Hódmezővásárhely, honvéd k&k tervezési feladatok

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium tervezési feladatok

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-12-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-11-24.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• EHH Project Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

Mi az?

• Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások › Építészeti tervezési szolgáltatások

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-11-24	Ajánlati felhívás
2020-12-23	További információk
2021-01-20	További információk
2021-06-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-12-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-11-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001135802020
Rövid leírás: Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium tervezési feladatok
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Ajánlatkérő neve: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Postacím: Lehel utca 35–37.
Postai irányítószám: 1135
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu 🌏
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14338012 📞
Fax: +36 14338007 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-24 📅
Benyújtási határidő: 2020-12-28 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 232-571689
HL-S szám: 232
További információk

A szerződés határozott időtartamra jön létre. — Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap, — Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap, — Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap, — Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama. — Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű, — Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

További információk

A szerződés határozott időtartamra jön létre.

— Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,

— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,

— Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.

— Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű,

— Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.

A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, mértékegysége: 6200 m

Időtartam: 4 hónap
További információk:

A szerződés határozott időtartamra jön létre.

— Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,

— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,

— Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.

— Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű,

— Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.

A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság 1095 Budapest, Soroksári út 152.

Tervezés helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43.és 45.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)–(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)–(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül – az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon – nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésre.

Az Ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság vizsgálata körében, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja, az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő vagy az igénybe kívánt venni Alvállalkozó számláján a benyújtott fő-számlavezető pénzintézettől származó igazolás alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy éven belül 30 napot meghaladó sorbaállítás volt. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. §-a szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha: P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Műszaki és szakmai képességek:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően). M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya:

Az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. AK felhívja AT figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. M/2: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek.b) pontja alapján az alábbi igazolások: - ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában). - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai névjegyzékbe vételét, jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám bemutatása, - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő, vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben (60 hónap) befejezett, legalább 2250 m2 összes hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, építési engedéllyel rendelkező létesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú igazolt referenciával. A bemutatott referencia nem tevődhet össze több referencia munkából.

M/2: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti

— 1 fő „É” - építészeti tervezési szakterületen,

— 1 fő „G” - építmények gépészeti tervezési szakterületen,

— 1 fő „V” -épületvillamossági szakterületen,

— 1 fő „T” - tartószerkezeti tervezési szakterületen

És a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti - 1 fő „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal, vagy a tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel, valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező.

Tervezői jogosultság hiányában Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szerződéskötésig köteles megszereznie a jogosultságot.

Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:

Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Amennyiben a Tervező a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (a jelen beszerzési eljárásra vonatkozó szerződés 3.2. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a tervezői díj nettó értékének 1 %-a /nap, maximális mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének, teljesítésének kötelezettsége alól.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-12-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint küldi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Személyi állomány tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 5

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_35246750
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Ballainé Krikker Zsuzsánna
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Jelen eljárás a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pont szerinti) közbeszerzési eljárás.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kívánja alkalmazni.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 56. §, valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül.

5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott

Követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is benyújtandóak). Az űrlapon a nemleges tartalmat egyértelműen kérjük jelölni (szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” vagy egyéb, azonos tartalmú kifejezést szerepeltetni vagy kihúzni).

8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).

9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.

13. Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét 2020. december 3-án 11. órakor biztosítja a KKD-ban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra való jelentkezést a gazdasági szereplők részéről kérjük lehetőleg legkésőbb (a katonai objektumba való beléptetés rendje miatt, melynek adminisztrációja több munkanapot is igénybe vehet) 2020. december 1. 12 óráig kell megküldeni.

14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződésben foglalt feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői hibákból fakadó, tervezési és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó nettó 3 500 000 Ft/káresemény, nettó 19 500 000 Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítással, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyának megfelelően a fenti összegig kiterjeszti.

15. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§ (1)–(4) bekezdése.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Petri Ingrid Bernadett, lajstromszáma: 01137. Távollétében: dr. Urbán Zsolt, lajstromszám: 01189.

17. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjaiban előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.

18. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: e-mail: beszerzes@hm.gov.hu

20. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

21. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősített szempontokhoz képest.

22. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 232-571689 (2020-11-24)

További információk (2020-12-23)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-20 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 252-637388
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 232-571689
HL-S szám: 252
Forrás: OJS 2020/S 252-637388 (2020-12-23)

További információk (2021-01-20)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-20 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 016-037365
HL-S szám: 16
Forrás: OJS 2021/S 016-037365 (2021-01-20)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-06-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium tervezési feladatok: A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a Kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, Mértékegysége: 6200 m2 alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése.

A beszerzés teljes értéke: 87 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 117-307768
HL-S szám: 117
További információk

További információk

A szerződés határozott időtartamra jön létre.

— Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,

— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,

— Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.

— Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű,

— Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.

A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel:

Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium tervezési feladatok:

A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a Kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége,

Mértékegysége: 6200 m2 alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése.

További információk:

Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel:

Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap).

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-06-11 📅
Név: EHH Project Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_38890545
Postacím: Gergely utca 48.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309053640 📞
E-mail: ehhproject@gmail.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 87 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 14

Hivatkozás
További információk

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-ában foglaltak alapján az ajánlatot tevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: 4D Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos Utca 4/C

Adószáma: 13155966243

Ajánlattevő neve: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. Utca 5.

Adószáma: 10459058215

Ajánlattevő neve: DEKON Tervező és Fővállalkozó korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1083 Budapest, Práter Utca 63

Adószáma:14628427242

Ajánlattevő neve: EHH Project Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1103 Budapest, Gergely Utca 48.

Adószáma: 22654573242

Ajánlattevő neve: Fontos mérnök stúdió Kft.

Székhelye: 6726 Szeged, Sas Utca 6. 4a.

Adószáma: 24214953206

Ajánlattevő neve: Opinion Builders Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1056 Budapest, Belgrád Rakpart 17. 3. em. 5.

Adószáma: 14460809241

Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.

Adószáma: 14541744242

Ajánlattevő neve: Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.

Adószáma: 22743831243

Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.

Adószáma: 13079909243

Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.

Székhelye: 1036 Budapest, Perc Utca 2.

Adószáma: 26295464241

Ajánlattevő neve: RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7626 Pécs, Király Utca 63.

Adószáma: 13780458202

Ajánlattevő neve: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6726 Szeged, Vércse Utca 12

Adószáma: 24225441206

Ajánlattevő neve: SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály Utca 10.

Adószáma: 25052798206

Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Székhelye: 9011 Győr, Ezerjó Út 10

Adószáma: 24084794208

Ajánlattevő neve: EGYHETED STUDIO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2170 Aszód, Vas Mór Utca 6.

Adószáma:23152603113

Ajánlattevő neve: ZIP Architects Kft.

Székhelye: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinzsky Utca 44.

Adószáma: 25880689208

Forrás: OJS 2021/S 117-307768 (2021-06-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hódmezővásárhely, honvéd k&k tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001135802020
Rövid leírás:

Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium tervezési feladatok: A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, mértékegysége: 6200 m2 alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése.

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 87 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001135802020/1
A beszerzés leírása:

További információk:

A szerződés határozott időtartamra jön létre. Alapszerződés aláírása dátuma: 2021.06.11. és 2023. 12. 08. a szerződésmódosítás aláírása dátuma. - Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap, - Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap, - Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap, - Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama. - Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű. - Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel: Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap). Alapszerződés ellenértéke: nettó 87 000 000 Ft; a szerződésmódosítás szerinti ellenérték: nettó 117 700 000 Ft.

További információk

A szerződés határozott időtartamra jön létre. Alapszerződés aláírása dátuma: 2021.06.11. és 2023. 12. 08. a szerződésmódosítás aláírása dátuma.
- Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
- Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
- Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása,
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.
- Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű.
- Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.
Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel:
Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap).
Alapszerződés ellenértéke: nettó 87 000 000 Ft; a szerződésmódosítás szerinti ellenérték: nettó 117 700 000 Ft.

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Tervek benyújtása: HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság, 1095 Budapest, Soroksári út 152. Tervezési helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 41. és 43.

