Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött.
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok:
— vázlatterv;
— településképi véleményezésre benyújtandó terv;
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt);
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés;
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés;
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában.
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület:
Új épületszárny: 2 900 m
Meglévő felújítás: 1 800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 700 m
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-06-16.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-05-12.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése
EKR000410832020
Termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások📦
Rövid leírás:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött.
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Rövid leírás
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött.
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok:
— vázlatterv;
— településképi véleményezésre benyújtandó terv;
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt);
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés;
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés;
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában.
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület:
Új épületszárny: 2 900 m
Meglévő felújítás: 1 800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 700 m
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
1️⃣
További termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások📦
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“A tervek átadása FEV IX. Zrt. székhelyén, 1093 Budapest, Csarnok tér 3–4. fsz. 2. sz. alatt történik.”
A beszerzés leírása:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött.
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
A beszerzés leírása
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött.
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok:
— vázlatterv;
— településképi véleményezésre benyújtandó terv;
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt);
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés;
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés;
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában.
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület:
Új épületszárny: 2 900 m
Meglévő felújítás: 1 800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 700 m
A részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) a) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) b) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)”
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) c) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)”
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) d) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)”
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) e) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név):
“Ajánlati Felhívás AF III.1.3) pont M.2.1) f) pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)”
Ár (súlyozás): 50
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 14
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
“Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
— Ajánlatkérési műszaki dokumentáció...”
A lehetőségek leírása
Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
— Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
— A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését,
— A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített – és Megrendelő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra.
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 HUF, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) százaléka.
VI.4.3) folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.
Többet mutasson Leírás
További információk:
“A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem észszerű....”
További információk
A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem észszerű. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás jelentős mértékű hatékony ellátását gátolná.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62....”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT-nek ajánlata benyújtásakor 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 4. § (1) bek., 15. § (1) bek. foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) elektronikus űrlap EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) való benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1–16. §-okban foglaltak értelemszerűen irányadók. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor AT az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában – a csatolt meghatalmazás(ok)nak megfelelő tartalommal – külön EEKD-(ka)t köteles benyújtani {Kbt. 67. § (3) bek. és 41/A. § (5) bek.}. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. A Kbt. 65. § (7) alk. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alk. igazolásában részt vevő AV-t. is) részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös AT esetén a Kbt. 41/A. § (5) bek. az irányadó. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetében külön-külön az ajánlathoz csatolandó az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum. AT (valamennyi közös AT) nyilatkozzon az EEKD-ban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT képviseletében, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell megtennie. AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése során a Kr. 8. §–16. §-ai alapján jár el. Alkalmazandó a Kbt. 69. § (11a) bek. is. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére. Az AK által a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 8. §, 10. §, 12–14. § és 16. §, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek., 35. § (2a) bek. és 41/A. § (5) bek. rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő (AK) által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. és 2. § (5) bek. alapján – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lenti dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele vonatkozásában attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor az előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Eszerint ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
“P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Ajánlati Felhívás feladásának időpontját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés...”
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Ajánlati Felhívás feladásának időpontját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele –, amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjáig, terjedő időtartama alatti árbevétele – összesen nem érte el a 75 000 000 HUF-ot.
Előírt gazdasági alkalmasságnak a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az előírt minimum követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a 67. § (3) bek.-ben, ill. a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerint igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. (Kr. 19. § (7) bek.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezetre kíván támaszkodni.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bek. Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott Ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M.1. AT-nek Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb referenciáinak ismertetését. AK a 321/2015. Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. Referenciákat a 321/2015. Kr. 22. § (1) bek.-ben foglaltak alapján kell igazolni. Igazolásban meg kell adni legalább: – szerződést kötő másik nevét, székhelyét, – tervezési munka/munkák tárgyát és mennyiségét, – teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap pontossággal), – szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum követelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciát Ajánlattevő v. az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bek. szerint fogadható el a referencia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.-re, és a Kr. 22. § (5) bek.-re. AK az igazolások vizsgálat során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el. M.2. Ajánlattevőnek Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának, ill. oktatási intézmény által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolatának a benyújtásával, szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó: –Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, – végzettséget és/v. képzettséget igazoló dokumentumok, –
Szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, mellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban, v. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. – szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, h. Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre. Amennyiben a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban ajánlattétel időpontjában szerepel és szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása, valamint az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idő bemutatása nem szükséges.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább
— 1 db...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább
— 1 db felelős generáltervezési munkára vonatkozó referenciával, amely referencia tárgya legalább 2 500 m alapterületű, egészségügyi intézményként működő épületre vonatkozó generáltervezői szolgáltatás, és amely referencia tartalmaz:
– tartószerkezeti
– épületgépészeti
– épületvillamossági (erős és gyengeáram)
– tűzvédelmi
– orvos/egészségügyi szakági tervezési munkát, továbbá, amely tervezői szolgáltatás jogerős építési engedélyezési terv elkészültével zárult.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M.2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
b) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
d) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Többet mutasson Információk egy adott szakmáról
Egy adott szakmának fenntartva
Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend., 375/2011. (XII. 31.) Korm.
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Megrendelő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
— vázlatterv és a településképi véleményezési terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor.
1-es részszámla: a tervezési díj 5 %-a ......,- HUF + Áfa
— építési engedélyezési terv szállítását és Megrendelőnek történő átadását követően
2-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ............,- HUF + Áfa
— építési engedélyezési terv jogerős építési engedély birtokában
3-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ......,- HUF + Áfa
— kiviteli terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor.
Végszámla: a tervezési díj 55 %-a .........,- HUF + Áfa
Folytatás II.2.11) pontban.
Többet mutasson A szerződés teljesítéséért felelős személyzetre vonatkozó információk
Kötelezettség a szerződés teljesítésére kijelölt személyzet nevének és szakmai képesítésének feltüntetésére
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2020-06-16
12:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 1
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2020-06-16
14:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Ekr
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.”
Kiegészítő információk További információk
“1. IV.2.6) pontnál: Az ajánlati kötöttség minimális időtartamhoz: Ajánlatkérő az 1 hónap alatt a Kbt. szerinti 30 napot érti. 2. AK a hiánypótlásra a Kbt....”
1. IV.2.6) pontnál: Az ajánlati kötöttség minimális időtartamhoz: Ajánlatkérő az 1 hónap alatt a Kbt. szerinti 30 napot érti. 2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít. 3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 4. Irányadó Jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 5. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontját. 6. Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételéhez képest szigorúbbak az alkalmassági követelmények (P.1., M.1., M.2., SZ.1.). 7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Helyes János, lajstromszám: 00759. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott Dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 9. AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 10. II.2.5) ponthoz: értékelése során adható pontszám alsó és felső határ 1–10 pont. Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: árnál fordított arányosítás, minőségi kritériumok egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. 11. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Minimum 5 000 000 HUF/káresemény és 25 000 000 HUF/év összegű tervezői felelősségbiztosítás, amely az altervezői szolgáltatására is kiterjed. 12. Az ajánlat érvénytelen, ha többváltozatú ajánlatot tesz. AK többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz. 13. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alk. igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban. 14. A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 15. Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál AK, referenciák esetében az azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az AF feladása napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az AT saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az AT-nek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § rendelkezései szerint. 16. Szakmai alkalmasság SZ.1. Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Kbt. 148. § rendelkezései szerint. 16. Szakmai alkalmasság SZ.1. Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az alkalmasság minimum követelménye(i): SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 17. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, Mértéke 3 000 000 HUF. Részletes ismertetés dokumentációban. 18. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „ KÉ-K” és „VZ-TEL” tervező jogosultsággal rendelkező szakemberekkel. 18. A Kormány 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1. sz. mellékletében bruttó 800 000 000 HUF került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest, IX. ker. Mester u. 45–49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. 19. AK = Ajánlatkérő, AT = Ajánlattevő. Az ajánlathoz csatolni kell (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza: AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani. (részletesen leírva a Közbeszerzési Dokumentumban) – Felolvasólap – ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; továbbá Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és két tanú által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum – Árrészletező – Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint – Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján – Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, adott esetben változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [= ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül) – Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint – Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint – Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról – Nyilatkozat üzleti titokról – bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt Megállapodás – egyenértékűség igazolása – nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása és nyilatkozat fordításáról – nyilatkozat felelősségbiztosításról-
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2020/S 094-224860 (2020-05-12)
További információk (2020-05-29) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Postacím: Bakáts tér 14. 36928
Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Rövid leírás
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2900 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2020/S 094-224860
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Régi érték
Szöveg:
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább
— 1 db...”
Szöveg
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább
— 1 db felelős generáltervezési munkára vonatkozó referenciával, amely referencia tárgya legalább 2500 m alapterületű, egészségügyi intézményként működő épületre vonatkozó generáltervezői szolgáltatás, és amely referencia tartalmaz
– tartószerkezeti
– épületgépészeti
– épületvillamossági (erős és gyengeáram)
– tűzvédelmi
– orvos/egészségügyi
Szakági tervezési munkát, továbbá, amely tervezői szolgáltatás jogerős építési engedélyezési terv elkészültével zárult.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)...”
