Gönyű és Komárom közötti kerékpárút kivitelezése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

„Vállalkozási szerződés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakaszának kivitelezésére”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-11-03. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-09-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2020-09-29 Ajánlati felhívás
2020-10-30 További információk
2020-11-11 További információk
2021-06-03 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-12-01 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2020-09-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR000797272020
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakaszának kivitelezésére”
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kerékpárút építése 📦
További CPV-kód: Kerékpárút építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Komárom-Esztergom 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://nif.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000797272020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000797272020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-29 📅
Benyújtási határidő: 2020-11-03 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 192-460542
HL-S szám: 192
További információk
II.1.6. pont indoklás: A beszerzés tárgyát képező EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakasza egy összefüggő műszaki egységet, egy kerékpáros hálózati elemet alkot. A megvalósításhoz szükséges építési munkák részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes kivitelezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett kerékpáros útvonal műszaki szempontból egységes kivitelezése érdekében. A projekt részekre osztásával az egyes részek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, illetve minőségére negatív hatással lenne, jelentősen rontva továbbá a kivitelezés közbeni közlekedésbiztonságot, növelve a balesetveszélyt. A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A kivitelezési feladat a Gönyű és Komárom közötti Eurovelo 6 kerékpárforgalmi útvonal fejlesztése, kiépítése önálló vonalvezetésű kerékpárúttal, illetve részben meglévő földutak felhasználásával, kerékpárosbarát úttal – összesen és egybefüggően 13 881 m hosszan, az alábbiak szerint.
Többet mutasson
Érintett települések: Ács, Nagyszentjános, Gönyű.
A szakasz Ács és Komárom közigazgatási határán, a komáromi Fenyves utcánál indul Gönyű irányába. Az 1. sz. főutat összekötő, mintegy 4,8 km hosszú szakasz zárkerti és erdőterületek között halad, nagyrészt egy jelenlegi földút helyén, jellemzően vegyesforgalmú útként kialakítva. Ezt követően önálló vonalvezetésű kerékpárút épül az 1. számú főút északi oldalán. A tervezett kerékpárút helyszínrajzi értelemben a főúttal párhuzamosan halad 9,1 km hosszan, egészen Gönyűig, a szakasz végét képező Dózsa György utcához történő csatlakozásig.
Többet mutasson
A kerékpáros útvonal alapvetően kétféle kialakítással épül: vegyesforgalmú (mezőgazdasági forgalmat is biztosító) kerékpárosbarát útként, illetve önálló kerékpárútként – mindkét esetben aszfalt burkolatú pályaszerkezettel. A vegyesforgalmú út jellemző koronaszélessége 5,0 m, burkolatszélessége 3,30 m, az önálló kerékpárút jellemző koronaszélessége 4,0 m, burkolatszélessége 3,30 m.
Többet mutasson
A kerékpáros útvonalon két helyen épül híd: a kerékpárút Ács közigazgatási területén keresztezi a Concó patakot, 12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal, illetve Nagyszentjános és Gönyű közigazgatási határán keresztezi a Cuhai-Bakony ér elnevezésű vízfolyást, 2x12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal.
Többet mutasson
A beruházás részét képezik egyes (nem a 2006. évi LIII. törvény 6. §-a alá tartozó, így nem a Közműszolgáltatók kötelezettségébe eső) közműveket érintő feladatok, közműszerelvények, fedlapok szintbehelyezése, szükség szerinti cseréje.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Többet mutasson
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Időtartam: 14 hónap
További információk:
II.1.6. pont indoklás: A beszerzés tárgyát képező EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakasza egy összefüggő műszaki egységet, egy kerékpáros hálózati elemet alkot. A megvalósításhoz szükséges építési munkák részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes kivitelezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett kerékpáros útvonal műszaki szempontból egységes kivitelezése érdekében. A projekt részekre osztásával az egyes részek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, illetve minőségére negatív hatással lenne, jelentősen rontva továbbá a kivitelezés közbeni közlekedésbiztonságot, növelve a balesetveszélyt.
Többet mutasson
A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye: Ács, Nagyszentjános, Gönyű

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok:
Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerintikizáró okok hatálya alatt áll.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Többet mutasson
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk.igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.
Többet mutasson
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Többet mutasson
A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra.
Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§ (5)bek. megfelelően - AKelfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-átis azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Többet mutasson
Az alábbiakban megh.dok-okbenyújtása kizárólag az AKerre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4)bek.alapján:
NY.1.)AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, az Étv. szerinti, építőipari kivietelezési tevénkenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.
Többet mutasson
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbidok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján ATcsatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbesz.tárgyából (közútépítési munkák) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az ATmikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
AKfelhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alk.igazolására a Kbt. 69. § (11) bek.is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 900 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
A P.1) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
AK „közút” alatt az „országos-„és „helyi közutakat” érti az alábbiakkal:
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1);(2) bek. a-c)pontjaiban foglaltakat érti.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Műszaki és szakmai képességek:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Többet mutasson
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbidok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 8 évben teljesített ref.ismertetését.
A ref-ta Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:
— szerződést kötő másik fél (név, székhely),
— ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
— ép.ber. mennyisége(az alk.min.köv. figyelemmel)
— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,
— nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf.történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek(szervezeteknek) - kül.a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ATnyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
Többet mutasson
c) szakemberek végz., képz.ig.dok-okegyszerű másolat;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
Többet mutasson
M/1.1) összesen legalább 6000 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amelyen belül legalább 1500 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
M/1.2) olyan közúti híd építése és/vagy felújítása, amelynek szabadnyílása legalább 7 m.
Az M/1.1.) referencia követelménynek való megfelelés max. 3 db referenciával igazolható azzal, hogy az egybefüggő szakaszt egy referenciával kell igazolni. Az M/1.1.) és M/1.2) referencia követelménynek egy megfelelő tartalmú referenciával is igazolhatók.
Többet mutasson
„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1);(2) bek. a-c) pontjaiban foglaltakat érti.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Ajánlatkérő felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontjában foglaltakat érti.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Többet mutasson
Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, vagy az adott kivitelezési projektben, mint felelős műszaki vezető vett részt.
Főépítésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A szerz.t bizt.köt.ek:
Teljesítési biztosíték:5%
Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap, illetve 1 %/nap (8. napon). A késedelmi kötbér maximuma 15 %.
Hibás teljesítési kötbér: 15 % alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,1 %a. A hibás teljesítési kötbér maximuma összesen 20 %.
Meghiúsulási kötbér: 20 %.
Jótállási idő:36 hónap
Jótállási biztosíték: 5 %
Szavatosság: szerződés szerint.
Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1)-(3)bek. szerint 30napos fiz. mellett, a Kbt.135.§(5)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján.
A finanszírozás forrása: hazai forrás.
A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján 20 % előleg, utófinanszírozású.
Előleg: max 20 % azzal, hogy az előleg mértékére amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
Előlegbiztosíték:
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett, vagy biztosíték nyújtása nélkül.
Többet mutasson
Részszámlázás szerződés szerint biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF
Tartalékkeret mértéke 2 %
A részletek a KD-ban

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-11-03 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
További információk:
Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
2.3. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000797272020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
Többet mutasson
— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája
— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
— a Kbt. 66. §(2)bek. szerinti nyil,
— a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
— nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil,
— AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazott költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is), Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. Részleteket lásd a KD-ban
Többet mutasson
— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil,
— közös ajánlattétel esetén a közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás a KD-ben részletezettek szerint.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Többet mutasson
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban csatolandó dok.okat a Kbt. 41/A. § előírásainak megfelelően kell benyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Karakterkorlátra tekintettel a felhívás VI.3) pont folytatása:
Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000 Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Többet mutasson
Szerz.kötés feltétele,hogy a nyertes AT által a III.1.3)M/2.1-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötet 19. pontban megjelölt,érvényes jogosultságokkal.
Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.Mértéke: 200 000 000 Ft/ káresemény 500 000 000 Ft/év.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
FAKSZ: dr. Pongor Dániel, lajstromszám: 00314
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és excel fájl.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 192-460542 (2020-09-29)
További információk (2020-10-30)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-10-30 📅
Benyújtási határidő: 2020-11-13 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 215-526196
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 192-460542
HL-S szám: 215
Forrás: OJS 2020/S 215-526196 (2020-10-30)
További információk (2020-11-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-11 📅
Benyújtási határidő: 2020-11-26 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 223-547889
HL-S szám: 223
További információk
Tárgyi módosító hirdetménnyel egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak: III. kötet, IV. kötet; V. kötet.
