Iszaptároló kazetták kármentesítése

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták kármentesítése a KEHOP-3.3.0-15-2017-00007 azonosító számú projekt keretében

Fő helyszín vagy teljesítési hely

A kármentesítéssel érintett Berhida 06/167, 06/173, 06/181, 06/199 és 06/174 hrsz-ú ingatlanok, valamint a T1, T2-T3, T4, T6 és T7 számmal jelzett tározók.
A beavatkozással érintett területek: Berhida 06/167, 06/230, 06/224, 06/181, 06/225, 06/229 és 06/174 hrsz-ú ingatlanok, ebből a kazetták a: 06/229, 06/225 és a 06/181 hrsz-ú területeken helyezkednek el (sarokponti koordináták EOVX: 578214, 578506 EOVY: 197896, 198675)

A beszerzés leírása

A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jelenleg Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség) 18346/13 ügy- és 106175/13 iktatószámú, módosított határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján.
Ajánlattevő feladata a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása, ennek keretében:
a.) Előkészítési munkák: ennek keretében előkésztő tervezési és szakértői feladatok végrehajtása, valamint terület-előkészítési munkák elvégzése: különösen kitűzés, „Üzemi terület” kialakítása, felvonulási létesítmények telepítése, energia- és vízellátás kiépítése, tűzszerészeti vizsgálat, növényirtás, humuszmentés, akadályozó műtárgyak elbontása törmelékkezeléssel.
b.) Beavatkozási feladatok:
T1 tározó kármentesítése:
— Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) - 15 481 tömör m, 29 414 tonna
— A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása (ex-situ kezelés) és ártalmatlanítása/hasznosítása - 8 561 tömör m, 12 266 tonna
— 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m hasznosítható befogadó térfogatú műszakilag bevédett tér kialakítása (5000 m aljzat + 2950 m rézsű), stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrend szerinti lezárása - 1 db (lokalizáció)
— Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbe helyezése - 22 293 m, 42 356 tonna
— Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása - 1 db
— Monitoring kutak kialakítása (44 fm),
— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 9 150 m
T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása és a kitermelt anyag ex situ kezelése:
— Iszaphulladék kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása (továbbiakban: kezelés) - 37 260 tömör m, 70 794 tonna (várhatóan 20 % veszélyes hulladék, 80 % nem veszélyes hulladék arányban)
— Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, a szennyezett gáttest), elszállítása és kezelése - 20 296 tömör m, 38 561 tonna (várhatóan 40 % veszélyes hulladék besorolású 60 %-a veszélytelen besorolású),
— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 31 400 m
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk és tanulmányok kidolgozása a hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszaki beavatkozási terv és annak módosítása, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv, a hatósági határozatok és a tenderterv figyelembevételével; a hulladék előkezelési engedély megszerzése az iszap stabilizációjára, a teljesítéshez szükséges egyéb tervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása, valamint a monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése.
Nyertes Vállalkozó feladata a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, beleértve a hatósági eljárási díjak és illetékek megfizetését is.
A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása.
Nyertes Ajánlattevő feladatai a Projekt Záró jelentés Megrendelő általi elfogadásával zárulnak (végteljesítés). A Projekt Záró jelentést a következő feltételek teljesülése esetén lehet benyújtani Megrendelő részére: a vízjogi tervezési és engedélyeztetési feladatok teljesültek, a Megrendelő az összes tározó területet visszavette; a Beavatkozási Záródokumentációt a hatóság elfogadta.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Minőségi kritérium (név)

3.1. A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó iszaphulladék kezelése tekintetében vállalt hasznosítási arány (min. 10 % - max. 85 %)

Minőségi kritérium (név)

3.2. A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó szennyezett talaj kezelése tekintetben vállalt hasznosítási arány (min. 10 % - max. 75 %)

További információk

AAz értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-100.
Pontkiosztási módszer: az egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás. A 2.1-2.3. értékelési részszempontok esetén egyenes arányosítás. A 3.1-3.2. értékelési részszempont esetén arányosítás alkalmazásával. Részletesen a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41./A. § (3) és (5) bek. alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott AT-nek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P.1) a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából (környezeti kármentesítés, és / vagy ehhez kapcsolódó mélyépítési és/vagy, vízépítési tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (környezeti kármentesítés, és/vagy ehhez kapcsolódó mélyépítési és/vagy vízépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 5 500 000 000 HUF-ot.
A P.1) alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott AT-nek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, egyúttal legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti ismertetését.
A referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell:
— szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
— az elvégzett szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az M/1. követelmény teljesülése megállapítható legyen),
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó:
a) ajánlattevő / alkalmasságot igazoló szervezet / személy nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának megnevezésével),
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre, valamint tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát),
c) szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember az előírt kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban (kamarai névjegyzékben) szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultsága igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges). Ennek elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrzése elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti – vagy azzal egyenértékű – környezeti kármentesítés keretében a szennyező forrás felszámolása során kitermelt, legalább 10 000 tonna veszélyes hulladék és/vagy ex-situ eljárás során keletkezett veszélyes hulladékká vált talaj (földtani közeg) ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
a) a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti – vagy azzal egyenértékű – kármentesítésre vonatkozó referenciával / referenciákkal, melynek keretében a kármentesítési beavatkozással érintett területen elvégezte:
— min. 10 000 m hulladék kitermelését, majd előkezelési engedély alapján végzett előkezelését,
— hulladék lokalizációjára irányuló tevékenység keretében min. 15 000 m befogadó térfogatú műszakilag bevédett tér építését,
— min. 15 000 m előkezelt hulladék lokalizációját (műszakilag bevédett térben való elhelyezését).
b) min. 15 000 m-en megvalósított tájrendezési referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmények több szerződéssel is teljesíthetőek, mind a mennyiségi előírások, mind a bemutatandó tevékenységek tekintetében.
M.2.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. pontja szerinti MV-M vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik min. 12 hónapos, hulladék és/vagy szennyező anyag lokalizációs (műszaki védelemmel ellátott) műtárgy építési tapasztalattal.
M.2.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZKV-1.1 – hulladékgazdálkodási szakértő vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik min. 12 hónapos, hulladékkezelésben szerzett gyakorlattal.
M.2.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZKV-1.3 – víz- és földtani közeg védelem szakértő vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik min. 12 hónapos, környezeti kármentesítésre irányuló beavatkozási (kivitelezési megvalósítási) gyakorlattal.
M.2.4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés fejezet 20. pontja szerinti VZ-TER vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik min. 12 hónapos, kármentesítési vízi létesítmények (legalább monitoring kút és csapadékvíz elvezető rendszer) tervezésére irányuló tapasztalattal.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett. Ajánlatkérő elfogadja, hogy ha a szakemberek esetében előírt 12 hónapos tapasztalatot a szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő ideje alatt szerezte. Az M/2. alkalmassági követelményben előírt képzettségek / végzettségek esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű képzettséget /végzettséget is elfogadja. A végzettség / képzettség egyenértékűségének igazolása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér
A késedelemmel érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj 0,1 %-a/nap, legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: teljes nettó vállalkozói díj 3 %-a.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: teljes nettó vállalkozó díj 1,5 %-a.
Jótállási időtartam: 24 hónap
A mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben.
Ellenszolgált. teljesítése Kbt. 135.§ (1) bek. (4)-(6) bek., biztosítékok Kbt. 134. §, valamint a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint.
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás, a támogatás intenzitása: 100 %

Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

1. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők (a továbbiakban: AT) jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2. Az ajánlatként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjától annak teljesítéséig a teljesítéshez kapcsolódóan ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károk fedezetére szolgáló ajánlattevő kivitelezési tevékenységére vonatkozó legalább 100 000 000 HUF/év, valamint 25 000 000 HUF/kár összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésre is kiterjedően.
Továbbá rendelkeznie kell legalább 20 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/kár összegre vonatkozó környezetszennyezési felelősségbiztosítással.
Továbbá rendelkeznie kell legalább 20 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/káresemény összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést.
4. AK az eljárás nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
5. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám 00526), dr. Elek Anikó (lajstrom 00550).
6. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
7. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában megadott határidő 880 naptári nap, technikai okokból került a munkanapokban kifejezett rovatban rögzítésre.
8. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 5 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK MÁK által vezetett 10032000-01501542 számú számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Volt PVV területén iszaptároló kazetták kármentesítése”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.
9. Az árazatlan költségvetést valamennyi sorát, annak módosítása nélkül beárazva, ajánlattevő cégszerű aláírását tartalmazó pdf és szerkeszthető xls formátumban is.
10. A 3.1-3.2. értékelési részszempont alátámasztására az alábbi dokumentumokat:
11. Ajánlattevő nyilatkozata a T2-T3, T4, T6-T7 tározók felszámolásából keletkező szennyezett talaj / iszaphulladék (összesen becsült és a vállalás tekintetében figyelembe veendő (mint vetítési alapot képező) mennyiség hasznosításának tervezett helyszínét, vagy helyszíneit (hasznosító telephely neve, címe, üzemeltetője), a tervezett hasznosítási művelet, vagy műveletek megnevezését, valamint a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. sz. melléklet szerinti „R” kódját vagy kódjait. Vetítési alapot képező mennyiség a szennyezett talaj esetén: 38 561 tonna, iszaphulladék esetén: 70 794 tonna.
12. A szerződés teljesítése során elvégzendő hasznosítási tevékenységre vonatkozó hasznosítási engedély(eket). A szennyezett föld / iszaphulladék hulladék azonosító kódszáma és a veszélyes és nem veszélyes besorolás aránya tekintetében a vállalás és az adatok megadása során a költségvetésben (TMR) és az egységes műszaki tájékoztatóban rögzített adatokat kell figyelembe venni.
A nyertes ajánlattevőtől akkor is a vállalt hasznosítási %-os arány kerül megkövetelésre a teljesítés során, ha a tényleges teljesítés során a besorolási jellemzők és mennyiségi adatok eltérnek a tervezettől.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján az eljárás eredményeként kötendő szerződés hatálybalépését a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 106. § (2a) bekezdésében rögzítetteket felfüggesztő feltételként is kiköti, azaz a szerződés nem lép hatályba az ellenőrző hatóság támogató vagy feltétellel támogató tartalmú zárótanúsítvány kiállításáig.
14. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján folytatja le, figyelemmel arra, hogy támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújt be. A kérelem el nem fogadása olyan körülménynek minősül, amelyre tekintettel ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
16. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell környezeti kármentesítési tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő környezetirányítási rendszerrel vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
17. A részajánlattétel kizárásának indoka: A részajánlattételi lehetőség sem műszaki-szakmai, sem gazdasági, sem jogi-felelősségi okból sem biztosítható.
Az elsődleges, részben műszaki, részben jogi-felelősségi indok, hogy a beruházás egy darab, hatósági határozattal előírt kármentesítés beavatkozás végrehajtására irányul. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a kármentesítés elsődleges célja nem kifejezetten bizonyos műtárgyak felépítése, vagy tevékenységek végrehajtása, hanem a szennyezettség, károsodás és a kockázat mértékének csökkentése, megszüntetése.
Ezt pedig a hatóság úgy követi nyomon, hogy a tervben előírt és hatóság által jóváhagyott résztevékenységek eredményeként a kötelezett eléri-e a „D” célállapot határértéket, valamennyi érintett közegre, valamennyi szennyező anyag tekintetében, vagy sem. Ebből az egész kármentesítési területre csak egy követelményrendszer vonatkozik és egy komplex monitoring rendszerrel, az abból származó eredményekkel kell igazolni a határértékek elérését, a teljes telephelyre vonatkozóan (nem kazettákra).

A beszerzés leírása

A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jelenleg Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség) 18346/13 ügy- és 106175/13 iktatószámú, módosított határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján.
Ajánlattevő feladata a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása, ennek keretében:
a.) Előkészítési munkák: ennek keretében előkésztő tervezési és szakértői feladatok végrehajtása, valamint terület-előkészítési munkák elvégzése: különösen kitűzés, „Üzemi terület” kialakítása, felvonulási létesítmények telepítése, energia- és vízellátás kiépítése, tűzszerészeti vizsgálat, növényirtás, humuszmentés, akadályozó műtárgyak elbontása törmelékkezeléssel.
b.) Beavatkozási feladatok:
T1 tározó kármentesítése:
- Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) - 15 481 tömör m3, 29 414 tonna
- A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása (ex-situ kezelés) és ártalmatlanítása/hasznosítása - 8 561 tömör m3, 12 266 tonna
- 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m3 hasznosítható befogadó térfogatú műszakilag bevédett tér kialakítása (5000 m2 aljzat + 2950 m2 rézsű), stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrend szerinti lezárása - 1 db (lokalizáció)
- Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbe helyezése - 22 293 m3, 42 356 tonna
- Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása - 1 db
- Monitoring kutak kialakítása (44 fm),
- Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 9 150 m2
T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása és a kitermelt anyag ex situ kezelése:
- Iszaphulladék kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása (továbbiakban: kezelés) - 37 260 tömör m3, 70 794 tonna (várhatóan 20% veszélyes hulladék, 80% nem veszélyes hulladék arányban)
- Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, a szennyezett gáttest), elszállítása és kezelése - 20 296 tömör m3, 38 561 tonna (várhatóan 40 % veszélyes hulladék besorolású 60%-a veszélytelen besorolású).
- Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 31 400 m2
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk és tanulmányok kidolgozása a hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszaki beavatkozási terv és annak módosítása, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv, a hatósági határozatok és a tenderterv figyelembevételével; a hulladék előkezelési engedély megszerzése az iszap stabilizációjára, a teljesítéshez szükséges egyéb tervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása, valamint a monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése.
Nyertes Vállalkozó feladata a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, beleértve a hatósági eljárási díjak és illetékek megfizetését is.
A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása.
Nyertes Ajánlattevő feladatai a Projekt Záró jelentés Megrendelő általi elfogadásával zárulnak (végteljesítés). A Projekt Záró jelentést a következő feltételek teljesülése esetén lehet benyújtani Megrendelő részére: a vízjogi tervezési és engedélyeztetési feladatok teljesültek, a Megrendelő az összes tározó területet visszavette; a Beavatkozási Záródokumentációt a hatóság elfogadta.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

1.sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023. szeptember 1.
A "VII.2.1) A módosítások ismertetése" pont folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
II.3.
1. Felek rögzítik, hogy egyes teljesítési Mérföldkövek határidejének módosítása az alábbi előre nem látható okok miatt is szükségessé vált.
2. A kezelőtér kialakítása érdekében igénybe venni kívánt ingatlan (Műszaki leírás rendelkezései szerint 06/181. hrsz., jelenleg a 06/49. hrsz.) tulajdonosa 2021. június 7. napján tájékoztatta Megrendelőt, hogy az érintett ingatlanon beruházása van folyamatban, melyre tekintettel a kezelőtér kialakításához a továbbiakban nem járul hozzá. A tulajdonosi hozzájárulás hiányában a Műszaki Beavatkozási Tervben (MBT) megjelölt területen a kezelőtér kialakítása nem megvalósítható.
A kezelőtér módosítására tekintettel az MBT felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy előbbiekben részletezettekre figyelemmel a kezelőtér kialakításához új helyszín meghatározása vált szükségessé. Az MBT módosítása és engedélyeztetése Megrendelő felelőssége és kötelezettsége, melyre tekintettel Megrendelő intézkedett az MBT átdolgozásáról az új kezelőtér kialakításához kapcsolódóan.
Megrendelő a módosított MBT-t benyújtotta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya részére jóváhagyásra. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE-09/KTF/07544-18/2021. ügyiratszámon 2021. október 29. napján elfogadta a módosított MBT-t. A Vállalkozó a módosításhoz kapcsolódóan elkészítette a szükséges technológiai utasítást, mely Megrendelő részéről 2021. november 8. napján került elfogadásra.
A módosított MBT-ben szereplő műszaki változások, főként a teljesítéssel érintett ingatlan változása miatt az iszaphulladék áthalmozása vált szükségessé az eredeti műszaki leírásban szereplő területről a módosított MBT-nek megfelelő területre. Ezen munka időigényére tekintettel a III. Mérföldkőhöz kapcsolódó feladatok teljesítési határideje 74 naptári nappal meghosszabbodott.
A módosított MBT érintette a II. mérföldkő II./2 részfeladatát, a kezelőtér kialakításának kivitelezését is, tekintve, hogy az az eredeti MBT-hez képest új helyszínen került kialakításra. A módosított MBT szerinti feladat kivitelezésének műszakilag szükséges időigényére tekintettel a II. mérföldkő teljesítési határideje 125 (118 nap a kezelőtér kivitelezési időigénye + 7 nap a II.1 pont szerinti módosított határidő és a kivitelezés kezdő dátuma között eltelt nap) naptári nappal meghosszabbodott.
A IV. és V. Mérföldkő teljesítésére rendelkezésre álló eredeti időtartamot a II.2. és II.3. pont szerinti előre nem látható körülmények nem érintik, figyelemmel arra, hogy a III. és IV. Mérföldkő egyes feladatai párhuzamosan végezhetőek, valamint arra, hogy a Vállalkozó a műszaki leírásban rögzített, nem egymásra épülő feladatokat folyamatosan végezte.
Mindezek alapján a Szerződés 7.4. pontjában rögzített kötbérterhes részhatáridők, valamint a Szerződés 2. sz. mellékletének - Műszaki leírás - módosítása vált szükségessé.
3. Fentiekre tekintettel a Szerződés 7.4. pontjába foglalt Mérföldkövek, valamint teljesítési részhatáridők az alábbiak szerintire módosulnak:
Előkészítő feladatok (I. Mérföldkő) 185 nap 185 nap
Beavatkozáshoz kapcsolódó létesítmények kiépítése (II. Mérföldkő) 203 nap 328 nap
T1 jelű tározó műszaki bevédése (III. Mérföldkő) 573 nap 647 nap
T2-T3, T4, T6-T7 tározók felszámolása (IV. Mérföldkő) 753 nap 753 nap
Terület-helyreállítása (V. Mérföldkő) 813 nap 813 nap
4. Az MBT módosítása kapcsán az eredeti Műszaki leírásban nem szereplő pótmunkák elvégzése vált szükségessé a jelen szerződésmódosítás 5.sz. melléklete szerinti tartalommal.
Fentiekre tekintettel a Szerződés 5.1. pontja az alábbi rendelkezésre módosul:
„A Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének átalányáras vállalási díja (egyösszegű vállalkozói díj) az árazott költségvetésben meghatározottak alapján 8 190 539 179,- Ft + ÁFA, azaz a szerződés megkötésekor hatályos mértékű (27 %) általános forgalmi adó összeggel számolva bruttó 10 401 984 757,- Ft.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás II.3.4. pontjában meghatározott pótmunka ellenértékének - nettó 261 227 974,- Ft - elszámolására Vállalkozó a végszámlában jogosult. Előbbiekre figyelemmel Felek módosítják a szerződés 3. sz. mellékletét (számlázási ütemezés), mely módosított melléklet jelen szerződésmódosítás 6. sz. melléklete.
6. Fentiekre tekintettel a Szerződés 8.5. pontja az alábbi rendelkezésre módosul:
Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében 245 716 175,- Ft - a teljes vállalkozói díj 3 %-os mértékét kitevő - összegben teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítésének - szerződéses kötelezettségek, vagy bármely szerződéses kötelezettség teljesítésének - elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként szolgál. A biztosíték Megrendelő által a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén használható fel és a nem szerződésszerű teljesítése esetén használható fel és a nem szerződésszerű teljesítésből származó, Megrendelőt érintő károk, költségek, kiadások vagy egyéb, a nem szerződésszerű teljesítésből származó költségek fedezetére szolgál.
Vállalkozó a vállalkozói díj módosulásából adódó többletbiztosíték összegét - 7 836 839,- Ft - a jelen szerződésmódosítás aláírásának napján bocsátja Megrendelő rendelkezésére a Szerződés 8.6. pontjába írtaknak megfelelően.
7. Fentiekre tekintettel a Szerződés 8.15. pontja az alábbi rendelkezésre módosul:
Vállalkozó köteles továbbá a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények teljesítésének biztosítására, a jótállási időszak minimálisan 2 éves (24 hónapos) időszakára a teljes nettó vállalkozó díj 1,5 %-ának megfelelő - azaz 122 858 088,- Ft - jótállási biztosíték szolgáltatására a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla kiállításának feltétele. A 24 hónapos jótállási időszakban észlelt igényekre vonatkozó jótállási biztosítéknak a 24 hónapos jótállási időszakra, ill. okirati formában rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén annak lejártát követő 15 (tizenöt) napig kell érvényesnek (érvényesíthetőnek) lennie, az esetleges lejárati időponthoz közeli időpontban észlelt igények érvényesíthetősége érdekében.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § rendelkezései alapján.
A "VII.2.2) A módosítás okai" pont folytatása karakterkorlátra tekintettel:
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A módosítást szükségességét Megrendelő késedelme okozta a munkaterület átadása körében. A Ptk. 6:156. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem befolyásolja, s az eredeti ajánlattevői kötelezettséget sem érinti.
Fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében előírtaknak.
2. A jelen szerződésmódosítás II.3. pontjában rögzítettek jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint:
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződéses értékének 50 %-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
A fenti II.3. pontban részletezettek, valamint a jelen szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt módosított Műszaki leírásban részletezettek a Felek által előre nem látható eseményekhez kapcsolódóan szükségessé vált módosítások. A módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, az ellenérték összegét 3,3 %-kal növelik, mely a fent meghatározott mértéknek megfelel, Vállalkozó teljesítését nem teszik terhesebbé.
Fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak.