Maglód, 12 tantermes általános iskola kivitelezése

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Jelen kivitelezési feladat a 2234 Maglód, Aradi vértanuk utca hrsz. 4392 szám alatti ingatlanon egy 12 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (szaktanterem, könyvtár, tornaterem) kialakításával.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-12-15. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-11-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

• Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka › Magasépítési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-11-11	Ajánlati felhívás
2020-12-10	További információk
2021-05-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-11-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-12-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-03-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-05-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-11-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000965712020
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 301737901 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965712020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965712020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-11 📅
Benyújtási határidő: 2020-12-15 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 223-547744
HL-S szám: 223
További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan értendő. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítés helye:

2234 Maglód, Aradi vértanuk utca hrsz. 4392

A beszerzés tárgya és mennyisége: A projekt megvalósítása során egy 12 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgáló helyiségek kialakításával.

Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét.

Földszinti nettó alapterület: 2 668 m2,

Emeleti nettó alapterület: 961 m2,

Könyvtár galéria nettó alapterület: 32 m2

Szumma nettó alapterület: 3 661 m2

Teljes befogadóképesség: 360 fő diák, 26 fő tanár

Fő részek

Épület:

— 12 db tanterem

— 3 db kisterem

— 2 részre osztható tornacsarnok sportpadlóval 761,20 m2

— 1 db könyvtár

— 1 db melegítőkonyha

— 1 db étkező

— 1 db aula

— 1 db 630kg/8 fő teherbírású személyfelvonó

Külső tér:

— sportudvar: 800 m2

— játszó- és pihenő udvar: 920 m2

— pihenőterület, játszóudvar: 2 800 m2

— közforgalmi parkolóhely: 28 db

— térkő burkolat: 1 075,5 m2

Az épület négy, jól tagolható részre osztható, az Aradi vértanúk utcájára három merőleges gerincű épületszárnyra, és az ezeket összefogó, az utcával párhuzamos épületrészre. A telek északi oldalán, kb. félszintig a természetes terepsíkba vágva helyezték el a tornacsarnokot. Ezután udvarokat - félátriumokat képezve az alsó tagozatos, és a felső tagozatos osztálytermeket magukba foglaló épületszárnyak sorakoznak, merőlegesen kapcsolódva, az enyhén ívelő utcával párhuzamos gerincű főtömeghez. Ebben helyezték el a szaktantermeket, a csoportszobákat, szerárakat és egyéb kiszolgáló tereket, valamint a főbejárat porta-aula elemét és az innen nyíló étkező-melegítőkonyha tereit is.

Szerkezet:

— Az épület részek alapozása sávalapozás, illetve pontalapozás. Az alaptestek tetejére vasalt talpgerenda készül,

— Az épület teherhordó falazata 44 cm vtg. kerámia tégla fal, illetve vasbeton pillérek,

— Az épület födémszerkezete monolit vasbeton. A nyeregtetős tömegek tetőszerkezete fűrészelt fenyőgerendákból, hagyományos módon készül, míg az ezeket összekötő lapostetős rész monolit vasbeton zárófödémet kap.

Fűtés:

— A fűtési hőigény ellátására 4db 120 kW-os Hoval TopGas classic 120 HT típusú gázkazánt terveztek, ami a HMV igényeket is ellátja. Az épületben a hőleadók lemezes radiátorok (Dunaferr Lux-Uni) és padlófűtési körök (Uponor Vario Plus típus). Az épületben szárnyanként és eltérő rendszertípusonként összesen 8 db fűtési kört, 1 db légtechnika és 1 db HMV termelő kört kell kiépíteni.

Hűtés:

— Az informatikai terem hűtését, falra szerelt split klíma biztosítja.

Légtechnika:

— A melegítő konyha és az étkező szellőzését 1 db CLH Ecoline 1206 típusú berendezés látja el. A tornateremhez tervezett légtechnikai berendezés típusa CLH Ecoline 1506.

Energetika:

— Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése (47,36 kWp). A rendszer villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve. Tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült német K2-SYSTEMS tartószerkezettel, osztrák gyártmányú FRONIUS hálózati inverterekkel, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítésével.

Személyfelvonó:

— A 630kg/8 fő teherbírású személyfelvonó közlekedik zárt vasbeton aknában, 2 megállóval, v = 1,0 m/s menetsebességgel, egyoldali rakodással, 3,55 m emelőmagassággal, akna magasság: 8,15 m villamos hajtással, gépház nélküli kivitelben.

Közmű építés:

— A településen a közmű hálózat tervezési terület körzetében már kiépült, a tervezet hálózatfejlesztés részletesen olvasható a külső közmű kiviteli tervdokumentációban. Az udvarban csapadékvíztározó és tűzivíztározó létesül, a további udvartéri közművek vonalvezetése, csomópontjai és szelvényrajzai a közmű tervlapokon részletezettek.

Környezetrendezés:

— A tervezési területeten korábban épületek álltak, amelyeket már lebontottak, jelenleg beépítetlen terület. Az új iskolakert négy nagyobb egységre tagolódik a kiviteli környezetrendezési terv szerint. A különböző udvarokat a keleti oldalon húzódó széles sáv kapcsolja egybe. A tervezési területen összesen 83 db lombos fa kerül kiültetésre. Ezek egy része a tervezési terület határán, valamint az utcán fasor jelleggel jelenik meg.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Időtartam: 550 nap
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2234 Maglód, Aradi vértanuk utca hrsz. 4392

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ATnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont: ATnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

Sz1) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az AT beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ATnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.

Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevétele nem éri el a nettó 2 000 000 000,- forintot.

P2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (épületek és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 2 000 000 000,- HUF árbevétellel.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATtől.

Műszaki és szakmai képességek:

AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek az alábbiakat kell benyújtania:

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy AK ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (db, m2, kWp) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben egy adott szakember az alkalmassági követelmény és valamelyik értékelési szempont tekintetében is megjelölésre kerül, abban az esetben a nyilatkozatban illetve a szakember szakmai önéletrajzában elkülönítetten kell megjelölni az alkalmassági követelmény szempontjából figyelembe veendő és az értékelési részszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat (abban az esetben is, ha az adott szakember az ajánlattétel időpontjában szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben).

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

M3) A Kbt.65.§(1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt, vagy a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alapozástól/alépítménytől a teljes körű műszaki átadás-átvételig tartó, közhasználatú épület építésére és vagy felújítására vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1. 1 db referencia, amely legalább nettó 2 745 m2 alapterületű épületre vonatkozik, és amely az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta:

— legalább 12 db tanterem és/vagy, oktatóterem és/vagy könyvtár, szaktanterem és/vagy tornaterem építését, és/vagy fejlesztő terem építését

— személyfelvonó létesítését

— teljes körű akadálymentesítést

— építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti valamint erős- és gyengeáramú épületvillamossági munkák kivitelezését.

M1)2. 1 db referencia, amely tartalmazott legalább 600 m2 kültéri tornaterem/sportpálya kivitelezést, sporttechnológiát, valamint játszótér építést;

M1)3. 1 db referencia, amely tartalmazott legalább 570 m2 sportburkolat (sportpadló) kivitelezését;

M1)4. 1 db referencia, amely tartalmazott legalább 35 kWp teljesítményű naperőmű (napelemes rendszer) építését;

M1)5. 1 db referencia, amely tartalmazott az épülethez kapcsolódó út-parkoló, közmű építési és környezetrendezési és/vagy parképítési munkát, amely tartalmazott legalább 806 m2 felületű térkő burkolat és/vagy idomkő (kockakő) építést.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1.-M)1.5. pontok szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. 1 db szerződéssel (referenciával)kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1)1.-M1)5. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M1)1.-M1)5. pontok szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 5 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

Ajánlatkérő „közhasználatú épület” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pontja által meghatározott épület.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

Az M2)1 alkalmassági követelményben előírt szakember kapcsán a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlatkérő a kivitelezési munka irányítását, alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

M/3) ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „épületek építése” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

A Kr.24. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő kizárólag abban az esetben fogadja el az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 75 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítési, jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj 2-2 %-a), késedelmi-(0,5%/nap, max:10%), meghiúsulási(15 %), szerződésszegési kötbér(Szerződésszegésenként 200 000,- Ft). Jótállás:24 hónap.

A műszaki előrehaladásához igazodóan 11db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be. További részletek: szerződéstervezet.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a)2017.évi CL. tv

b)2007.évi CXXVII. tv

c)2011.évi CXCV. tv

d)2013.évi V. tv 6:130. §(1)-(2)bek,Ptk. 6:155. §

e)2015.évi CXLIII. tv 135. §(1)-(3),(5)-(6)

f)322/2015(X.30.)Kr32/A.§,32/B §

Tov.részletes infó:szerződés-tervezet

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-12-15 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Minőségi kritérium (név): 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60hó)
5.1. Építéstechnológiai terv
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 5.2. Munkaerőterv
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Hodos Anett
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965712020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. november 24. 10:00 óra. Találkozás helye: Maglód, 4392 hrsz-ú ingatlan (Aradi vértanúk u. - Kepler János u. által határolt ingat). AK konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatok,

— AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

— Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek csatolnia kell: a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.

4) P1)-P2) és M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, az 2.-4. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével, az 5. részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-4. értékelési részszempontokra és az M2)1-M2)3 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vencli Adrienn 01131

8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Az M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

12) AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

13) További információkat a KD tartalmaz.

14) ATnek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés és az építésszervezési terv.

15) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

16) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): AK egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

18) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint.Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot AK nem fizet. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

19) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

20) Nyertes ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú irányítási rendszerek.) (vagy azzal egyenértékű) környezetvédelmi vezetési rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

21) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű, CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni

22) Nyertes ajánlattevőnek projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 223-547744 (2020-11-11)

További információk (2020-12-10)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-10 📅
Benyújtási határidő: 2020-12-21 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 244-603554
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 223-547744
HL-S szám: 244
További információk

Tárgyi eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján hirdetményt tesz közzé.

Forrás: OJS 2020/S 244-603554 (2020-12-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-05-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Jelen kivitelezési feladat a 2234 Maglód, Aradi vértanúk utca hrsz. 4392. szám alatti ingatlanon egy 12 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (szaktanterem, könyvtár, tornaterem) kialakításával.

A beszerzés teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 098-252952
HL-S szám: 98
További információk

Az eljárás eredményes. Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószáma:10738885-2-20 Beérkezett ajánlatok: — Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.), adószáma: 11266101-2-43 — ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószáma:10738885-2-20 — EB Hungary Invest Kft., (1107 Budapest, Fogadó utca 4.), adószáma: 13240567-2-42 Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

2234 Maglód, Aradi vértanúk utca hrsz. 4392.

Földszinti nettó alapterület: 2 668 m

Emeleti nettó alapterület: 961 m

Könyvtár galéria nettó alapterület: 32 m

Szumma nettó alapterület: 3 661 m

— 2 részre osztható tornacsarnok sportpadlóval 761,20 m

— sportudvar: 800 m

— játszó- és pihenő udvar: 920 m

— pihenőterület, játszóudvar: 2 800 m

— térkő burkolat: 1 075,5 m

Az épület négy, jól tagolható részre osztható, az Aradi vértanúk utcájára három merőleges gerincű épületszárnyra, és az ezeket összefogó, az utcával párhuzamos épületrészre. A telek északi oldalán, kb. félszintig a természetes terepsíkba vágva helyezték el a tornacsarnokot. Ezután udvarokat – félátriumokat képezve az alsó tagozatos, és a felső tagozatos osztálytermeket magukba foglaló épületszárnyak sorakoznak, merőlegesen kapcsolódva, az enyhén ívelő utcával párhuzamos gerincű főtömeghez. Ebben helyezték el a szaktantermeket, a csoportszobákat, szerárakat és egyéb kiszolgáló tereket, valamint a főbejárat porta-aula elemét és az innen nyíló étkező-melegítőkonyha tereit is.

— Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése (47,36 kWp). A rendszer villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve. Tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült német K2-Systems tartószerkezettel, osztrák gyártmányú fronius hálózati inverterekkel, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítésével.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2234 Maglód, Aradi vértanúk utca hrsz. 4392.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60 hó)
3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60hó)
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60hó)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-05-13 📅
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56813281
Postacím: Millennium köz 1.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305601912 📞
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Internetcím: http://www.zaev.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószáma:10738885-2-20

Beérkezett ajánlatok:

— Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.), adószáma: 11266101-2-43

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószáma:10738885-2-20

— EB Hungary Invest Kft., (1107 Budapest, Fogadó utca 4.), adószáma: 13240567-2-42

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Forrás: OJS 2021/S 098-252952 (2021-05-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-11-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Maglód, 12 tantermes általános iskola kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000965712020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 460 892 233 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000965712020/1
A beszerzés leírása:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A teljesítés helye: 2234 Maglód, Aradi vértanuk utca hrsz. 4392 A beszerzés tárgya és mennyisége: A projekt megvalósítása során egy 12 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgáló helyiségek kialakításával. Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét. Földszinti nettó alapterület: 2 668 m2, Emeleti nettó alapterület: 961 m2, Könyvtár galéria nettó alapterület: 32 m2 Szumma nettó alapterület: 3 661 m2 Teljes befogadóképesség: 360 fő diák, 26 fő tanár Fő részek Épület: - 12 db tanterem - 3 db kisterem - 2 részre osztható tornacsarnok sportpadlóval 761,20 m2 - 1 db könyvtár - 1 db melegítőkonyha - 1 db étkező - 1 db aula - 1 db 630kg/8 fő teherbírású személyfelvonó Külső tér: - sportudvar: 800 m2 - játszó- és pihenő udvar: 920 m2 - pihenőterület, játszóudvar: 2 800 m2 - közforgalmi parkolóhely: 28 db - térkő burkolat: 1 075,5 m2 Az épület négy, jól tagolható részre osztható, az Aradi vértanúk utcájára három merőleges gerincű épületszárnyra, és az ezeket összefogó, az utcával párhuzamos épületrészre. A telek északi oldalán, kb. félszintig a természetes terepsíkba vágva helyezték el a tornacsarnokot. Ezután udvarokat – félátriumokat képezve az alsó tagozatos, és a felső tagozatos osztálytermeket magukba foglaló épületszárnyak sorakoznak, merőlegesen kapcsolódva, az enyhén ívelő utcával párhuzamos gerincű főtömeghez. Ebben helyezték el a szaktantermeket, a csoportszobákat, szerárakat és egyéb kiszolgáló tereket, valamint a főbejárat porta-aula elemét és az innen nyíló étkező-melegítőkonyha tereit is. Szerkezet: - Az épület részek alapozása sávalapozás, illetve pontalapozás. Az alaptestek tetejére vasalt talpgerenda készül. - Az épület teherhordó falazata 44 cm vtg. kerámia tégla fal, illetve vasbeton pillérek. - Az épület födémszerkezete monolit vasbeton. A nyeregtetős tömegek tetőszerkezete fűrészelt fenyőgerendákból, hagyományos módon készül, míg az ezeket összekötő lapostetős rész monolit vasbeton zárófödémet kap. Fűtés: - A fűtési hőigény ellátására 4db 120 kW-os Hoval TopGas classic 120 HT típusú gázkazánt terveztek, ami a HMV igényeket is ellátja. Az épületben a hőleadók lemezes radiátorok (Dunaferr Lux-Uni) és padlófűtési körök (Uponor Vario Plus típus). Az épületben szárnyanként és eltérő rendszertípusonként összesen 8 db fűtési kört, 1 db légtechnika és 1 db HMV termelő kört kell kiépíteni. Hűtés: - Az informatikai terem hűtését, falra szerelt split klíma biztosítja. Légtechnika: - A melegítő konyha és az étkező szellőzését 1 db CLH Ecoline 1206 típusú berendezés látja el. A tornateremhez tervezett légtechnikai berendezés típusa CLH Ecoline 1506. Energetika: - Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése (47,36 kWp). A rendszer villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve. Tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült német K2-SYSTEMS tartószerkezettel, osztrák gyártmányú FRONIUS hálózati inverterekkel, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítésével. Személyfelvonó: - A 630kg/8 fő teherbírású személyfelvonó közlekedik zárt vasbeton aknában, 2 megállóval, v = 1,0 m/s menetsebességgel, egyoldali rakodással, 3,55 m emelőmagassággal, akna magasság: 8,15 m villamos hajtással, gépház nélküli kivitelben. Közmű építés: - A településen a közmű hálózat tervezési terület körzetében már kiépült, a tervezet hálózatfejlesztés részletesen olvasható a külső közmű kiviteli tervdokumentációban. Az udvarban csapadékvíztározó és tűzivíztározó létesül, a további udvartéri közművek vonalvezetése, csomópontjai és szelvényrajzai a közmű tervlapokon részletezettek. Környezetrendezés: - A tervezési területeten korábban épületek álltak, amelyeket már lebontottak, jelenleg beépítetlen terület. Az új iskolakert négy nagyobb egységre tagolódik a kiviteli környezetrendezési terv szerint. A különböző udvarokat a keleti oldalon húzódó széles sáv kapcsolja egybe. A tervezési területen összesen 83 db lombos fa kerül kiültetésre. Ezek egy része a tervezési terület határán, valamint az utcán fasor jelleggel jelenik meg. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

A beszerzés leírása

További termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Irányítószám: 2234
Város: Maglód
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Pest 🏙️
Időtartam: 550 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: BMSK-XII-0146/0002/2021
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-05-13 📅
Cím: Maglód, 12 tantermes általános iskola kivitelezése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/326678 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000965712020/0001
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56813281
Postacím: Millennium Köz 1.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Vas 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Telefon: +36 305601912 📞
Fax: +36 92504195 📠
URL: https://www.zaev.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: a)2017.évi CL. tv b)2007.évi CXXVII. tv c)2011.évi CXCV. tv d)2013.évi V. tv 6:130. §(1)-(2)bek,Ptk. 6:155. § e)2015.évi CXLIII. tv 135. §(1)-(3),(5)-(6) f)322/2015(X.30.)Kr32/A.§,32/B § tov.részletes infó:szerződés-tervezet

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a. Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítési, jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj 2-2 %-a), késedelmi-(0,5%/nap, max:10%), meghiúsulási(15%), szerződésszegési kötbér(Szerződésszegésenként 200.000,- Ft). Jótállás:24 hónap.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
Fax: +36 14714120 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021.07.15. Eredeti szerződéses összeg: 3.460.892.233 HUF Szerződésmódosítás utáni összeg: 3.755.396.523 HUF

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Postacím: Riadó u. 5
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés II.6.1.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Megrendelő Előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére a Szerződés szerint. Vállalkozó köteles az előlegbekérő(ke)t (több részletben történő kifizetés esetén több előlegbekérő is benyújtható) a munkaterület átadás-átvételt követő 260 napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha a Vállalkozó Összességében 75.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű Előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot (a továbbiakban: „Előleg Visszafizetési Biztosíték”) köteles nyújtani az Előleg 75.000.000 Ft-ot meghaladó része tekintetében. Ha a Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot a 75.000.000 Ft-ot meghaladó Előlegre vonatkozó előlegbekérő átadásával egyidejűleg nem adja át, úgy a Megrendelő a biztosíték nyújtásáig a 75.000.000 Ft-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesíti az Előleg kifizetését. A biztosítéknak az Előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia.” Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021.07.15.

Forrás: OJS 2024/S 232-725343 (2024-11-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-12-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 460 892 233 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1

Kiegészítő információk
További információk

BT-635: Kérelmek száma: 0 BT-3202: Ajánlat technikai azonosítója: EKR000965712020/0001

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő által „Maglód 12 tantermes iskola kivitelezése” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. május 13. napján Fővállalkozói Kivitelezői Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. 1.2. A Szerződés 1.5.2. és 1.5.4. pontja alapján a BMSK a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 180 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a Szerződést hatályba léptetni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2021. május 13. napján hatályba lépett. A Felek a Szerződést 2021. július 15. napján első alkalommal módosították. 1.3. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés megkezdését követően olyan körülmények merültek fel, melyek kihatással vannak a teljesítési határidőkre is: 1.3.1. Kerítésáthelyezéssel kapcsolatos akadályoztatás: 1.3.1.1. A Vállalkozó a 2021. augusztus 05. napján kelt levelében jelezte, hogy a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan északi oldalán lévő szomszédos kerítés nem az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatáron épült, amely miatt a Beruházás megvalósításához szükséges támfal létesítése - a kerítés ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatárra történő telepítéséig - nem lehetséges. 1.3.1.2. A BMSK a 2021. augusztus 11. napján kelt válaszlevelében a Vállalkozó akadályközlését visszautasította, melyre a Vállalkozó 2021. szeptember 17. napján kelt levelében ismételt akadályközléssel élt, a korábbi álláspontját megerősítve és részletesen megindokolva. A BMSK álláspontja szerint a Vállalkozó második levelében részletesen bemutatott indokok alapján a kerítés-áthelyezés szükségessége olyan akadályozó körülmény, amely a Vállalkozó teljesítését valóban akadályozta. 1.3.1.3. Felek rögzítik, hogy a kerítés végül - az ingatlantulajdonos Maglód Város Önkormányzata intézkedésének köszönhetően - 2021. szeptember 24. napján az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatárra került áthelyezésre, melyre tekintettel a Vállalkozó által a fentiekben jelzett akadályozó körülmény elhárult. 1.3.2. Törmelék elszállíttatásával kapcsolatos akadályoztatás: 1.3.2.1. A Vállalkozó 2021. június 3. napján az e-naplóban jelezte, hogy az alapozási munkálatok megkezdését követően a Beruházás építési területén a földmunka során jelentősebb mennyiségű építési törmeléket, beton- és vasbeton szerkezeteket, szennyezett talajt tárt fel, melyek alapján megállapításra került, hogy korábban az építési terület nagy részén építési törmelék került elterítésre. Az elterített építési törmelék csak bontott téglát, betont tartalmazott, így ezek nem minősültek veszélyes hulladéknak. Továbbá az ingatlan keleti oldalán feltárásra került egy feltöltött pince is. A pince beton, valamint vasbeton szerkezetű, de a bontás során csempézett fal és egyéb építési anyag is előkerült. 1.3.2.2. Felek rögzítik, hogy az építési törmelék elszállítása kihatással van a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőkre is. 1.4. A fentiekben foglalt indokokra tekintettel a Vállalkozó kérte a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők mindösszesen 38 naptári nappal történő meghosszabbítását, melyet a BMSK a 2021. november 11. napján kelt levelében jóváhagyott, mivel álláspontja szerint a Vállalkozó által fentebb bemutatott körülmények a Vállalkozó határidőben történő teljesítését súlyos mértékben akadályozták. 1.5. Felek a fentiekben foglaltak alapján a Szerződést módosítják. 1.6. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1.2.2.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők: Teljesítési mérföldkő/Feladatok/Készültségi fok/Teljesítési Határidő/Kötbérteher: a.) Első Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 3 %-os (azaz három százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 30 nap nem kötbérterhes b.) Második Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 8 %-os (azaz nyolc százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 65 nap nem kötbérterhes c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 10 %-os (azaz tíz százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 90 nap nem kötbérterhes d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 20 %-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 210 nap nem kötbérterhes e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 30 %-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 255 nap nem kötbérterhes f) Hatodik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 40 %-os (azaz negyven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 303 nap nem kötbérterhes g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 338 nap kötbérterhes részhatáridő h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 60 %-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 408 nap nem kötbérterhes i.) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 70 %-os (azaz hetven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 468 nap nem kötbérterhes j.) Tizedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 80 %-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 498 nap nem kötbérterhes k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90 %o-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 558 nap nem kötbérterhes l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése. A Munkaterület átadásától számított 588 naptári nap kötbérterhes véghatáridő” Megrendelő a Vállalkozó 2021.08.05-én kelt akadályközlő levelét megvizsgálta, annak nyomán 2021.08.11-án kelt válaszlevélben nem fogadta el az akadályközlést. A 2021.09.17-i újabb vállalkozói akadályközlő levél nyomán - az akadályoztatás összes feltárt ismérvét mérlegelve - ismét ellenőrzésre került sor. A szerződésmódosításra műszaki szükségszerűségből került sor a következő két fő tényező figyelembevételével: - a megvalósítás során a Beruházás építési területének keleti oldalán a kivitelezés során feltöltött pincét tártak fel, melynek megszüntetése (jelentős mennyiségű építési törmelék, beton- és vasbeton szerkezetek, szennyezett talajt feltárás, elbontás és elszállítás) szükséges, valamint - a szintén kivitelezés során derült fény arra, hogy a kerítés nyomvonal áthelyezése szükséges. A módosítást mindkét esetben olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár. A műszaki feladatok időigényét figyelembe véve került sor a véghatáridő 38 naptári nappal történő meghosszabbításának meghatározására, a 2021.11.11-én kelt megrendelői válaszlevélben az akadályközlés elfogadására, majd a szerződés módosítására. Fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása a módosítás okához, az akadályoztatás mértékéhez illetve az eredeti szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt, azzal arányos. A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.01.04. A 2. számú szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja

Szöveg

Forrás: OJS 2024/S 250-793194 (2024-12-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-03-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 460 892 233 HUF 💰
Leírás
Időtartam: 718 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

Ellenőriztük a BT201-202-ban megadott indokot, az előre nem láthatóságot és a megfelelő előkészítettséget alátámasztottnak látjuk. A határidőhosszabbítás a pótmunka által ténylegesen indokolt mértékhez igazodik.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A Vállalkozó 2022. március 16. napján kelt akadályközlésében jelezte a BMSK felé, hogy a kivitelezés során jelentkező alapanyag hiányok és a megnövekedett beszállítási idők erősen befolyásolják a kivitelezés előrehaladását. Ezen túl a pandémia miatti megbetegedések miatt a szükséges humánerőforrás fenntartása is nehézkes volt. Ezen indokokra tekintettel a Vállalkozó kérte a Szerződés teljesítési véghatáridejének meghosszabbítását. A munkavégzést akadályozta, hogy a rendelkezésre álló humánerőforrás állomány a pandémia miatt korlátozottan állt rendelkezésre, a munkaerő pótlása nem volt megoldható, ezért a rendelkezésre álló munkaerőt hétvégi munkavégzéssel is foglalkoztatta a Vállalkozó, azonban ezzel együtt sem volt lehetséges a beszállítói határidők csúszásából eredően az eredeti határidők tartása. Vállalkozó sem a munkaerőhiány okozta humánerőforrás pótlásával, sem a beszállítói oldalon - szintén a humánerőforrás okozta késedelemmel - kellő gondossággal eljárva nem számolhatott és nem láthatta előre. 1.4. Felek a fentiekben foglaltak alapján a Szerződés teljesítési véghatáridejének mindösszesen 130 nappal történő meghosszabbítását tartják indokoltnak és a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 1.5. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár. A szerződés határidejének 130 nappal történő meghosszabbítása az akadályoztatás időtartamával arányos, az akadályoztatás ténylegesen igazolt mértékéhez igazodik, továbbá független az előző szerződésmódosítás során felmerült kerítésáthelyezéssel és törmelékelszállítással kapcsolatos többletfeladatokhoz kapcsolódó többlet időigényétől.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1.2.2.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: "Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők: Teljesítési mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher a.) Első Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 3 %o-os (azaz három százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 30 nap nem kötbérterhes b.) Második Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 8 %o-os (azaz nyolc százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 65 nap nem kötbérterhes c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 10 %o-os (azaz tíz százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 90 nap nem kötbérterhes d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 20 %o-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 210 nap nem kötbérterhes e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 30 %o-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 264 nap nem kötbérterhes f) Hatodik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 40 %o-os (azaz negyven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 379 nap nem kötbérterhes g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 50 %o-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 468 nap kötbérterhes részhatáridő h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 60 %-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 538 nap nem kötbérterhes i.) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 70 %o-os (azaz hetven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 598 nap nem kötbérterhes j.) Tizedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 80 %o-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 628 nap nem kötbérterhes k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90 %o-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 688 nap nem kötbérterhes l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése. a Munkaterület átadásától számított 718 naptári nap kötbérterhes véghatáridő." A 3. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.04.19. A 3. számú szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 062-201698 (2025-03-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 460 892 233 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

BT-635 Kérelmek száma: 0 Ellenőriztük a BT201-202-ban megadott indokot, az előre nem láthatóságot alátámasztottnak látjuk. A határidőhosszabbítás a pótmunka által ténylegesen indokolt mértékhez igazodik, azzal arányos.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő által „Maglód 12 tantermes iskola kivitelezése” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. május 13. napján Fővállalkozói Kivitelezői Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. 1.2. A Szerződés 1.5.2. és 1.5.4. pontja alapján a BMSK a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 180 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a Szerződést hatályba léptetni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2021. május 13. napján hatályba lépett. A Felek a Szerződést első alkalommal 2021. július 15. napján, második alkalommal 2022. január 4. napján, míg harmadik alkalommal 2022. április 19. napján módosították. 1.3. A Vállalkozó 2022. november 15. napján kelt akadályközlésében (1. számú melléklet) jelezte a BMSK felé, hogy az ukrán-orosz háború következményeként a kivitelezés során jelentkező alapanyag hiányok és a megnövekedett beszállítási idők továbbra is hátrányosan befolyásolják a kivitelezés előrehaladását. Ezen indokokra tekintettel a Vállalkozó kérte a Szerződés teljesítési véghatáridejének meghosszabbítását. 1.4. Megrendelő a Vállalkozó által jelzett körülményeket megvizsgálta, mely alapján a Felek arra jutottak, hogy a fentiekben foglaltak alapján a Szerződés teljesítési véghatáridejének meghosszabbítása indokolt és a Szerződést az alábbiak szerint módosítják. 1.5. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1.2.2.1. pont i) - 1) alpontjainak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők Teljesítési mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher i) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 70%-os (azaz hetven százalékos) készültségi foka A Munkaterület átadásától számított 654 nap nem kötbérterhes j) Tizedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) készültségi foka A Munkaterület átadásától számított 684 nap nem kötbérterhes k) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os (azaz kilencven százalékos) készültségi foka. A Munkaterület átadásától számított 744 nap nem kötbérterhes l) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése A Munkaterület átadásától számított 774 naptári nap kötbérterhes véghatáridő” 2.2. A Szerződés 3. számú mellékletét képező pénzügyi és műszaki ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező aktualizált pénzügyi és műszaki ütemterv lép, mely a jelen szerződésmódosításban foglaltak alapján átütemezi a Beruházáshoz tartozó teljesítési mérföldköveket. 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen 4. számú szerződésmódosítás aláírt és eredeti példányának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles a Szerződés II.9.9. pontjának rendelkezései alapján a Szerződés szerinti teljesítési biztosítékot, illetve az 1.2.6. pontban meghatározott felelősségbiztosítási kötvényt a jelen 4. számú szerződésmódosításban rögzített véghatáridőre figyelemmel módosítani, meghosszabbítani. A 4. számú szerződésmódosítással a szerződéses érték nem változik. A határidő módosítását az orosz-ukrán háború következményeként a kivitelezés során jelentkező alapanyag hiányok és a megnövekedett beszállítási idők tették szükségessé, a kivitelezés befejezéséhez szükséges alapanyagokat a gyártóktól, illetve a vállalkozó szerződött beszállító partnereitől csak jelentősen megnövekedett határidőkkel, 7-8 hetes késéssel tudta beszerezni, amely késedelemmel a felek a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett sem számolhattak. Vállalkozó a szükséges alapanyagokat máshonnan sem tudta volna a szerződés szerinti teljesítési határidő alatt beszerezni, mivel az orosz-ukrán háború okozta alapanyaghiány és megnövekedett beszállítási idők az egész építőipari szektort érintette, ezért Felek a fentiekre figyelemmel a szerződés teljesítésének véghatáridejét a gyártói és beszállítói késedelemmel azonos mértékben, összesen 56 nappal hosszabbították meg. A Szerződés aláírásának napja: 2021.05.13. 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021.06.15. 2. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022.01.04. 3. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022.04.19. 4. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.12.01.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 082-270798 (2025-04-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-05-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 460 892 233 HUF 💰
Leírás
Postacím: hrsz. 4392
Időtartam: 774 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 460 892 233 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024.10.21. Eredeti szerződéses összeg: 3.460.892.233 HUF Szerződésmódosítás utáni összeg: 3.755.396.523 HUF

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-044336) 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át. 2. A Megrendelő jogutódlására, illetve a kapcsolattartó személyek és a Mérnök adatainak változására tekintettel is módosítani szükséges a Szerződést. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása 1. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki. 2. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. 3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 4. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. 5. A Szerződés szerinti vállalkozói díj mértékének növelésére az orosz-ukrán háborús helyzetből fakadó többletforrás kérelmet nyújtott be Vállalkozó 2023. július 27-én, hivatkozással a Korm. rendeletre és az ÉKM rendeletben foglaltakra, összesen nettó 545.090.527,- Ft. értékben. 6. Megrendelő 2023. augusztus 17. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon terjesztette fel szakvélemény kiadása iránti kérelmét az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár részére. 7. Az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI) a 2023. szeptember 25. napján kelt, KTI/ÉBSZ/101-8/2023 iktatószámú szakvéleménye alapján a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekménynek (nettó 589.008.580,- Ft) az 50%-a. 8. Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 294.504.290,- Ft összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 8,5%-a. 9. A változtatás a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti, ennélfogva jelen Szerződésmódosítás keretében a Szerződés I. 2.2.1. pontjának módosítására nem kerül sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. július 27. napján került sor, azonban a Szerződés a Végteljesítési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között 2023. szeptember 15. napján hatályban tartó jegyzőkönyv jött létre. 10. A szerződéses ár módosításának finanszírozása Az orosz-ukrán háború következményeként a Vállalkozó számára elszámolható nettó 294.504.290,- Ft összegű díjigény forrását 1202/2024. (VII. 8.) Korm. határozat biztosítja. E szerződésmódosítás alapján a Megrendelő a fenti nettó 294.504.290,- Ft összegű Vállalkozói díj növekedésre vonatkozóan teljesítésigazolást állít ki, a Vállalkozó ezt követően jogosult ezen teljesítésigazolás alapján a végszámla kiállítására, mely esetben a Felek a teljesítés napjának ezen szerződésmódosítás aláírásának napját fogják tekinteni. 11. Felek kijelentik, hogy a Szakvélemény szerinti költségnövekményt a jelen Szerződésmódosításban rögzített Tizenharmadik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó végszámlában számolják el egymás között, és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi indoklása 1. Az előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 5. számú szerződésmódosításra az adatváltozás vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor. 2. Az adatváltozás a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető. 3. A II.2. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 5. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 4. A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges. Folytatás BT-202 Módosítások leírása pontban

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

Módosító okok leírásának folytatása: A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerződés módosítása jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A Szerződés 2021. május 13. napján az orosz ukrán háború kitörését megelőzően került megkötésre, ezért a Felek a szerződéskötéskor kellő gondossággal sem számolhattak a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háborúval és a háborúval összefüggésben a Szerződés teljesítése során felhasznált építőanyagok és a beépítésre kerülő építőipari termékek árának a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó áremelkedésével. A szakvélemény kizárólag olyan költségnövekményeket fogad el, amelyek közvetlenül az orosz ukrán háború okozta áremelkedésre vezethetőek vissza, és amelyek a szerződéses összeg egésze tekintetében meghaladják a rendes üzleti kockázat mértékét. Megrendelő jelen 5. számú szerződésmódosítás keretében a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében rögzített költségmegosztásnak megfelelően, a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-át vállalja át. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie), továbbá a Szerződés szerinti ellenérték növekedése (nettó 294.504.290,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel az egymást követő módosításokra is. Módosítások leírása: 1. A szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Szerződésben az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő személye az alábbiak szerint módosul: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: [...]” 2. A Szerződés I.3.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek a Kivitelező, míg az I.3.2. Kapcsolattartásra kijelölt személyek a Beruházási Ügynökség részéről pontjai módosulnak. 3. Megrendelő személyének jelen Szerződésmódosításban rögzített módosulására tekintettel Szerződő Felek a Szerződés II.15.10. alpontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint módosítják: „Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) alapján készült adatkezelési tájékoztatót, amely a Szerződés mellékletét képezi.” Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy a jelen Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és annak feltételeit elfogadta. 4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés Teljesítési Mérföldköveket tartalmazó, a 2. számú, a 3. számú és a 4. számú szerződésmódosítással megváltozott I.2.2.1. pontja új m) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: „ Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési határidő Kötbérteher m) Tizenharmadik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 1619/2023. (XII.29.) Korm. határozat 1. sz. mellékletének 11. sora szerinti rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény, a teljesítés napja az 5. sz. szerződésmódosítás aláírásának a napja nem releváns nem releváns 5. A Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés I.2.1.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 294.504.290,- Ft. összeggel növelik. Egyúttal a Szerződés I.2.4.3. pontjában rögzített Jólteljesítési Biztosíték összegét a növelt Vállalkozói Díjhoz igazítják: 2.1.1. Vállalkozói Díj: 3.755.396.523,-Ft, azaz hárommilliárd-hétszázötvenötmillió-háromszázkilencvenhatezer-ötszázhuszonhárom forint 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Jótállási Időszak alatt a Tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 2 %-a (kettő százaléka), azaz 75.107.930,- Ft [hetvenötmillió-százhétezer-kilencszázharminc forint]. 6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés Fizetési Mérföldkövet tartalmazó I.2.2.2. pontja az alábbi m) ponttal egészül ki: m) Tizenharmadik Fizetési Mérföldkő A KTI 2023. szeptember 25. napján kelt, KTI/ÉBSZ/101-8/2023 iktatószámú szakvéleménye alapján a Vállalkozót megillető, rendes üzleti kockázat mértékékét meghaladó költségnövekmény összege, azaz nettó 294.504.290,- Ft (nettó kettőszázkilencvennégymillió-ötszáznégyezer-kettőszázkilencven forint). Érintett szerződést négy alkalommal (első alkalommal 2021. július 15. napján, második alkalommal 2022. január 4. napján, harmadik alkalommal 2022. április 19. napján, míg negyedik alkalommal 2022. december 01. napján) módosították, így a szerződés időtartama is módosult. A Szerződés aláírásának napja: 2021.05.13. 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2021.06.15. 2. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022.01.04. 3. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022.04.19. 4. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.12.01. 5. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024.10.21.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 099-332401 (2025-05-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)