Szöveg
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 2500 m2 (bruttó szintterület) alapterületű épületre vonatkozó építési és/vagy felújítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával, mely referencia tartalmaz tartószerkezeti o épületgépészeti o épületvillamossági (erős és gyengeáram) o tűzvédelmi o orvos/egészségügyi szakági tervezést is.
AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
További információk (2020-06-12) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Rövid leírás
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2900 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
Régi érték
Szöveg:
“Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított...”
Szöveg
Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Megrendelő a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
— vázlatterv és a településképi véleményezési terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor.
1-es részszámla: a tervezési díj 5 %-a ......,- Ft + Áfa
— építési engedélyezési terv szállítását és Megrendelőnek történő átadását követően
2-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ............,- Ft + Áfa
— építési engedélyezési terv jogerős építési engedély birtokában
3-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ......,- Ft + Áfa
— kiviteli terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor.
Végszámla: a tervezési díj 55 %-a .........,- Ft + Áfa
Folytatás II.2.11) pontban.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított...”
Szöveg
Megrendelő a teljesítésigazolás alapján a tervezési feladatokhoz kapcsolódóan kiállított 3 db részszámlákat és 1 db végszámlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Megrendelő a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
— vázlatterv/tervezési előkészítési munkálatokhoz szükséges műszaki dok. elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor.
1-es részszámla: a tervezési díj 5 %-a ...,- Ft+Áfa
— Településképi véleményezési terv elkészítésekor és elfogadásakor, illetve az építési engedélyezési terv szállítását és Megrendelőnek történő átadását követően
2-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ..,- Ft+ fa
— építési engedélyezési terv jogerős építési engedély birtokában
3-es részszámla: a tervezési díj 20 %-a ..,- Ft+Áfa
— kiviteli terv elkészültekor és Megrendelőnek átadásakor.
Végszámla: a tervezési díj 55 %-a...-Ft+Áfa
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-06-16 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2020-07-01 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-06-16 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2020-07-01 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) módosításra került.”
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) módosításra került.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.1.4
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
Régi érték
Szöveg:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Szöveg
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2900 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Szöveg
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2700 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4500 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Szöveg
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2900 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Szöveg
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2700 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4500 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: II.2.11
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
Régi érték
Szöveg:
“Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
— Ajánlatkérési műszaki dokumentáció...”
Szöveg
Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
— Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
— A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését,
— A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített - és Megrendelő által jóváhagyott - tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 Ft, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) százaléka.
VI.4.3 folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel- Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
— Ajánlatkérési műszaki dokumentáció...”
Szöveg
Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
— Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
— A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését,
— A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített - és Megrendelő által jóváhagyott - tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 Ft, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) százaléka.
VI.4.3 folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel- Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.
A Kormány 1041/2020(II.17.)Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800 000 000 Ft került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45-49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eljárás eredményhirdetéséig a fenti pénzügyi fedezet elvonásra kerül akkor az eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Régi érték
Szöveg:
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)...”
Szöveg
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 2500 m (bruttó szintterület) alapterületű épületre vonatkozó építési és/vagy felújítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával, mely referencia tartalmaz tartószerkezeti o épületgépészeti o épületvillamossági (erős és gyengeáram) o tűzvédelmi o orvos/egészségügyi szakági tervezést is.
AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)...”
Szöveg
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 2200 m (bruttó szintterület) alapterületű épületre vonatkozó építési és/vagy felújítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával/referenciákkal, mely referencia tartalmaz tartószerkezeti o épületgépészeti o épületvillamossági (erős és gyengeáram) o tűzvédelmi o orvos/egészségügyi szakági tervezést is. Fenti referencia követelmény legfeljebb 2 db referenciával teljesíthető.
AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Többet mutasson Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-07-01 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2020-07-13 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-07-01 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2020-07-13 📅
Idő: 14:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Szöveg:
“Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az...”
Szöveg
Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):SZ1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
17. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti,Mértéke 3 000 000,-Ft. Részletes ismertetés dokumentációban.
18. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet szerinti „ KÉ-K” és „VZ-TEL” tervező jogosultsággal rendelkező szakemberekkel.18.A Kormány 1041/2020(II.17.)Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800 000 000 Ft került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45-49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt.
19. AK=Ajánlatkérő, AT= Ajánlattevő. Az ajánlathoz csatolni kell (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza: AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani.(részletesen leírva a Közbeszerzési Dokumentumban) – Felolvasólap- ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; továbbá Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és két tanú által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. – Egységes európai közbeszerzési dokumentum- Árrészletező- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, adott esetben változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint- Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról- Nyilatkozat üzleti titokról – bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt Megállapodás – egyenértékűség igazolása- nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása és nyilatkozat fordításáról – nyilatkozat felelősségbiztosításról-
Többet mutasson Új érték
Szöveg:
“Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az...”