Forrás: OJS 2020/S 223-547889 (2020-11-11)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-06-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„Vállalkozási szerződés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom szakaszának kivitelezésére” A kivitelezési feladat a Gönyű és Komárom közötti Eurovelo 6 kerékpárforgalmi útvonal fejlesztése, kiépítése önálló vonalvezetésű kerékpárúttal, illetve részben meglévő földutak felhasználásával, kerékpárosbarát úttal – összesen és egybefüggően 13 881 m hosszan, az alábbiak szerint. Érintett települések: Ács, Nagyszentjános, Gönyű. A szakasz Ács és Komárom közigazgatási határán, a komáromi Fenyves utcánál indul Gönyű irányába. Az 1. sz. főutat összekötő, mintegy 4,8 km hosszú szakasz zárkerti és erdőterületek között halad, nagyrészt egy jelenlegi földút helyén, jellemzően vegyesforgalmú útként kialakítva. Ezt követően önálló vonalvezetésű kerékpárút épül az 1. számú főút északi oldalán. A tervezett kerékpárút helyszínrajzi értelemben a főúttal párhuzamosan halad 9,1 km hosszan, egészen Gönyűig, a szakasz végét képező Dózsa György utcához történő csatlakozásig. A kerékpáros útvonal alapvetően kétféle kialakítással épül: vegyesforgalmú (mezőgazdasági forgalmat is biztosító) kerékpárosbarát útként, illetve önálló kerékpárútként – mindkét esetben aszfalt burkolatú pályaszerkezettel. A vegyesforgalmú út jellemző koronaszélessége 5,0 m, burkolatszélessége 3,30 m, az önálló kerékpárút jellemző koronaszélessége 4,0 m, burkolatszélessége 3,30 m. A kerékpáros útvonalon két helyen épül híd: a kerékpárút Ács közigazgatási területén keresztezi a Concó patakot, 12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal, illetve Nagyszentjános és Gönyű közigazgatási határán keresztezi a Cuhai-Bakony ér elnevezésű vízfolyást, 2x12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal. A beruházás részét képezik egyes (nem a 2006. évi LIII. törvény 6. §-a alá tartozó, így nem a Közműszolgáltatók kötelezettségébe eső) közműveket érintő feladatok, közműszerelvények, fedlapok szintbehelyezése, szükség szerinti cseréje. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 2 048 887 036 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-03 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 109-286437
HL-S szám: 109
További információk
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., adószám: 24857538-2-44) 2. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 (Infopark D épület) adószám: 25355929-4-43.) 3. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em., adószám: 23721250-2-43.) 4. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44.) 5. Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2351 Alsónémedi, Ócsai út hrsz: 2405/4., adószám: 26647184-2-13.)
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A kivitelezési feladat a Gönyű és Komárom közötti Eurovelo 6 kerékpárforgalmi útvonal fejlesztése, kiépítése önálló vonalvezetésű kerékpárúttal, illetve részben meglévő földutak felhasználásával, kerékpárosbarát úttal – összesen és egybefüggően 13 881 m hosszan, az alábbiak szerint. Érintett települések: Ács, Nagyszentjános, Gönyű. A szakasz Ács és Komárom közigazgatási határán, a komáromi Fenyves utcánál indul Gönyű irányába. Az 1. sz. főutat összekötő, mintegy 4,8 km hosszú szakasz zárkerti és erdőterületek között halad, nagyrészt egy jelenlegi földút helyén, jellemzően vegyesforgalmú útként kialakítva. Ezt követően önálló vonalvezetésű kerékpárút épül az 1. számú főút északi oldalán. A tervezett kerékpárút helyszínrajzi értelemben a főúttal párhuzamosan halad 9,1 km hosszan, egészen Gönyűig, a szakasz végét képező Dózsa György utcához történő csatlakozásig. A kerékpáros útvonal alapvetően kétféle kialakítással épül: vegyesforgalmú (mezőgazdasági forgalmat is biztosító) kerékpárosbarát útként, illetve önálló kerékpárútként – mindkét esetben aszfalt burkolatú pályaszerkezettel. A vegyesforgalmú út jellemző koronaszélessége 5,0 m, burkolatszélessége 3,30 m, az önálló kerékpárút jellemző koronaszélessége 4,0 m, burkolatszélessége 3,30 m. A kerékpáros útvonalon két helyen épül híd: a kerékpárút Ács közigazgatási területén keresztezi a Concó patakot, 12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal, illetve Nagyszentjános és Gönyű közigazgatási határán keresztezi a Cuhai-Bakony ér elnevezésű vízfolyást, 2x12,0 m szabad nyílású, vasbeton szerkezetű kerékpáros híddal. A beruházás részét képezik egyes (nem a 2006. évi LIII. törvény 6. §-a alá tartozó, így nem a Közműszolgáltatók kötelezettségébe eső) közműveket érintő feladatok, közműszerelvények, fedlapok szintbehelyezése, szükség szerinti cseréje. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
MAGYARORSZÁG, Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye: Ács, Nagyszentjános, Gönyű

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-05-25 📅
Név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_31561833
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 139_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 048 887 036 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Hivatkozás
További információk
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., adószám: 24857538-2-44)
2. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 (Infopark D épület) adószám: 25355929-4-43.)
3. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em., adószám: 23721250-2-43.)
4. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44.)
5. Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2351 Alsónémedi, Ócsai út hrsz: 2405/4., adószám: 26647184-2-13.)
Forrás: OJS 2021/S 109-286437 (2021-06-03)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 048 887 036 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-01 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 235-677641
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 109-286437
HL-S szám: 235
További információk
Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. november 24-én történt meg. Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) és (6) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján: 1. Adatváltozás: A Megrendelői kapcsolattartó adatainak és a „NIF Zrt. Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségeinek változása. 2. Ács közigazgatási területén a 4+800 - 9+731 km szelvények közötti szakaszon eltérő műszaki kialakításból adódó műszaki tartalom változás: Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott 2018 decemberében készült kiviteli tervek és mennyiségkimutatás, valamint a KE/ÚT/NS/A/583/23/2018. iktatószámon kiadott építési engedély alapján tette meg ajánlatát. Vállalkozó ezen tervek és dokumentumok alapján megkezdte a Szerződés szerint teljesítendő kivitelezési munkákat. Ács közigazgatási területén a 4+800 - 9+731 km szelvények között Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatának megfelelően elvégezte a kivitelezéshez szükséges kitűzést. Vállalkozó 2021. december 1. napján elektronikus úton küldött levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a kivitelezést megelőző magassági és horizontális értelemben vett kitűzés során a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervben szereplő terepviszonyok és a helyszíni mérések alapján több helyen jelentős eltérések tapasztalhatók. A Vállalkozó által végzett mérésekből megállapítható, hogy a tervezés során alapadatként használt geodéziai felmérés a 4+800 - 9+731 km szelvények között hibás, így az alapgeodézia felhasználásával elkészített kiviteli terv is hibás. Vállalkozó 2021. december 2. napján e-mailben vázlattervi szinten bemutatta a probléma megoldására tett javaslatait, mellyel összefüggésben kérte Megrendelő visszajelzését annak érdekében, hogy a kivitelezési munkákat minél előbb tudják folytatni. Mérnök 2021. december 6. napján a Vállalkozó által bemutatott geodéziai terepfelvétel hibájából fakadó műszaki tartalom változással kapcsolatban a lehetséges műszaki megoldás vázlatokra vonatkozóan további módosításokat kért a Vállalkozótól annak érdekében, hogy a megfelelő műszaki kialakítás megvalósulhasson. Vállalkozó a 2021. december 15. napján kelt, 2100/1/2020 iktatószámú levelében a Mérnök észrevételei alapján javított lehetséges műszaki megoldásokat megküldte Megrendelő részére. A Közbeszerzési Dokumentáció részét képező kiviteli terv szerinti megvalósításhoz pótkisajátítás, illetve erdő végleges célú hasznosítására irányuló eljárás lefolytatása lett volna szükséges, amelyek eljárási ideje majd az érintett területeken a szükséges plusz fakivágási munkák, csak a pótkisajátítások után, az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelemmel valósulhatott volna meg, így ezen műszaki tartalom szerinti megvalósítás előreláthatólag a határidő jelentős hosszabbításával járt volna. Fentiekben foglaltakat mérlegelve Megrendelő 2022. január 12. napján kelt, K-1225/2022/1 iktatószámú levelében felszólította az Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervek készítőjét, azaz a Kétkeréken Konzorciumot (továbbiakban: Tervező) az Ács 4+800 - 9+731 km szelvények közötti szakasz kiviteli terv hibájának javítására annak érdekében, hogy Vállalkozó a Szerződés szerinti kivitelezési feladatait teljesíteni tudja. A Tervező által elkészített javított kiviteli tervek 2022. március 1. napján kelt I/075-2022 iktatószámú levéllel kerültek leszállításra Megrendelő részére. A Mérnök 2022. március 4. napján elektronikus levelében javasolta a javított kiviteli tervek elfogadását Megrendelő részére és azok Vállalkozó részére történő átadását. A Tervező által javított kiviteli tervek szerinti, megvalósítható műszaki tartalom mennyiségei a Közbeszerzési Dokumentációban szereplő mennyiségekhez képest megváltoztak, a változás érinti elsősorban földmunkákat, másrészt az építmény egyes további mennyiségeit (pl. korlátok), melyek a Vállalkozó által megvalósításra kerülő létesítményekben eredményeznek módosulást. A javított kiviteli tervek szerint a 4+800 - 9+731 km szelvények között, Ács község közigazgatási területén a valós terepviszonyoknak megfelelően egyes szakaszokon változik a kerékpárút magassági és helyszínrajzi vonalvezetése. Az újonnan tervezett hossz-szelvény jellemzően 20-50 cm-rel süllyesztésre, valamint a 2021. évben felmért terephez igazításra került. Mérnök javaslatára tekintettel Megrendelő 2022. március 29. napján kelt, K-11480/2022/1. iktatószámon levelével elrendelte Vállalkozó felé, hogy a Tervező által javított kiviteli tervek alapján valósítsa meg a kivitelezést. Vállalkozó az elrendelt feladatról szóló tájékoztatást és annak mellékleteként csatolt javított kiviteli terveket 2022. március 30. napján vette kézhez. Vállalkozó 2022. április 6. napján kelt, 48/2022 139-WBGK iktatószámú levelében a K-11480/2022/1 iktatószámú Megrendelői utasítás kapcsán arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a változtatási kérelmet, annak mellékleteit és a pótmunka költségeinek kimutatását minden szükséges információ rendelkezésre állását követően tudja kimutatni és benyújtani Megrendelő részére. A Mérnök 2022. június 10. napján kelt, K-21155/2022/1 iktatószámú levelében jóváhagyásra javasolta, majd Megrendelő 2022. június 14. napján kelt, K-21607/2022/1. iktatószámú levelében elfogadta a Vállalkozó által felülvizsgált kiviteli fedvényterveket. 2022. június 17. napján kelt, 832/2022 139-WBGK iktatószámú levelében Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, Szerződésben nem szereplő munka vonatkozásában igénybejelentéssel élt. Ezt követően Vállalkozó 2022. június 22. napján kelt, 887/2022 139-WBGK iktatószámú levelében benyújtotta egységes szerkezetbe foglalt kérelmét, melyben rögzítette, hogy a fenti indokokra tekintettel a szükséges változtatás előre nem látható, Szerződésben nem szereplő pótmunka, ezért a benyújtott változtatási kérelem alapján kérte a pótmunka elfogadását és elszámolását. Vállalkozó a műszaki tartalom változásból adódó többletköltségét nettó 21 896 251,- Ft összegben határozta meg. A műszaki tartalom változásból fakadó pótmunka megvalósítása a Szerződésben foglalt határidőre nincsen kihatással. A Mérnök 2022. augusztus 16-án kelt, K-44003/2022/ iktatószámú szakmai javaslatában megállapította, hogy a megvalósítási helyszín sajátosságainak megismerésére, vizsgálására vonatkozó kockázatok a Vállakozó ellenőrzési körén kívül estek, azonban a projekt megvalósíthatósága és céljának biztosítása érdekében szükséges a módosított kiviteli terveknek megfelelő műszaki tartalom szerinti kivitelezés a Projekt sikeres teljesítéséhez, ezért a szakmai gondosságot is szem előtt tartva a Szerződéstől nem elválasztható a feladat elvégzése. Mérnök egyúttal javasolta a Vállalkozó kérelmének elfogadását nettó 21 896 251,- Ft összeggel. Megrendelő a fentie, valamint a Mérnök javaslata és az Árszakértő véleménye alapján Vállalkozó kérelmét a fent leírt műszaki tartalom változással összefüggésben nettó 21 896 964,- Ft összeggel fogadta el.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Gönyű és Komárom közötti kerékpárút kivitelezése
Rövid leírás:
A kivitelezési feladat a Gönyű és Komárom közötti Eurovelo 6 kerékpárforgalmi útvonal fejlesztése, kiépítése önálló vonalvezetésű kerékpárúttal, illetve részben meglévő földutak felhasználásával, kerékpárosbarát úttal - összesen és egybefüggően 13 881 m hosszan, az alábbiak szerint.
Többet mutasson
A kerékpáros útvonal alapvetően kétféle kialakítással épül: vegyesforgalmú (mezőgazdasági forgalmat is biztosító) kerékpárosbarát útként, illetve önálló kerékpárútként - mindkét esetben aszfalt burkolatú pályaszerkezettel. A vegyesforgalmú út jellemző koronaszélessége 5,0 m, burkolatszélessége 3,30 m, az önálló kerékpárút jellemző koronaszélessége 4,0 m, burkolatszélessége 3,30 m.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály

Hivatkozás
További információk
Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. november 24-én történt meg. Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) és (6) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján:
1. Adatváltozás: A Megrendelői kapcsolattartó adatainak és a „NIF Zrt. Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségeinek változása.
2. Ács közigazgatási területén a 4+800 - 9+731 km szelvények közötti szakaszon eltérő műszaki kialakításból adódó műszaki tartalom változás:
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott 2018 decemberében készült kiviteli tervek és mennyiségkimutatás, valamint a KE/ÚT/NS/A/583/23/2018. iktatószámon kiadott építési engedély alapján tette meg ajánlatát.
Többet mutasson
Vállalkozó ezen tervek és dokumentumok alapján megkezdte a Szerződés szerint teljesítendő kivitelezési munkákat. Ács közigazgatási területén a 4+800 - 9+731 km szelvények között Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatának megfelelően elvégezte a kivitelezéshez szükséges kitűzést.
Többet mutasson
Vállalkozó 2021. december 1. napján elektronikus úton küldött levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a kivitelezést megelőző magassági és horizontális értelemben vett kitűzés során a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervben szereplő terepviszonyok és a helyszíni mérések alapján több helyen jelentős eltérések tapasztalhatók.
Többet mutasson
A Vállalkozó által végzett mérésekből megállapítható, hogy a tervezés során alapadatként használt geodéziai felmérés a 4+800 - 9+731 km szelvények között hibás, így az alapgeodézia felhasználásával elkészített kiviteli terv is hibás.
Vállalkozó 2021. december 2. napján e-mailben vázlattervi szinten bemutatta a probléma megoldására tett javaslatait, mellyel összefüggésben kérte Megrendelő visszajelzését annak érdekében, hogy a kivitelezési munkákat minél előbb tudják folytatni.
Mérnök 2021. december 6. napján a Vállalkozó által bemutatott geodéziai terepfelvétel hibájából fakadó műszaki tartalom változással kapcsolatban a lehetséges műszaki megoldás vázlatokra vonatkozóan további módosításokat kért a Vállalkozótól annak érdekében, hogy a megfelelő műszaki kialakítás megvalósulhasson.
Többet mutasson
Vállalkozó a 2021. december 15. napján kelt, 2100/1/2020 iktatószámú levelében a Mérnök észrevételei alapján javított lehetséges műszaki megoldásokat megküldte Megrendelő részére.
A Közbeszerzési Dokumentáció részét képező kiviteli terv szerinti megvalósításhoz pótkisajátítás, illetve erdő végleges célú hasznosítására irányuló eljárás lefolytatása lett volna szükséges, amelyek eljárási ideje majd az érintett területeken a szükséges plusz fakivágási munkák, csak a pótkisajátítások után, az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelemmel valósulhatott volna meg, így ezen műszaki tartalom szerinti megvalósítás előreláthatólag a határidő jelentős hosszabbításával járt volna.
Többet mutasson
Fentiekben foglaltakat mérlegelve Megrendelő 2022. január 12. napján kelt, K-1225/2022/1 iktatószámú levelében felszólította az Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervek készítőjét, azaz a Kétkeréken Konzorciumot (továbbiakban: Tervező) az Ács 4+800 - 9+731 km szelvények közötti szakasz kiviteli terv hibájának javítására annak érdekében, hogy Vállalkozó a Szerződés szerinti kivitelezési feladatait teljesíteni tudja.
Többet mutasson
A Tervező által elkészített javított kiviteli tervek 2022. március 1. napján kelt I/075-2022 iktatószámú levéllel kerültek leszállításra Megrendelő részére.
A Mérnök 2022. március 4. napján elektronikus levelében javasolta a javított kiviteli tervek elfogadását Megrendelő részére és azok Vállalkozó részére történő átadását.
A Tervező által javított kiviteli tervek szerinti, megvalósítható műszaki tartalom mennyiségei a Közbeszerzési Dokumentációban szereplő mennyiségekhez képest megváltoztak, a változás érinti elsősorban földmunkákat, másrészt az építmény egyes további mennyiségeit (pl. korlátok), melyek a Vállalkozó által megvalósításra kerülő létesítményekben eredményeznek módosulást. A javított kiviteli tervek szerint a 4+800 - 9+731 km szelvények között, Ács község közigazgatási területén a valós terepviszonyoknak megfelelően egyes szakaszokon változik a kerékpárút magassági és helyszínrajzi vonalvezetése. Az újonnan tervezett hossz-szelvény jellemzően 20-50 cm-rel süllyesztésre, valamint a 2021. évben felmért terephez igazításra került.
Többet mutasson
Mérnök javaslatára tekintettel Megrendelő 2022. március 29. napján kelt, K-11480/2022/1. iktatószámon levelével elrendelte Vállalkozó felé, hogy a Tervező által javított kiviteli tervek alapján valósítsa meg a kivitelezést. Vállalkozó az elrendelt feladatról szóló tájékoztatást és annak mellékleteként csatolt javított kiviteli terveket 2022. március 30. napján vette kézhez.
Többet mutasson
Vállalkozó 2022. április 6. napján kelt, 48/2022 139-WBGK iktatószámú levelében a K-11480/2022/1 iktatószámú Megrendelői utasítás kapcsán arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a változtatási kérelmet, annak mellékleteit és a pótmunka költségeinek kimutatását minden szükséges információ rendelkezésre állását követően tudja kimutatni és benyújtani Megrendelő részére.
Többet mutasson
A Mérnök 2022. június 10. napján kelt, K-21155/2022/1 iktatószámú levelében jóváhagyásra javasolta, majd Megrendelő 2022. június 14. napján kelt, K-21607/2022/1. iktatószámú levelében elfogadta a Vállalkozó által felülvizsgált kiviteli fedvényterveket.
Többet mutasson
2022. június 17. napján kelt, 832/2022 139-WBGK iktatószámú levelében Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt, Szerződésben nem szereplő munka vonatkozásában igénybejelentéssel élt.
Ezt követően Vállalkozó 2022. június 22. napján kelt, 887/2022 139-WBGK iktatószámú levelében benyújtotta egységes szerkezetbe foglalt kérelmét, melyben rögzítette, hogy a fenti indokokra tekintettel a szükséges változtatás előre nem látható, Szerződésben nem szereplő pótmunka, ezért a benyújtott változtatási kérelem alapján kérte a pótmunka elfogadását és elszámolását. Vállalkozó a műszaki tartalom változásból adódó többletköltségét nettó 21 896 251,- Ft összegben határozta meg. A műszaki tartalom változásból fakadó pótmunka megvalósítása a Szerződésben foglalt határidőre nincsen kihatással.
Többet mutasson
A Mérnök 2022. augusztus 16-án kelt, K-44003/2022/ iktatószámú szakmai javaslatában megállapította, hogy a megvalósítási helyszín sajátosságainak megismerésére, vizsgálására vonatkozó kockázatok a Vállakozó ellenőrzési körén kívül estek, azonban a projekt megvalósíthatósága és céljának biztosítása érdekében szükséges a módosított kiviteli terveknek megfelelő műszaki tartalom szerinti kivitelezés a Projekt sikeres teljesítéséhez, ezért a szakmai gondosságot is szem előtt tartva a Szerződéstől nem elválasztható a feladat elvégzése. Mérnök egyúttal javasolta a Vállalkozó kérelmének elfogadását nettó 21 896 251,- Ft összeggel.
Többet mutasson
Megrendelő a fentie, valamint a Mérnök javaslata és az Árszakértő véleménye alapján Vállalkozó kérelmét a fent leírt műszaki tartalom változással összefüggésben nettó 21 896 964,- Ft összeggel fogadta el.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 235-677641 (2022-12-01)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Csővezeték, hírközlési és villamos... Autópályák és közutak építése, alapozása... Autópálya és közút építése Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok Kerékpárút építése