NFI fóti telephelyének fejlesztése

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-01-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-11-19.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-11-19	Ajánlati felhívás
2021-01-14	További információk
2021-01-28	További információk
2021-02-04	További információk
2021-08-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-04-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-11-04	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-10-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-11-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-03-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-11-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001136832020
Rövid leírás:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 12078759 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136832020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136832020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-18 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 229-563198
HL-S szám: 229
További információk

1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő. 2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj, 10 % tartalékkeret nélkül) összegét értékeli. 4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Telephelyfejlesztés, négy új műterem-épület, kiegészítő épületek és infrastruktúra fejlesztés.

A tervezési terület nagysága a tulajdoni lapok alapján:

Hrsz. 0259: 172 663 m2 telephely + 7 444 m2 erdő = 180 107 m2

Hrsz. 0260: 23 018 m2 telephely

Hrsz. 2020: 31 721 m2 kivett üzem

A három telek összevonásra fog kerülni.

A telkek területei a telekalakítás után összesen: 234 846 m2

A jelenlegi beépítés bruttó szintterülete: 20226,02 m2

Beépítettség a fejlesztés után: 44373,55 m2

Új építés nettó hasznos alapterülete: 28782,59 m2

Teljes felújítás nettó alapterülete: 437,63 m2

Részleges felújítás nettó alapterülete: 10908,04 m2

Bontandó épületek nettó: 7295,37m2

Tervezett parkolók: 827 db

A jelen beszerzés az NFI fóti telephelyének átfogó fejlesztéseként

— új építésekre és

— a telephely átfogó modernizációjára irányul.

Az elsődleges cél négy új, egyenként 2500 m2-es hasznos területű, eredeti hangfelvételre alkalmas műterem telepítése, melyből kettő-kettő egymás mellé épül, azonban az egymás melletti épületek szerkezetileg teljesen különálló épületet jelentenek. A műtermek az eltérő filmgyártási munkafolyamatok esetén egymástól függetlenül is használhatóak, ugyanakkor a használati igény szerint összenyithatóak 2 db 5000 m2 műteremmé.

További beruházás egy reprezentatív fogadóépület, valamint a műtermek fejépületében, a műtermek üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódó különböző funkciójú kiszolgálóhelyiségek és új külön álló produkciós célú kiszolgáló épületek építése és megújuló energiaforrások telepítése. Az új épületekhez új utak és jelentős számú új parkolóterületek is megvalósításra kerülnek.

A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői:

Az épületbe beépített összes szerkezeti acél mennyisége (tetőszerkezetet is beleértve) összesen: 2061,6 t

Trapézlemez mennyiségek (tető esetében,változó bordamagassággal) összesen: 20994 m2

Aszfalt burkolatú utak, parkolók készítése: 63186 m2

Acélhajas ipari padló készítése összesen: 1674 m3

Szerkezetépítés során a monolit vasbeton szerkezet beépített:

— betonmennyisége: 5831 m3

— bedolgozott betonacél összesen: 1938 t

Nettó 28782 m2 összalapterületű új építésű épületek teljes épületvillamossági és épületgépészeti rendszer kiépítése

A rekonstrukció része a jellemzően leromlott meglévő épületállomány és a meglévő utak felújítása, korszerűsítése, valamint a meglévő közmű-hálózat felújítása, bővítése.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

Időtartam: 910 nap
További információk:

1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj, 10 % tartalékkeret nélkül) összegét értékeli.

4) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2151 Fót, Keleti Márton utca 16. hrsz.: 0259, 0260, 2020

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire figyelemmel ajánlatkérő ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

SZ2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Az igazolási mód leírása karakterkorlátozás miatt a VI.4.3) pontban!

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1)-P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, a P1)-P2) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 24 500 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 20 000 000 000,- HUF-ot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

Műszaki és szakmai képességek:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:

1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

A felhívás III.1.3) M2)1 pontja szerinti szakember esetében az M2)1 b) pont szerinti szakmai tapasztalat bemutatása kötelező a szakmai önéletrajzban. Az M2)1 b) pont szerinti szakmai tapasztalat nem mutatható be a II.2.5) pont 2. értékelési részszempont szerinti többlettapasztalatként.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1 Legalább egy referencia, amelyben az épületbe beépített összes szerkezeti acél mennyisége (tetőszerkezetet is beleértve) elérte az 1545 tonnát;

M1)2 legalább egy referencia, amelyben az aszfalt burkolatú utak, parkolók készítése elérte 47 000 m2 mennyiséget;

M1)3 legalább egy referencia, amelyben az acélhajas ipari padló készítése elérte a 1100 m3 mennyiséget;

M1)4 legalább egy referencia, amelyben a szerkezetépítés során a monolit vasbeton szerkezet beépített betonmennyisége elérte a 3620 m3 mennyiséget, valamint a beépített betonacél mennyisége a 1450 t mennyiséget;

M1)5 legalább 7500 m2 nettó hasznos alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazta a teljes épületvillamossági rendszer kiépítését;

M1)6. legalább 7500 m2 nettó hasznos alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazta a teljes épületgépészeti rendszer kiépítését.

(Teljes épületgépészeti kiépítésnek tekinthető, ha az épületgépészeti munkákkal érintett épület nettó hasznos alapterületére vonatkozóan tartalmazott a 1.) fűtés, 2.) hűtés, 3.) vízellátás, 4.) szennyvíz- 5.) csapadékvíz, 6.) légtechnikai, 7.) gázellátás rendszer-kiépítések közül legalább 5-öt. A bemutatásra kerülő nettó hasznos alapterületbe csak az a terület vehető bele, amely épületgépészeti kiépítéssel érintett volt, de nem szükséges, hogy valamennyi területen valamennyi 1.)-7.) sorszámokon felsorolt rendszer-kiépítés készüljön, elegendő, ha ezek közül egy rendszer-kiépítés készült, a legalább 5 gépészeti rendszer kiépítésnek együttesen a legalább 7500 m2 nettó hasznos alapterületen belül kell teljesülnie.)

Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1.-M1)6. pontok szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. 1 db szerződéssel (referenciával)kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1)1.-M1)6. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M1)1.-M1)6 pontok szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 6 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

a) - a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal

És

b) rendelkezik továbbá olyan csarnoképület generál-kivitelezése során a munkák kezdetétől a rendeltetésszerű használatra alkalmas befejezéséig szerzett felelős műszaki vezetői pozícióban szerzett szakmai tapasztalattal, melynél az csarnoképület kivitelezési munkálatai minimum 5 500 m2 nettó hasznos alapterületen valósultak meg, és ahol az acélhajas ipari padló készítése elérte a 1100 m3 mennyiséget.

(az a)-b) alpontok szerinti követelmények egymással időbeli átfedésben lehetnek.)

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember

M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)4 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É kategóriájú tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

1 szakember csak 1 pontra jelölhető. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér.

A számlázás a kivitelezésre vonatkozóan a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései,

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-01-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)
5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja
5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Markek Viktor
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136832020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.12.08. 10:00 óra. Találkozás helye: 2151 Fót, Keleti Márton utca 16. Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy cégenként legfeljebb 2 fő vehet részt a helyszíni bejáráson. Szájmaszk, kesztyű és saját toll használata kötelező. A helyszíni bejárás során minden esetben egymástól minimum 1,5 m távolságot kell tartani. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

— EEKD,

— Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

4) A P1)-P2) és M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2-4. részszempontok esetében egyenes arányosítás módszerével, az 5. értékelési részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132

8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1- M2)3. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az M2)1 b) pont szerinti szakmai tapasztalat nem mutatható be a 2. értékelési részszempont szerinti többlettapasztalatként. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

12) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés, az értékelés során megajánlott szakemberekről szóló ajánlattevői (Nyilatkozat összeállítóban tett elektronikus) nyilatkozat, és az építésszervezési terv.

13) Az M2)1-M2)4 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

17) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

19) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 3 000 000 000 HUF/káresemény és legalább 6 000 000 000 HUF /év limitű, kivitelezői, legalább a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összegű, „all risk” típusú építés-szerelési, valamint legalább 750 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

21) Az ajánlathoz csatolni kell pénzügyi- és műszaki ütemtervet, amelyet nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre aktualizálnia kell.

22) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

III.1.1.) pont folytatása:

SZ1-SZ2) alkalmassági követelmények igazolási módja:

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

SZ2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 229-563198 (2020-11-19)

További információk (2021-01-14)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Felújítás 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-01-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 012-024148
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 229-563198
HL-S szám: 12
További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdésének a) pontja alapján meghosszabbítja.

Forrás: OJS 2021/S 012-024148 (2021-01-14)

További információk (2021-01-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-01-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 022-051740
HL-S szám: 22
Forrás: OJS 2021/S 022-051740 (2021-01-28)

További információk (2021-02-04)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-02-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 027-065975
HL-S szám: 27
További információk

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján módosítja, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja.

Forrás: OJS 2021/S 027-065975 (2021-02-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-08-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Istvánmezei Út 1-3

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-12 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 158-417387
HL-S szám: 158
További információk

Ajánlattevők: 1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár Utca 51.; 14776355-2-44) közös ajánlattevők 2. Építő-és épületkarbantartó Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi Út 146.; 11266101-2-44) 3. Grabarics Építőipari Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda U. 5.; 11106485-2-44) Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár Utca 51.; 14776355-2-44) közös ajánlattevők

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

hrsz. 0259: 172 663 m2 telephely + 7 444 m2 erdő = 180 107 m2

hrsz. 0260: 23 018 m2 telephely

hrsz. 2020: 31 721 m2 kivett üzem

- új építésekre és

- a telephely átfogó modernizációjára irányul.

Trapézlemez mennyiségek (tető esetében ,változó bordamagassággal) összesen: 20994 m2

- betonmennyisége: 5831 m3

- bedolgozott betonacél összesen: 1938 t

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-08-06 📅
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_98612893
Postacím: Fő utca 217
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309406529 📞
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Ország: Fejér 🏙️
Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_96419052
Postacím: Bojtár Utca 51.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Telefon: +36 12792727 📞
E-mail: kozbeszerzes@market.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.market.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár Utca 51.; 14776355-2-44) közös ajánlattevők

2. Építő-és épületkarbantartó Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi Út 146.; 11266101-2-44)

3. Grabarics Építőipari Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda U. 5.; 11106485-2-44)

Nyertes ajánlattevő:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár Utca 51.; 14776355-2-44) közös ajánlattevők

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 158-417387 (2021-08-12)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-04-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 079-211263
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 158-417387
HL-S szám: 79
További információk
A szerződésmódosítás dátuma: 2021.11.02.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: NFI fóti telephelyének fejlesztése
Forrás: OJS 2022/S 079-211263 (2022-04-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-11-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-04 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 216-619803
HL-S szám: 216
További információk
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.08.16.
Forrás: OJS 2022/S 216-619803 (2022-11-04)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-10-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-10 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 198-618906
HL-S szám: 198
További információk
3. sz. módosítás aláírásának időpontja: 2023.08.21

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
Forrás: OJS 2023/S 198-618906 (2023-10-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-11-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: NFI fóti telephelyének fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001136832020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 29 942 049 528 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001136832020/1
A beszerzés leírása:

Telephelyfejlesztés, négy új műterem-épület, kiegészítő épületek és infrastruktúra fejlesztés. A tervezési terület nagysága a tulajdoni lapok alapján: hrsz. 0259: 172.663 m2 telephely + 7.444 m2 erdő = 180.107 m2 hrsz. 0260: 23.018 m2 telephely hrsz. 2020: 31.721 m2 kivett üzem A három telek összevonásra fog kerülni. A telkek területei a telekalakítás után összesen: 234.846 m2 A jelenlegi beépítés bruttó szintterülete: 20226,02 m2 Beépítettség a fejlesztés után: 44373,55 m2 Új építés nettó hasznos alapterülete: 28782,59 m2 Teljes felújítás nettó alapterülete: 437,63 m2 Részleges felújítás nettó alapterülete: 10908,04 m2 Bontandó épületek nettó: 7295,37m2 Tervezett parkolók: 827 db A jelen beszerzés az NFI fóti telephelyének átfogó fejlesztéseként • új építésekre és • a telephely átfogó modernizációjára irányul. Az elsődleges cél négy új, egyenként 2500 m2-es hasznos területű, eredeti hangfelvételre alkalmas műterem telepítése, melyből kettő-kettő egymás mellé épül, azonban az egymás melletti épületek szerkezetileg teljesen különálló épületet jelentenek. A műtermek az eltérő filmgyártási munkafolyamatok esetén egymástól függetlenül is használhatóak, ugyanakkor a használati igény szerint összenyithatóak 2 db 5000 m2 műteremmé. További beruházás egy reprezentatív fogadóépület, valamint a műtermek fejépületében, a műtermek üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódó különböző funkciójú kiszolgálóhelyiségek és új külön álló produkciós célú kiszolgáló épületek építése és megújuló energiaforrások telepítése. Az új épületekhez új utak és jelentős számú új parkolóterületek is megvalósításra kerülnek. A megvalósítandó létesítmény mennyiségi jellemzői: Az épületbe beépített összes szerkezeti acél mennyisége (tetőszerkezetet is beleértve) összesen: 2061,6 t Trapézlemez mennyiségek (tető esetében ,változó bordamagassággal) összesen: 20994 m2 Aszfalt burkolatú utak, parkolók készítése: 63186 m2 Acélhajas ipari padló készítése összesen: 1674 m3 Szerkezetépítés során a monolit vasbeton szerkezet beépített: - betonmennyisége: 5831 m3 - bedolgozott betonacél összesen: 1938 t Nettó 28782 m2 összalapterületű új építésű épületek teljes épületvillamossági és épületgépészeti rendszer kiépítése A rekonstrukció része a jellemzően leromlott meglévő épületállomány és a meglévő utak felújítása, korszerűsítése, valamint a meglévő közmű-hálózat felújítása, bővítése.

A beszerzés leírása

További termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Időtartam: 910 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-08-06 📅
Cím: Fővállalkozói kivitelezői szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001136832020/8280
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_98612893
Postacím: Fő utca 217
Postai irányítószám: 8086
Postai város: Felcsút
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Telefon: +36 309406529 📞
Név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_96419052
Postacím: Bojtár Utca 51.
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: kozbeszerzes@market.hu 📧
Telefon: +36 12792727 📞
Fax: +36 17002054 📠
URL: https://www.market.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér. A számlázás a kivitelezésre vonatkozóan a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: — 2017. évi CL. tv, — 2007. évi CXXVII. tv, — 2011. évi CXCV. tv, — 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §, — 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, — 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

VII.2.4) A módosítások ismertetése pont folytatása: "III.6. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.5.2. a Kivitelezett Beruházásért: A Beruházás hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap kivéve, ha a vonatkozó jogszabály - ideértve különösen a Ptk.-t - által meghatározott kötelező jótállási vagy alkalmassági időszak ennél hosszabb, mely esetben ezen hosszabb időszak az irányadó. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Beruházás utolsó, teljeskörű műszaki átadás-átvételének lezárását megelőzően átadott egyes Beruházási elemekre is jogosult a Megrendelő jótállási igényt érvényesíteni ezen átadási időpontok és a Beruházás hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárási időpontja között." A VII.2.2) A módosítás oka, BT-201 pont folytatása: "A de minimis változás szerinti ellenérték növekedés nem haladja meg az uniós értékhatárt (mely a jelen szerződésmódosítás elfogadásakor nettó 2.120.223.300,- Ft), továbbá nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át (nettó 4.491.307.429,- Ft); A de minimis változás szerinti módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez mert a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is az eredeti magasépítési beruházás keretében szükséges a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie a Felek által elfogadott, különösen műszaki szükségszerűségből adódó, a beruházás egyes részleteire vonatkozó műszaki tartalmi változásokkal. A műszaki tartalom változás, valamint a megvalósítási feltételekkel, a Szerződés szerinti Kiürítési Szakaszokra, Beruházási Szakaszokra, ütemezésre, teljesítési határidőkre, mérföldkövekre, és ezekkel összefüggő rendelkezésekre vonatkozó változások összefüggenek a de minimis változás szerinti ellenérték változással. A jelen szerződésmódosítás, valamint a korábbi szerződésmódosításokban rögzített műszaki tartalmi változások, valamint ott megjelölt egyéb okok, mint az 1. számú szerződésmódosításban hivatkozott filmforgatás, szükségessé és indokolttá tette a szerződés szerinti határidők, ütemezés, mérföldkövek módosítását, valamint a Kiürítési Szakaszokra, Beruházási Szakaszokra és ezzel összefüggő rendelkezésekre vonatkozó módosításokat. A módosítások jogalapja megegyezik a korábbi, valamint a jelen szerződésmódosításban megjelölt Kbt. szerinti jogalapokkal. A hivatkozott okok a Vállalkozó Szerződés szerinti tervezési és kivitelezési, valamint egyéb kötelezettségeinek teljesítését nem tették lehetővé a Szerződés szerinti eredeti ütemezés szerint, melyre tekintettel szükséges a Szerződés e rendelkezéseinek módosítása. A Vállalkozói feladatok megvalósítási feltételeinek alapvető megváltozása okán a Kiürítési szakaszok, Beruházási Szakaszok, valamint munkaterület átadási időpontok, és ezzel összefüggő szerződéses kötelezettségek teljesítésének, illetőleg teljesíthetőségének időpontjai megváltoztak. E körülmények alapján a Felek törlik a Szerződésből a Kiürítési Szakaszok, Beruházási Szakaszok, Teljesítési Mérföldkövek meghatározását, és e fogalmi körben a Felek által elfogadott ütemezés szerint lebonyolított, illetve lebonyolítandó műszaki átadás-átvételek szerinti megvalósítási szakaszokat, valamint azok értékét és műszaki tartalmát tekintik irányadónak és szerződésszerűnek (a jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletében rögzítettek szerint). A Szerződés I.2.2.1. pontja szerinti Teljesítési Mérföldkövek közül a nem kötbérterhesként meghatározott Teljesítési Mérföldkövek és kapcsolódó rendelkezései a megváltozott műszaki tartalomra, teljesítési feltételekre tekintettel nem alkalmazhatók, melyre tekintettel módosítják e rendelkezést olyan módon, hogy a kötbérterhesként meghatározott teljesítési mérföldköveket hagyják meg a 2. számú szerződésmódosítás szerinti teljesítési részhatáridővel, valamint a jelen 4. számú szerződésmódosítás szerint módosított véghatáridővel. Felek rögzítik, hogy a korábbi és a jelen szerződésmódosításban rögzített módosítások, körülmények, indokok alapján a nem kötbérterhesként meghatározott Teljesítési Mérföldkövekkel összefüggésben késedelem miatti felelősség, valamint jogkövetkezményei alól a Vállalkozó mentesül, illetőleg Vállalkozói késedelem nem állapítható meg és jogkövetkezmény nem alkalmazható. Felek rögzítik, hogy az eredeti Szerződés szerinti 2.2.1. s) pontja alatt meghatározott teljesítési véghatáridőt módosítják 2024. november 30. napjára figyelemmel arra, hogy a műszaki tartalmi változások okán a Szerződés szerinti feladatok megvalósítási időigénye, valamint az építési engedéllyel rendelkező épületek összefüggésében a Beruházás valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi engedély illetve a használatbavételhez szükséges, a Vállalkozó felelősségi körbe tartozó hozzájárulások, forgalomba helyezéshez szükséges egyéb engedély megszerzése e határidőre történő teljesítést tesz lehetővé."

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés aláírását követően a Megrendelő több tekintetben módosította a Beruházásra vonatkozóan a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos elvárásait, követelményeit, (lásd első, második és harmadik számú szerződés módosítás) műszaki tervezési és kivitelezés tartalmi változásokat eszközölt. Felek a heti tervezési és kivitelezési kooperációkon is folyamatosan egyeztettek a tervezésre, illetve kivitelezésre vonatkozó tulajdonosi igényekkel kapcsolatban (a továbbiakban: „Változás kezelők”). A változtatási igények minden esetben a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „NFI”) kérése és filmszakmai döntései alapján, valamint műszaki szükségszerűségből és a minél hatékonyabb és célszerűbb megoldások alkalmazásának igényéből születtek meg. Ezek kihatással vannak a Vállalkozási Díjra, megvalósítandó műszaki tartalomra, feladatokra, munkák ütemezésére, részhatáridőkre, mérföldkövekre. A Változtatási Igények pótmunkákat, illetőleg megváltozott munkákat eredményeztek, melyeknek a jelen szerződésmódosításba foglalt részének összefoglaló leírását a Felek csatolják a jelen szerződésmódosításhoz, továbbá e módosítások részletes műszaki leírását, vonatkozó költségvetését a Felek által elfogadott változáskezelők tartalmazzák (a továbbiakban: „Módosítás Műszaki Leírása”). A jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg: Ennek keretében a Szerződés 2.1.1. pontja szerinti Vállalkozói Díj összegét közös megegyezéssel nettó 2 310 000 000,- Ft összeggel megemelik, továbbá módosítják a Szerződés 2.2.1. s) pontja szerinti teljesítési véghatáridőt, valamint a műszaki szükségszerűségek okán adódó módosuló műszaki tartalommal, vállalkozási díjjal, megvalósítási feltételekkel összefüggő, a Szerződés szerinti Kiürítési Szakaszokra, Beruházási szakaszokra, ütemezésre, teljesítési határidőkre, mérföldkövekre, és ezekkel összefüggő rendelkezésekre vonatkozó szükségszerű módosításokat fogadnak el. ad ca) Felek rögzítik, hogy az energiapiacon az alap fővállalkozói szerződés megkötését követően rendkívül nagymértékű változások következtek be, az energiaárak ugrásszerűen megnövekedtek, bizonyos energiaforrások piaci beszerezhetősége korlátozottá vált. A kialakult helyzet szükségessé tette az energia rendszerek átgondolását, az eredeti szerződéses tartalomhoz képest más megoldások alkalmazását. Ezen körülményeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre („Erősáramú pótmunkák” és „Gépészeti pótmunkák). A 05-ös épületre vonatkozóan felmerült statikai problémák a felújítást lehetetlenné teszik, a 17-es épület tekintetében a szerkezet megbontásakor roncsolásos vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az épület talajnedvesség elleni szigetelése és padlókialakítása nem megfelelő, számos statikai probléma merült fel, a 15-ös és S épület tervezett felújítása statikai okokból szintén ellehetetlenült. Ezen körülményeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre („Statikai pótmunkák). ad cb) Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, mert a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is az eredeti magasépítési beruházás keretében szükséges a Szerződés tárgya szerinti munkákat elvégeznie. ad cc) Felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése (nettó 2.310.000.000.- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (nettó 14.971.024.764.- Ft). A jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Felek az alábbi műszaki tartalmi változások tekintetében hivatkoznak a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási jogalapra is: A VK/47, VK/48, VK/54, valamint VK/62 változáskezelők szerinti teljes műszaki tartalmi változása, valamint a VK/28 és a VK/52/A változáskezelők szerinti műszaki tartalmi változásnak a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletében megjelölt része szerinti műszaki tartalmi változás tekintetében a jelen szerződésmódosítás jogalapjául szolgál a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése is. A jelen szerződésmódosítás szerinti teljes, nettó 2.310.000.000,- Ft ellenérték növekedésből 1.582.354.529,- Ft ellenérték növekedés és az ezzel összefüggő, a 2. számú mellékletben jelölt műszaki tartalmi változás (a továbbiakban: „de minimis változás”) tekintetében a Felek hivatkoznak a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási jogalapra is.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

A szerződésmódosítás dátuma: 2024.11.14. Felek a Szerződést első alkalommal 2021. november 2. napján módosították. Az 1. számú módosítás tárgya a Szerződés teljesítésének, illetőleg a kivitelezési feladatok végrehajtása felfüggesztésének rögzítése és a felfüggesztés okozta akadályozó hatások mérséklése érdekében az ideiglenes létesítményekre vonatkozó rendelkezések beiktatása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással. Felek a Szerződést második alkalommal 2022. augusztus 16. napján módosították. A 2. számú módosítás tárgya a Tizenharmadik Kivitelezési Teljesítési Mérföldkő és a pótmunkák elszámolására vonatkozó rendelkezések módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással. Felek a Szerződést harmadik alkalommal 2023. augusztus 21. napján módosították. A 3. számú módosítás tárgya a Vállalkozói Díj csökkentése a műszaki tartalom változásából adódó tervezési és kivitelezési feladatok változása miatt a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozással. A Felek által a Szerződés alapján lefolytatott változáskezelések eredményeként módosul a megvalósítandó műszaki tartalom, amelyre tekintettel szükséges a jelen 4. számú szerződésmódosítás végrehajtása. E változások alapján, valamint azokkal összefüggésben változik a 3. számú szerződésmódosítás mentén rögzített Vállalkozási Díj, megvalósítandó műszaki tartalom, feladatok, munkák ütemezése, megvalósítási szakaszok, határidők. A Szerződés szerinti megvalósítási szakaszokra, ütemezésre, teljesítési határidőkre az 1., 2. és 3. számú szerződésmódosítás szerinti változások által gyakorolt hatásokat a jelen szerződésmódosítás keretében szintén értékelik és figyelembe veszik. A szerződésmódosítás tartalma: "III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1.1., 2.1.2. és 2.1.3 szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (a módosított rendelkezések dőlttel, félkövérrel jelölve): 2.1.1. Vállalkozói Díj (Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj + Tervezői Díj, Tartalékkeret nélkül): nettó 32.251.348.863 - Ft, azaz nettó harminckétmilliárd-kettőszázötvenegymillió-háromszáznegyvennyolcezer-nyolcszázhatvanhárom forint 2.1.2. Tervezői Díj (amelyet tartalmaz a 2.1.1. pont szerinti Vállalkozói Díj): nettó 986.799.034 - Ft, azaz nettó kilencszáznyolcvanhatmillió-hétszázkilencvenkilencezer-harmincnégy forint 2.1.3. Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj (Vállalkozói Díj a Tervezői Díj nélkül): nettó 31.264.549.829 - Ft, azaz nettó harmincegymilliárd-kettőszázhatvannégymillió-ötszáznegyvenkilencezer-nyolcszázhuszonkilenc forint III.2. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.2.1. szerinti teljesítési mérföldköveket és teljesítési határidőket közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy a kötbérterhes határidőket tartják meg az alábbiak szerint (a módosított rendelkezések dőlttel, félkövérrel jelölve): a) Teljesítési Mérföldkő: Közbenső Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok: A Műterem csarnok szerkezet acél főtartóinak elhelyezése, rögzítése. Teljesítési Határidő: 2023. február 28. Kötbérteher: kötbérterhes b) Teljesítési Mérföldkő: Végső Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) Feladatok, készültségi fok: Beruházás teljeskörű kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás teljeskörű – minden épületre és projektelemre kiterjedő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, valamint a Beruházás valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi engedély illetve a használatba vételhez szükséges, a Vállalkozó felelősségi körbe tartozó, hozzájárulások, forgalomba helyezéshez szükséges egyéb engedély megszerzése. Teljesítési Határidő: 2024. november 30. Kötbérteher: kötbérterhes III.4. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.2.2.1. szerinti tervezési fizetési mérföldköveket módosítják az alábbiak szerint (a módosított rendelkezések dőlttel, félkövérrel jelölve): a) Első Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó 82.577.326,- Ft; b) Második Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 49.546.395,-Ft; c) Harmadik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó 49.546.395,- Ft; d) Negyedik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó 49.546.395,- Ft; e) Ötödik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 49.546.395,- Ft; f) Hatodik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 49.546.395,- Ft; g) Hetedik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 284.891.768,- Ft; h) Nyolcadik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 74.319.593,- Ft; i) Kilencedik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 74.319.593,- Ft; j) Tizedik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 74.319.593,- Ft; k) Tizenegyedik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 74.319.593,- Ft; l) Tizenkettedik Tervezési Fizetési Mérföldkő nettó: 74.319.593,- Ft; III.5. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.4.3. Jótállási Biztosíték: A Beruházás teljeskörű hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásáig kell a Jótállási Biztosítékot rendelkezésre bocsátani a Szerződés 2.1.1. pontja szerinti, a Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő mértékben." A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték: Érték áfa nélkül: 29 942 049 528.00 HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték áfa nélkül: 32 252 049 528.00 HUF

Szöveg

Forrás: OJS 2024/S 231-722650 (2024-11-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-03-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 29 942 049 528 HUF 💰
Leírás
Szerződés típusa: Építési beruházás

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 942 049 528 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

A 4. számú szerződésmódosítást követő szerződéses összérték: 32 566 849 202 HUF. A szerződéses időtartam nem változott. BT-635: Kérelmek száma: 0 BT-3202: Ajánlat technikai azonosítója: EKR001136832020/8280

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A műszaki tartalom változásából adódó Váll Díj módosítása a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekben foglaltakra hivatkozással Felek rögzítik, hogy a Szerz aláírását követően a Megrend több tekintetben módosította a Beruházásra vonatkozóan a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos elvárásait, követelményeit, műszaki tervezési és kivitelezés tartalmi változásokat eszközölt. A Változtatási Igények minden esetben az NFI kérése és filmszakmai döntései alapján, valamint műszaki szükségszerűségből és a minél hatékonyabb és célszerűbb megoldások alkalmazásának igényéből születtek meg. Ezek kihatással vannak a Váll Díjra, megvalósítandó műszaki tartalomra. A Változtatási Igények pótmunkákat, illetőleg megváltozott munkákat eredményeztek. A Módosítás Műszaki Leírása különösen az alábbiakat tartalmazza: A telephely nagy mérete és az épületek közötti jelentős távolságok miatt optikai kábelek felhasználásával csillagpontos hálózat kerül kivitelezésre, melynek központja a leendő Iroda épületben lesz elhelyezve. Ezzel a kialakítással közvetlen összeköttetést lehet létrehozni a telephely bármely épületei között a hatékony üzemeltetést figyelembe véve, illetve az esetleges hibák kiküszöbölése is könnyebb. A kamera darabszámai csökkentek az eredeti kiíráshoz képest, és csak is azok a területek kerülnek megfigyelésre, melyek nem érintik a leendő forgatási területeket. Ez egyaránt igaz a kültéri kamerákra és a Műtermek fejépületeinek beltéri kameráira is. Ezek a kamera képek a Porta 1-es épületben lesznek megjelenítve az őrszolgálat számára. A beléptetős ajtóknál a zárszerkezet típusának és a tűzvédelmi szempontból lényeges menekülési útvonalak figyelembevételével kerülnek kialakításra a kártyás beléptetők, a vésznyitók és a síktapadó mágneszárak esetén a nyomógombok. A műszaki tartalom meghatározásnál figyelembe vett egyik fő szempont volt, hogy a beléptető rendszer esetleges nem célszerűen szükséges részegységeit olyan helyre helyezzük el, ahol nagyobb biztonságot nyújt az épület használóinak, illetve az esetleges olyan kritikus pontokat is védjük, ahol az eredeti műszaki tartalom nem terjedt ki beléptető rendszerre. A Tulajdonos/Üzemeltető a fokozott biztonság és hatékonyabb rendszer érdekében a Szerződés eredeti műszaki tartalmától eltérő, magasabb szintű és összességében jobb teljesítményt, célszerűbb kialakítást biztosító, valamint nagyobb számú épületre kiterjedő rendszert kér megvalósítani. Az újonnan épülő épületek esetében a megrendelői kooperációk alapján a módosított műszaki tartalom kerül kialakítására. Az épületüzemeltetés célszerű használatához kialakított műszaki tartalom, mely egyezik a későbbi üzemeltető felhasználási igényeivel. A T3, T4 és a felújítandó épületeknél pedig kidolgozásra került a teljes műszaki tartalom, mivel azokat az eredeti tervek és műszaki leírások nem tartalmazták. Felek rögzítik, hogy az Elektromos gyengeáramú pótmunkák vonatkozásában az Elmaradó munkadíj: nettó 507.174.883,-Ft; a Pótmunka díj: 561.064.269,- Ft, tehát a Pótmunka végösszeg: nettó 53.889.386,-Ft. R épületek és a meglévő épületek épületgépészeti rendszerének módosítása - VK52_B-C Az energiapiacon a szerződés megkötését követően az ajánlattételkor, valamint szerződéskötéskor még előre nem látható, rendkívül nagymértékű változások következtek be, az energiaárak ugrásszerűen megnövekedtek, bizonyos energiaforrások piaci beszerezhetősége korlátozottá vált. A Szerződés tárgyát képező létesítmények üzemeltetési költsége nagymértékben függ az alkalmazott megoldásoktól. A kialakult helyzet szükségessé tette a gépészeti rendszerek átgondolását, az eredeti szerződéses tártalomhoz képest más megoldások alkalmazását. Ennek keretében több technológiai változtatás szükséges. A kifejtett körülményekre tekintettel a Tulajdonos/Üzemeltető több változást kezdeményezett. Felek rögzítik, hogy az „R épületek és a meglévő épületek épületgépészeti rendszerének módosítása" - VK52 B-C vonatkozásában az Elmaradó munkadíj: nettó 199.648.517,- Ft; Pótmunka díj: 461.259.470,-Ft, tehát a Pótmunka ellenérték: nettó 261.610.953,- Ft. 3. „Kút elmaradó és pótmunkái" - VK 115 Az előzetesen vizsgálatok megállapították, hogy a területen nitráttal szennyezett a talajvíz. A víz célzott felhasználására így egy külön szűrés szükséges, mely az ajánlat adáskor nem volt előre látható. Tulajdonos/üzemeltetői kérésre módosított műszaki tartalom kerül kiépítésre. Az így elmaradó költségeket Tulajdonos/üzemeltetői újonnan megfogalmazott igényekkel kívánjuk feltölteni, amik szintén nem voltak ismertek az ajánlat adás pillanatában. Felek rögzítik, hogy a „Kút elmaradó és pótmunkái" - VK 115 vonatkozásában Elmaradó munkadíj: nettó 63.994.617,-Ft; a Pótmunka díj: 63.994.617,-Ft, tehát a Pótmunka ellenérték: 0,-Ft. Fentiekben kifejtett VK/29-A, VK/52_B-C, VK/115 változáskezelők szerinti műszaki tartalmi változás keretében a Szerződés 2.1.1. pontja szerinti Vállalkozói Díj összegét közös megegyezéssel nettó 315.500.339,- Ft összeggel megemelik. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdése foglaltak alapján módosítják a Szerződés II.l. pontjában foglaltak tekintetében, ezzel egyidejűleg a Szerződés szerinti 2.911.627.627,- Ft Tartalékkeret összegét pedig úgy módosítják, hogy az átcsoportosítás következtében 2.596.127.288, - Ft összegre csökkentik. A fentiek szerinti ún. de minimis változás szerinti ellenérték növekedés nem haladja meg az uniós értékhatárt (mely a jelen szerződésmódosítás elfogadásakor nettó 2.120.223.300,- Ft), továbbá nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át (nettó 4.491.307.429,- Ft). Figyelembe véve a korábbi 3-4. számú szerződésmódosításokban de minimis alapon kezelt vállalkozói díj változások összértéket (3. számú szerződésmódosításban a vállalkozói díj mindösszesen nettó 700.665,- Ft összeggel csökkent, továbbá a 4. számú szerződésmódosításban nettó 1.582.354.529,- Ft összeggel emelkedett), azok együttesen sem haladják meg az uniós értékhatárt, továbbá nem haladják meg az eredeti szerződéses érték 15%-át.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés I. rész 2.1.1., 2.1.2 és 2.1.3. szerinti Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 2.1.1. Vállalkozói Díj (Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj + Tervezői Díj, Tartalékkeret nélkül): nettó 32.566.849.202,- Ft + ÁFA, azaz nettó harminckétmilliárd-ötszázhatvanhatmillió- nyolcszáznegyvenkilencezer-kétszázkettő forint + ÁFA 2.1.2. Tervezői Díj (amelyet tartalmaz a 2.1.1. pontszerinti Vállalkozói Díj): nettó 986.799.034,- Ft + ÁFA, azaz nettó kiencszáznyolcvanhatmillió- hétszázkilencvenkilencezer-harmincnégy forint + ÁFA 2.1.3. Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj (Vállalkozói Díj a Tervezői Díj nélkül): nettó 31.580.050.168, - Ft + ÁFA, azaz nettó harmincegymilliárd-ötszáznyolcvanmillió-ötvenezer-százhatvannyolc forint + ÁFA 2.2.4. Tartalékkeret: III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés I. rész 2.1.4. szerinti tartalékkeretre vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: nettó 2.596.127.288, -Ft, azaz nettó kétmilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-százhuszonhétezer-kétszáznyoIcvannyolc forint. III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.4.2. és 2.4.3. pont szerinti teljesítési- és jótállási biztosíték összegére vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel pontosítják az alábbiak szerint: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5 %-a (öt százaléka), azaz 1.628.342.460, - Ft. A Teljesítési Biztosíték aktuális mértékét a Szerződés 11.10.11. pontjának rendelkezéseire figyelemmel kell meghatározni. A Beruházás teljeskörű hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásáig kell a Jótállási Biztosítékot rendelkezésre bocsátani a Szerződés 2.1.1. pontja szerinti, a Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékben, azaz 1.628.342.460, - Ft összegben. III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés I. rész 2.22.2. szerinti teljesítési mérföldköveket az alábbiak szerint módosítják: Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a) Havi Kivitelezési Fizetési Mérföldkövek A kivitelezésre jutó nettó Vállalkozói Díjnak a kivitelezés időszakában havonta történő, Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 1.2.1.6. pont szerint meghatározott részével. A Vállalkozónak az adott havi teljesítésről a műszaki ellenőr százalékos felmérése alapján a 11.6.13. pont szerinti teljesítésigazolás-tervezetet a következő hónap ötödik napjáig kell átadnia a Megrendelő részére. A Megrendelő által a Tartalékkeret terhére megrendelt Pótmunkák ellenértéke - az adott Pótmunka Vállalkozó általi elvégzését és Megrendelő általi teljesítésigazolását követően -, a soron következő havi fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó részszámlában kerül elszámolásra. b) Végső Kivitelezési Fizetési Mérföldkő A Szerződés II.6.12. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott - az utolsó havi elszámolást követően fennmaradt - százaléka, csökkentve az Előleg 1.2.1.6. pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt és még korábban el nem számolt munkák ellenértéke, valamint a jelen 5. számú módosítás szerinti díjnövekmény (nettó 315.500.339, - Ft). Felek rögzítik, hogy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm.rend (tov: 13/2023. (I. 24.) Korm. rend) alapján a Váll szerzmódot kezdeményezett 2024. szept 10. napján kelt levelében (a továbbiakban: „Első Kezdeményezés"). Erre tekintettel a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nkft a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2024. nov 5. napján elkészítette. A 13/2023. (I. 24.) Korm. rend 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: Első Szakvélemény) 2024. nov 13. napján kiadta. Az Első Szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Váll összes költségnövekménye nettó 4.491.307.429,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 1.063.991.412,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a 13/2023. (I. 24.) Korm. rend 2. § (5) bekezdése alapján a Váll részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény - azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 6.353.289.020,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 3.176.644.510,- Ft. Az Első Kezdeményezés és Szakvélemény a Szerz kb. 89%-os készültségére vonatkozott az 1-33. részszámlák szerinti készültségi szintre vonatkozott. Váll tájékoztatása szerint az utolsó műszaki átadásátvétel lezárásáig a fennmaradó 34-38. részszámlákra szerinti készültség tekintetében egy további, a 13/2023. (I. 24.) Korm. rend 2. § (6) bekezdés b) pontja által lehetővé tett második szerzmódosítási kezdeményezést is be kíván nyújtani (a továbbiakban: Második Kezdeményezés), melyre további szakvélemény kiállítását kérelmezi (a továbbiakban: Második Szakvélemény). Amennyiben az Első Kezdeményezés alapján kiadott Első szakvélemény szerinti, - valamint amennyiben a Vállalkozó Második Kezdeményezést is benyújt és a Második szakvélemény további a Vállalkozó által érvényesíthető költségnövekményt állapít meg, úgy ezen összeggel kiegészített - költségnövekménynek a forrása ténylegesen rendelkezésre fog állni, úgy a Felek fenntartják a jogot a Szerz újbóli módosítására azzal, hogy a Felek a költségnövekményt a 13/2023. Korm. rend 2. § (6) bekezdése alapján végszámlában vagy szakaszos biztosítása esetén egy további részszámlában és végszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Váll részére, mellyel a jelen 5. sz módosításban kezelt Végső Fizetési Mérföldkő részszámlának fog minősülni. Jogalap: Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdés A szerzmódosítás aláírásának napja: 2024.11.29.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 048-154082 (2025-03-07)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)