Postacím: Ady Endre .
út
41., 43
Irányítószám: 6800
Város: Hódmezővásárhely
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 4 hónap
További információk a megújításról:

2023. 12. 08. a szerződésmódosítás aláírása dátuma. Teljesítési határidő: - Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap - Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap, - Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap, - a szerződésmódosításban meghatározott Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. (60 nap generál/építész, 40 nap tartószerkezet, 20 nap gépész és 20 elektromos mérnöknappal) A tervezői művezetés keretében az általános tervezői művezetési feladatok (az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, gyártmánytervek 5 munkanapon belüli jóváhagyása, kivitelezői javaslatok 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyása, műszaki szükségességből adódó esetleges tervmódosítások, termékkiváltásokból adódó 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyások) mellett tervező ellenőrzi a takarásra kerülő szerkezetek, tartószerkezeti, gépészeti, villamos rendszerek terveknek való megfelelőségét és az elektronikus építési naplóban a takart szerkezetek eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét rögzíti, megfelelőség esetén engedélyezi az eltakarást.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: BI/193-120/2021
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-06-11 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 87 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001135802020/0231
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján: III.1.3)M/1., III.1.3)M/2. „É” jelű szakember, „T” jelű szakember biztosítása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 8 700 000 HUF 💰
Arány (%): 10
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján: III.1.3)M/1., III.1.3)M/2. „É” jelű szakember, „T” jelű szakember biztosítása

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: EHH Project Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_38890545
Postacím: Gergely Utca 48.
Postai irányítószám: 1103
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: ehhproject@gmail.com 📧
Telefon: +36 309053640 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_35246750
Postacím: Lehel Utca 35-37.
Postai irányítószám: 1135
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Ballainé Krikker Zsuzsánna
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14338012 📞
Fax: +36 14338007 📠
URL: https://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

Az alapszerződés aláírási dátum a 2021. 06.11., a szerződésmódosításé 2023.12.08. Az 1. számú szerződésmódosítás szükségességét a tervezési feladat során elkészült kiviteli tervek alapján folyamatban lévő feladatra vonatkozó kivitelezési munkák beszerzési eljárása indokolja. A beszerzési eljárás során felmerült ajánlattevői kérdések mennyisége, valamint a kiviteli tervben foglalt tartószerkezeti rendszerek bonyolultsága miatt szükséges az eredeti szerződésben szereplő 20 alkalomra vonatkozó általános tervezői művezetés időbeli és tartalmi kiterjesztése, ugyanis a Megrendelő műszaki ellenőri állományának leterheltsége és a szükséges, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakállomány hiányára tekintettel elengedhetetlen a tervező részéről a kiemelt szakmai támogatás biztosítása. Az ellenérték növekedése (nettó 30 700 000,- Ft ) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 87 000 000,- Ft) 50%-át, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondosággal nem voltak előre láthatóak, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja jogszerűen alkalmazható. A tervezői feladat tervezői díja összesen: nettó 87.000.000,- Ft-ról 117.700.000,- Ft -ra módosult.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

2021.06.11. az alapszerződés aláírásának dátuma, a szerződés módosításé: 2023.12.08. A közbeszerzés tárgyát képező ingatlan az eljárás előkészítését közvetlenül megelőzően került a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe, így előre nem látható körülmények merültek fel a kivitelezés során. A 1. számú szerződésmódosítás tárgyát képező előre nem látható körülmények a kivitelezési fázisban már igazolódtak, mivel Ajánlatkérő nem rendelkezett az ingatlanra vonatkozó, a tényleges állapotot feltáró tervekkel. A szerződésmódosítás szükségességét a tervezési feladat során elkészült kiviteli tervek alapján folyamatban lévő kivitelezési feladatra vonatkozó beszerzési eljárása során felmerült előre nem látható ajánlattevői kérdések mennyisége, a kiviteli tervben foglalt tartószerkezeti rendszerek bonyolultsága, továbbá a műszaki ellenőrök leterheltsége indokolja , így emiatt szükséges az eredeti szerződésben szereplő 20 alkalomra vonatkozó általános tervezői művezetés időbeli és tartalmi kiterjesztése ( ajánlatkérő műszaki ellenőri állományának leterheltsége és a szükséges, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakállomány hiányára tekintettel elengedhetetlen a tervező részéről a kiemelt szakmai támogatás biztosítása). A tervezési szerződés aláírását követően a kivitelezési feladatok esetében az anyagbeszállítások, nyersanyagszállítások rendezetlenné, kiszámíthatatlanná váltak, ebből adódóan a hasonló jellegű, jelenleg folyamatban lévő kivitelezéseink során tapasztalataink alapján a tervekben megjelölt termékek kiváltására vonatkozó igény is megnő a kivitelezők részéről. A tárgy szerinti kivitelezési feladat nagyságrendjére tekintettel az anyagkiváltások egyenértékűségének vizsgálata és az anyagkiváltásokból esetlegesen adódó technológiai módosítások is lényegesen nagyobb léptékű tervezői művezetési feladatokat igényelnek majd.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Az ellenérték növekedése (nettó 30 700 000,- Ft ) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 87 000 000,- Ft) 50%-át, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondosággal nem voltak előre láthatóak, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja jogszerűen alkalmazható. 2021.06.11. az alapszerződés aláírásának dátuma, a szerződés módosításé: 2023.12.08.

Forrás: OJS 2023/S 248-788164 (2023-12-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 87 000 000 HUF 💰
Leírás
További információk:

A szerződés határozott időtartamra jön létre. Az alapszerződés aláírása dátuma: 2021.06.11. és 2023. 12. 08. az 1. számú, 2024.04.18. a jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírása dátuma. 2024.04.18. a jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírása dátuma. Teljesítési határidő: - Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap - Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap, - Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap, - Műhelyház módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítési határideje: a 2. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 63 naptári nap, - Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. (60 nap generál/építész, 40 nap tartószerkezet, 20 nap gépész és 20 elektromos mérnöknappal). A tervezői művezetés keretében az általános tervezői művezetési feladatok (az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, gyártmánytervek 5 munkanapon belüli jóváhagyása, kivitelezői javaslatok 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyása, műszaki szükségességből adódó esetleges tervmódosítások, termékkiváltásokból adódó 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyások) mellett tervező ellenőrzi a takarásra kerülő szerkezetek, tartószerkezeti, gépészeti, villamos rendszerek terveknek való megfelelőségét és az elektronikus építési naplóban a takart szerkezetek eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét rögzíti, megfelelőség esetén engedélyezi az eltakarást. A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama. - Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű. - Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel: Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap). Alapszerződés ellenértéke: nettó 87 000 000 Ft; az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti ellenérték: nettó 117 700 000 Ft.; jelen 2. sz szermód értéke: nettó 129 577 500 Ft. A nyertesről szóló döntés dátuma;2021.05.11. A szerződés száma: BI /193-120/2021, a megajánlott összeg : 87 000 0000 Ft ; A szerződés teljesítéséhez valószínűsíthetően alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthetően fog történni.

További információk

A szerződés határozott időtartamra jön létre. Az alapszerződés aláírása dátuma: 2021.06.11. és 2023. 12. 08. az 1. számú, 2024.04.18. a jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírása dátuma.
2024.04.18. a jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírása dátuma. Teljesítési határidő:
- Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
- Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
- Műhelyház módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítési határideje: a 2. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 63 naptári nap,
- Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. (60 nap generál/építész, 40 nap tartószerkezet, 20 nap gépész és 20 elektromos mérnöknappal).
A tervezői művezetés keretében az általános tervezői művezetési feladatok (az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, gyártmánytervek 5 munkanapon belüli jóváhagyása, kivitelezői javaslatok 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyása, műszaki szükségességből adódó esetleges tervmódosítások, termékkiváltásokból adódó 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyások) mellett tervező ellenőrzi a takarásra kerülő szerkezetek, tartószerkezeti, gépészeti, villamos rendszerek terveknek való megfelelőségét és az elektronikus építési naplóban a takart szerkezetek eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét rögzíti, megfelelőség esetén engedélyezi az eltakarást.
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.
- Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű.
- Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.
Személyi állomány szakmai tapasztalatára vonatkozó kitétel:
Ajánlatkérő 1 fő szakember - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Építészeti tervezési területen „É”- építészeti tervezői szakterületi tervezés végzésére szóló kamarai tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő értékeli, melynek mértéke (hónap).
Alapszerződés ellenértéke: nettó 87 000 000 Ft; az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti ellenérték: nettó 117 700 000 Ft.; jelen 2. sz szermód értéke: nettó 129 577 500 Ft. A nyertesről szóló döntés dátuma;2021.05.11. A szerződés száma: BI /193-120/2021, a megajánlott összeg : 87 000 0000 Ft ; A szerződés teljesítéséhez valószínűsíthetően alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthetően fog történni.

Időtartam: 203 nap
További információk a megújításról:

További információk a megújításról

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 14-11/VGH/KBT/IBI/100/2020
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 87 000 000 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 8 700 000 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk

2024.04.18. a jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma. Teljesítési határidő: - Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap - Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap, - Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap, - Műhelyház módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítési határideje: a 2. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 63 naptári nap, - Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. (60 nap generál/építész, 40 nap tartószerkezet, 20 nap gépész és 20 elektromos mérnöknappal). A tervezői művezetés keretében az általános tervezői művezetési feladatok (az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, gyártmánytervek 5 munkanapon belüli jóváhagyása, kivitelezői javaslatok 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyása, műszaki szükségességből adódó esetleges tervmódosítások, termékkiváltásokból adódó 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyások) mellett tervező ellenőrzi a takarásra kerülő szerkezetek, tartószerkezeti, gépészeti, villamos rendszerek terveknek való megfelelőségét és az elektronikus építési naplóban a takart szerkezetek eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét rögzíti, megfelelőség esetén engedélyezi az eltakarást. A 2. számú szerz. mód indoka: A Megrendelő „Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium kivitelezési feladatok” tárgyban a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 71. § szerinti tárgyalásos beszerzési eljárás eredményeként kivitelezési szerződést kötött 2023. augusztus 23. napján az ÉPKAR Zrt.-vel. A kivitelezési beruházás során a Műhelyház épület bontási feladatainak végzése közben egy korábbi terveken nem szereplő befalazott pince került feltárásra Kivitelező által. A Műhelyház főfalainak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újratervezése vált szükségessé, amely nem volt előre látható, csak a bontás során derült ki. A feladat végrehajtása érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A pótmunka szükségessé teszi a szerződésmódosítást az alábbiak szerint: a feladat végrehajtása során a Műhelyház épület bontási feladatainak végzése közben egy korábbi terveken nem szereplő befalazott pince került feltárásra Kivitelező által. Ezt követően a vakolatok eltávolítása során az épület főfalairól megállapításra került, hogy azok állapotára tekintettel a kiviteli tervben foglalt műszaki megoldások nem valósíthatók meg. Mindkét feltárt problémáról elmondható, hogy a tervezői előzetes feltárások mellett sem voltak előre láthatóak, mivel az aljzatbetonok bontása és a teljes vakolat eltávolítása időpontjában lettek csak megállapíthatók. Tervezővel és Kivitelezővel folytatott előzetes egyeztetés során megállapításra került, hogy a meglévő főfalakba jelen állapotukban nem csorbázhatóak be a födémek, így egy teljeskörű, költséges épületdiagnosztikát követően is olyan szintű megerősítések alkalmazásával lenne csak megvalósítható a felújítás, hogy feltehetően a meglévő falak megtartásával az épület felújítása gazdaságosan nem lenne elvégezhető. A főfalak megtartása esetén is azok állapota, illetve az előkerült pince miatt a statikai terv teljes átdolgozása és a megerősítésekre vonatkozó kiegészítő terv készítése lenne szükséges. Emellett a falazatok megtartása esetén az épületdiagnosztika és a tovább bontások, feltárások során újabb bizonytalanságok felmerülése kerülne kockáztatásra, melyek ma még előre nem látható tervezési és kivitelezési feladatokat, gazdasági és időbeli vonzatot hordozhatnak. Fentiekre tekintettel a főfalak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újratervezése vált szükségessé, melynek érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A megküldött pótmunka ajánlat műszaki szakmai szempontból megfelelő, annak megrendelése azonnali hatállyal szükséges, mivel a tervek elkészültéig a Kivitelező akadályoztatva van a Műhelyház feladatainak elvégzésében. Az akadályoztatás miatt veszélybe kerül az objektum megvalósítása az iskolanyitásra vonatkozó időpontra: az ellenérték növekedése (nettó 11 877 500,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 87 000 000,- Ft) 50%-át, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondosággal nem voltak előre láthatóak, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja jogszerűen alkalmazható.

Egyéb kiegészítő információk

2024.04.18. a jelen 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma. Teljesítési határidő:
- Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
- Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
- Műhelyház módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítési határideje: a 2. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 63 naptári nap,
- Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. (60 nap generál/építész, 40 nap tartószerkezet, 20 nap gépész és 20 elektromos mérnöknappal).
A tervezői művezetés keretében az általános tervezői művezetési feladatok (az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, gyártmánytervek 5 munkanapon belüli jóváhagyása, kivitelezői javaslatok 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyása, műszaki szükségességből adódó esetleges tervmódosítások, termékkiváltásokból adódó 10 munkanapon belüli tervezői jóváhagyások) mellett tervező ellenőrzi a takarásra kerülő szerkezetek, tartószerkezeti, gépészeti, villamos rendszerek terveknek való megfelelőségét és az elektronikus építési naplóban a takart szerkezetek eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét rögzíti, megfelelőség esetén engedélyezi az eltakarást.
A 2. számú szerz. mód indoka: A Megrendelő „Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium kivitelezési feladatok” tárgyban a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 71. § szerinti tárgyalásos beszerzési eljárás eredményeként kivitelezési szerződést kötött 2023. augusztus 23. napján az ÉPKAR Zrt.-vel. A kivitelezési beruházás során a Műhelyház épület bontási feladatainak végzése közben egy korábbi terveken nem szereplő befalazott pince került feltárásra Kivitelező által. A Műhelyház főfalainak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újratervezése vált szükségessé, amely nem volt előre látható, csak a bontás során derült ki. A feladat végrehajtása érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A pótmunka szükségessé teszi a szerződésmódosítást az alábbiak szerint: a feladat végrehajtása során a Műhelyház épület bontási feladatainak végzése közben egy korábbi terveken nem szereplő befalazott pince került feltárásra Kivitelező által. Ezt követően a vakolatok eltávolítása során az épület főfalairól megállapításra került, hogy azok állapotára tekintettel a kiviteli tervben foglalt műszaki megoldások nem valósíthatók meg. Mindkét feltárt problémáról elmondható, hogy a tervezői előzetes feltárások mellett sem voltak előre láthatóak, mivel az aljzatbetonok bontása és a teljes vakolat eltávolítása időpontjában lettek csak megállapíthatók.
Tervezővel és Kivitelezővel folytatott előzetes egyeztetés során megállapításra került, hogy a meglévő főfalakba jelen állapotukban nem csorbázhatóak be a födémek, így egy teljeskörű, költséges épületdiagnosztikát követően is olyan szintű megerősítések alkalmazásával lenne csak megvalósítható a felújítás, hogy feltehetően a meglévő falak megtartásával az épület felújítása gazdaságosan nem lenne elvégezhető. A főfalak megtartása esetén is azok állapota, illetve az előkerült pince miatt a statikai terv teljes átdolgozása és a megerősítésekre vonatkozó kiegészítő terv készítése lenne szükséges. Emellett a falazatok megtartása esetén az épületdiagnosztika és a tovább bontások, feltárások során újabb bizonytalanságok felmerülése kerülne kockáztatásra, melyek ma még előre nem látható tervezési és kivitelezési feladatokat, gazdasági és időbeli vonzatot hordozhatnak.
Fentiekre tekintettel a főfalak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újratervezése vált szükségessé, melynek érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A megküldött pótmunka ajánlat műszaki szakmai szempontból megfelelő, annak megrendelése azonnali hatállyal szükséges, mivel a tervek elkészültéig a Kivitelező akadályoztatva van a Műhelyház feladatainak elvégzésében. Az akadályoztatás miatt veszélybe kerül az objektum megvalósítása az iskolanyitásra vonatkozó időpontra: az ellenérték növekedése (nettó 11 877 500,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 87 000 000,- Ft) 50%-át, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondosággal nem voltak előre láthatóak, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja jogszerűen alkalmazható.

A Műhelyház főfalainak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újra tervezése vált szükségessé, mely előre nem látható volt, csak bontás során. Ennek érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A pótmunka szükségessé teszi a szerződésmódosítást az alábbiak szerint: a feladat végrehajtása során a Műhelyház épület bontási feladatainak végzése közben egy korábbi terveken nem szereplő befalazott pince került feltárásra Kivitelező által. Ezt követően a vakolatok eltávolítása során az épület főfalairól megállapításra került, hogy azok állapotára tekintettel a kiviteli tervben foglalt műszaki megoldások nem valósíthatók meg. Mindkét feltárt problémáról elmondható, hogy a tervezői előzetes feltárások mellett sem voltak előre láthatóak, mivel az aljzatbetonok bontása és a teljes vakolat eltávolítása időpontjában lettek csak megállapíthatók. Tervezővel és Kivitelezővel folytatott előzetes egyeztetés során megállapításra került, hogy a meglévő főfalakba jelen állapotukban nem csorbázhatóak be a födémek, így egy teljeskörű, költséges épületdiagnosztikát követően is olyan szintű megerősítések alkalmazásával lenne csak megvalósítható a felújítás, hogy feltehetően a meglévő falak megtartásával az épület felújítása gazdaságosan nem lenne elvégezhető. A főfalak megtartása esetén is azok állapota, illetve az előkerült pince miatt a statikai terv teljes átdolgozása és a megerősítésekre vonatkozó kiegészítő terv készítése lenne szükséges. Emellett a falazatok megtartása esetén az épületdiagnosztika és a tovább bontások, feltárások során újabb bizonytalanságok felmerülése kerülne kockáztatásra, melyek ma még előre nem látható tervezési és kivitelezési feladatokat, gazdasági és időbeli vonzatot hordozhatnak. Fentiekre tekintettel a főfalak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újratervezése vált szükségessé, melynek érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A megküldött pótmunka ajánlat műszaki szakmai szempontból megfelelő, annak megrendelése azonnali hatállyal szükséges, mivel a tervek elkészültéig a Kivitelező akadályoztatva van a Műhelyház feladatainak elvégzésében. Az akadályoztatás miatt veszélybe kerül az objektum megvalósítása az iskolanyitásra vonatkozó időpontra: az ellenérték növekedése (nettó 11 877 500,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 87 000 000,- Ft) 50%-át, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondosággal nem voltak előre láthatóak, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja jogszerűen alkalmazható. 2021.06.11. az alapszerződés aláírásának dátuma, az 1.sz szerződés módosításé: 2023.12.08. ; jelen 2. sz aláírási dátuma: 2024. 04.18.

Szöveg

A Műhelyház főfalainak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újra tervezése vált szükségessé, mely előre nem látható volt, csak bontás során. Ennek érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A pótmunka szükségessé teszi a szerződésmódosítást az alábbiak szerint: a feladat végrehajtása során a Műhelyház épület bontási feladatainak végzése közben egy korábbi terveken nem szereplő befalazott pince került feltárásra Kivitelező által. Ezt követően a vakolatok eltávolítása során az épület főfalairól megállapításra került, hogy azok állapotára tekintettel a kiviteli tervben foglalt műszaki megoldások nem valósíthatók meg. Mindkét feltárt problémáról elmondható, hogy a tervezői előzetes feltárások mellett sem voltak előre láthatóak, mivel az aljzatbetonok bontása és a teljes vakolat eltávolítása időpontjában lettek csak megállapíthatók.
Tervezővel és Kivitelezővel folytatott előzetes egyeztetés során megállapításra került, hogy a meglévő főfalakba jelen állapotukban nem csorbázhatóak be a födémek, így egy teljeskörű, költséges épületdiagnosztikát követően is olyan szintű megerősítések alkalmazásával lenne csak megvalósítható a felújítás, hogy feltehetően a meglévő falak megtartásával az épület felújítása gazdaságosan nem lenne elvégezhető. A főfalak megtartása esetén is azok állapota, illetve az előkerült pince miatt a statikai terv teljes átdolgozása és a megerősítésekre vonatkozó kiegészítő terv készítése lenne szükséges. Emellett a falazatok megtartása esetén az épületdiagnosztika és a tovább bontások, feltárások során újabb bizonytalanságok felmerülése kerülne kockáztatásra, melyek ma még előre nem látható tervezési és kivitelezési feladatokat, gazdasági és időbeli vonzatot hordozhatnak.
Fentiekre tekintettel a főfalak elbontásával az épület teljes építészeti és tartószerkezeti újratervezése vált szükségessé, melynek érdekében pótmunka ajánlat került bekérésre Tervezőtől. A megküldött pótmunka ajánlat műszaki szakmai szempontból megfelelő, annak megrendelése azonnali hatállyal szükséges, mivel a tervek elkészültéig a Kivitelező akadályoztatva van a Műhelyház feladatainak elvégzésében. Az akadályoztatás miatt veszélybe kerül az objektum megvalósítása az iskolanyitásra vonatkozó időpontra: az ellenérték növekedése (nettó 11 877 500,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (nettó 87 000 000,- Ft) 50%-át, a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyek kellő gondosággal nem voltak előre láthatóak, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja jogszerűen alkalmazható. 2021.06.11. az alapszerződés aláírásának dátuma, az 1.sz szerződés módosításé: 2023.12.08. ; jelen 2. sz aláírási dátuma: 2024. 04.18.

Forrás: OJS 2024/S 101-309083 (2024-05-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások (9)

Építészeti tervezési szolgáltatások (3)