Kollégium építése

Mórahalom Városi Önkormányzat

Vállalkozási-építési szerződés „150 férőhelyes Kollégium kialakítása Mórahalmon” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a földszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen.
Az épületben 150 fő, diák elhelyezésére alkalmas kollégium funkció kialakítása.
4 fős lakóegységek vizesblokkal kerülnek kialakításra.
Szükséges kiszolgáló helységek: Aula, tanulószoba, könyvtár terem, számítógépes terem, teakonyhák, (melegítőkonyha + étkező) személyzeti helységek, nevelői irodák, orvosi szobák, elkülönítő.
Elkülönítő helységek, közös vizesblokk, konditerem.
Az épület földszint + emelet +tetőtér esetleg földszint + két emelet kialakítású.
A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m- es alapterülettel: 12+12 m, a 2+2 fős hálószobák részére 1 db közös fürdőszoba tusolóval, Wc- vel, mosdóval.
Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, a lift akadálymentesített.
A telek mérete: 20 539 m
Vt - Településközponti vegyes terület
Z,SZ - Zártsorú, szabadonálló beépítés
A telek beépítési jellemzői a következőképpen alakulnak:
A telek területe: 20 539 m
A meglévő épületek beépítési alapterülete:
Sportöltöző: 127,38 m
Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1355,10 m
A szerszám, szemét és kerékpár tároló: 50,22 m
Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1 532,7 m
A kollégium épület hasznos alapterülete: 3 135,48 m
Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-11-12. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-10-06.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Mórahalom Városi Önkormányzat

Mi az?

• Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése › Kollégiumok építése

Hol?

• Dél-Alföld › Csongrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-10-06	Ajánlati felhívás
2021-02-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-02-13	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2020-10-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kollégiumok építése
Hivatkozási szám: EKR001004092020
Rövid leírás:

Vállalkozási-építési szerződés „150 férőhelyes Kollégium kialakítása Mórahalmon” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal. Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a földszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen. Az épületben 150 fő, diák elhelyezésére alkalmas kollégium funkció kialakítása. 4 fős lakóegységek vizesblokkal kerülnek kialakításra. Szükséges kiszolgáló helységek: Aula, tanulószoba, könyvtár terem, számítógépes terem, teakonyhák, (melegítőkonyha + étkező) személyzeti helységek, nevelői irodák, orvosi szobák, elkülönítő. Elkülönítő helységek, közös vizesblokk, konditerem. Az épület földszint + emelet +tetőtér esetleg földszint + két emelet kialakítású. A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, a lift akadálymentesített. A telek mérete: 20 539 m Vt - Településközponti vegyes terület Z,SZ - Zártsorú, szabadonálló beépítés A telek beépítési jellemzői a következőképpen alakulnak: A telek területe: 20 539 m A meglévő épületek beépítési alapterülete: Sportöltöző: 127,38 m Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1355,10 m A szerszám, szemét és kerékpár tároló: 50,22 m Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1 532,7 m A kollégium épület hasznos alapterülete: 3 135,48 m Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Rövid leírás

Vállalkozási-építési szerződés „150 férőhelyes Kollégium kialakítása Mórahalmon” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a földszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen.

Az épületben 150 fő, diák elhelyezésére alkalmas kollégium funkció kialakítása.

4 fős lakóegységek vizesblokkal kerülnek kialakításra.

Szükséges kiszolgáló helységek: Aula, tanulószoba, könyvtár terem, számítógépes terem, teakonyhák, (melegítőkonyha + étkező) személyzeti helységek, nevelői irodák, orvosi szobák, elkülönítő.

Elkülönítő helységek, közös vizesblokk, konditerem.

Az épület földszint + emelet +tetőtér esetleg földszint + két emelet kialakítású.

A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m

Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, a lift akadálymentesített.

A telek mérete: 20 539 m

Vt - Településközponti vegyes terület

Z,SZ - Zártsorú, szabadonálló beépítés

A telek beépítési jellemzői a következőképpen alakulnak:

A telek területe: 20 539 m

A meglévő épületek beépítési alapterülete:

Sportöltöző: 127,38 m

Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1355,10 m

A szerszám, szemét és kerékpár tároló: 50,22 m

Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1 532,7 m

A kollégium épület hasznos alapterülete: 3 135,48 m

Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kollégiumok építése 📦
További CPV-kód: Kollégiumok építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Mórahalom Városi Önkormányzat
Postacím: Szentháromság tér 1.
Postai irányítószám: 6782
Postai város: Mórahalom
Kapcsolat
Internetcím: http://www.morahalom.hu 🌏
E-mail: info@morahalom.hu 📧
Telefon: +36 62281022 📞
Fax: +36 62281039 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001004092020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001004092020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-10-06 📅
Benyújtási határidő: 2020-11-12 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 197-473670
HL-S szám: 197
További információk

A kifizetés pályázati forrásból történik, utófinanszírozással, amennyiben a pályázati igény támogatást nyer. Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban rögzített teljes műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére. Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül) Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)—(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A feltétel részletes leírása a csatolt dokumentációban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási-építési szerződés „150 férőhelyes Kollégium kialakítása Mórahalmon” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a földszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen.

Az épületben 150 fő, diák elhelyezésére alkalmas kollégium funkció kialakítása.

4 fős lakóegységek vizesblokkal kerülnek kialakításra.

Szükséges kiszolgáló helységek: Aula, tanulószoba, könyvtár terem, számítógépes terem, teakonyhák, (melegítőkonyha + étkező) személyzeti helységek, nevelői irodák, orvosi szobák, elkülönítő.

Elkülönítő helységek, közös vizesblokk, konditerem.

Az épület földszint + emelet +tetőtér esetleg földszint + két emelet kialakítású.

A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m

Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, a lift akadálymentesített.

A telek mérete: 20 539 m

Vt - Településközponti vegyes terület

Z,SZ - Zártsorú, szabadonálló beépítés

A telek beépítési jellemzői a következőképpen alakulnak:

A telek területe: 20 539 m

A meglévő épületek beépítési alapterülete:

Sportöltöző: 127,38 m

Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1355,10 m

A szerszám, szemét és kerékpár tároló: 50,22 m

Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1 532,7 m

A kollégium épület hasznos alapterülete: 3 135,48 m

Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

Z,SZ - Zártsorú, szabadon álló beépítés

Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1 355,10 m

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 15 hónap
További információk:

A kifizetés pályázati forrásból történik, utófinanszírozással, amennyiben a pályázati igény támogatást nyer.

Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban rögzített teljes műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére.

Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül) Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)—(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A feltétel részletes leírása a csatolt dokumentációban.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 6782 Mórahalom, Kölcsey 11. utca. hrsz.: 892 telken

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

Szemben a Kbt. 62. § (1)—(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1—4., 6—8. §, 10.§, 12—16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet1.—4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4)

Bekezdése szerinti felhívás esetén MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12—16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a

Kizáró okok fenn nem állását. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált

Határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására. Ajánlatkérő alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Alkalmatlan

Az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba (321/

2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja); Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; illetve a nem

MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.). Az eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 69. § (11) bekezdése is rányadó. Ajánlattevőnek — a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek — ajánlattételkor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására. Részletes leírás a csatolt dokumentációban.

Műszaki és szakmai képességek:

M.1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési beruházásait /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben.

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét (hasznos alapterület), a használat módját (szállás jellegű) és a beépített liftet, a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént.

A közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.-ben foglaltakra.

M.2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát. Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből, ebben az esetben az önéletrajzban a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítés és szakmai tapasztalat feltüntetése nem előírás. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni felelős műszaki vezetőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/.

Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,

M.1.1) legalább 90 fő elszállásolására alkalmas — szállás jellegű új épület építése referenciával, amely kivitelezés során lift is beépítésre került és

M.1.2) legalább 2 100 m

A „szállás jellegű épület” alatt az ajánlatkérő a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásai szerinti épületet érti:

104/A. § * Szállás jellegű, nem életvitelszerű, átmeneti tartózkodásra szolgáló épületet vagy önálló rendeltetési egységet úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy annak helyiségei a tervezési program szerint tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást),

b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint

c) a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásokat.

Az előírt referenciát több szerződés alapján megtörtént teljesítéssel lehet igazolni.

M.2. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti

M.2.1) legalább 1 fő, MV-É kódszámú (Építés szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

M.2.2) legalább 1 fő MV-ÉG kódszámú (Építménygépészeti szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉG kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

M.2.3) legalább 1 fő MV-ÉV kódszámú (Építményvillamossági szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉV kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon szakember bármely alkalmassági szempont tekintetében bemutatható.

Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.

Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül a 3.4. pontban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.

Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bekezdésének és II. fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.

Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)—(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be — és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

1. Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg mértéke a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, illetve az ajánlatkérő saját döntése alapján (Kbt. 135. § (8) bekezdés), a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)—(3) bekezdése szerint.

Ajánlattevő az előleg biztosítékaként a szerződés elszámolható összegének 5 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.

2. Az ajánlattevő 1 db előlegszámlát (igény esetén), 11 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:

1. részszámla: a műszaki teljesítés 8 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 8 %-a mértékében.

2. részszámla: a műszaki teljesítés 16 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékében.

3. részszámla: a műszaki teljesítés 24 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékében.

4. részszámla: a műszaki teljesítés 32 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

5. részszámla: a műszaki teljesítés 40 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

6. részszámla: a műszaki teljesítés 48 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

7. részszámla: a műszaki teljesítés 56 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

8. részszámla: a műszaki teljesítés 64 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

9. részszámla: a műszaki teljesítés 72 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

10. részszámla: a műszaki teljesítés 80 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

11. részszámla: a műszaki teljesítés 88 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 8 %-a mértékben.

Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a vállalási díj fennmaradó 12 %-a összegben, amellyel a teljes 100 %-os díj kifizetésre kerül.

Fizetési folyamat: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) alapján. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.

3. A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül a teljes teljesítési időszakra érvényes, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot ad Megrendelőnek

4. A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a megajánlott jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek

5. Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.

A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5 %-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20 %-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

6. Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

Részletes leírás a csatolt dokumentációban.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-11-12 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.
További információk: A Kbt. 68. § (1b) szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Többlet jótállás ideje 36 hó + .... hó (min. 0 hó max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 2,5
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1) pontjában meghatározott szakember MV-É kódszámú szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0—60 hó)
Az M.2.2) pontjában meghatározott szakember MV-ÉG kódszámú szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0—60 hó)
Az M.2.3) pontjában meghatározott szakember MV-ÉV kódszámú szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0—60 hó)
Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv megfelelősége alszempontja
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Építésszervezési terv Munkaerőterv megfelelősége alszempontja
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_92056107
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nógrádi Zoltán
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001004092020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és benyújtása.

2. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány a II.2.5) pontban leírt szempontok és alszempontok alapján. Az ár tekintetében az értékelés alapja az 5 %-os tartalékkerettel növelt ár. A értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0—100 A módszerek részletes leírását a dokumentáció tartalmazza, amely az ár esetében fordított arányosítás, a jótállás és a szakemberek tapasztalata esetében arányosítás, az Építésszervezési terv megfelelősége esetében pontkiosztás.

3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított

4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.

5. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.

7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap vagy nem a kiírás szerinti tartalommal, ajánlatkérő a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő.

8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el, lajstromszám: 00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel: +36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.

10. A IV.2.6) pontban az "2 hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napnak felel meg. 1. A fenti II.1.5) és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás érdekében történt.

12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.

13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

14. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti 3 000 000 HUF összegben, amelyet a Kbt. 54. § (1)—(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Készpénzbefizetés esetén kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat, számlaszám: OTP 11735115-15354477, közlemény: ajánlati biztosíték EKR001004092020

A biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé, annak visszafizetésére a Kbt. 54. § (5) bekezdés b) pontja vonatkozik.

Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén ajánlatkérő előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

15. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az építőipari kivitelezésre vonatkozóan ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedéssel és érvényes ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítványával vagy azzal — a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti — egyenértékű (EMAS) tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

16. A részajánlattétel lehetőségét az Ajánlatkérő megvizsgálta és ez alapján a részajánlattételt nem biztosítja az alábbiak okán: A jelen közbeszerzési eljárás egy műszaki egységet jelentő építészeti mű megvalósítására irányul.

Az elvégzendő feladat mértéke, jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt, különösen az alábbiak szerint:

— a munkanemek egymással összefüggnek, egymásra épülnek, így indokolatlan a több vállalkozóval való szerződéskötés, sőt részek biztosítása esetén az eltérő ajánlattevők egyenértékű, de nem azonos műszaki megoldásai az épület műszaki egységét meghiúsítaná,

— a munkák jellegére tekintettel az egyes védvonalaknál azonos technológia szükséges, mely egy vállalkozó esetén biztosítható teljes körűen

— figyelemmel a munkaterületre és az elvégzendő munkákra a hibás teljesítés, ill. a felelősség az ajánlatkérő esetén jobban érvényesíthető egy vállalkozó esetén, különösen kiemelve azt, hogy részek biztosítása esetén a részek találkozásánál nem lenne egységes a műszaki megvalósítás és az anyaghasználat,

— a munkaterület jellegére tekintettel a munkaszervezés megoldása jelentősen elnehezítené a feladat ellátását, továbbá az ajánlatkérő egyben adja át a teljes munkaterületet, azonban részek biztosítása esetén az esetleges akadályoztatás már lehetetlenné tenné a kivitelezési idő egységes kezelését.

17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését is.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) e) pontját alkalmazza az eljárásban.

19. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie 100 000 000 HUF/kár és 300 000 000 HUF/év limitösszeggel vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § (1)(12) bekezdés szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 197-473670 (2020-10-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-02-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási-építési szerződés „150 férőhelyes Kollégium kialakítása Mórahalmon” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal. Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a fölszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen. Az épületben 150 fő, diák elhelyezésére alkalmas kollégium funkció kialakítása. 4 fős lakóegységek vizesblokkal kerülnek kialakításra. Szükséges kiszolgáló helységek: Aula, tanulószoba, könyvtár terem, számítógépes terem, teakonyhák, (melegítőkonyha + étkező) személyzeti helységek, nevelői irodák, orvosi szobák, elkülönítő. Elkülönítő helységek, közös vizesblokk, konditerem. Az épület földszint + emelet +tetőtér esetleg földszint + két emelet kialakítású. A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, a lift akadálymentesített. A telek mérete: 20 539 m Vt - Településközponti vegyes terület Z,SZ - Zártsorú, szabadonálló beépítés A telek beépítési jellemzői a következőképpen alakulnak: A telek területe: 20 539 m A meglévő épületek beépítési alapterülete: Sportöltöző: 127,38 m Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1355,10 m A szerszám, szemét és kerékpár tároló: 50,22 m Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1532,7 m A kollégium épület hasznos alapterülete: 3135,48 m Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

Rövid leírás

Vállalkozási-építési szerződés „150 férőhelyes Kollégium kialakítása Mórahalmon” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a fölszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen.

Az épületben 150 fő, diák elhelyezésére alkalmas kollégium funkció kialakítása.

4 fős lakóegységek vizesblokkal kerülnek kialakításra.

Szükséges kiszolgáló helységek: Aula, tanulószoba, könyvtár terem, számítógépes terem, teakonyhák, (melegítőkonyha + étkező) személyzeti helységek, nevelői irodák, orvosi szobák, elkülönítő.

Elkülönítő helységek, közös vizesblokk, konditerem.

Az épület földszint + emelet +tetőtér esetleg földszint + két emelet kialakítású.

A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m

Az épület akadálymentesített, lifttel ellátott, a lift akadálymentesített.

A telek mérete: 20 539 m

Vt - Településközponti vegyes terület

Z,SZ - Zártsorú, szabadonálló beépítés

A telek beépítési jellemzői a következőképpen alakulnak:

A telek területe: 20 539 m

A meglévő épületek beépítési alapterülete:

Sportöltöző: 127,38 m

Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen: 1355,10 m

A szerszám, szemét és kerékpár tároló: 50,22 m

Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1532,7 m

A kollégium épület hasznos alapterülete: 3135,48 m

Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

A beszerzés teljes értéke: 1 566 840 863 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-09 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 030-071529
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 197-473670
HL-S szám: 30
További információk

A kifizetés pályázati forrásból történik, utófinanszírozással, amennyiben a pályázati igény támogatást nyer. Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban rögzített teljes műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére. Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül) Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A feltétel részletes leírása a csatolt Dokumentációban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az épület fszt.+ II emelet + tetőtér magastetős kialakítású. Az épület L alakú hosszfőfalas, középfolyosós szerkezetű épület. A helységek három szinten kerülnek elhelyezésre. A tetőtérben gépészeti helység és karbantartó műhely kerül csak. Az épületbe két lépcsőház és akadálymentes lift kerül kialakításra. A közösség kiszolgálására szintenként vizesblokk és teakonyha és közösségi helységek kerülnek kialakításra emellett a fölszinten egy étkező rendezvényterem kerül kialakításra melegítő konyhával. Az épület padlástere úgy kerül kialakításra, hogy az későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen.

Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1532,7 m

A kollégium épület hasznos alapterülete: 3135,48 m

További információk:

Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül) Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A feltétel részletes leírása a csatolt Dokumentációban.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M/2.1 pontjában meghatározott szakember MV-É kódszámú szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-60 hó)
Az M/2.2. pontjában meghatározott szakember MV-ÉG kódszámú szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-60 hó)
Az M/2.3. pontjában meghatározott szakember MV-ÉV kódszámú szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-60 hó)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-02-02 📅
Név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_90058006
Postacím: Röszkei út 46. 1731/2
Postai város: Mórahalom
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 205747118 📞
E-mail: bauszer@bauszer.hu 📧
Internetcím: http://www.bauszer.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 566 840 863 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Az Összegezés megküldésének ideje: 2021. január 20.

Nyertes ajánlattevő: BAUSZER Kft. székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 46. asz: 10557606-2-06

További ajánlattevő: EB Hungary Invest Kft. székhely: 1107 Budapest, Fogadó u. 4. asz: 13240567-2-42

Forrás: OJS 2021/S 030-071529 (2021-02-09)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-02-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 566 840 863 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Szentháromság Tér 1.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-13 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 035-099382
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 030-071529
HL-S szám: 35
További információk

1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződést megalapozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő 2020.11.12. napja volt, majd az eredményhirdetés után a feltételes szerződést a felek 2021.02.02. napján kötötték meg. A szerződésben rögzített feltétel teljesülésével a szerződés 2021.08.03. napján lépett hatályba. A Vállalkozó 2022. szeptember 29. napján írásban bejelentette a Megrendelő részére, hogy a szerződés 4.2. pontja alapján a megrendelő fizetési késedelmére tekintettel a kivitelezést felfüggeszti 2022.10.01-től, a finanszírozás biztosításáig. A Megrendelő időközben tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a támogatás részbeni biztosítása megtörtént, így a Vállalkozó 2023. január 2. napjától folytatja a kivitelezést. 2. A szerződésmódosítás kelte: 2023.01.30.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Kollégium építése
Rövid leírás:

A 2+2 fős hálószoba elhelyezendő személyenként 6 m2-es alapterülettel: 12+12 m2, a 2+2 fős hálószobák részére 1db közös fürdőszoba tusolóval, Wc-vel, mosdóval.

A telek mérete: 20 539 m2

A telek területe : 20 539 m2

Sportöltöző : 127,38 m2

Az új Kollégium épület beépítési alapterülete összesen : 1355,10 m2

A szerszám, szemét és kerékpár tároló : 50,22 m2

Az épületek beépítési alapterülete összesen: 1532,7 m2

A kollégium épület hasznos alapterülete: 3135,48 m2

A szerződés odaítélése
Postacím: Röszkei Út 46 1731/2

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nógrádi Zoltán

Hivatkozás
További információk

A felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződést megalapozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő 2020.11.12. napja volt, majd az eredményhirdetés után a feltételes szerződést a felek 2021.02.02. napján kötötték meg. A szerződésben rögzített feltétel teljesülésével a szerződés 2021.08.03. napján lépett hatályba.

A Vállalkozó 2022. szeptember 29. napján írásban bejelentette a Megrendelő részére, hogy a szerződés 4.2. pontja alapján a megrendelő fizetési késedelmére tekintettel a kivitelezést felfüggeszti 2022.10.01-től, a finanszírozás biztosításáig. A Megrendelő időközben tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a támogatás részbeni biztosítása megtörtént, így a Vállalkozó 2023. január 2. napjától folytatja a kivitelezést.

A szerződésmódosítás kelte: 2023.01.30.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2023/S 035-099382 (2023-02-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése (1)

Kollégiumok építése