Szöveg
Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):SZ1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
17. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti,Mértéke 3 000 000 Ft. Részletes ismertetés dokumentációban.
18. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet szerinti „ KÉ-K” és „VZ-TEL” tervező jogosultsággal rendelkező szakemberekkel.
19. AK=Ajánlatkérő, AT= Ajánlattevő. Az ajánlathoz csatolni kell (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza: AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani.(részletesen leírva a Közbeszerzési Dokumentumban) – Felolvasólap- ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; továbbá Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és két tanú által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. – Egységes európai közbeszerzési dokumentum- Árrészletező- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, adott esetben változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint- Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról- Nyilatkozat üzleti titokról – bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt Megállapodás – egyenértékűség igazolása- nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása és nyilatkozat fordításáról – nyilatkozat felelősségbiztosításról-
“Ajánlatkérő módosította az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumot (építészeti szakmai programot, szerződéstervezetet, EEKD III., IV. szakasz).”
Forrás: OJS 2020/S 124-304664 (2020-06-25)
További információk (2020-07-07) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Rövid leírás
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
— vázlatterv
— településképi véleményezésre benyújtandó terv
— engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
— a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
— ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
— terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2700 m
Meglévő felújítás: 1800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4500 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Régi érték
Dátum: 2020-07-13 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2020-07-30 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
Régi érték
Dátum: 2020-07-13 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2020-07-30 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
“Ajánlatkérő módosította az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidőt és a közbeszerzési dokumentumot (építész szakmai programot). A módosítás...”
Ajánlatkérő módosította az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidőt és a közbeszerzési dokumentumot (építész szakmai programot). A módosítás jogalapja és jogszerűsége ellenőrzésre került a Kbt. 55. § (6) bekezdésére tekintettel.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-11-03) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
Rövid leírás
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
– vázlatterv
– településképi véleményezésre benyújtandó terv
– engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
– a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
– ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
– terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2 700 m
Meglévő felújítás: 1 800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 500 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 88 800 000 💰
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“A tervek átadása FEV IX. Zrt. székhelyén, 1093 Budapest, Csarnok tér 3–4. fsz. 2. sz. alatt történik”
A beszerzés leírása:
“Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő...”
A beszerzés leírása
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése – tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
– vázlatterv
– településképi véleményezésre benyújtandó terv
– engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
– a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
– ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
– terveket BIM rendszerben kell kidolgozni
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
Új épületszárny: 2 700 m
Meglévő felújítás: 1 800 m
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4 500 m
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
“Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
– Ajánlatkérési műszaki dokumentáció...”
A lehetőségek leírása
Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
– Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
– A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését,
– A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített – és Megrendelő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 HUF, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) %-a.
VI.4.3) folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel – Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.
A Kormány 1041/2020 (II. 17.) Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800 000 000 HUF került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45–49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eljárás eredményhirdetéséig a fenti pénzügyi fedezet elvonásra kerül akkor az eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.
Többet mutasson Leírás
További információk:
“A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem ésszerű. A...”
További információk
A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem ésszerű. A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás jelentős mértékű hatékony ellátását gátolná.
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2020/S 094-224860
A szerződés odaítélése
1️⃣
Cím: FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-10-27 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 9
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 9
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 9
A vállalkozó neve és címe
Név: B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_27711802
Postacím: Dezső utca 11.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303323449📞
E-mail: bakaity.bea.bostudio@gmail.com📧
Régió: Budapest🏙️
URL: http://www.b3epitesz.com/🌏
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 110 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 88 800 000 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“T, G, V, TUÉ, OT-M-T jogosultsággal rendelkező szakember által ellátandó feladatok köre, közbeszerzés tárgya szerinti feladatok koordinálása”
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevők adatai:
– B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1016 Budapest, Dezső utca 11, adószám: 23291124241
– Perfektum Mérnöki...”
Ajánlattevők adatai:
– B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1016 Budapest, Dezső utca 11, adószám: 23291124241
– Perfektum Mérnöki Kft., MAGYARORSZÁG 1036 Budapest, Perc Utca 2., adószám: 25424959241
– Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6726 Szeged, Alsó-Kikötő sor 8/C.,adószám: 12826708206
– TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft., MAGYARORSZÁG 9011 Győr, Ezerjó út 10., adószám: 24084794208
– Pécsépterv Stúdió Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 7621 Pécs, Rákóczi Út 1., adószám: 11001036202
– SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1143 Budapest, Stefánia út 81., adószám: 23817876242,
– Buildext Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1027 Budapest, Horvát utca 14–24., adószám: 14611098241
– Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1023 Budapest, Lublói utca 2., adószám: 10569731241
– MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1., adószám: 13079909243
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
Forrás: OJS 2020/S 217-532328 (2020-11-03)