Kutatási,Fejl. K.pont és Campus kialakítása Kőszeg

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus kialakítása Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-01-20. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2020-12-02 Ajánlati felhívás
2021-01-19 További információk
2021-11-29 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-08-13 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-10-01 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2020-12-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001136522020
Rövid leírás:
Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus kialakítása Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Vas 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 304520582 📞
Fax: +36 12069701 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136522020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136522020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-02 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-20 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 238-587191
HL-S szám: 238
További információk
1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő. 2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. 4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Generálkivitelezési szerződés keretében a „Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus kialakítása Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban” létesítmény megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
Többet mutasson
A Beruházás során fel kell újítani a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon Főépületét, valamint a Vendégház épületét.
A Főépület tervezett nettó szintterülete: 7715,39 m2
Vendégház nettó szintterülete: 595,98 m2
A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:
1) Nettó 8311,37 m2 szintterületű épületegyüttes felújítása.
2) Külső homlokzati fal hő- és hangszigetelése 4631,43 m2
3) Magastető hő- és hangszigetelése 3867,1 m2
4) Lapostető hő- és hangszigetelése 478,94 m2
5) Acél tetőszerkezet, acélgerendás kiváltás tartószerkezetei 14,75 t
6) Acélszerkezetű épületváz elemeinek helyszíni összeállítása oldható és hegesztett kapcsolatokkal 38,584 t
7) Térkő burkolat beépítés 8832 m2
8) Növénytelepítési munkák 47000 m2
9) Tereprendezés, zöldfelület kialakítása és/vagy felújítása 13800 m2
10) Belső vakolás 21816,2 m2
11) Hideg- és melegburkolási munka 10433,58 m2
12) Belső festés 18562 m2
13) Nettó alapterületen gyengeáramú munka 8311,37 m2
14) 200 adagos főzőkonyha kivitelezése
15) 2 db új felvonó beépítése és/vagy felújítása
16) Zsaluzás 2446,47 m2
17) Vízszigetelés 2870,01 m2
18) Kültéri impregnálás 5519,1 m2
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.
Többet mutasson
Időtartam: 605 nap
További információk:
1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.
2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.
4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
9730 Kőszeg, belterület 1165 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett gyermekotthon” megnevezésű ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.
Többet mutasson
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.
Többet mutasson
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).
Többet mutasson
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire figyelemmel ajánlatkérő ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,
Többet mutasson
— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Többet mutasson
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:
SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.
Többet mutasson
Igazolási mód:
SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben az építőipari kivitelezési nyilvántartásban nem szerepel(nek).
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenységből származó) nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 4 000 000 000,- HUF-ot.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.
Többet mutasson
Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Többet mutasson
Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:
— ajánlattevő neve,
— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
— a teljesítés helye,
— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
— a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,
Többet mutasson
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
Többet mutasson
b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:
1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)3] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.
Többet mutasson
2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
— a szakember neve,
— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
Többet mutasson
— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
M3) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására a Kbt.65.§(1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend, 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt, vagy a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Többet mutasson
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M3) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.
Többet mutasson
M1.1) Egy szerződés keretében, legalább 6 200 m2 nettó alapterületű meglévő épület felújítására és/vagy új épület építésére vonatkozó referencia, amely tartalmazott:
— legalább 16 000 m2 belső vakolási munkát,
— legalább 7 500 m2 hideg- és melegburkolási munkák elvégzését,
— legalább 2 000 m2 külső homlokzat hőszigetelést,
— legalább 13 500 m2 belső festést.
M.1.2. Meglévő épület felújítási és/vagy új épület építése során legalább 1 500 m2 külső homlokzati impregnálás tárgyú referenciát.
M.1.3. Egy szerződés keretében teljesített meglévő épület felújítási és/vagy új épület építése tárgyú referencia, amely tartalmazott:
— legalább 6 200 m2 nettó alapterületen gyengeáramú munkák elvégzését,
— legalább 140 adagos főzőkonyha kivitelezését,
— legalább 1 db új felvonó beépítés és/vagy felújítását.
M.1.4. Egy szerződés keretében végzett legalább 10 000 m2 zöldfelület kialakítása és/vagy felújítása és/vagy térrendezése, mely magába foglalt csapadék- és szennyvíz-elvezetést biztosító közművesítést is.
M.1.5. Egy szerződés keretében teljesített legalább 35 000 kg acélszerkezet építése tárgyú referencia.
M.1.6. Egy szerződés keretében teljesített meglévő épület felújítási és/vagy új épület építése tárgyú referencia, amely tartalmazott:
— legalább 1 500 m2 zsaluzást,
— legalább 2 000 m2 vízszigetelést.
Az M.1.3. referenciához kapcsolódóan Ajánlatkérő gyengeáramú munkán érti - a kiadott költségvetéssel összhangban - a következő munkák bármelyikét: informatikai rendszer kiépítését, tűzjelző rendszer kiépítését, CCTV rendszer kiépítését, behatolásjelző rendszer kiépítését, beléptető rendszer kiépítését, kaputelefonrendszer kiépítését, telefonközpont telepítést.
Többet mutasson
A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Többet mutasson
A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.
M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
Többet mutasson
M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
Többet mutasson
M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.
Többet mutasson
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik ISO 14001:2015 környezetvédelmi tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamából származó, az utóbbival egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal (vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival).
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.
Többet mutasson
Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér (0,5 %), maximuma 20 naptári napra eső összeg/meghiúsulási kötbér (30 %)/szerződésszegési kötbér (200e Ft, max: 20M Ft), jótállási kötelezettség (24 hó), teljesítési bizt.(3 %)/jólteljesítési bizt. 3 %, előleg visszafizetési bizt. (75M HUF felett). AK tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az AK követelésének kielégítésével csökken, nincs az ATnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. ATnek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Többet mutasson
A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
— 2017. évi CL. tv,
— 2007. évi CXXVII. tv,
— 2011. évi CXCV. tv,
— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §,
— 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései,
— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.
További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-01-20 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovalcsik Annamária
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136522020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 30 000 000 HUF, azaz harmincmillió forint.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Többet mutasson
2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. december 15. 11:00 óra. Találkozás helye: 9730 Kőszeg, belterület 1165 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett gyermekotthon” megnevezésű ingatlan (9730 Kőszeg, Felső körút 4.)
Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
— a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,
— EEKD,
— Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
— Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),
— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),
Többet mutasson
— üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Többet mutasson
4) A P1) és M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2-4. részszempontok esetében egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés.
Többet mutasson
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron 00961
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1- M2)3. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.
Többet mutasson
12) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló ajánlattevői (Nyilatkozat összeállítóban tett elektronikus) nyilatkozat.
Többet mutasson
13) Az ajánlathoz csatolni kell projekttervet, amely műszaki ütemtervből és a pénzügyi ütemtervből áll. A projektterv tekintetében a KD iránymutatást ad. Az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatályba lépésére aktualizálni kell.
14) Az M2)1-M2)3 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Többet mutasson
15) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
Többet mutasson
18) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.
Többet mutasson
19) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
20) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.
21) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 250 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Többet mutasson
22) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 238-587191 (2020-12-02)
További információk (2021-01-19)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Felújítás 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-03 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 015-030333
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 238-587191
HL-S szám: 15
További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
Forrás: OJS 2021/S 015-030333 (2021-01-19)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-11-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 8 995 976 990 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Istvánmezei Út 1-3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-29 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 235-615542
HL-S szám: 235
További információk
Ajánlattevők: 1) ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1. (10738885220) 2) WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. (11469830244)
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-11-23 📅
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_67485615
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 96511350 📞
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.whb.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 8 995 976 990 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
1) ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1. (10738885220)
2) WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. (11469830244)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 235-615542 (2021-11-29)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kutatási,Fejl. K.pont és Campus kialakítása Kőszeg
Hivatkozási szám: EKR001136522020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 8 995 976 990 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001136522020/1
A beszerzés leírása:
Generálkivitelezési szerződés keretében a „Kutatási és Fejlesztési Központ és Campus kialakítása Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban” létesítmény megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, épület-rekonstrukcióval és felújítással, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A Beruházás során fel kell újítani a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon Főépületét, valamint a Vendégház épületét. A Főépület tervezett nettó szintterülete: 7715,39 m2 Vendégház nettó szintterülete: 595,98 m2 A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői: 1) Nettó 8311,37 m2 szintterületű épületegyüttes felújítása. 2) Külső homlokzati fal hő- és hangszigetelése 4631,43 m2 3) Magastető hő- és hangszigetelése 3867,1 m2 4) Lapostető hő- és hangszigetelése 478,94 m2 5) Acél tetőszerkezet, acélgerendás kiváltás tartószerkezetei 14,75 t 6) Acélszerkezetű épületváz elemeinek helyszíni összeállítása oldható és hegesztett kapcsolatokkal 38,584 t 7) Térkő burkolat beépítés 8832 m2 8) Növénytelepítési munkák 47000 m2 9) Tereprendezés, zöldfelület kialakítása és/vagy felújítása 13800 m2 10) Belső vakolás 21816,2 m2 11) Hideg- és melegburkolási munka 10433,58 m2 12) Belső festés 18562 m2 13) Nettó alapterületen gyengeáramú munka 8311,37 m2 14) 200 adagos főzőkonyha kivitelezése 15) 2 db új felvonó beépítése és/vagy felújítása 16) Zsaluzás 2446,47 m2 17) Vízszigetelés 2870,01 m2 18) Kültéri impregnálás 5519,1 m2 A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások: Felújítás 📦
Postacím: 1165
Irányítószám: 9730
Város: Kőszeg
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Vas 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-11-23 📅
Végdátum: 2024-04-16 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-11-23 📅
Cím: Kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 9 246 015 887 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001136522020/2824
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
Organizáció Felvonulási létesítmények Geodéziai munkák Végső takarítás Helyszíni beton és vasbeton munkák Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka; Szárazépítés Tetőfedés Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése Üvegezés Felületképzés Szigetelés Kőburkolat készítése Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Beépített szállító- és emelőberendezések Acél gömbök Bontási munkák Dúcolás, földpartmegtámasztás Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése Rögzítések, tömítések Fűtés-hűtés Légtechnika Vízellátás-csatornázás Elektromos munkák Kertészet Csapadékvíz árok rekonstrukció Csapadékvíz elvezetés Ivóvíz és öntözővíz Szennyvíz Útépítési munkák Műemlék régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szakértői tevékenység
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
Organizáció Felvonulási létesítmények Geodéziai munkák Végső takarítás Helyszíni beton és vasbeton munkák Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb kőművesmunka Ácsmunka; Szárazépítés Tetőfedés Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés Bádogozás Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése Üvegezés Felületképzés Szigetelés Kőburkolat készítése Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Beépített szállító- és emelőberendezések Acél gömbök Bontási munkák Dúcolás, földpartmegtámasztás Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka Síkalapozás Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése Rögzítések, tömítések Fűtés-hűtés Légtechnika Vízellátás-csatornázás Elektromos munkák Kertészet Csapadékvíz árok rekonstrukció Csapadékvíz elvezetés Ivóvíz és öntözővíz Szennyvíz Útépítési munkák Műemlék régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szakértői tevékenység
Többet mutasson
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_67485615
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai irányítószám: 2051
Postai város: Biatorbágy
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Telefon: +36 96511350 📞
Fax: +36 96511434 📠
URL: https://www.whb.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér (0,5%), maximuma 20 naptári napra eső összeg/meghiúsulási kötbér (30%)/szerződésszegési kötbér (200e Ft, max: 20M Ft), jótállási kötelezettség (24 hó), teljesítési bizt.(3%)/jólteljesítési bizt. 3%, előleg visszafizetési bizt. (75M HUF felett). AK tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az AK követelésének kielégítésével csökken, nincs az ATnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. ATnek a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk
A szerződés megkötésének dátuma: 2021. november 23. Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. november 10. Szerződés 1. számú módosításról szóló tájékoztató hirdetmény közzétételét követően Ajánlatkérő haladéktalanul kezdeményezi a 2. számú szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény feladását is, tekintettel arra, hogy az jelenleg az EKR-ben technikailag nem kezdeményezhető.
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. Határidőhosszabbítás: Megrendelő az 1. számú mellékletben felsorolt pótmunkákat rendelte meg a Vállalkozótól, mindösszesen. A pótmunkák elvégzése az előfeltételét képezi Beruházás a jelenleg hatályos műszaki és pénzügyi ütemterv szerinti folytatásának, amely ezáltal a műszaki és pénzügyi ütemterv és a Szerződés 1.2.2.1. pontja szerinti határidők módosítását teszik szükségessé. A módosított műszaki és pénzügyi ütemterv jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi. A fentiek következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása a rendelkező részben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerint a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Az épület felújításának tervezési szakaszában a tervező részben az általa fellelt korábbi tervdokumentációk, egyéb források alapján, részben a vonatkozó általános és ágazati jogszabályok (1997. évi LXXVIII. Tv, 253/1197.(XII.230.) Korm. rendelet, …) Magyar Szabvány és Eurocode szabványok előírásainak megfelelően határozta meg az egyes épületszerkezeteket, azok teherbírását. A tartószerkezet elemeit (födémek, falszerkezetek) meghatározott, jellemző pontokon elvégzett roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokkal mérte fel, melyből elméleti modellezés és számítások alapján építette fel a teljes szerkezetek anyagát, rétegrendi kialakítását, teherbírását. Szemrevételezés alapján határozta meg az építés óta eltelt idő alatt bekövetkezett állagromlás mértékét, s ez alapján tett javaslatot a szükséges szerkezet megerősítésekre is. Ezen vizsgálatokra több helyen hivatkozik is a kiviteli tervek részét képező „Tartószerkezeti műszaki leírás és számítási melléklet” elnevezésű dokumentációba, amelyben megállapításra került, hogy „(…) mérlegelve a használati tapasztalatok valamint az ellenőrző szilárdságvizsgálatok és statikai számítás alapján a Kőszegi volt MÁV Nevelőotthon tartószerkezeteinek nagyobb része megfelelő illetve tűrhető állapotúnak minősíthető, amelyek a további biztonságos használatra a szakvéleményben előírt illetve a kiviteli tervben meghatározott szerkezeti javítások és helyreállítási munkák szakszerű elvégzése után a terhelés korlátozása nélkül maradéktalanul alkalmasak! (…) Az épületegyüttesnek az előzőekben megnevezett egyes szerkezetei, így a poroszsüvegboltozatos födém egy részének acélgerendái és a középső épületszárny négyszintes monolit vasbeton kereteinek zárószinti elemei, keretoszlopai és keretgerendái, valamint a sűrűbordás monolit vasbeton födém egyes bordái az ellenőrző számítás szerint a mértékadó igénybevételeknek nem felelnek meg, ezért állapotuk a további használat szempontjából nem megfelelőnek minősül! Ezeknek a szerkezeti elemeknek, szerkezeti részeknek a kiegészítése, szerkezeti megerősítése az épület további biztonságos működése szempontjából elengedhetetlen, azok konkrét megoldását a szerkezeti kiviteli tervek tartalmazzák” A közbeszerzési eljárás során tett helyszíni bejáráson nem volt tapasztalható eltérés a tervek szerinti és a tényleges állapot között, mely kérdéseket vetett volna fel az épület tartószerkezeti váza, annak valós állaga, teherbírása kapcsán. A nyertes kivitelező a munkaterület átvételét követően elvégezte az épület teljes kiürítését és elkezdte a részletes feltárásokat annak érdekében, hogy a tartószerkezeti kiviteli tervfejezet alapján elvégezhesse a szükséges megerősítéseket, beavatkozásokat. A feltárások során a meglévő rétegrendek és szerkezeti állapot vonatkozásában nagy mértékű eltéréseket talált a tervekben foglaltakhoz képest, ezért tartószerkezeti szakértői véleményt készíttetett az észlelt eltérések és szerkezeti károsodások dokumentálására, melyet megküldött Építtetőnek. Ezt követően Építtető a szakértői véleményeknek megfelelően az észlelt szerkezeti károsodások miatt a szerződéses ajánlat szerinti megerősítések helyett a hosszú távú használat és fenntartás érdekében új tartószerkezetek beépítését kérte, így az eredeti javítási munkák elmaradó tételként, az új szerkezet pótmunkaként kerültek megrendelésre a tartalékkeret terhére. Mivel a megrendelt pótmunkák okán az eredeti vállalási határidő megnövekedett, ez szerződésmódosítás keretében volt rendezhető. Tekintettel arra, hogy a tartószerkezetek takart (vakolt, festett, padló és falburkolatokkal, álmennyezettel ellátott) szerkezetek, így sem Ajánlatkérő sem Megrendelő nem láthatta előre, hogy a Kiviteli tervdokumentációban megmaradónak jelölt födémszakaszok tényleges állapota rosszabb, ez a bontási munkákat megelőzően nem volt észlelhető, Ajánlatkérő és Kivitelező nem számolhatott azzal, hogy megtartásuk esetén jelentősen meg kell erősíteni azokat, amely megerősítések azonban hosszú távú üzemeltetési problémákat okozhatnak. Az Műszaki előrehaladási Ütemtervben szereplő egyes munkafolyamatok időszükségletének meghatározása a szükséges technológiai idők figyelembevételével került meghatározásra. A Kivitelező által kimunkált ütemezésben az egyes munkarészek/munkafolyamatok vonatkozásában szereplő prognosztizált időtartamokat alátámasztottak. 2. Pótmunka elszámolása Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő által már megrendelt pótmunkák és a Vállalkozó által benyújtott indikativ pótmunkák nagyságrendje - a Beruházás megvalósulásának távoli időpontjából és a Szerződésben jelenleg meghatározott pótmunka-elszámolási rendelkezésekből is adódóan - aránytalan és indokolatlan finanszírozási terhet jelentenének a Vállalkozó részére (különös tekintettel az utóbbi időben tapasztalható építőipari áremelkedésre is), így szükségesnek tartják, hogy a pótmunka elszámolására vonatkozó rendelkezéseket a Beruházáshoz kapcsolódóan a Megrendelő és a Vállalkozó közötti pénzügyi egyensúly megőrzése céljából megfelelően módosítsák a Szerződésben.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
Az 1. számú módosítás aláírásának dátuma: 2022.11.10. 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul: A Szerződés I.2.2.I. pontja a) alpontjának „’’Teljesítési Határidő” oszlopában található rendelkezés helyébe az alábbi szöveg lép: „A szerződés hatályba lépését követő 520 naptári nap” Eredeti rendelkezés: „A szerződés hatályba lépését követő 400 naptári nap” A Szerződés I.2.2.I. pontja b) alpontjának „’’Teljesítési Határidő” oszlopában található rendelkezés helyébe az alábbi szöveg lép: „A szerződés hatályba lépését követő 725 naptári nap” Eredeti rendelkezés: A szerződés hatályba lépését követő 605 naptári nap” A Szerződés II.6.2.4. pontja g) alpontjának rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép: ,Felek rögzítik, hogy a megrendelt mindenkori pótmunka díját a Vállalkozási Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a mindenkori Pótmunka teljesítésigazolását követően a Szerződés 1.2.2.2 pontja szerinti soron következő fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó rész- vagy végszámlában számolják el,” Eredeti rendelkezés: ,Felek rögzítik, hogy a megrendelt mindenkori pótmunka díját a Vállalkozási Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el,”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 159-492285 (2024-08-13)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 8 995 976 990 HUF 💰
Leírás
Időtartam: 875 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 9 246 015 887 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk
A szerződés megkötésének dátuma: 2021. november 23. A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. december 29. A Szerződés hatálya – függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítési határideje letelt – nem szűnik meg, a Vállalkozási Szerződés hatályban marad mindaddig, ameddig a Felek a szerződésből eredő kötelezettségeiket nem teljesítik teljeskörűen, vagy a szerződés egyéb okból meg nem szűnik. A szerződés módosítására kizárólag a szerződés időbeli hatályának fennállása alatt kerülhet sor, azaz abban az esetben, ha a szerződés teljesítése során állnak be olyan körülmények, amelyek a szerződés módosítását igénylik. Jelen szerződésmódosításra a teljesítési szakaszban felmerült körülmények miatt kerül sor. Amennyiben a szerződéses kötelezettségek azonban még nem teljesültek teljes mértékben, például a kifizetés még nem történt meg, a Ptk. alapján a szerződés a szerződő felek általi teljesítésig hatályos, vagyis módosítható. Jelen 2. számú szerződésmódosítás vonatkozásában is elmondható, hogy a kifizetés nem történt meg, a szerződés tehát nem teljesült, a Felek között létrejött szerződés hatályos. A 2. számú szerződésmódosítás kizárólag határidő hosszabbításra irányul, értékváltozás nincs. A BT201 mező (VII.2.2) A módosítás oka) folytatása: A pótmunkák indokául szolgáló körülmények: Az épület felújításának tervezési szakaszában a tervező részben az általa fellelt korábbi tervdokumentációk, egyéb források alapján, részben a vonatkozó általános és ágazati jogszabályok (1997. évi LXXVIII. Tv, 253/1197.(XII.230.) Korm. rendelet, …) Magyar Szabvány és Eurocode szabványok előírásainak megfelelően határozta meg az egyes épületszerkezeteket, azok teherbírását. A tartószerkezet elemeit (födémek, falszerkezetek) meghatározott, jellemző pontokon elvégzett roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokkal mérte fel, melyből elméleti modellezés és számítások alapján építette fel a teljes szerkezetek anyagát, rétegrendi kialakítását, teherbírását. Szemrevételezés alapján határozta meg az építés óta eltelt idő alatt bekövetkezett állagromlás mértékét, s ez alapján tett javaslatot a szükséges szerkezet megerősítésekre is. Ezen vizsgálatokra több helyen hivatkozik is a kiviteli tervek részét képező „Tartószerkezeti műszaki leírás és számítási melléklet” elnevezésű dokumentációba, amelyben megállapításra került, hogy „(…) mérlegelve a használati tapasztalatok valamint az ellenőrző szilárdságvizsgálatok és statikai számítás alapján a Kőszegi volt MÁV Nevelőotthon tartószerkezeteinek nagyobb része megfelelő illetve tűrhető állapotúnak minősíthető, amelyek a további biztonságos használatra a szakvéleményben előírt illetve a kiviteli tervben meghatározott szerkezeti javítások és helyreállítási munkák szakszerű elvégzése után a terhelés korlátozása nélkül maradéktalanul alkalmasak! (…) Az épületegyüttesnek az előzőekben megnevezett egyes szerkezetei, így a poroszsüvegboltozatos födém egy részének acélgerendái és a középső épületszárny négyszintes monolit vasbeton kereteinek zárószinti elemei, keretoszlopai és keretgerendái, valamint a sűrűbordás monolit vasbeton födém egyes bordái az ellenőrző számítás szerint a mértékadó igénybevételeknek nem felelnek meg, ezért állapotuk a további használat szempontjából nem megfelelőnek minősül! Ezeknek a szerkezeti elemeknek, szerkezeti részeknek a kiegészítése, szerkezeti megerősítése az épület további biztonságos működése szempontjából elengedhetetlen, azok konkrét megoldását a szerkezeti kiviteli tervek tartalmazzák” A közbeszerzés során tett helyszíni bejárásokon nem volt tapasztalható eltérés a tervek szerinti és a tényleges állapot között, mely kérdéseket vetett volna fel az épület tartószerkezeti váza, annak valós állaga, teherbírása kapcsán. A nyertes kivitelező a munkaterület átvételét követően elvégezte az épület teljes kiürítését és elkezdte a részletes feltárásokat annak érdekében, hogy a tartószerkezeti kiviteli tervfejezet alapján elvégezhesse a szükséges megerősítéseket, beavatkozásokat. A feltárások során a meglévő rétegrendek és szerkezeti állapot vonatkozásában nagy mértékű eltéréseket talált a tervekben foglaltakhoz képest, ezért tartószerkezeti szakértői véleményt készíttetett az észlelt eltérések és szerkezeti károsodások dokumentálására, melyet megküldött Építtetőnek. Tekintettel arra, hogy a tartószerkezetek takart (vakolt, festett, padló és falburkolatokkal, álmennyezettel ellátott) szerkezetek, így sem Ajánlatkérő sem Megrendelő kellő gondosság mellett sem láthatta lőre, hogy a Kiviteli tervdokumentációban megmaradónak jelölt födémszakaszok tényleges állapota rosszabb, hiszen ez a bontási munkákat megelőzően nem volt észlelhető. Ajánlatkérő és Kivitelező kellő gondosság mellett sem számolhatott azzal, hogy megtartásuk esetén jelentősen meg kell erősíteni azokat, amely megerősítések azonban hosszú távú üzemeltetési problémákat okozhatnak, ezért új 3. emelet vasbeton födém ráépítés válik szükségessé. A fenti pótmunkák a szükségessé és az arányosság követelményeit figyelembe véve 30 napos határidő hosszabbítást indokolnak a műszaki ellenőr véleménye alapján.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződésmódosítás tárgya határidőhosszabbítás a Kbt. 141. § (4) c) rendelkezései alapján. A határidőhosszabbítás a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkák időigénye okán vált szükségessé. A pótmunkák elvégzése az előfeltételét képezi a Beruházás műszaki és pénzügyi ütemterv szerinti folytatásának, amely ezáltal a műszaki és pénzügyi ütemterv és a Szerződés 1.2.2.1. pontja szerinti határidők módosítását teszik szükségessé. A pótmunkák: I. Az új eredeti tető geometriájával egyező tetőszerkezet készítése acélkeretszerkezettel és a térdfalak megerősítésével a régi kötőgerendák és székoszlopok (karpántok) kiváltása, álpadló elhagyása, huszártorony terheinek megfelelő, akadálymentes közlekedést biztosító kiváltása. Az elmaradó álpadló a szerver, stúdió, informatikai helyiségekben kerül megépítésre. A pótmunka indokául szolgáló körülmények: Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (ISES) közbeszerzési eljárást folytatott le majd 2016. október 6. napján Vállalkozási szerződést kötött a „Vázlatterv készítése a volt MÁV Gyermekotthonba tervezett Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete által megvalósítani kívánt új típusú kutatóintézet kialakítására" tárgyban. A közbeszerzési eljárás műszaki leírása alapján az épület funkcióval való megtöltése, a Műhelyek, Központok, Laboratóriumok, Centrumok megvalósítója a Felsőbbfokú Tudományok Intézete (FTI) valamint a Pannon Egyetem lesz. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint előkészítő-építtető elkészíttette a „Kőszegen a volt MÁV Gyermekotthonban (Kőszeg, Felső Körút 4., Hrsz.: 1165) kutató-fejlesztő-szellemi központ és Campus kialakítása érdekében, teljes körű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében” tárgyú tervezési szerződést, amely alapján a tervezési feladat részét képezi a Vázlattervek aktualizálása is. A Campus kialakítására a közbeszerzési eljárást már a BMSK Zrt. (jogutód: ÉKM) folytatta le, amely a kivitelezési feladatok ellátásra terjed ki. A BMSK Zrt, a FTI valamint a Pannon Egyetem között 2021. augusztus 19. napján Együttműködési megállapodás jött létre az eljárásrendről az „Új tudásközpont „Campus kialakítása Kőszegen” tárgyában, amelyben többek között rögzítésre került, hogy a helyszíni kivitelezési kooperációkon az FTI-t és az Egyetem is részt vehet. Ajánlatkérő kellő gondosság mellet sem láthatta előre a közbeszerzési eljárás előkészítésekor, illetve a szerződéskötéskor, hogy a kivitelezés és a tervezésben részt vevő FTI, mint leendő üzemeltető (a 1805/2021/. (XI.16.) Kormányhatározat módosításával már mint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek kijelölt vagyonkezelője) a tetőtéri helyiségekkel kapcsolatban funkció -és kialakítás-béli változtatásokat kér, melyek okán egyes helyiségek tűzveszélyességi fokozata megváltozott. A megváltozott üzemeltetői igények okán viszont az idő közben módosult Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai szerint felül kellett vizsgálni a tető anyagának és szerkezetének kialakítását, valamint a korábban, a korábbi OTSZ szerint meghatározott tűzszakasz határokat is módosítani kellett. A kivitelező a fentiek okán elvégeztette a vonatkozó kiviteli tervlapok és tervrészek felülvizsgálatát, melynek eredményeképp a tetőszerkezeti kialakításra megszületett a módosított kiviteli fedvényterv. Ezt követően Építtető a módosított kiviteli fedvénytervek alapján, a jogszabályoknak megfelelő kialakítás érdekében új tetőszerkezet megépítését kérte, így az eredeti építési munkák elmaradó tételként, az új tetőszerkezet pótmunkaként került megrendelésre a tartalékkeret terhére. Mivel a megrendelt pótmunkák okán az eredeti vállalási határidő megnövekedett. Az Műszaki előrehaladási Ütemtervben szereplő egyes munkafolyamatok időszükségletének meghatározása a szükséges technológiai idők figyelembevételével került meghatározásra. A Kivitelező által kimunkált ütemezésben az egyes munkarészek/munkafolyamatok vonatkozásában szereplő prognosztizált időtartamokat alátámasztottak. A határidőhosszabbítás mértéke szükséges és arányos, az elvégzendő feladatokkal arányos időtartam áll Kivitelező rendelkezésére a teljesítésre. II. Új Alagsor feletti födém, 3. emeleti födém Eredeti műszaki tartalom: Terv szerint alagsor feletti meglévő és megmaradónak tervezett dongaboltozatos födém erősítése. Terv szerint harmadik emelet feletti meglévő és megmaradónak tervezett vasbeton födém erősítése. Pótmunka: Statikailag nem állékony födémek elbontása és új vasbeton födémépítése, gerenda megerősítés. Az új alagsor feletti födém, az alagsor boltozatos födém bontásával és új 3. emelet vasbeton födém ráépítés. A 3. emelet középső födém megmarad.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
A 2 számú módosítás aláírásának dátuma: 2022.12.29. 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul: A Szerződés I.2.2.I. pontja a) alpontjának „’’Teljesítési Határidő” oszlopában található rendelkezés helyébe az alábbi szöveg lép: „A szerződés hatályba lépését követő 670 naptári nap” 1. számú szerződésmódosítás szerint: „A szerződés hatályba lépését követő 520 naptári nap” A Szerződés I.2.2.I. pontja b) alpontjának „’’Teljesítési Határidő” oszlopában található rendelkezés helyébe az alábbi szöveg lép: „A szerződés hatályba lépését követő 875 naptári nap” 1. számú szerződésmódosítás szerint: A szerződés hatályba lépését követő 725 naptári nap”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 192-592373 (2024-10-01)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Dunántúl Nyugat-Dunántúl Vas
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Épületbefejezési munka Egyéb épületbefejezési munka Nagyjavítás és felújítás Felújítás