Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között
1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd
A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi.
A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi.
A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m.
2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig
A magyar oldali út hossza: 1017 m.
Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,
Koronaszélesség: 7,0 m,
Burkolat szélessége: 5,5 m,
Szintbeni normál csomópont: 1 db
Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db
Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték
Részletek: KD.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-02-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái

Hol?

• Stredné Slovensko › Banskobystrický kraj
• Észak-Magyarország › Nógrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-12-23	Ajánlati felhívás
2021-02-09	További információk
2021-02-25	További információk
2021-08-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-08-25	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-12-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-12-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-04-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-12-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hídépítés
Hivatkozási szám: EKR001361032020
Rövid leírás:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között 1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. 2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Hídépítés 📦
További CPV-kód: Hídépítés 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Nógrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361032020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361032020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-10 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 252-634521
HL-S szám: 252
További információk

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között
1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd

+ még 12

A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi.

A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi.

A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m.

2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig
A magyar oldali út hossza: 1017 m.
Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,
Koronaszélesség: 7,0 m,
Burkolat szélessége: 5,5 m,
Szintbeni normál csomópont: 1 db
Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db

Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték

Részletek: KD.

A rész elnevezése: Drégelypalánk-Ipolyhídvég közötti híd
A rész száma: 1
Rövid leírás: Ipoly-híd építése Drégelypalánk - Ipolyhídvég (Ipel’ske Predmostie) között

A híd határhíd, az államhatár az Drégelypalánk - Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi.

Időtartam: 24 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés
A rész elnevezése: Csatlakozóút építése magyar oldalon az Ipoly-hídig
A rész száma: 2
Rövid leírás: Drégelypalánk- Ipolyhídvég közötti hídhoz csatlakozó út építése a magyar oldalon
Egyéb szintbeni vasúti kereszteződés: 1db
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország - Drégelypalánk, Szlovákia - Ipolyhídvég (Ipel’ske Predmostie)
Magyarország, Drégelypalánk

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Kizáró okok valamennyi rész tekintetében:

Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

+ még 14

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk.igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kiz. okok igazolása körében benyújtott nyil-oknak az AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, valamint a Kbt. 41/A.-41/C. §-ban foglaltakra

Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§ (5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-átis azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh.dok-okbenyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4)bek.alapján:

NY.1.)AKa NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) valamennyi rész tekintetében:

NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

+ még 8

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

P.1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján - valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti,

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.

+ még 2

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

Műszaki és szakmai képességek: Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

+ még 20

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

M/1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 8 évben teljesített ref. ismertetését. A ref-t a Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:
— szerződést kötő másik fél (név, székhely),
— ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),
— teljesítés helye,
— ép.ber. mennyisége(az alk.min.köv. figyelemmel)
— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf.történt-e.

M/2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) - kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év,hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végz., képz.ig.dok-ok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az AT, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített

1. rész esetén:

+ még 32

M/1.A) legalább egy, legalább 35 m hosszú támaszközzel rendelkező, új híd építésére vonatkozó referenciával, amely vízfolyás feletti és közúton megvalósított.

2. rész esetén:
M/1.B) min. 300 m hosszú közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az M/1.B) pontnak AT több szerződéssel is megfelelhet, ugyanazon referencia több részben is bemutatható.

Felújítás alatt AK 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § 2. pont szerinti fogalmat érti.

AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.

„Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. rész vonatkozásában
M/2. a. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a magyar 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság és / vagy a szlovák belsőépítészek és tanúsítvánnyal rendelkező építőmérnökökről szóló 138/1992 számú törvény szerinti mélyépítési szakterületen végzett építésvezetői (vagy azzal egyenértékű) tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

„Hídépítés” alatt Ajánlatkérő az Útügyi Műszaki Előírások alapján meghatározott műszaki tartalommal új híd építését, meglévő átépítését érti.

M/2. b. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúton végzett hídépítéshez és/vagy útépítéshez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2. c. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

2. rész vonatkozásában
M/2. d. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és

— és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2. e. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember több ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

Építésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Főépítésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja. AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Jótállási idő az 1. rész tekintetében 60 hónap, 2. rész tekintetében 36 hónap.

+ még 8

Szavatosság idő: 60 hónap (valamennyi rész tekintetében).
Valamennyi rész tekintetében irányadó rendelkezések:

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése utófinanszírozással a Kbt.135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján. Az Obecný úrad Ipel’ské Predmostie részére benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére irányadóak a szlovák 222/2004. sz. ÁFA törvények rendelkezései is.

A finanszírozás forrása: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR

Az eljárás 2. részében a tartalékkeret mértéke 2 %, az 1. részben AK nem biztosít tartalékkeretet.

A részletek a KD-ban.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Alkalmazandó közbeszerzési jogszabály: 2019évi LVIII törv. 4.cikk(4) bek. a)pontja és Kbt
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-02-10 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. M/2. a) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2. M/2.b) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (név): 1. M/2. d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
2. M/2. e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_94215096
Ajánlatkérő neve: Obec Ipeľské Predmostie
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_68014397
Postacím: Ipeľské Predmsotie 95
Postai város: Ipeľské Predmostie
Postai irányítószám: 99110
Ország: Szlovákia 🇸🇰
Banskobystrický kraj 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Lestyánszky Viktor
Telefon: +42 1905706800 📞
E-mail: ipelpred@gmail.com 📧
Fax: +42 1474888131 📠
Internetcím: http://www.ipelskepredmostie.sk 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.ipelskepredmostie.sk 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001361032020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Feltételes közbeszerzés (Kbt. 53. § (6) bekezdése): amennyiben a beérkező ajánlatokban foglalt ajánlati ár(ak) alapján ez az eljárás eredményessége érdekében szükséges, az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás pénzügyi fedezetének biztosítására kiegészítő támogatása iránti igényt nyújthat be a bontási jegyzőkönyv birtokában, amely igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben az eljárás lebonyolítására nyitva álló törvényes határidőben kiegészítő támogatás nyújtása nem történik meg, úgy Ajánlatkérőnek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a kiegészítő támogatási igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

+ még 22

2. A szlovák GT-ről szóló 513/1991 törvény 21. § 1. bekezdése értelmében külföldi gazdasági szereplő ugyanazon feltételekkel és azonos mértékben fejthet ki vállalkozói tevékenységet, mint a szlovák gazdasági szereplők, és a törvényből nem következik valami más. A GT 21. § 4. bekezdése értelmében a külföldi gazdasági szereplő a Szlovák Köztársaság területén a gazdasági szereplő, illetve fióktelepének a Szlovák Köztársaság Cégjegyzékbe történő bejegyzése napjával szerez vállalkozói jogosultságot az adott cégjegyzékben feltüntetett tevékenységi körök mértékében. A bejegyzési kérelmet a külföldi gazdasági szereplő nyújtja be.

Nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a szlovák, és magyar jogszabályok támasztotta követelményeknek egyaránt. Ehhez, és a szlovák jogszabályok támasztotta követelmények teljesítéséhez - a nyertes ajánlattevőnek fióktelepet kell létrehoznia Szlovákiában, hogy vállalkozói tevékenységet folytathasson a Szlovák Köztársaság területén, és eleget kell tennie adózási kötelezettségeinek is. Az általános forgalmi adóról szóló 595/2003 törvény 16. § 2. bekezdése értelmében adózási szempontból egyszeri tevékenység végzéséhez, vagy amennyiben a munkavégzés időtartama hat hónapnál hosszabb, vagy 12 egymást követő hónapon keresztül végzi, állandó fióktelepet kell létrehoznia.

Fentiekre tekintettel AK szerződéskötési feltételeként írja elő az eljárás 1. része tekintetében, hogy nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a Szlovák Köztársaság területén fiókteleppel.

3. AK

3.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért

3.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja

3.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart

3.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

3.5) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját valamennyi rész tekintetében

3.6) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös ATk, sem önálló ATk vonatkozásában.

4. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a felolvasólapot, valamint a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint az árazott költségvetést is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a KD részletesen tartalmazza.

5. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szempont. esetében a fordított arányosítás; 1-2. Minőségi ért. szempont esetében az egyenes arányosítás. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

6. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetén 24 586 EUR; 2. rész esetén 1 676 EUR

Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Amennyiben a biztosíték pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kerül teljesítésre, úgy az eljárás 1. részében AT-nek mindkét AK-t meg kell jelölnie mint kedvezményezettet; 2. részben elegendő a NIF Zrt. megjelölése,

7. Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.

1. rész Mértéke: 363 700 EUR/káresemény, 757 600 EUR/év
2. rész Mértéke: 303 100 EUR/káresemény, 454 600 EUR/év;
8. FAKSZ: dr. Andresz-Bódi Zita (00106)

9. Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum), KD (közbeszerzési dokumentumok)

10. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor.

11. Jelen közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában 1-1 db vállalkozási szerződés került megkötésre. A 2. részre vonatkozó szerződés tekintetében egyedüli megrendelő a NIF Zrt.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2020/S 252-634521 (2020-12-23)

További információk (2021-02-09)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Hidak építési munkái 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-09 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-26 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 030-071618
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 252-634521
HL-S szám: 30
További információk

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett: Közbeszerzési Dokumentáció I. Rész III. Kötete: Ajánlatott igazolás és nyilatkozatminták az eljárás 1. és 2. része tekintetében, valamint a Közbeszerzési Dokumentáció III. Kötete a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében. A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.

Forrás: OJS 2021/S 030-071618 (2021-02-09)

További információk (2021-02-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-25 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 042-104183
HL-S szám: 42
További információk

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A módosítás kizárólag az ajánlattételi határidőt érinti. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt már egy alkalommal módosította a TED 2021/S 030-071618 iktatószámú hirdetménnyel.

Forrás: OJS 2021/S 042-104183 (2021-02-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-08-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 404 997 EUR 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 154-408341
HL-S szám: 154
További információk

Ajánlattevők az 1. rész tekintetében: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73., 26090575-2-43 Duna Aszfalt Zrt., székhelye: Magyarország, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., 28733232-4-03 Egomax Kft., székhelye: 2113 Erdőkertes Mária u.6., 13823894-2-13 HE-DO Építő Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., 27972685-2-41, Hídépítő Zrt., székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., 23165344-2-41 STRABAG Általános Építő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., 11705053-4-44 Ajánlattevők a 2. rész tekintetében: Colas Út Zrt. székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73., 14904134-2-44 Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., 23165344-2-41 HE-DO Építő Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., 27972685-2-41, Egomax Kft., székhelye: 2113 Erdőkertes Mária u.6., 13823894-2-13 Duna Aszfalt Zrt., székhelye: Magyarország, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., 28733232-4-03 V.2.5. folytatása: 1. rész tekintetében: -Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok; -Szállítási feladatok; -Gépbérlet; -Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása; -Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; -Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek; -Geodéziai munkarészek; -Lőszermentesítés; -Régészeti leletmentés; -Szakfelügyeletek; -Hulladékkezelés; -Őrzés-védelmi feladatok; -Cölöpözési feladatok; -Kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok; -Betonacél szerelési feladatok; -Zsaluzási részfeladatok; -Szigetelési feladatok; -Sóvédelmi bevonatok készítése; -Daruzási feladatok; -Acél szerkezetek készítése, szerelése; -Öntött aszfalt munkák; -Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák; -Fuvarozási feladatok 2. rész tekintetében: fuvarozási és daruzási feladatok; víztelenítési feladatok; támfalépítés, gabionfal; életvédelmi létesítmények létesítésének részfeladatai; hírközlő vezeték építési munkák részfeladatai; kis-, középfeszültségű vezeték építési munkák részfeladatai; víz- és csatornavezeték építési munkák részfeladatai, szénhidrogén vezeték építési munkák részfeladatai; őrzés-védelem; hulladékkezelés; tanácsadási feladatok; egyéb általános feladatok; kivitelezést elősegítő részfeladatok, minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; contract manageri feladatok

További információk

Ajánlattevők az 1. rész tekintetében:

Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73., 26090575-2-43

Duna Aszfalt Zrt., székhelye: Magyarország, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., 28733232-4-03

Egomax Kft., székhelye: 2113 Erdőkertes Mária u.6., 13823894-2-13

HE-DO Építő Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., 27972685-2-41,

Hídépítő Zrt., székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., 23165344-2-41

STRABAG Általános Építő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., 11705053-4-44

Ajánlattevők a 2. rész tekintetében:

Colas Út Zrt. székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73., 14904134-2-44

Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., 23165344-2-41

HE-DO Építő Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., 27972685-2-41,

Egomax Kft., székhelye: 2113 Erdőkertes Mária u.6., 13823894-2-13

Duna Aszfalt Zrt., székhelye: Magyarország, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., 28733232-4-03

V.2.5. folytatása: 1. rész tekintetében:

-Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok; -Szállítási feladatok; -Gépbérlet; -Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása;

-Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; -Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek; -Geodéziai munkarészek; -Lőszermentesítés; -Régészeti leletmentés; -Szakfelügyeletek; -Hulladékkezelés; -Őrzés-védelmi feladatok; -Cölöpözési feladatok; -Kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok; -Betonacél szerelési feladatok; -Zsaluzási részfeladatok;

-Szigetelési feladatok; -Sóvédelmi bevonatok készítése; -Daruzási feladatok; -Acél szerkezetek készítése, szerelése; -Öntött aszfalt munkák; -Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák; -Fuvarozási feladatok

2. rész tekintetében:

fuvarozási és daruzási feladatok;

víztelenítési feladatok; támfalépítés, gabionfal; életvédelmi létesítmények létesítésének részfeladatai; hírközlő vezeték építési munkák részfeladatai; kis-, középfeszültségű vezeték építési munkák részfeladatai; víz- és csatornavezeték építési munkák részfeladatai, szénhidrogén vezeték építési munkák részfeladatai; őrzés-védelem; hulladékkezelés; tanácsadási feladatok; egyéb általános feladatok;

kivitelezést elősegítő részfeladatok, minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; contract manageri feladatok

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. M/2. a) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
2. M/2.b) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
1. M/2. d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
2. M/2. e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-07-29 📅
Név: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_61258356
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303242087 📞
E-mail: judit.farkasnagy@colas.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: https://colas.hu/ 🌏
A beszerzés teljes értéke: 3 639 942 EUR 💰
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_13848123
Telefon: +36 18831700 📞
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Internetcím: http://www.colas.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 765 056 EUR 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
5

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Ipeľské Predmsotie 95

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők az 1. rész tekintetében:

Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73., 26090575-2-43

+ még 16

Duna Aszfalt Zrt., székhelye: Magyarország, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., 28733232-4-03

Egomax Kft., székhelye: 2113 Erdőkertes Mária u.6., 13823894-2-13
HE-DO Építő Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., 27972685-2-41,
Hídépítő Zrt., székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., 23165344-2-41

STRABAG Általános Építő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., 11705053-4-44

Ajánlattevők a 2. rész tekintetében:
Colas Út Zrt. székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73., 14904134-2-44

Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., 23165344-2-41

V.2.5. folytatása: 1. rész tekintetében:

-Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok; -Szállítási feladatok; -Gépbérlet; -Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása;

-Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; -Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek; -Geodéziai munkarészek; -Lőszermentesítés; -Régészeti leletmentés; -Szakfelügyeletek; -Hulladékkezelés; -Őrzés-védelmi feladatok; -Cölöpözési feladatok; -Kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok; -Betonacél szerelési feladatok; -Zsaluzási részfeladatok;

-Szigetelési feladatok; -Sóvédelmi bevonatok készítése; -Daruzási feladatok; -Acél szerkezetek készítése, szerelése; -Öntött aszfalt munkák; -Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák; -Fuvarozási feladatok

2. rész tekintetében:
fuvarozási és daruzási feladatok;

víztelenítési feladatok; támfalépítés, gabionfal; életvédelmi létesítmények létesítésének részfeladatai; hírközlő vezeték építési munkák részfeladatai; kis-, középfeszültségű vezeték építési munkák részfeladatai; víz- és csatornavezeték építési munkák részfeladatai, szénhidrogén vezeték építési munkák részfeladatai; őrzés-védelem; hulladékkezelés; tanácsadási feladatok; egyéb általános feladatok;

kivitelezést elősegítő részfeladatok, minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; contract manageri feladatok

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 154-408341 (2021-08-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-08-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 639 942 EUR 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 166-470630
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 154-408341
HL-S szám: 166
További információk
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. augusztus 15.
Forrás: OJS 2022/S 166-470630 (2022-08-25)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 639 942 EUR 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 248-724608
HL-S szám: 248
További információk
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. december 6.
Forrás: OJS 2022/S 248-724608 (2022-12-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között
Hivatkozási szám: EKR001361032020
Rövid leírás:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között 1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk – Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. 2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Hídépítés 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 9 044 939 EUR 💰
Az uniós alapok azonosítója:

projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés

SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Leírás
Belső azonosító: EKR001361032020/1
Mennyiség: 121 kilométer
A beszerzés leírása:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk – Ipolyhídvég (Ipel’ske Predmostie) között A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár az Drégelypalánk – Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. Részletek: KD.

További információk: Az 1. rész eredményeképpen megkötött szerződés aláírásnak dátuma: 2021.07.29.
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Hídépítés 📦
További termékek/szolgáltatások:

Hidak építési munkái 📦

Közút építése 📦

Város: Drégelypalánk
Ipolyhídvég
Ország:

Magyarország 🇭🇺

Szlovákia 🇸🇰

A teljesítés helye:

Banskobystrický kraj 🏙️

Nógrád 🏙️

Időtartam: 24 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-07-29 📅
Cím: „Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között”
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/547431 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 639 942 EUR 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001361032020/0001
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

-Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés; -Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;-Földmunkák egyes munkarészei; -Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;-Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;-Hídműtárgy-,szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, -Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése; -Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok; -Szállítási feladatok; -Gépbérlet; -Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása; -Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; -Előkészítőés területrendezési és bontási munkarészek; -Geodéziai munkarészek; -Lőszermentesítés; -Régészeti leletmentés; -Szakfelügyeletek; -Hulladékkezelés; -Őrzés-védelmi feladatok; -Cölöpözési feladatok; -Kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok; -Betonacél szerelési feladatok; -Zsaluzási részfeladatok; -Szigetelési feladatok; -Sóvédelmi bevonatok készítése; -Daruzási feladatok; -Acél szerkezetek készítése, szerelése; -Öntött aszfalt munkák; -Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák; -Fuvarozási feladatok

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_61258356
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: judit.farkasnagy@colas.hu 📧
Telefon: +36 303242087 📞
Fax: +36 18831137 📠
URL: https://colas.hu/ 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész tekintetében: teljesítési, jótállási biztosíték: 5 %, késedelmi kötbér: 0,1 %; 0,5 %; 2 %, hibás teljesítési kötbér: 15 % és 0,1 % szerződés szerint, meghiúsulási: 20 %. Vetítési alap: nettó vállalkozási díj. Jótállás: 1. rész: 60 hónap, 2. rész:36 hónap. Szavatosság idő: 60 hónap. Kifizetés utófinanszírozással a Kbt.135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján. Irányadóak a szlovák 222/2004. sz. ÁFA törvények rendelkezései is. Forrás: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: SKHU/1802/3.1/009 Tám. szerz. A Kbt. 135. § (7) bek. alapján 5 % előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro. Ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés: EUR. A 2. rész a tartalékkeret: 2 %, az 1. rész tartalékkeret:-.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
További információk

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak. VII.2.4) A módosítások ismertetése pont folytatása: Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve): „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1 789 921,21 EUR, azaz egymillió – hétszáznyolcvankilencezer -kilencszázhuszonegy euró és huszonegy eurocent.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.3.1. A Tartalékkeret összege: 10 435,53 EUR, azaz tízezer - négyszázharmincöt euró és ötvenhárom eurocent.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 8.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 89 496,06 EUR, azaz nyolcvankilencezer - négyszázkilencvenhat euró és hat eurocent, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” Felek közös megegyezéssel a Megrendelő Szerződésben rögzített adatait, valamint a Szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050028 számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. PIR törzsszáma: 847395 adószáma: 15847397-2-41 KHS statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01 Azonosító szám: 01 98 003702 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter” „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU /1802/3.1/009 azonosítójú Támogatási Szerződés biztosítja. A Támogatási Szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T azonosító 401895).” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 13.pontjának a), b) és d) alpontját az alábbiak szerint módosítják: „a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Nagy Nándor Levente Beosztás: projektvezető Telefon: 06 20 282 1207 E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu b) „Megrendelő Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei Név: Nagy Nándor Levente Beosztás: projektvezető Telefon: 06 20 282 1207 E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu” „d) Mérnök neve: Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: Név: Jeremiás László Beosztás: vezető belső mérnök Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45. Telefon: 06 20 336 3390 E-mail: laszlo.jeremias@ekm.gov.hu”

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VII.2.4) A módosítások ismertetése pont folytatása:
Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják (a változások felkövér dőlt betűvel jelölve):
„4.1 A Vállalkozói Díj
A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1 789 921,21 EUR, azaz egymillió – hétszáznyolcvankilencezer -kilencszázhuszonegy euró és huszonegy eurocent.”
Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.3.1. A Tartalékkeret összege: 10 435,53 EUR, azaz tízezer - négyszázharmincöt euró és ötvenhárom eurocent.”
Felek közös megegyezéssel a Szerződés 8.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 89 496,06 EUR, azaz nyolcvankilencezer - négyszázkilencvenhat euró
és hat eurocent, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot,
abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”
Felek közös megegyezéssel a Megrendelő Szerződésben rögzített adatait, valamint a Szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
„Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
pénzügyi intézmény megnevezése: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00003582-09050028
számlázási címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
PIR törzsszáma: 847395
adószáma: 15847397-2-41
KHS statisztikai számjele: 15847397-8411-311-01
Azonosító szám: 01 98 003702
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter”
„4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU
/1802/3.1/009 azonosítójú Támogatási Szerződés biztosítja.
A Támogatási Szerződés pénzügyi forrását a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, Uniós forrásból megvalósuló
beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T azonosító 401895).”
Felek közös megegyezéssel a Szerződés 13.pontjának a), b) és d) alpontját az alábbiak szerint módosítják:
„a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:
Név: Nagy Nándor Levente
Beosztás: projektvezető
Telefon: 06 20 282 1207
E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu
b) „Megrendelő Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei
Név: Nagy Nándor Levente
Beosztás: projektvezető
Telefon: 06 20 282 1207
E-mail: levente.nandor.nagy@ekm.gov.hu”
„d) Mérnök
neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Mérnök képviselőjeként megjelölt személy:
Név: Jeremiás László
Beosztás: vezető belső mérnök
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Telefon: 06 20 336 3390
E-mail: laszlo.jeremias@ekm.gov.hu”

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A Szerződés értelmében a magyar oldalon 1017 méter hosszúságú út építése Drégelypalánk belterületétől, a 24147 j. úttól az új Ipolyhídig Vállalkozó feladatkörébe tartozik. A forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, a koronaszélesség 7 méter, a burkolatszélesség 5.5 méter. Egy darab szintbeni közúti csomópont és egy darab vasúti szintbeni keresztezés átépítése, közművezetékek kiváltása képezi továbbá Vállalkozó feladatkörét. Az Ipoly-hídhoz vezető magyar útcsatlakozás engedélyezési terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. készítette el és szállította le 2018. júniusában. A Magyar Közút NZrt. Nógrád Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Kezelő) által 2018. szeptember 17. napján kelt, Speciálterv Kftnek címzett levelében Kezelő az alábbiakat fejti ki: A NIF Zrt. által kiadott tervezési diszpozíciónak nem volt része a belterületi szakaszon - a tárgyi változtatás külterületre, a híd és az út találkozására vonatkozik - a gyalogos létesítmények fejlesztése, így gyalogosforgalmi létesítmény kialakítását a tervek nem tartalmazzák. Kezelő rögzíti, hogy a gyalogosforgalmi igények kiszolgálása az érintett szakaszon a meglévő állapotnak megfelelően változatlan formában lehetséges marad. A Kezelő 2018. június 18. napján kelt közútkezelői hozzájárulásának figyelembevételével a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. december 6. napján kelt határozatában építési engedélyt adott a határkapcsolat megvalósítására. Sem a közútkezelői hozzájárulás, sem az építési engedély nem rendelkezik gyalogosforgalmi létesítmény kialakításáról. A kiviteli terveket a Pont-Terv Zrt. és Roden Kft. alkotta konzorcium készítette el és szállította le 2020. augusztusában. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában nem érkezett a gyalogos forgalmat bármilyen formában érintő kérdés a gazdasági szereplőktől. A kivitelezési fázis során 2023. április 27. napján helyszíni szemle került megtartásra Megrendelő, Vállalkozó, a Kezelő és a Kormányhivatal képviselőinek részvételével. A szemle során megállapításra került, hogy a kivitelezés alatt álló Ipoly-híd kifolyási oldalán található gyalogos átvezetéshez a szlovák útcsatlakozás projektelem – magyar oldallal előzetesen nem egyeztetett - kiviteli tervei szerint kb. 30 méternyi gyalogjárda kapcsolódik, a magyar oldalon a gyalogos forgalom fogadására közlekedésbiztonsági és a biztonságos üzemeltetési szempontok figyelembevételével gyalogos levezetés kialakítása szükséges. A résztvevők a megfelelő műszaki tartalom meghatározása érdekében a megoldási vázlatok megküldését követően egy online megbeszélés keretén belül tisztázták a felmerült helyzetet és annak megfelelő hatósági szempontú kezelését. Az egyeztetés eredményeképp a Kezelő a 2023. május 26. napján kelt kezelői nyilatkozatában a forgalomba helyezés feltételeként az alábbiakat írta elő Megrendelő részére: - A híd háttöltéséhez csatlakozó úttöltés megfelelő mértékű szélesítését annak érdekében, hogy az útkorona szélesítésével a közúti vezetőkorlát mögött kialakítható legyen egy megfelelő szélességű útpadka a gyalogosmozgások számára a megfelelő üzemeltetési szempontokra figyelemmel. - A koronaél mentén gyalogos védőkorlát elhelyezését a közlekedésbiztonsági szempontok teljesülése és az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében. Tekintettel arra, hogy a határkapcsolat közlekedésbiztonságának magasabb fokú érvényesülése az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében, ezáltal az előírt műszaki tartalom megvalósítása elengedhetetlenül szükséges, továbbá annak megléte a forgalomba helyezés feltétele, Megrendelő 2023. június 9. napján kelt Megrendelői Utasításában elrendelte Vállalkozó részére a Kezelő nyilatkozatában előírt műszaki tartalom megvalósítását. Vállalkozó 2023. június 13. napján kelt levelében értesítette Megrendelőt az Ajánlati dokumentációtól eltérő műszaki tartalom megvalósítása kapcsán felmerülő változtatási igényéről. Az úttöltés és útkorona szélesítése, az útpadka kialakítása, valamint a gyalogos védőkorlát elhelyezése a Szerződés műszaki tartalmának nem képezi részét, ám a megvalósításuk szükséges az üzemeltetési feladatok teljeskörű ellátása érdekében, valamint a létesítmény forgalomba helyezéséhez a Kezelő előírásai szerint, így ezen munka a Szerződéstől nem elválasztható. Vállalkozó a 2023. augusztus 28.-án kelt kérelmének tárgya szerinti pótmunka költségvetésre gyakorolt hatásának bemutatása és a többletdíj érvényesítése érdekében elkészítette kidolgozott változtatási kérelmét, melyben a pótmunka ellenértékét nettó 25.855,04 EUR összegben határozta meg. A Vállalkozó által benyújtott módosított költségvetést a Mérnök felülvizsgálta, amely alapján Mérnök 2023. október 11 napján kelt állásfoglalásában rögzítette, hogy a pótmunkaként felmerült töltésszélesítés elvégzése a szerződéses feladatok teljesítéséhez, a közlekedésbiztonsági és a biztonságos üzemeltetési szempontok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen volt és azok a Szerződéstől nem elválaszthatók. A Mérnök véleménye alapján az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott műszaki tartalomban nem szereplő munkák merültek fel, melyek felmerülésével Vállalkozó az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltak alapján nem számíthatott. Mérnök a pótmunka ellenértékét 24.959,04 EUR összegben javasolta a Megrendelő részére elfogadni. A Megrendelő – Mérnök javaslatának és árszakértő véleményének figyelembevételével – Vállalkozó Szerződésben Nem Szereplő Munkából eredő díjigényét nettó 24 865,58 EUR összegben fogadja el. A kivitelezési munkák során elvégzett útkorona- és hozzá kapcsolódó töltésszélesítés az Ipoly-hídról levezető járda fogadófelületének kialakítása és biztonságos tovább vezetéséből eredő Vállalkozói Díj módosításra a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a műszaki tartalom változása a szerződéses ellenérték „de minimis” értékhatár alatti változásával jár. Jelen Szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (2)-(3) és (6) bekezdés alapján módosítják.

Egyéb kiegészítő információk

A Szerződés értelmében a magyar oldalon 1017 méter hosszúságú út építése Drégelypalánk belterületétől, a 24147 j. úttól az új Ipolyhídig
Vállalkozó feladatkörébe tartozik. A forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, a koronaszélesség 7 méter, a burkolatszélesség 5.5 méter.
Egy darab szintbeni közúti csomópont és egy darab vasúti szintbeni keresztezés átépítése, közművezetékek kiváltása képezi továbbá
Vállalkozó feladatkörét.
Az Ipoly-hídhoz vezető magyar útcsatlakozás engedélyezési terveit a Speciálterv Építőmérnöki Kft. készítette el és szállította le 2018.
júniusában.
A Magyar Közút NZrt. Nógrád Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Kezelő) által 2018. szeptember 17. napján kelt, Speciálterv Kftnek
címzett levelében Kezelő az alábbiakat fejti ki:
A NIF Zrt. által kiadott tervezési diszpozíciónak nem volt része a belterületi szakaszon - a tárgyi változtatás külterületre, a híd és az út
találkozására vonatkozik - a gyalogos létesítmények fejlesztése, így gyalogosforgalmi létesítmény kialakítását a tervek nem
tartalmazzák. Kezelő rögzíti, hogy a gyalogosforgalmi igények kiszolgálása az érintett szakaszon a meglévő állapotnak megfelelően
változatlan formában lehetséges marad.
A Kezelő 2018. június 18. napján kelt közútkezelői hozzájárulásának figyelembevételével a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal (a
továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. december 6. napján kelt határozatában építési engedélyt adott a határkapcsolat
megvalósítására. Sem a közútkezelői hozzájárulás, sem az építési engedély nem rendelkezik gyalogosforgalmi létesítmény
kialakításáról.
A kiviteli terveket a Pont-Terv Zrt. és Roden Kft. alkotta konzorcium készítette el és szállította le 2020. augusztusában. A
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában nem érkezett a gyalogos forgalmat bármilyen formában érintő kérdés a gazdasági
szereplőktől.
A kivitelezési fázis során 2023. április 27. napján helyszíni szemle került megtartásra Megrendelő, Vállalkozó, a Kezelő és a
Kormányhivatal képviselőinek részvételével. A szemle során megállapításra került, hogy a kivitelezés alatt álló Ipoly-híd kifolyási
oldalán található gyalogos átvezetéshez a szlovák útcsatlakozás projektelem – magyar oldallal előzetesen nem egyeztetett - kiviteli
tervei szerint kb. 30 méternyi gyalogjárda kapcsolódik, a magyar oldalon a gyalogos forgalom fogadására közlekedésbiztonsági és a
biztonságos üzemeltetési szempontok figyelembevételével gyalogos levezetés kialakítása szükséges. A résztvevők a megfelelő műszaki
tartalom meghatározása érdekében a megoldási vázlatok megküldését követően egy online megbeszélés keretén belül tisztázták a
felmerült helyzetet és annak megfelelő hatósági szempontú kezelését. Az egyeztetés eredményeképp a Kezelő a 2023. május 26.
napján kelt kezelői nyilatkozatában a forgalomba helyezés feltételeként az alábbiakat írta elő Megrendelő részére:
- A híd háttöltéséhez csatlakozó úttöltés megfelelő mértékű szélesítését annak érdekében, hogy az útkorona szélesítésével a közúti
vezetőkorlát mögött kialakítható legyen egy megfelelő szélességű útpadka a gyalogosmozgások számára a megfelelő üzemeltetési
szempontokra figyelemmel.
- A koronaél mentén gyalogos védőkorlát elhelyezését a közlekedésbiztonsági szempontok teljesülése és az üzemeltetési feladatok
ellátása érdekében.
Tekintettel arra, hogy a határkapcsolat közlekedésbiztonságának magasabb fokú érvényesülése az üzemeltetési feladatok ellátása
érdekében, ezáltal az előírt műszaki tartalom megvalósítása elengedhetetlenül szükséges, továbbá annak megléte a forgalomba
helyezés feltétele, Megrendelő 2023. június 9. napján kelt Megrendelői Utasításában elrendelte Vállalkozó részére a Kezelő
nyilatkozatában előírt műszaki tartalom megvalósítását.
Vállalkozó 2023. június 13. napján kelt levelében értesítette Megrendelőt az Ajánlati dokumentációtól eltérő műszaki tartalom
megvalósítása kapcsán felmerülő változtatási igényéről.
Az úttöltés és útkorona szélesítése, az útpadka kialakítása, valamint a gyalogos védőkorlát elhelyezése a Szerződés műszaki
tartalmának nem képezi részét, ám a megvalósításuk szükséges az üzemeltetési feladatok teljeskörű ellátása érdekében, valamint a
létesítmény forgalomba helyezéséhez a Kezelő előírásai szerint, így ezen munka a Szerződéstől nem elválasztható.
Vállalkozó a 2023. augusztus 28.-án kelt kérelmének tárgya szerinti pótmunka költségvetésre gyakorolt hatásának bemutatása és a
többletdíj érvényesítése érdekében elkészítette kidolgozott változtatási kérelmét, melyben a pótmunka ellenértékét nettó 25.855,04
EUR összegben határozta meg.
A Vállalkozó által benyújtott módosított költségvetést a Mérnök felülvizsgálta, amely alapján Mérnök 2023. október 11 napján kelt
állásfoglalásában rögzítette, hogy a pótmunkaként felmerült töltésszélesítés elvégzése a szerződéses feladatok teljesítéséhez, a
közlekedésbiztonsági és a biztonságos üzemeltetési szempontok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen volt és azok a Szerződéstől nem
elválaszthatók. A Mérnök véleménye alapján az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott műszaki tartalomban nem szereplő
munkák merültek fel, melyek felmerülésével Vállalkozó az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltak alapján nem számíthatott. Mérnök
a pótmunka ellenértékét 24.959,04 EUR összegben javasolta a Megrendelő részére elfogadni.
A Megrendelő – Mérnök javaslatának és árszakértő véleményének figyelembevételével – Vállalkozó Szerződésben Nem Szereplő
Munkából eredő díjigényét nettó 24 865,58 EUR összegben fogadja el.
A kivitelezési munkák során elvégzett útkorona- és hozzá kapcsolódó töltésszélesítés az Ipoly-hídról levezető járda fogadófelületének
kialakítása és biztonságos tovább vezetéséből eredő Vállalkozói Díj módosításra a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a műszaki tartalom változása a szerződéses ellenérték „de
minimis” értékhatár alatti változásával jár.
Jelen Szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (2)-(3) és (6) bekezdés alapján módosítják.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Szerzmód aláírása: 2023.11.29 A módosítások leírása: Adatváltozás Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó,100%os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022.(IX. 19.) Korm. r. szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át. A Megrendelő jogutódlására, illetve a kapcsolattartó személyek és a Mérnök személyének változására tekintettel is módosítani szükséges a Szerződést. A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása Jelen 1. számú szerződésmódosítás ajogutódlásra tekintettel az uniós forrás biztosítása 2023. január 1. napjától a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoportból kerül finanszírozásra (ÁHT-T azonosító 401895) a SKHU/1802/3.1/009 támogatási szerződés megjelölésével, ezért a Szerződés 4.4.1. pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani szükséges. A szerz.módosítás közbeszerzési-jogi indoklása A kivitelezési munkák során elvégzett útkorona- és hozzá kapcsolódó töltésszélesítés az Ipoly-hídról levezető járda fogadófelületének kialakítása és biztonságos tovább vezetéséből eredő Vállalkozói Díj módosítás A kivitelezési munkák során elvégzett útkorona- és hozzá kapcsolódó töltésszélesítés az Ipoly-hídról levezető járda fogadófelületének kialakítása és biztonságos tovább vezetéséből eredő Vállalkozói Díj módosításra a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a műszaki tartalom változása a szerződéses ellenérték „de minimis” értékhatár alatti változásával jár. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a „szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdését „arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indítottameg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a Szerződés, jelen módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A műszaki tartalom változással összefüggésben a Vállalkozói Díj nettó 24 865,58 EUR összeggel nő. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 24 865,58 EUR) 1,4 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1 765 055,63 EUR) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós értékhatárt (5 382 000 EUR) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglalt követelményeknek. Jelen Szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján a Szerződés 4.1 pontja szerinti Vállalkozói díj, valamint a 8.2.1 pontja szerinti Jótállási biztosíték összege kerülnek módosításra. Jelen Szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel bekövetkező műszaki tartalom változás a Kötbérhes Befejezési Határidőre nincs hatással. A szerződéses ár módosításának finanszírozása: A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. A jelen Szerződésmódosítással érintett Vállalkozói Díj növekményének forrásigénye a Szerződés szerint meghatározott nettó 35.301,11 EUR összegű tartalékkeret nettó 24.865,58 EUR összeggel történő egyidejű csökkentése útján kerül biztosításra. A Szerződés 4.3.1. pontjában meghatározott 35.301,11 EUR összegű tartalékkeret a tárgyi pótmunka nettó 24 865,58 EUR összegű felhasználását követően nettó 10.435,53 EUR-ra csökken. Adatváltozás A Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 1. számú módosításra Megrendelő, Mérnök és a kapcsolattartók adatainak változására és a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. Folytatás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása/BT-99:A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ pontban.

Szöveg

Szerzmód aláírása: 2023.11.29
A módosítások leírása: Adatváltozás Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó,100%os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi
költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről szóló 362/2022.(IX. 19.) Korm. r. szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait
jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és
Közlekedési Minisztérium vette át. A Megrendelő jogutódlására, illetve a kapcsolattartó személyek és
a Mérnök személyének változására tekintettel is módosítani szükséges a Szerződést. A Szerződés
pénzügyi fedezetének módosítása Jelen 1. számú szerződésmódosítás ajogutódlásra tekintettel az
uniós forrás biztosítása 2023. január 1. napjától a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások
fejezet, Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoportból kerül finanszírozásra (ÁHT-T
azonosító 401895) a SKHU/1802/3.1/009 támogatási szerződés megjelölésével, ezért a Szerződés
4.4.1. pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani szükséges. A szerz.módosítás
közbeszerzési-jogi indoklása A kivitelezési munkák során elvégzett útkorona- és hozzá kapcsolódó
töltésszélesítés az Ipoly-hídról levezető járda fogadófelületének kialakítása és biztonságos tovább
vezetéséből eredő Vállalkozói Díj módosítás A kivitelezési munkák során elvégzett útkorona- és
hozzá kapcsolódó töltésszélesítés az Ipoly-hídról levezető járda fogadófelületének kialakítása és
biztonságos tovább vezetéséből eredő Vállalkozói Díj módosításra a Kbt. 141. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a műszaki
tartalom változása a szerződéses ellenérték „de minimis” értékhatár alatti változásával jár. A Kbt. 141.
§ (2) bekezdése értelmében a „szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi
értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós
értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdését „arra a
szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a
szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az
érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor,
ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indítottameg, amelyek nem lettek volna
jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült
értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (2)
bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a Szerződés,
jelen módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
Szerződés jellegéhez. A műszaki tartalom változással összefüggésben a Vállalkozói Díj nettó 24
865,58 EUR összeggel nő. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 24 865,58 EUR) 1,4
%-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1 765 055,63 EUR) viszonyítva, amely nem
haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós
értékhatárt (5 382 000 EUR) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét
és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3)
bekezdésében foglalt követelményeknek. Jelen Szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a Kbt.
141. § (2)-(3) bekezdés alapján a Szerződés 4.1 pontja szerinti Vállalkozói díj, valamint a 8.2.1 pontja
szerinti Jótállási biztosíték összege kerülnek módosításra. Jelen Szerződésmódosításban foglaltakra
tekintettel bekövetkező műszaki tartalom változás a Kötbérhes Befejezési Határidőre nincs hatással.
A szerződéses ár módosításának finanszírozása: A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5.
számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési
beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a
Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát
annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa
a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján
biztosítsa. A jelen Szerződésmódosítással érintett Vállalkozói Díj növekményének forrásigénye a
Szerződés szerint meghatározott nettó 35.301,11 EUR összegű tartalékkeret nettó 24.865,58 EUR
összeggel történő egyidejű csökkentése útján kerül biztosításra. A Szerződés 4.3.1. pontjában
meghatározott 35.301,11 EUR összegű tartalékkeret a tárgyi pótmunka nettó 24 865,58 EUR összegű
felhasználását követően nettó 10.435,53 EUR-ra csökken. Adatváltozás A Szerződő Felek
egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 1. számú módosításra Megrendelő, Mérnök és a
kapcsolattartók adatainak változására és a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítására a Kbt.
141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. Folytatás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása/BT-99:A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ pontban.

Forrás: OJS 2023/S 241-757643 (2023-12-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) között 1. rész: Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk – Ipel’ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. 2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 404 997 EUR 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR001361032020/2
Cím: Csatlakozóút építése magyar oldalon az Ipoly-hídig
A beszerzés leírása:

Drégelypalánk- Ipolyhídvég közötti hídhoz csatlakozó út építése a magyar oldalon A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Egyéb szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅

A szerződés odaítélése
Tétel azonosító száma: LOT-0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1765055.63 EUR 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001361032020/4227
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A vállalkozó neve és címe
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_13848123
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Telefon: +36 18831700 📞
Fax: +36 18831799 📠
URL: https://www.colas.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR Az eljárás 2. részében a tartalékkeret mértéke 2 %, az 1. részben AK nem biztosít tartalékkeretet. A részletek a KD-ban.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész tekintetében: teljesítési, jótállási biztosíték: 5 %, késedelmi kötbér: 0,1 %; 0,5 %; 2 %, hibás teljesítési kötbér: 15 % és 0,1 % szerződés szerint, meghiúsulási: 20 %. Vetítési alap a nettó vállalkozási díj. Jótállási idő az 1. rész tekintetében 60 hónap, 2. rész tekintetében 36 hónap. Szavatosság idő: 60 hónap (valamennyi rész tekintetében). Valamennyi rész tekintetében irányadó rendelkezések: A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése utófinanszírozással a Kbt.135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján. Az Obecný úrad Ipel’ské Predmostie részére benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére irányadóak a szlovák 222/2004. sz. ÁFA törvények rendelkezései is. A finanszírozás forrása: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés *folytatás a III.4.6) pontban

Kiegészítő információk
További információk

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 98.318 EUR) és a korábbi 1. sz. szerződésmódosítás (nettó 24.865,58 EUR) tárgyát képező változtatás egybe számított értéke 7 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1.765.055,63 EUR) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (5.538.000 EUR) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 98.318 EUR összegű Vállakozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2023. október 30-i Befejezési Határidőre – az utolsó részszámlában (ami megfelel a Kormányrendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. II.2. A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása, kiegészítése Jelen 2. számú szerződésmódosítás II.1. pont szerinti Vállalkozói Díj növekedésre a Kormány 1320/2024. (X.22.) határozata alapján Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) jogcím szerinti előirányzat biztosítja a forrást , ezért a Szerződés 4.4.1. pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani, kiegészíteni szükséges. II.3. Adatváltozás A Megrendelő Szerződésben rögzített alapadatai tekintetében, valamint a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók (Megrendelő és Mérnök kapcsolattartója) vonatkozásában bekövetkezett adatváltozások átvezetése szükséges, melyet szerződésmódosítás útján szükséges kezelni. *** Fentiek alapján Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítására, kiegészítésére, valamint az adatváltozás átvezetésére a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthetők. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

További információk

Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. A Vállalkozói Díj módosítása az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023 (I.24.) Korm. rendelet szerinti Vállakozói díjigény kapcsán a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra hivatkozással 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó 2023. február 2. napján érkeztetett beadványában együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva igénybejelentést terjesztett elő az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Vállalkozó 2023. május 12. napján szerződésmódosításra irányuló közbenső változtatási kérelmet nyújtott be a Korm. rendeletre és az ÉKM rendeletre hivatkozással, majd 2023. szeptember 13. napján kelt beadványában a Vállalkozó benyújtotta egységes szerkezetben a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti változtatási kérelmét. 2024. január 9. napján a Vállalkozó a Megrendelő 2023. december 8. napján kelt hiánypótlási felhívására is tekintettel benyújtotta teljeskörű változtatási kérelmét. A vállalkozói többletdíj igény nettó 171.845,59 EUR, mely a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekmény-igényét tartalmazza. Megrendelő 2024. március 13. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 171.845,59 EUR-ban került meghatározásra. A szakértői feladatok ellátására kijelölt KTI a 2024. július 11. napján kelt véleményében foglaltak alapján a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként - a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó infláció okozta - a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény - ami az összes költségnövekménynek az 50 %-a - mindösszesen nettó 98.318 EUR, ami az eredeti szerződéses érték 5,6 %-a. Megrendelő – a KTI támogató tartalmú véleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 98.318 EUR összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 5,6 %-a. *** A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. *folytatás a további információk között

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026. 03. 11. Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1.888.239,21 EUR, azaz egymillió – nyolcszáznyolcvannyolcezer - kétszázharminckilenc euró és huszonegy eurocent.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1802/3.1/009 azonosítójú Támogatási Szerződés biztosította 2022. év végéig. A Támogatási Szerződés pénzügyi forrását a 2023. és a 2024. tekintetében Magyarország Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoport biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895). A jelen 2. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1320/2024. (X.22.) Korm. határozat biztosítja a Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) jogcím terhére. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettsé¬get. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változás¬ról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja." Felek közös megegyezéssel a Szerződés 8.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 94.411,96 EUR, azaz kilencvennégyezer - négyszáztizenegy euró és kilencvenhat eurocent, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” Felek közös megegyezéssel a Megrendelő Szerződésben rögzített adatait, valamint a Szerződés 13. pontjában szereplő kapcsolattartói adatokat módosítják.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 084-296218 (2026-04-29)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Mérnöki és építési munkák (1)

Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

Hídépítés

Hidak építési munkái