Lakóutcák kivitelezése I-VI. részben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyertes Ajánlattevő feladata a Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza közigazgatási területén megvalósítandó útfejlesztések keretében lakóutcák útépítési, kapcsolódó közmű kiváltási, továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
1. rész: Gerely utca, Íjász utca, Vitorlás utca, Búvár utca, Horgony utca, Árbóc utca és a 24221 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása
2. rész: Hegedű utca - Tallér köz szilárd burkolattal történő ellátása
3. rész: Hadobás utca, Hatház utca, Szamóca utca, Thököly I. utca - Törzs utca összekötő szilárd burkolattal történő ellátása
4. rész Szamos utca szilárd burkolattal történő ellátása
5. rész Szarka utca és Ereszalja utca szilárd burkolattal történő ellátása
6. rész Hajlás utca, Főzde utca, Fenyő utca szilárd burkolattal történő ellátása
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő feladat elvégzése (pl: előzetes állapotfelvétel, szakfelügyelet megrendelése a kivitelezéssel összefüggésben, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése geodéziai beméréssel, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-02-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-12-23	Ajánlati felhívás
2021-01-28	További információk
2021-02-19	További információk
2021-03-01	További információk
2021-03-10	További információk
2021-04-30	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2021-12-30	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-01-07	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2020-12-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közút építése
Hivatkozási szám: EKR001254022020
Rövid leírás:

Nyertes Ajánlattevő feladata a Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza közigazgatási területén megvalósítandó útfejlesztések keretében lakóutcák útépítési, kapcsolódó közmű kiváltási, továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 1. rész: Gerely utca, Íjász utca, Vitorlás utca, Búvár utca, Horgony utca, Árbóc utca és a 24221 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása 2. rész: Hegedű utca - Tallér köz szilárd burkolattal történő ellátása 3. rész: Hadobás utca, Hatház utca, Szamóca utca, Thököly I. utca - Törzs utca összekötő szilárd burkolattal történő ellátása 4. rész Szamos utca szilárd burkolattal történő ellátása 5. rész Szarka utca és Ereszalja utca szilárd burkolattal történő ellátása 6. rész Hajlás utca, Főzde utca, Fenyő utca szilárd burkolattal történő ellátása Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő feladat elvégzése (pl: előzetes állapotfelvétel, szakfelügyelet megrendelése a kivitelezéssel összefüggésben, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése geodéziai beméréssel, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közút építése 📦
További CPV-kód: Közút építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth tér 1.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nyiregyhaza.hu 🌏
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu 📧
Telefon: +36 42524524 📞
Fax: +36 42311041 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254022020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254022020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-23 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-02 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 252-634586
HL-S szám: 252
További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. rész: Gerely utca, Íjász utca, Vitorlás utca, Búvár utca, Horgony utca, Árbóc utca és a 24221 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása

2. rész: Hegedű utca - Tallér köz szilárd burkolattal történő ellátása

3. rész: Hadobás utca, Hatház utca, Szamóca utca, Thököly I. utca - Törzs utca összekötő szilárd burkolattal történő ellátása

4. rész Szamos utca szilárd burkolattal történő ellátása

5. rész Szarka utca és Ereszalja utca szilárd burkolattal történő ellátása

6. rész Hajlás utca, Főzde utca, Fenyő utca szilárd burkolattal történő ellátása

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő feladat elvégzése (pl: előzetes állapotfelvétel, szakfelügyelet megrendelése a kivitelezéssel összefüggésben, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése geodéziai beméréssel, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése)

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése - I. rész
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Gerely utca szilárd burkolattal történő kiépítése 352,5 m hosszúságban (4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével)

Íjász utca szilárd burkolattal történő kiépítése 172 m hosszúságban (4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével)

Vitorlás utca szilárd burkolattal történő kiépítése 325,6 m hosszúságban, 4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével

Búvár utca szilárd burkolattal történő kiépítése 396,46 m hosszúságban, 4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével

Horgony utca szilárd burkolattal történő kiépítése 220,46 m hosszúságban, 4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével

Árbóc utca szilárd burkolattal történő kiépítése 265,76 m hosszúságban, 4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével

24221 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő kiépítése 72 m hosszúságban, 4 méter széles egyoldali esésű burkolat és 2x1,5 méter széles padka, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszer kialakítása a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 6 hónap
További információk:

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése - II. rész
A rész száma: 2
Rövid leírás:

A Hegedű utca-Tallér köz szilárd burkolattal történő kiépítése 670 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út 5 cm kiállású „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles 10 cm vastagságú M22 stabilizált útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése - III. rész
A rész száma: 3
Rövid leírás:

A Hadobás utca szilárd burkolattal történő kiépítése 375,78 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út egyoldali „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles stabilizált útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A Hatház utca szilárd burkolattal történő kiépítése 109 m hosszúságban (3 méter széles aszfalt burkolatú út egyoldali „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles teherbíró útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetési munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A Szamóca utca szilárd burkolattal történő kiépítése 233 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út egyoldali „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles teherbíró útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A Thököly I. - Törzs utca összekötő út szilárd burkolattal történő kiépítése 87,59 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út kétoldali 1,5-1,5 m széles teherbíró útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése - IV. rész
A rész száma: 4
Rövid leírás:

A Szamos utca szilárd burkolattal történő kiépítése 1050 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út egyoldali „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles stabilizált útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése - V. rész
A rész száma: 5
Rövid leírás:

A Szarka utca, Ereszalja utca, (és Cinke utca) szilárd burkolattal történő kiépítése 1211,25 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út egyes szakaszokon egyoldali „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles stabilizált útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése - VI. rész
A rész száma: 6
Rövid leírás:

A Hajlás utcában 636 méter hosszan a meglévő 4 méter széles szilárd burkolat 6 méterre történő szélesítése, jellemzően kétoldali szélesítéssel. A Hajlás utca további szakasza, a Főzde és Fenyő utca szilárd burkolattal történő kiépítése 714 m hosszúságban (6 méter széles aszfalt burkolatú út kétoldali kiemelt útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 0,5-0,5 m széles útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

4400 Nyíregyháza Árbóc utca: nyíregyházi 24239, 24190/4 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Búvár utca: nyíregyházi 24221, 24201/2, 24201/4, 24233 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Búvár utca II: nyíregyházi 24201/2, 24221 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Horgony utca: 24190/4, 24234 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Horgony utca II: 24234 helyrajzi számú ingatlan

4400 Nyíregyháza Gerely utca I: nyíregyházi 24190/4, 24282 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Gerely utca II: nyíregyházi 24282, 24264, 24239 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Íjász utca: nyíregyházi 24264, 24254 helyrajzi számú ingatlanok

4400 Nyíregyháza Vitorlás utca: nyíregyházi 24234, 24233, 24221, 24219, 24239, 24241, 24254 helyrajzi számú ingatlanok

24221 helyrajzi számú út: 24239, 24221, 24233

4400 Nyíregyháza Hegedű utca-Tallér köz helyrajzi számok: 26556, 26595, 26596/1, 26607/2, 26607/1, 26408

4400 Nyíregyháza Hadobás utca hrsz.: 0235

4400 Nyíregyháza Hatház utca hrsz.: 4211/1, 4325, 4326/1, 4333/2, 26629/4

4400 Nyíregyháza Szamóca utca hrsz.: 30658/39 30603;

4400 Nyíregyháza Thököly I. - Törzs utca összekötő hrsz.:31036/2, 31035/28, 31035/30

4400 Nyíregyháza Szamos utca 0323/87, 0321/16, 0321/17, 0321/276, 0325/691, 0325/121, 0321/258, 0321/224, 0321/223, 0321/217, 0321/216, 0321/127, 0321/190, 0321/117, 0321/137, 0321/56, 0321/101, 0321/196, 0321/229, 0321/228, 0321/280, 0321/92, 0323/123, 0323/122, 0323/119, 0323/118, 0323/137, 0323/20, 0323/19, 0323/18, 0323/184, 0323/16, 0323/176, 1323/163, 0323/160, 0323/80, 0323/87, 0323/158, 0323/169

4400 Nyíregyháza Szarka utca, 4400 Nyíregyháza Ereszalja utca (és Cinke utca) hrsz.: 13410/2, 13462, 13411, 13415/32, 13436, 13470/8, 0628/18, 0808

4400 Nyíregyháza Hajlás utca, 4400 Nyíregyháza Főzde utca, 4400 Nyíregyháza Fenyő utca hrsz.: 01165/2, 14001/1, 14073, 14027, 14010, 14088/3, 14089/3, 14162

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

P.1.)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (út építése) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k) nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (út építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább:

1. rész a 100 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 100 000 000 Ft-ot).

2. rész a 100 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 100 000 000 Ft-ot).

3. rész a 75 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 75 000 000 Ft-ot).

4. rész a 100 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 100 000 000 Ft-ot).

5. rész a 75 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 75 000 000 Ft-ot).

6. rész a 180 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 180 000 000 Ft-ot).

Ugyanazon árbevétel igazolás több rész tekinteteben is felhasználható,ebben az esetben az árbevétel igazolásnak elegendő az igazolni kivánt követelmények közül a legmagasabbnak megfelelnie, amely egyben a többi, alacsonyabb mértékű követelménynek való megfelelést is igazolja. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy mely árbevétel igazolást mely rész tekinteteben kéri figyelembe venni.

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.

M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

M.2. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:

Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).

2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban.

Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előirt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan mélyépítési referenciával, amely:

1. rész: legalább 1300 m hosszban út felújítását es/vagy építését;

2. rész: legalább 500 m hosszban út felújítását es/vagy építését;

3. rész: legalább 600 m hosszban út felújítását es/vagy építését;

4. rész: legalább 750 m hosszban út felújítását es/vagy építését;;

5. rész: legalább 900 m hosszban út felújítását es/vagy építését;

6. rész: legalább 1000 m hosszban út felújítását es/vagy építését; tartalmazott

Ajánlattevők egy vagy több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Ugyanazon referencia igazolás több rész tekinteteben is felhasználható, ebben az esetben a referencia igazolásnak elegendő az igazolni kivánt referencia követelmények közül a legmagasabbnak megfelelni, amely egyben a többi, alacsonyabb mértékű referencia követelménynek való megfelelést is igazolja. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy mely referencia igazolást mely rész tekinteteben kéri figyelembe venni.

M2.) Minden rész eseten:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Az adott szakember több - akár valamennyi - rész tekinteteben is megajánlható.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész esetén:

Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.

Előleg visszafizetési biztosíték: ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított összegét kell figyelembe venni.

A teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 25 %, 50 %, 75 %, 100 %-os készültségi fok elérését követően.

AK a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) (5)-(6) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerint fogad el elektronikus számlát.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-02-02 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok benyújtásának helye: EKR.
További információk:

A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2. alkalmassági követelményt igazoló szakember rendelkezik belterületen végzett útépítésre és /vagy útfelújításra irányuló kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_17942980
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovács Ádám László
A vevő profiljának címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254022020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A Kbt. 81. § (4) és (5), 57. § (2) irányadó. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.

2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont: 3. Adható pont alsó-felső határa: 0-10 4. Módszertan: Fordított arányosítás: „ajánlati ár”; Egyenes arányosítás: 2.; Pontozás: 1., ért. szempont. 5. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke részenként 1 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: - AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy - pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000 6. Kbt. 35. § (8) szerinti szervezet alapítása kizárt. 7. Irányadó idő: magyarországi idő (CET) 8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

9. Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:

— Felolvasólap

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont…

… kb) alpontja tekintetében

… kc) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)

— Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)

— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó

Szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberről

— ESPD

Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:

— Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum

— NYILATKOZAT az értékelési részszempont körében megajánlott szakemberről (adott esetben)

— Önéletrajz az értékelési részszempont körében megajánlott szakember vonatkozásában (adott esetben)

— Nyilatkozat felelősségbiztosításról

— Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)

— A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - (adott esetben)

— Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:- ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.)

— Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)

— Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)

— Együttműködési megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén

— Nyilatkozat fordításról

— Fordítások (adott esetben)

— Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

— Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmasságról P.1,

— Referenciaigazolás/ok - M.1,

— Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről - M.2,

— Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)

— Szakember(ek) végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)

— M.2.szakemberek önéletrajza (adott esetben)

— Szakember(ek) nyilatkozata rendelkezésre állásról

10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást. 11. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. rész: 35 000 000 Ft/esemény, 75 000 000 Ft/év., 2. rész: 35 000 000 Ft/esemény, 75 000 000 Ft/év., 3. rész: 25 000 000 Ft/esemény, 50 000 000 Ft/év., 4. rész: 30 000 000 Ft/esemény, 70 000 000 Ft/év, 5. rész: 25 000 000 Ft/esemény, 50 000 000 Ft/év, 6. rész: 30 000 000 Ft/esemény, 65 000 000 Ft/év Több rész nyertessége esetén elegendő a magasabb kártérítési limitértékű felelősségbiztosítás megkötése. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 12. A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül. Az teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát. 13. Előleg: nettó vállalkozási díj - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Az előleg kifizetése az előlegbekérő alapján, elszámolása a végszámlából történik. 14. Az építési beruházás engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése a fordított adózás hatálya alá tartozik. 15. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 16. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé az ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását.

További információk

Folyt. VI.4.3) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3) pont folytatása:

17.Jelen közbeszerzés II.1.4. pontjában megnevezett 2. része és 4. része a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor az útépítéshez szükséges ingatlanrészek megszerzésével összefüggő kisajátítási eljárások (jövőbeni bizonytalan események) lezárulnak és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

18. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.

19. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználásának szabályai a Közbeszerzési dokumentációban.

20. FAKSZ: dr. Kovács Ádám 00499

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 252-634586 (2020-12-23)

További információk (2021-01-28)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 022-051741
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 252-634586
HL-S szám: 22
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan kérdések érkeztek, amelyekre ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.

Forrás: OJS 2021/S 022-051741 (2021-01-28)

További információk (2021-02-19)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 038-094198
HL-S szám: 38
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan kérdések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.

Forrás: OJS 2021/S 038-094198 (2021-02-19)

További információk (2021-03-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-01 📅
Benyújtási határidő: 2021-03-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 045-109850
HL-S szám: 45
További információk

Ajánlatkérő utal arra, hogy a felhívás módosításával egyidejűleg az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.

Forrás: OJS 2021/S 045-109850 (2021-03-01)

További információk (2021-03-10)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 051-127605
HL-S szám: 51
Forrás: OJS 2021/S 051-127605 (2021-03-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-04-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes Ajánlattevő feladata a Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza közigazgatási területén megvalósítandó útfejlesztések keretében lakóutcák útépítési, kapcsolódó közmű kiváltási, továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 1. rész: Gerely utca, Íjász utca, Vitorlás utca, Búvár utca, Horgony utca, Árbóc utca és a 24221 hrsz.-ú út szilárd burkolattal történő ellátása 2. rész: Hegedű utca – Tallér köz szilárd burkolattal történő ellátása 3. rész: Hadobás utca, Hatház utca, Szamóca utca, Thököly I. utca – Törzs utca összekötő szilárd burkolattal történő ellátása 4. rész Szamos utca szilárd burkolattal történő ellátása 5. rész Szarka utca és Ereszalja utca szilárd burkolattal történő ellátása 6. rész Hajlás utca, Főzde utca, Fenyő utca szilárd burkolattal történő ellátása Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő feladat elvégzése (pl: előzetes állapotfelvétel, szakfelügyelet megrendelése a kivitelezéssel összefüggésben, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése geodéziai beméréssel, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése)

A beszerzés teljes értéke: 821 650 033 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-30 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 087-224118
HL-S szám: 87

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. rész: Gerely utca, Íjász utca, Vitorlás utca, Búvár utca, Horgony utca, Árbóc utca és a 24221 hrsz.-ú út szilárd burkolattal történő ellátása

2. rész: Hegedű utca – Tallér köz szilárd burkolattal történő ellátása

3. rész: Hadobás utca, Hatház utca, Szamóca utca, Thököly I. utca – Törzs utca összekötő szilárd burkolattal történő ellátása

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése – I. rész
Rövid leírás:

A Hegedű utca–Tallér köz szilárd burkolattal történő kiépítése 670 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út 5 cm kiállású „K” típusú útszegélysorral határolva, illetve kétoldali 1,5-1,5 m széles 10 cm vastagságú M22 stabilizált útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)–(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése – III. rész
Rövid leírás:

A Thököly I. – Törzs utca összekötő út szilárd burkolattal történő kiépítése 87,59 m hosszúságban (4 méter széles aszfalt burkolatú út kétoldali 1,5-1,5 m széles teherbíró útpadka). A szükséges csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése a kivitelezési tervdokumentációk figyelembe vételével.

A rész elnevezése: Lakóutcák kivitelezése – IV. rész
Lakóutcák kivitelezése – V. rész
Lakóutcák kivitelezése – VI. rész
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

4400 Nyíregyháza közigazgatási területe

4400 Nyíregyháza Hegedű utca–Tallér köz helyrajzi számok: 26556, 26595, 26596/1, 26607/2, 26607/1, 26408

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-04-23 📅
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_13848123
Postacím: Bocskai út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18831700 📞
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Internetcím: http://www.colas.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 129 066 500 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2021-04-19 📅
Név: "Kincs" Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_95893352
Postacím: Bokréta út 23.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Telefon: +36 42500031 📞
E-mail: kincskft.kincs@gmail.com 📧
A beszerzés teljes értéke: 112 628 377 HUF 💰
Név: Szakács és Társai Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_72245747
Postacím: Simai út 40.
Telefon: +36 42405098 📞
E-mail: szakacsestarsai@gmail.com 📧
Ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Internetcím: http://www.szakacsestarsai.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 109 252 215 HUF 💰
Név: NEV-ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_58853942
Postacím: Tulipán utca 5.
Telefon: +36 42727838 📞
E-mail: nevut@contactnet.hu 📧
Internetcím: http://www.nevut.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 141 684 290 HUF 💰
Név: "KINCS" Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A beszerzés teljes értéke: 112 832 393 HUF 💰
216 186 258 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 10
8
6
7
9

Hivatkozás
További információk

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A fentiekre tekintettel az eljárásban az alábbi ajánlattevő nyújtott be az értékelés szempontjából

Figyelembe vett, de a jelen összegezés V. szakasza szerinti érvényesség/érvénytelenség tekintetében el nem bírált ajánlatot.

1. rész:

— Kárpátok Építőipari Kft. (3996 Füzér, Árpád utca 2.) 22652210-2-05

— Magyar-Parképítő Kft. (4244 Újfehértó, Németh L. u. 26.) 23156164-2-15

— KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.)11876566-2-15

— NYÍR-ANSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4405 Nyíregyháza, Csemete utca 1.) 24978060-2-15

— Swietelsky MAGYARORSZÁG Kft. ("1016 Budapest, Mészáros utca 13.) 14300327-2-44

— Zemplénkő Kelet-MAGYARORSZÁGI Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.)12523326-2-15

— DYNAMIC Út Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) 12943968-4-10

— KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.) 11896447-2-15

2. rész:

— KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.)11896447-2-15

— KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)13223490-2-15

— NEV-ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(4400 Nyíregyháza, Tulipán utca 5.)13215039-2-15

— STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) 10776456-4-43

— NYÍR-ANSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(4405 Nyíregyháza, Csemete utca 1.) 24978060-2-15

3. rész:

— DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.)12943968-4-10

— NYÍR-ANSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4405 Nyíregyháza, Csemete utca 1.)24978060-2-15

— STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)10776456-4-43

4.rész:

— KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft.(4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.)11896447-2-15

— ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. (4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.) 12523326-2-15

— KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.(4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.)11876566-2-15

— Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) 14904134-2-44

5. rész:

— NEV-ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 5.)13215039-2-15

— ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. (4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.)12523326-2-15

— Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)14904134-2-44

— "NYÍR-SL" Építőipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Belső körút 47/A.)14687530-2-15

— DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) 12943968-4-10

6. rész:

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

17.Jelen közbeszerzés II.1.4) pontjában megnevezett 2. része és 4. része a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor az útépítéshez szükséges ingatlanrészek megszerzésével összefüggő kisajátítási eljárások (jövőbeni bizonytalan események) lezárulnak és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Forrás: OJS 2021/S 087-224118 (2021-04-30)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-12-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 112 628 377 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kossuth Tér 1.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 002-002224
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 087-224118
HL-S szám: 2
További információk

A 2. rész vonatkozásában a VII.1.5) pontjában megadott 12 hónapos határidő az alábbiak szerint értendő: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 6 hónap mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját valamennyi feladat esetében. Kivételt képez az akadályoztatással érintett létesítmény, amely teljesítésének véghatárideje a téli üzemet követő, a létesítmény kivitelezéséhez szükséges technológiai folyamatoknak alkalmas időjárási viszonyok beálltát követő 49 nap (mellékelt ütemterv figyelembe vételével - 1. sz. melléklet). Szerződésmódosítás dátuma: 2021.10.15. A szerződésmódosítás nem járt az ellenszolgáltatás változásával.

A szerződés odaítélése
Postacím: Bokréta Út 23.

Hivatkozás

A 2. rész vonatkozásában a VII.1.5) pontjában megadott 12 hónapos határidő az alábbiak szerint értendő:

A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 6 hónap mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját valamennyi feladat esetében. Kivételt képez az akadályoztatással érintett létesítmény, amely teljesítésének véghatárideje a téli üzemet követő, a létesítmény kivitelezéséhez szükséges technológiai folyamatoknak alkalmas időjárási viszonyok beálltát követő 49 nap (mellékelt ütemterv figyelembe vételével - 1. sz. melléklet).

Szerződésmódosítás dátuma: 2021.10.15.

A szerződésmódosítás nem járt az ellenszolgáltatás változásával.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 002-002224 (2021-12-30)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-01-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 141 684 290 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 008-014977
HL-S szám: 8
További információk

A 4. rész vonatkozásában a VII.1.5) pontjában megadott 6 hónapos határidő az alábbiak szerint értendő: A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 6 hónap mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját valamennyi feladat esetében. Kivételt képez az akadályoztatással érintett létesítmény, amely teljesítésének véghatárideje a téli üzemet követő, a létesítmény kivitelezéséhez szükséges engedély megléte, valamint a technológiai folyamatoknak alkalmas időjárási viszonyok beálltát követő 45 nap (mellékelt ütemterv figyelembe vételével - 1. sz. melléklet). Szerződésmódosítás dátuma: 2021.10.15. A szerződésmódosítás nem járt az ellenszolgáltatás változásával.

A szerződés odaítélése
Postacím: Tulipán Utca 5

Hivatkozás

A 4. rész vonatkozásában a VII.1.5) pontjában megadott 6 hónapos határidő az alábbiak szerint értendő:

A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 6 hónap mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát és a munkaterület átadásának napját valamennyi feladat esetében. Kivételt képez az akadályoztatással érintett létesítmény, amely teljesítésének véghatárideje a téli üzemet követő, a létesítmény kivitelezéséhez szükséges engedély megléte, valamint a technológiai folyamatoknak alkalmas időjárási viszonyok beálltát követő 45 nap (mellékelt ütemterv figyelembe vételével - 1. sz. melléklet).

Forrás: OJS 2022/S 008-014977 (2022-01-07)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (5)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (3)

Autópálya és közút építése (1)

Közút építése (1)