögzített eljárásrend szerint 15 napon belül,
— az üzemeltetési időszakban a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek szerint a teljesítéstől számított 30 napon belül; Vállalkozó az Üzemeltetési díjat minden hónapot követő 8 napon belül számlázhatja a technológia hitelesített mérőinek Megrendelővel közös leolvasása után. Szerződő Felek a tartós jogviszonyra tekintettel időszakos elszámolásban állapodnak meg, teljesítés napjának a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 58.§(1a) bekezdésének b) pontja szerint az ellenérték megtérítésének esedékessége napját határozzák meg. Vállalkozó a szerződés alapján - áfa nélküli - a technológia kivitelezésére vonatkozó vállalkozási díj összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti
Megrendelő a Vállalkozó részére részszámlázási lehetőséget biztosít a Technológia kiépítési díja esetében, a teljesítés során 4 db számla (ideértve a végszámlát is) nyújtható be az alábbiak szerint:
— 1. részszámla: 25 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő forintösszeg. Az esetleges előlegszámla 50 %-a, az 1. részszámlában kerül elszámolásra,
— 2. részszámla: 50 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő forintösszeg,
— 3. részszámla: 80 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő forintösszeg; Az esetleges előlegszámla 50 %-a, a 3. részszámlában kerül elszámolásra,
— végszámla: a technológia eredményes átadás-átvételi eljárásának lezárását követően a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 20 %-ának megfelelő forintösszeg.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Technológia kiépítési munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142 § alapján a fordított adózás hatálya alá tartozó munkákat foglal magába. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a fordított áfa szabályok szerint számlázza a vonatkozó munkák ellenértékét. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan az új Ptk. Hatodik Könyv 6:155.§-ban írt rendelkezései az irányadóak
Késedelmi kötbér: Mértékét a Felek naponta a nettó - az áfa nélkül számított - a Technológia kiépítési díj ellenszolgáltatás 0,7 %-ának megfelelő összegben állapítják meg. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra. Amennyiben az üzemeltetési időszakban a Vállalkozónak felróható okból a kibocsátott tisztított víz nem felel meg a 28/2004.(XII.25.) KvVM rend 2. mell. szerinti egyéb védett területek befogadó kategóriájú befogadóba vezetés feltételeinek, úgy a Vállalkozó hibásan teljesít, melyért hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
A hibás teljesítési kötbér alapja 15 000 m3-re vetítve a Vállalkozó ajánlata szerinti első évre vonatkozó teljes üzemeltetési díj mértéke határérték túllépéshez vezető alkalmanként 3 %. Amennyiben a határérték túllépésre 3x sor kerül, úgy Megrendelő jogosult felmondani a szerződést és meghiúsulási kötbérre (20 %) vonatkozó igényét érvényesíteni.

1. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben részletezettekre.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi hozzáférhetővé.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat átvennie/letöltenie.
3. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4. Kiegészítés a III.1.2) és a III.1.3) pontokhoz: Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdései szerinti eljárásrendet.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot, ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
7. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) (eredménytelen eljárásra vonatkozó) pontját.
9. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
10. Az eljárás nyelve a magyar.
11. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen közbeszerzés tárgyára (evaporációs tisztító létesítése, szükség esetén tervezése és üzemeltetése) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább a 300 000 000 Ft/ biztosítási időszak és 100 000 000 Ft/ káresemény összegű értéket. Biztosítási időszak alatt a kivitelezési időszak értendő.
Vállalkozó vállalja, hogy tervezésre vonatkozóan 20 000 000 Ft értékű, 5 000 000 Ft/ káresemény összegű biztosítást köt meg a kivitelezési időszakra, melynek az átadás – átvételig kell érvényben lennie. Az átadás átvételkor Vállalkozó a berendezés üzemeltetésére évi 20 000 000 Ft/év és 10 000 000 Ft/kár értékű biztosítást köteles megkötni, és a biztosítási kötvényt, továbbá évente a biztosítás befizetését igazoló bizonylatot Megrendelő részére átadni.
12.Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: – az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, – a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Józsa Beatrix, lajstromszám: 528
14. Ajánlatkérő jelzi, hogy a II.2.6. pontjában meghatározott összeg kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre
15. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az időtartam hónapban: [2] alatt ajánlatkérő 60 napos ajánlati kötöttséget ért.
16. Részekre bontás: A szerződés teljesítésének természete, egységessége azt nem teszi lehetővé, továbbá nem lenne összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
Részekre bontás esetén Ajánlatkérő számára nem lehetne garantálni, hogy a tisztítás utáni kibocsátási határértékek betartásra kerülnek, továbbá nem lenne meghatározható pontosan, hogy esetleges kibocsátási határértéket túllépése esetén a jogi felelősség mely kivitelezőt terheli. A leszállítandó technológia tekintetében egységes, egymással kompatibilis berendezések szállítandók le és ilyen technológiai elemek nem készülnek sorozatgyártásban. További fontos probléma, hogy a technológia gyártásának részekre bontása az általános műszaki gyakorlattal ellentétes, egy integrált technológiát nem lehetséges szétválasztani külön szerződésekre, mivel a gyártást egy helyen, egy terv alapján, integráltan szükséges elvégezni. A kiépítendő szennyvíz tisztító technológia megfelelő kivitelezése és üzemeltethetősége érdekében Ajánlatkérőnek nem áll módjában biztosítani a további részekre bontást.
17. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11745004-20093295
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték nyújtására irányadó a Kbt. 54. § (4)–(7) bekezdései. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradni az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell lennie, így a biztosítéknak a lejárat napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie. Az ajánlatban be kell nyújtani a biztosíték teljesítését igazoló dokumentumot: átutalási bizonylat, bank vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozatot vagy biztosító által kiállított kötelezvényt
18. Az 1.1 értékelési szempont (technológiai kivitelezés) és 1.2. értékelési szempont (üzemeltetési díj) esetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott -útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.3.25. – 1. melléklet A. 1. aa) alpontja szerinti fordított arányosítás, a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a 2. és 3. értékelési részszempont esetében az útmutató 1. melléklet A. 1. ab) alpontja szerinti egyenes arányosítás, előny a magasabb megajánlás. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
19. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

A beszerzés leírása

Evaporációs tisztító létesítése és üzemeltetése
Evaporációs tisztító létesítése, tervezése, beüzemelése 240 nap alatt, ezt követően üzemeltetése 2026. december 31-ig
Műszaki követelmények
- Kiviteli részlettervek és megvalósulási dokumentáció elkészítése indikatív terv választása esetén
- Engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése vállalkozói javaslat benyújtása esetén
- Kültérre kihelyezett hőszigetelt, fűtött konténerben elhelyezett telepíthető technológia, helyszíni szerelés nem engedélyezett, kizárólag előre szerelt technológia telepítése és csatlakoztatása közművekhez
- Helyigény: nem nagyobb, mint 50 m2, figyelemmel a telephely működési rendjének és tartalék területei használatának minimalizálására a bemenő puffer tartályt nem számítva
- Kibocsátási határtértékek: a csapadékvíz elvezető rendszer kibocsátásra kerülő tisztított víznek ki kell elégítenie a 2.2 szakaszban megfogalmazott határértékeket
- éves rendelkezésre állás névleges üzemidő 91%-a, de minimum 8 000 óra/év
- A csurgalékvíz feldolgozása előtt a technológiának puffer tartályt szükséges tartalmaznia a folyamatos adagoláshoz
- A tisztított víz szakaszos kibocsátása, ehhez a tervezett tüzivíz tározó medence kerül felhasználásra.
- A kibocsátás előtt a tisztított víz esetében a vezetőképesség és a pH automatikus ellenőrzését nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie. Kibocsátásra kizárólag határértéken belüli vezetőképesség és pH esetében kerülhet sor, ellenkező esetben a rendszernek újra kell tisztítania a vonatkozó csurgalékvízet. Mérési gyakoriság: minden kibocsátás előtt.
- Vezérlés: PLC alapú, naplózás biztosítandó. Naplózandó: szivattyúzott mennyiség, feldolgozott mennyiség, kibocsátott mennyiség, berendezések üzemállapotai (működik, hibajelzés, vészleállítás).
- Megújuló energia felhasználása: ajánlattevő megajánlása szerint. A rendszer működtetéséhez szükséges hőenergia biztosítása Ajánlattevő feladata
- Elektromos szekrény telepítése a technológia bekötéséhez, érintésvédelmi ellenőrzés átadás előtt.
- Feldolgozandó és tisztított víz szállítása hidraulikusan szivattyúkkal.
- Szivattyúk méretezése a csurgalékvíz minőségi paramétereire, korróziót bíró anyaghasználat.
- Szivattyúk esetében legalább 2-2 hideg tartalék biztosítása
- Elektromos vezérlés:
o IEC előírásoknak történő megfelelés
o min IP 65 védelem a szekrény számára
o érintőképernyős vezérlés:
- konténer ajtó nyitó
- bementi áramkörök
- vészhelyzeti áramkörök
- vészjelző sziréna
- manuális vezérlés
- veszélyhelyzeti vezérlés
- beállítások képernyő
- távfelülgyeleti vezérlés biztosítása normál üzem esetén
Részletes leírás az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban