Hódmezővásárhely, honvéd k&k tervezési feladatok

A beszerzés leírása

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, mértékegysége: 6200 m alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése

További információk

A szerződés határozott időtartamra jön létre.
— Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,
— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
— Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.
— Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű,
— Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)–(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)–(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül – az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon – nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésre.
Az Ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság vizsgálata körében, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja, az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai
— mióta vezeti az ajánlattevő számláját
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő vagy az igénybe kívánt venni Alvállalkozó számláján a benyújtott fő-számlavezető pénzintézettől származó igazolás alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy éven belül 30 napot meghaladó sorbaállítás volt. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. §-a szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha: P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően). M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya:
Az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. AK felhívja AT figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. M/2: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek.b) pontja alapján az alábbi igazolások: - ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában). - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai névjegyzékbe vételét, jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám bemutatása, - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő, vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben (60 hónap) befejezett, legalább 2250 m2 összes hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, építési engedéllyel rendelkező létesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú igazolt referenciával. A bemutatott referencia nem tevődhet össze több referencia munkából.
M/2: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
— 1 fő „É” - építészeti tervezési szakterületen,
— 1 fő „G” - építmények gépészeti tervezési szakterületen,
— 1 fő „V” -épületvillamossági szakterületen,
— 1 fő „T” - tartószerkezeti tervezési szakterületen
És a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti - 1 fő „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal, vagy a tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel, valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező.
Tervezői jogosultság hiányában Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szerződéskötésig köteles megszereznie a jogosultságot.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.

Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre

Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

A szerződés teljesítésének feltételei

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Amennyiben a Tervező a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (a jelen beszerzési eljárásra vonatkozó szerződés 3.2. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a tervezői díj nettó értékének 1 %-a /nap, maximális mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének, teljesítésének kötelezettsége alól.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint küldi meg.

1. Jelen eljárás a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pont szerinti) közbeszerzési eljárás.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kívánja alkalmazni.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 56. §, valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
Követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is benyújtandóak). Az űrlapon a nemleges tartalmat egyértelműen kérjük jelölni (szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” vagy egyéb, azonos tartalmú kifejezést szerepeltetni vagy kihúzni).
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét 2020. december 3-án 11. órakor biztosítja a KKD-ban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra való jelentkezést a gazdasági szereplők részéről kérjük lehetőleg legkésőbb (a katonai objektumba való beléptetés rendje miatt, melynek adminisztrációja több munkanapot is igénybe vehet) 2020. december 1. 12 óráig kell megküldeni.
14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződésben foglalt feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői hibákból fakadó, tervezési és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó nettó 3 500 000 Ft/káresemény, nettó 19 500 000 Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítással, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyának megfelelően a fenti összegig kiterjeszti.
15. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§ (1)–(4) bekezdése.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Petri Ingrid Bernadett, lajstromszáma: 01137. Távollétében: dr. Urbán Zsolt, lajstromszám: 01189.
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjaiban előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
18. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: e-mail: beszerzes@hm.gov.hu
20. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
21. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősített szempontokhoz képest.
22. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.

Szöveg

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, mértékegysége: 6200 m2 alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése

Szöveg

A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, mértékegysége: 6200 m2 alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése.

Szöveg

A szerződés határozott időtartamra jön létre.
— Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,
— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
— Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.
— Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű,
— Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

Szöveg

A szerződés határozott időtartamra jön létre.
— Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,
— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
— Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.
— Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű,
— Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.
Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel:
Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap).

Szöveg

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően). M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya:
Az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. AK felhívja AT figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. M/2: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek.b) pontja alapján az alábbi igazolások: - ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában). - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai névjegyzékbe vételét, jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám bemutatása, - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Szöveg

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való
Megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően).
M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésére.
M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az alábbi igazolások:
— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában),
— a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai névjegyzékbe vételét, jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám bemutatása,
— a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Szöveg

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő, vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben (60 hónap) befejezett, legalább 2250 m összes hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, építési engedéllyel rendelkező létesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú igazolt referenciával. A bemutatott referencia nem tevődhet össze több referencia munkából.
M/2: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
— 1 fő „É” - építészeti tervezési szakterületen,
— 1 fő „G” - építmények gépészeti tervezési szakterületen,
— 1 fő „V” -épületvillamossági szakterületen,
— 1 fő „T” - tartószerkezeti tervezési szakterületen
És a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti - 1 fő „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal, vagy a tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel, valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező.
Tervezői jogosultság hiányában Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szerződéskötésig köteles megszereznie a jogosultságot.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.

Szöveg

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő, vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) befejezett legalább 2250 m összes hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, építési engedéllyel rendelkező létesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú igazolt referenciával. A bemutatott referencia nem tevődhet össze több referencia munkából.
M/2: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti:
— 1 fő „É” - építészeti tervezési szakterületen,
— 1 fő „G” - építmények gépészeti tervezési szakterületen,
— 1 fő „V” -épületvillamossági szakterületen,
— 1 fő „T” - tartószerkezeti tervezési szakterületen
És a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti - 1 fő „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal, vagy a tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel, valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező.
Tervezői jogosultság hiányában Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szerződéskötésig köteles megszereznie a jogosultságot.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.

Szöveg

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Amennyiben a Tervező a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (a jelen beszerzési eljárásra vonatkozó szerződés 3.2. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a tervezői díj nettó értékének 1 %-a /nap, maximális mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének, teljesítésének kötelezettsége alól.

Szöveg

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Amennyiben a Tervező a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (a szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen teljesített részfeladat tervezői díjának nettó értékének 1 %-a /nap, maximális mértéke a késedelmesen teljesített részfeladat nettó tervezői díj 20 %-a. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Tervező a tervek elkészítésére vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi.
Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja az adott rész vonatkozásában a tervezési díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. A késedelmi kötbér összege a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, a végszámlából kerül levonásra. A meghiúsulási kötbért a Tervező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

Szöveg

1. Jelen eljárás a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pont szerinti) közbeszerzési eljárás.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kívánja alkalmazni.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 56. §, valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
Követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is benyújtandóak). Az űrlapon a nemleges tartalmat egyértelműen kérjük jelölni (szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” vagy egyéb, azonos tartalmú kifejezést szerepeltetni vagy kihúzni).
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét 2020. december 3.-án 11. órakor biztosítja a KKD-ban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra való jelentkezést a gazdasági szereplők részéről kérjük lehetőleg legkésőbb (a katonai objektumba való beléptetés rendje miatt, melynek adminisztrációja több munkanapot is igénybe vehet) 2020. december 1. 12 óráig kell megküldeni.
14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződésben foglalt feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői hibákból fakadó, tervezési és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó nettó 3 500 000,-Ft/káresemény, nettó 19 500 000,-Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítással, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyának megfelelően a fenti összegig kiterjeszti.
15. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§ (1)-(4) bekezdése.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Petri Ingrid Bernadett, lajstromszáma: 01137. Távollétében: dr. Urbán Zsolt, lajstromszám: 01189.
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjaiban előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
18. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: e-mail: beszerzes@hm.gov.hu
20. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
21. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősített szempontokhoz képest.
22. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
23. Jelen módosítás célja az ajánlattételi határidő módosítása, egyéb a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételek nem kerültek módosításra.

Szöveg

1. Jelen eljárás a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pont szerinti) közbeszerzési eljárás.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kívánja alkalmazni.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 56. §, valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
Követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is benyújtandóak). Az űrlapon a nemleges tartalmat egyértelműen kérjük jelölni (szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” vagy egyéb, azonos tartalmú kifejezést szerepeltetni vagy kihúzni).
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét 2020. december 3-án 11 órakor biztosítja a KKD-ban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra való jelentkezést a gazdasági szereplők részéről kérjük lehetőleg legkésőbb (a katonai objektumba való beléptetés rendje miatt, melynek adminisztrációja több munkanapot is igénybe vehet) 2020. december 1. 12 óráig kell megküldeni.
14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Tervezőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjában a szerződésben foglalt feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői hibákból fakadó, tervezési és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó nettó 3 500 000,-Ft/káresemény, nettó 19 500 000,-Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítással, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyának megfelelően a fenti összegre kiterjeszteni.
15. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§ (1)-(4) bekezdése.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Petri Ingrid Bernadett, lajstromszáma: 01137
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjaiban előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
18. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőség is használható: e-mail: beszerzes@hm.gov.hu
20. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
21. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősített szempontokhoz képest.
22. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
23. Jelen módosítás célja a közbeszerzési dokumentumok módosítása, amelyet a kiegészítő tájékoztatásban foglalt válaszok teszik szükségessé a Kbt. 55. § (1) bekezdése szerint.