OKF 4 épület energetikai felújítása

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

OKF 4 épület energetikai felújítása
Részek száma: 4 rész
1 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr
2 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd
3 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd
4 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-06-24. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-05-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2020-05-21 Ajánlati felhívás
2020-06-24 További információk
2020-07-03 További információk
2020-07-15 További információk
2020-07-27 További információk
2020-08-06 További információk
2020-08-19 További információk
2020-08-28 További információk
2020-09-17 További információk
2020-09-25 További információk
2020-10-05 További információk
2021-12-14 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-05-16 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-05-24 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-10-26 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-03-19 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-10 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-08-08 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2020-05-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000127952020
Rövid leírás:
OKF 4 épület energetikai felújítása Részek száma: 4 rész 1 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr 2 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd 3 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd 4 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Tolna 🏙️
Magyarország 🏙️
Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Postacím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Postai irányítószám: 1036
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nfsi.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu 📧
Telefon: +36 706121293 📞
Fax: +36 13988971 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127952020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127952020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-05-21 📅
Benyújtási határidő: 2020-06-24 📅
Közzététel dátuma: 2020-05-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 100-238880
HL-S szám: 100
További információk
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú Beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) Szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: OKF 4 épület energetikai felújítása
Részek száma: 4 rész
+ még 4 1 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr
2 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd
3 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd
4 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
Információk a tételekről: Nem
A rész elnevezése: OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr
A rész száma: 1
Rövid leírás:
Jelen közb. elj. tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KDban részletezettek szerint.
Többet mutasson
A projekt a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 7109 HRSZ; 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4. épülete(i)t érinti.
Többet mutasson
+ még 20
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épület(ek) esetén a pince feletti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Többet mutasson
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Beépítésre kell kerülnie termosztatikus radiátorszelepeknek. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Többet mutasson
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1 094,05 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 360 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 1875 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2560 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, termoszelep csere 210 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 59,85kWp (210db 285Wp napelem)
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai).
Többet mutasson
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
Többet mutasson
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
Többet mutasson
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
Többet mutasson
Időtartam: 9 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
További információk:
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú
Beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként)
+ még 1 Szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
A rész elnevezése: OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd
A rész száma: 2
Rövid leírás:
A projekt a Szekszárd Tűzoltóság, Kirendeltség 3973 HRSZ; 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22 épülete(i)t érinti.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Többet mutasson
+ még 9
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük termosztatikus radiátorszelepeknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Többet mutasson
Homlokzati nyílászárók cseréje „A” épület: 369,86 m2 „B” épület: 94,38 m2
Lapostető hő-és vízszigetelése „A” épület: 647 m2 „B” épület: 160 m2
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal „A” épület: 1071,89 m2 „B” épület: 44,3 m2
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 86 db
Épületautomatikai rendszer kiépítése 1 klt.
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 15,9kWp (60db 265Wp napelem)
Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek:
A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 103 db
A rész elnevezése: OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd
A rész száma: 3
Rövid leírás:
A projekt a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2473 HRSZ; 2700 Cegléd, Széchenyi utca 24-26 épülete(i)t érinti.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülnie egy HMV tárolónak és tágulási tartályoknak. Továbbá telepítésre kell kerülnie, napelemes rendszernek is.
Többet mutasson
+ még 6 Homlokzati nyílászárók cseréje 478,8 m2
Tető hő-és vízszigetelése 964 m2
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1046 m2
HMV tároló és tágulási tartályok beépítése 1 klt.
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 33,125kWp (125db 265Wp napelem)
A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 108 db
A rész elnevezése: OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
A rész száma: 4
Rövid leírás:
A projekt a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye 41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12. épülete(i)t érinti.
Többet mutasson
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak is. Szükséges a tetőfödém hőszigetelést is megoldani. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Többet mutasson
+ még 7
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is.
Többet mutasson
Homlokzati nyílászárók cseréje 545,59 m2
Tetőfödém szigetelése kapcsolódó munkáival
Tetőfödém szigetelése 1471 m2
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1840,79 m2
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db Qn=105kW/db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 104 db
További információk:
*II.2.5.) pont 2.4. ért. részszempont folytatása:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú
Beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4., Hrsz: 7109
+ még 3 Szekszárd Tűzoltóság, Kirendeltség 3973 HRSZ; 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.
Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2473 HRSZ; 2700 Cegléd, Széchenyi utca 24-26.
X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye 41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Valamennyi rész esetén:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
+ még 28
Szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.Az AT-nek(közös ajánlattétel esetén külön-külön
) és a Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet(továbbiakban: Kr.)II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum(
Továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. alá.Az EEKD-t az elektronikus
Közbeszerzésirendszerben(a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek.. alapján.Az AT nyilatkozni köteles
Továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan
Alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).A Kr. 15.§-ának (1)bek. alapján az alkalmasság
Igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának
Igazolására.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn
Nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7)bek.,valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó.A Kbt. 62.§ (1)
Bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a
Továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi
Tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági
Szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
Nyilatkozatot szükséges csatolni.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges
Tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(
2) bekezdés alapján.A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az
EKR-ben benyújtani.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:SZ/1.Alkalmatlan
Az AT a szerződés teljesítésére,amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.
Évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti
Országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
Rendelkeznek.Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek.
Megfelelően -AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az
EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK
Erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az
EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§(11a) bek.-re
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Valamennyi rész tekintetében: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az
Többet mutasson
Előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai
+ még 25
Közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek.,
41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re. P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján
Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
Származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy
Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi
Számlaszám megadása, - volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban. „Sorba állítás”
Kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban
Esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást
Elfogad. P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás
Feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési
Beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát,
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az
AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy
A tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
Minimumkövetelménynek. P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy
Jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
Beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
Közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha az Ajánlattevő a P
.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
Működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő
Köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (
Magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az
Összesen 35 000 000,- Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(
12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
Többet mutasson
+ még 6
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (energetikai célú magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az
Többet mutasson
— 1. tekintetében a 200mó,- Ft-ot,
— 2., 3., 4. rész tekintetében a 120mó,- Ft-ot.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
Együttesen is megfelelhetnek. A P.1 alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevő a magasabb árbevételi követelménnyel rendelkezik.
Műszaki és szakmai képességek: Valamennyi rész tekintetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet)egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.
Többet mutasson
+ még 20
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Többet mutasson
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
— építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét,kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
Többet mutasson
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
Többet mutasson
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
Többet mutasson
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az M.2 pontban felsorolt szakemberek tekintetében az egyenértékű végzettségű szakembereket is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.
Többet mutasson
Valamennyi rész tekintetében AK lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedés lehetőségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetén:
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített.
Többet mutasson
+ még 24 Csak 1. rész:
M1.2. 800 m2 nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát
M1.3. 44 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát
M1.4. 1400 m2 tető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát.
2. - 3. -4. rész:
M1.1. 300 m2 nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát
2. - 3. rész:
M1.2. 700 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
3. rész:
M1.3. 24 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát
Csak 2. rész:
M1.3. 11 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát
M1.4. 600 m2 tető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát.
Csak 4. rész:
M1.2. 1300 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1.4. 1 db gázkazán cseréje és/vagy beépítése elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel
AT alkalmassági minimumkövetelményenként legfeljebb 3-3 referenciát fogad el. Több részre történő ajánlattétel esetén AT megfelelhet a magasabb referenciával.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha valamennyi rész esetében nem mutat be részenként:
M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakm-3ai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek közötti átfedés valamennyi rész esetében lehetséges.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Többet mutasson
Az ajánlattevő által bemutatott ugyanazon referencia valamennyi részre vonatkozóan bemutatható, amennyiben eleget tesz az előírtaknak. AK a felsorolt szakemberek esetén az egyenértékű végzettségű szakembereket is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei: Vmennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér:A NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség (ért.sz.):Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján,az NVD 5 %-a.AT-nek a Kbt.134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 sz.projekt.Támogatási intenzitás mértéke100% amely módosulhat.Finanszírozás formája utófinanszírozás.A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.3db rész-,1db végszámla.Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm.rend,AV igénybevét. esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-a,a Kbt.,a 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31).Kr. sz. Az ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF
Többet mutasson

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-06-24 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:
Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el akképpen,hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
*2.4. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakemberen felüli szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett *
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_79961170
Ajánlatkérő neve: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_91344380
Postacím: Mogyoródi utca 43.
Postai irányítószám: 1149
Ország: Budapest 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szalma Borbála
Iványi Bálint
Telefon: +36 303994312 📞
E-mail: balint.ivanyi@katved.gov.hu 📧
Fax: +36 303994312 📠
Internetcím: http://www.katasztrofavedelem.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127952020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1.AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához,így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges[EKRr. 6.§ (1) bek.]. 2.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja. 3.AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 4.Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát. 6.AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is. 7.AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is. 8.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírás-mintáját.Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 9.Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek. 10.Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább az 1. - 4. rész tekintetében 120mó HUF/év, valamint 60mó HUF/kár; 2.-3. rész tekintetében 80mó HUF/év, valamint 40mó HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni.AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor.A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 11.Mindennemű,az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal(pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést. 12.AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). 13.AK helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart 14.A Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül. 15.AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg. 16.Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint. 17.Az eljárás során ajánlati biztosíték nem kerül kikötésre. 18.AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy aKbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
Többet mutasson
19. AK helyszíni bejárást tart nem konzultációs jelleggel.
+ még 1 Továbbiak a VI.4.3-ban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint. Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re. SZ/1.AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti
Többet mutasson
Nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a
+ még 3
Vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
Többet mutasson
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
19.Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok:egyenes arányosítás; 20. Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban. 21. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést, mint megrendelő köti meg. 22. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma: 01018) 23. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. 24. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért, 9 hónap alatt 270 napot ért. 25. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017 /S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében. 26. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházás meghatározása: Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért,amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelemes energiatermelő rendszer kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése. 27.Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározása: napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve,hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/ új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás engedélyeztetéstervezői feladat); valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek. 28. Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet biztosítani jelen eljárás során.29. AK helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: 1 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr részajánlati kör tekintetében 2020.06.02. 11:00 óra, 2 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd részajánlati kör tekintetében 2020.06.03. 11:00 óra, 3 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd részajánlattételi kör tekintetében 2020.06.04. 11:00 óra, 4 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X. részajánlattételi kör tekintetében 2020.06.04. 10:00 óra
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2020/S 100-238880 (2020-05-21)
További információk (2020-06-24)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-24 📅
Benyújtási határidő: 2020-07-07 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 121-294264
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 100-238880
HL-S szám: 121
Forrás: OJS 2020/S 121-294264 (2020-06-24)
További információk (2020-07-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
OKF 4 épület energetikai felújítása Részek száma: 4 rész 1 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Győr 2 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Szekszárd 3 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Cegléd 4 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Budapest X.
Többet mutasson

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-03 📅
Benyújtási határidő: 2020-07-17 📅
Közzététel dátuma: 2020-07-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 129-315377
HL-S szám: 129
További információk
A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: 1 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Győr
2 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Szekszárd
+ még 2 3 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Cegléd
4 – OKF 4 épület energetikai felújítása – Budapest X.
Forrás: OJS 2020/S 129-315377 (2020-07-03)
További információk (2020-07-15)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-15 📅
Benyújtási határidő: 2020-07-27 📅
Közzététel dátuma: 2020-07-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 137-336219
HL-S szám: 137
További információk
Műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés módosítása
Forrás: OJS 2020/S 137-336219 (2020-07-15)
További információk (2020-07-27)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-07-27 📅
Benyújtási határidő: 2020-08-07 📅
Közzététel dátuma: 2020-07-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 146-358523
HL-S szám: 146
További információk
Egyéb közbeszerzési dokumentum módosítására nem kerül sor tárgyi módosítás során.
Forrás: OJS 2020/S 146-358523 (2020-07-27)
További információk (2020-08-06)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-06 📅
Benyújtási határidő: 2020-08-24 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 154-376326
HL-S szám: 154
További információk
Szerződéstervezet VI.1. pontjának módosítása korrektúrával szedve a dokumentumban. Cegléd és Budapest X. kerület helyszínek tekintetében árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció módosítás.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2020/S 154-376326 (2020-08-06)
További információk (2020-08-19)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-19 📅
Benyújtási határidő: 2020-08-31 📅
Közzététel dátuma: 2020-08-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 163-395793
HL-S szám: 163
Forrás: OJS 2020/S 163-395793 (2020-08-19)
További információk (2020-08-28)
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 709039054 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-08-28 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-21 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 170-410652
HL-S szám: 170
További információk
A közbeszerzési dokumentumok a korrigendummal nem módosultak.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Törőcsik Tamás
Forrás: OJS 2020/S 170-410652 (2020-08-28)
További információk (2020-09-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-17 📅
Benyújtási határidő: 2020-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 184-443479
HL-S szám: 184
Forrás: OJS 2020/S 184-443479 (2020-09-17)
További információk (2020-09-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-09-25 📅
Benyújtási határidő: 2020-10-13 📅
Közzététel dátuma: 2020-09-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 190-457922
HL-S szám: 190
Forrás: OJS 2020/S 190-457922 (2020-09-25)
További információk (2020-10-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-10-05 📅
Benyújtási határidő: 2020-10-21 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 197-474116
HL-S szám: 197
Forrás: OJS 2020/S 197-474116 (2020-10-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 539 435 963 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 245-643227
HL-S szám: 245
További információk
*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt:épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő). A tárgyi rész szerinti beszerzési igény Ajánlatkérő részéről a továbbiakban nem áll fenn.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3…
… fő). A tárgyi rész szerinti beszerzési igény Ajánlatkérő részéről a továbbiakban nem áll fenn.
… fő)
beruházásban (munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig tartó időszakban projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min. 0 - max. 3 fő)
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-09 📅
Név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_58454734
Postacím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 703416431 📞
E-mail: kb@octopusinvest.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 147 053 264 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-03 📅
Név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_37748986
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.
Postai irányítószám: 1083
Telefon: +36 12990065 📞
E-mail: primepito@primepito.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 144 778 629 HUF 💰
247 604 070 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7
6

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Mogyoródi Utca 43
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Iványi Bálint

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
Az 1. rész eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel, mivel ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
+ még 45 2. rész:
Ajánlattevő neve: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21., C. ép., fszt.1.
Adószáma: 13103581-2-42
Ajánlattevő neve: OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 1. ép. 2. em.
Adószáma: 12525689-2-41
Ajánlattevő neve: Prím Építő Építőipari Kft.
Székhelye: 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2.
Adószáma: 11906508-2-42
Ajánlattevő neve: PSN Építőipari Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc utca 23-25.
Adószáma:12621754-2-17
Ajánlattevő neve: Best Solution Konstrukt Kft.
Székhelye: 3021 Lőrinci Rákóczi Utca 65.
Adószáma: 14542831-2-10
Ajánlattevő neve: T-WALL Építőipari Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd Klapka Lakótelep 1. fsz. 2.
Adószám: 23526828-2-17
Ajánlattevő neve: Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos Utca 30.
Adószám: 11295145-2-17
3. rész:
Ajánlattevő neve: Artemisz & Sofia Építőipari Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, III. Szépvölgyi Út 41.
Adószáma: 24868167-2-41
Ajánlattevő neve: Pellet Hungary Kft.
Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő Út 46.
Adószáma: 13085399-2-41
Ajánlattevő neve: Pritamin Trend Kft.
Székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter Út 51.
Adószáma: 25453443-2-42
Ajánlattevő neve: "GAZSI és GAZSI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2251 Tápiószecső, Kátai út 47.
Adószám: 12049260-2-13
4. rész:
Ajánlattevő neve: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7800 Siklós Szentkút Utca 34.
Adószám: 25575158-2-02
Közös Ajánlattevők neve: WAS-GÉP-SZER Kft.-Jász Capital Kft
Közös Ajánlattevők Székhelye: Was-GÉP-SZER Kft. 1222 Budapest, Háros utca 1-3.; Jász Capital Kft.: 3300 Eger, Sas út 94.
Közös Ajánlattevők Adószám: WAS-GÉP-SZER Kft. 24000004-2-13; Jász Capital Kft. 23589090-2-10
Ajánlattevő neve: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1094 Budapest, Bokréta utca 19.
Adószám:13792590-2-43

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 245-643227 (2021-12-14)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-05-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 247 604 070 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 098-267924
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 245-643227
HL-S szám: 98
Forrás: OJS 2022/S 098-267924 (2022-05-16)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-05-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 144 778 629 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-24 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 102-282513
HL-S szám: 102
Forrás: OJS 2022/S 102-282513 (2022-05-24)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 144 778 629 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 210-600427
HL-S szám: 210
További információk
„OKF 4 épület energetikai felújítása ” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részének eredményeként 2.sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.10.17.
Forrás: OJS 2022/S 210-600427 (2022-10-26)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: OKF 4 épület energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000127952020
Rövid leírás:
OKF 4 épület energetikai felújítása Részek száma: 4 rész 1 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr 2 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd 3 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd 4 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 539 435 963 HUF 💰
Az uniós alapok azonosítója: KEHOP-5.2.2-16-2017-00113
Leírás
Belső azonosító: EKR000127952020/3
A beszerzés leírása:
Jelen közb. elj. tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KDban részletezettek szerint. A projekt a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2473 HRSZ; 2700 Cegléd, Széchenyi utca 24-26 épülete(i)t érinti. Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülnie egy HMV tárolónak és tágulási tartályoknak. Továbbá telepítésre kell kerülnie, napelemes rendszernek is. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival Homlokzati nyílászárók cseréje 478,8 m2 Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Tető hő-és vízszigetelése 964 m2 Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1046 m2 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival HMV tároló és tágulási tartályok beépítése 1 klt. Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 33,125kWp (125db 265Wp napelem) Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek: A homlokzati nyílászárókhoz (csak ablakokhoz) tartozó redőny/árnyékoló rendszer kiépítése 108 db Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Időtartam: 9 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0003
Szerződés száma: 3
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-12-03 📅
Cím: OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 144 778 629 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000127952020/1729
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok napelem telepítés Zsaluzás és állványozás egyes részei Irtás, föld- és sziklamunka, hulladékszállítás egyes részei Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Ácsmunka egyes részei Égéstermék-elvezető rendszerek egyes részei Vakolás egyes részei Bádogozás egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése egyes részei Felületképzés egyes részei Szigetelés egyes részei Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés egyes részei Megújuló energia egyes részei Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) egyes részei Általános épületgépészeti szigetelés egyes részei Épületgépészeti csővezeték szerelése egyes részei Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése egyes részei Szellőztető berendezések egyes részei Árnyékolók beépítése egyes részei
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok napelem telepítés Zsaluzás és állványozás egyes részei Irtás, föld- és sziklamunka, hulladékszállítás egyes részei Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Ácsmunka egyes részei Égéstermék-elvezető rendszerek egyes részei Vakolás egyes részei Bádogozás egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése egyes részei Felületképzés egyes részei Szigetelés egyes részei Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés egyes részei Megújuló energia egyes részei Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) egyes részei Általános épületgépészeti szigetelés egyes részei Épületgépészeti csővezeték szerelése egyes részei Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése egyes részei Szellőztető berendezések egyes részei Árnyékolók beépítése egyes részei
Többet mutasson
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_37748986
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.
Postai irányítószám: 1083
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: primepito@primepito.hu 📧
Telefon: +36 12990065 📞
Fax: +36 12990066 📠

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Törőcsik Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 709039054 📞
Fax: +36 13988971 📠
URL: https://www.nfsi.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Jogorvoslat a Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Kbt. 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére. 2. Kbt. 141. § (2) bek. szerint „A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) (…) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” A Kbt. 141. § (3) bek. szerint „A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Szerződés II.1. pontban szereplő módosítása, figyelemmel az alábbi körülményekre: - A II.1. pont szerinti módosítás eredményeként a Szerződésben szereplő ellenérték változása nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; - A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez; - A módosítás eredményeként a vállalkozói díj változásán kívül további szerződéses elem nem módosul.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0003
Új érték
Szöveg:
1. A Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2023. július hó 13 napján kelt beadványában jelentette be többletköltség iránti igényét, hivatkozással az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet). Ezt követően Vállalkozó a szerződésmódosításra irányuló, kidolgozott kérelmét a 2023. július hó 13 napján kelt levelével terjesztette elő, hivatkozással a Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II.23.) ÉKM rendeletben foglaltakra (a továbbiakban: ÉKM rendelet). A Vállalkozó által megjelölt, az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt vállalkozói többlet díjigénye nettó 11.006.960,- Ft. Megrendelő 2023. július hó 13 napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon terjesztette fel szakvélemény kiadása iránti kérelmét az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár részére. Az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI) a 2023. szeptember hó 05 napján kelt, EPAT/6233-2/2023/ÉPGHÁT iktatószámú szakvéleményében a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény mindösszesen: nettó 5.790.594,- Ft. Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 5.790.594,- Ft összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 3,99 %-a. A változtatás a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti. Fentiek alapján a Szerződés szövege az alábbiak szerint módosul (a Vállalkozói díj jelen módosítás eredményeképp összesen nettó 5.790.594,- Ft-tal emelkedik): IV.1. pont első bekezdése: „A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 150.569.223,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 191.222.913,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 057-167853 (2024-03-19)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 247 604 070 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR000127952020/4
Cím: OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
A beszerzés leírása:
Jelen közb. elj. tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KDban részletezettek szerint. A projekt a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye 41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12. épülete(i)t érinti. Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak is. Szükséges a tetőfödém hőszigetelést is megoldani. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival Homlokzati nyílászárók cseréje 545,59 m2 Tetőfödém szigetelése kapcsolódó munkáival Tetőfödém szigetelése 1471 m2 Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1840,79 m2 Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek: Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db Qn=105kW/db Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 104 db Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

A szerződés odaítélése
LOT-0004
Szerződés száma: 4
Kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 247 604 070 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000127952020/1737
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok Zsaluzás és állványozás egyes részei Irtás, föld- és sziklamunka, hulladékszállítás egyes részei Helyszíni beton és vasbeton munkák Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése egyes részei Vakolás egyes részei Szárazépítés egyes részei Tetőfedés egyes részei Bádogozás egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése egyes részei Felületképzés egyes részei Szigetelés egyes részei Villámvédelem egyes részei Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés egyes részei Általános épületgépészeti szigetelés egyes részei Épületgépészeti csővezeték szerelése egyes részei Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése egyes részei Rögzítések, tömítések egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok Zsaluzás és állványozás egyes részei Irtás, föld- és sziklamunka, hulladékszállítás egyes részei Helyszíni beton és vasbeton munkák Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése egyes részei Vakolás egyes részei Szárazépítés egyes részei Tetőfedés egyes részei Bádogozás egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése egyes részei Felületképzés egyes részei Szigetelés egyes részei Villámvédelem egyes részei Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés egyes részei Általános épületgépészeti szigetelés egyes részei Épületgépészeti csővezeték szerelése egyes részei Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése egyes részei Rögzítések, tömítések egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141.§ (6) bek. és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28.§-a alapján. A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása. A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései alapján „Az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Kivitelező) a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.” „A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.” „Amennyiben a felek a Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.” A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére. (1. sz. melléklet). • homlokzati alumínium bejárati ajtó (Kiváltásra kerülő anyag: Schüco AWS 70.HI és Schüco RS 65 profil helyett Aliplast Superial 800.i profil) Kiváltás oka: A költségvetésben szereplő profilrendszer beszerzésének átfutási ideje, az építőiparban jelenleg uralkodó anyaghiányos helyzetben, lényegesen hosszabb. A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére. (2. sz. melléklet). • homlokzati hőszigetelési rendszer (Kiváltásra kerülő anyag: LB-Knauf rendszer (LB-Knauf KLEBERSPACHTEL ragasztótapasz; Masterplast Isomaster EPS H-80 hőzigetelés; Isover BASF Styrodur 2800 C/XPS-R lábazati szigetelés; LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR vékonyvakolat, LB-Knauf Colorol lábazati vakolat) helyett MAPEI „Mapetherm” (Mapetherm ragasztótapasz, Acrycolor Tonachino színezővakolat, Mape-Mosaic lábazati vakolat; Austrotherm Grafit 80 hőszigetelés; Austrotherm XPS Top P lábazati szigetelés) Kiváltás oka: A tervdokumentációban szereplő rendszer helyett más, minőség tekintetében azonos MAPEI rendszert kívánunk alkalmazni. A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére. (3. sz. melléklet). • lapozókapuk (Kiváltásra kerülő anyag: BREDA ADONE lapozókapu helyett IMVA Superthermic Line kapu) Kiváltás oka: A költségvetésben szereplő kapurendszer beszerzésének átfutási ideje, az építőiparban jelenleg uralkodó anyaghiányos helyzetben, lényegesen hosszabb. A Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére. (4. sz. melléklet). • radiátorok (Kiváltásra kerülő anyag: FIXTREND C sorozatú radiátorok helyett ENERGY acéllemez lapradiátorok) Kiváltás oka: A költségvetésben szereplő fűtőtestek beszerzésének átfutási ideje, az építőiparban jelenleg uralkodó anyaghiányos helyzetben, lényegesen hosszabb. 2. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141.§ (2)-(3) alapján A módosítás jellege: pótmunka megrendeléséből adódó szerződéses érték változása Energetikai szempontból releváns KEHOP pótmunkák Az eredeti tervdokumentációban a szerállások régi kapui helyére új lapozó kapuk kerültek betervezésre. A szerződés alapját képező eredeti tervek készítése és azok Megrendelő (BM OKF) általi elfogadása óta a tűzoltóság új, nagyobb gépjárműveket kapott, és a lapozó kapuk vízszintes keresztmetszete azonban kisebb, mint az új járművek részére szükséges hely. A lapozó kapuk áthaladási mérete (szélességi) mellett a tűzoltó gépjárművek nem fértek volna be a szerállásokba, ezért a kapuk típusának módosítására volt szükség. A felmerült műszaki probléma spirálkapuk beépítésével oldható meg, tekintettel arra, hogy azok nyitott állapotban a szerállások mennyezetén helyezkednek el, az ajtó szerkezet az áthaladási méret szélességét nem csökkenti, így azon a málhával felszerelt tűzoltógépjárművek is biztonságosan ki és be tudnak hajtani. Fenti műszaki megoldás kivitelezésével Megrendelő egyetért, a változtatással összefüggő műszaki megoldást és annak költségvetését elfogadja. KEHOP pótmunkák összesen: 11 061 805 Ft + ÁFA - A közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszakában beérkezett kivitelezői kérdésekre adott válaszok alapján a homlokzati hőszigetelési munkálatok elvégzéséhez szükséges a jelenleg homlokzatra szerelt, használatban lévő közvilágítási, valamint villamos felsővezeték kábelek lebontása az épület homlokzatáról. Tekintettel arra, hogy a homlokzati szigetelés az elhelyezett kábelek és tartószerkezetek áthelyezése nélkül nem kivitelezhető, így a pótmunka megrendelése szükségessé vált. A kábelek tulajdonjogát gyakorló BKK (Budapesti Közlekedési Központ) és BDK (Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság) utasítása alapján a kábelek számára a BDK esetében új utcai kandeláberen történő elhelyezést, a BKK vezeték esetében az áthelyezéshez kapcsolódó engedélyes tervek elkészítését, engedélyeztetését a korábbi műszaki megoldódás szerkezetének visszabontását, és az engedélyes tervek szerint felsővezeték rögzítését volt szükséges a BKV szakfelügyelete mellett kivitelezni. Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi szakaszban, konkrét ajánlatkérésre nem volt lehetőség, A BM OKF ajánlatkérőként, az ajánlati szakaszban jelezte, hogy a kábelek áthelyezését pótmunka formájában szeretné megrendelni. Fenti műszaki megoldás kivitelezésével Megrendelő egyetért, a változtatással összefüggő műszaki megoldást és annak költségvetését elfogadja. KEHOP pótmunkák összesen: 9 201 049 Ft + ÁFA
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0004
Új érték
Szöveg:
A jelen szerződésmódosítást követően a Szerződés 1. Szerződés IV.1. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul - a módosuló rendelkezés dőlttel szedve: A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 267 866 924,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 340 190 994,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). 2. VI.1 pontjának első mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: „… továbbá 2022. november 30. és 2023. február 15. napja közötti időtartam. A teljesítési határidő módosításának indoka: A kivitelető akadályoztatása és II.2. pontban felsorolt pótmunkák teljes körű elvégzéséhez az új határidőig tartó időtartamra van szükség az alábbiak szerint: Kivitelező 2022.09.02.-án levelében és az Építési Naplóban jelezte, hogy az eredeti teljesítési határidő (2022. 09. 03.) nem tartható. Kivitelező a szerződés szerinti, pótmunkákkal nem érintett feladatokkal november folyamán elkészült. Az akadályoztatás miatt hátramaradó feladatok az alábbiak voltak: • Az ajánlattételi határidő és a szerződéskötés között eltelt több, mint egy éves időszak alatt lejárt gázengedély megújítása (Építési napló eseti bejegyzés 2022.02.09.) • Homlokzati BDK és BKK kábelek kikötései miatti homlokzatszigetelés akadályoztatása (Építési napló eseti bejegyzés 2022.06.20.) • Menet közben Megrendelői igény merült fel az udvar felöli lapozókapuk kiváltására, mivel azokon a dokumentáció kiadása óta vásárolt új gépjárművek nem fértek át biztonsággal. A lapozókapuk helyett beépítendő, egyeztetett paraméterekkel bíró spirálkapukra Kivitelező pótmunka ajánlatot adott. • A Karácsonyi ünnepek miatti leállás (2022.12.21.-2023.01.05.) Az építési naplóbejegyzésben rögzítésre került, hogy a szerződés szerinti határidő az akadályoztatás miatt nem tartható. A spirálkapuk naplóbejegyzésekben jelzett akadályok miatt felmerült pótmunkákra Megrendelő részéről 2022.11.30.-án került sor. A pótmunkák, valamint az azok hiányában más kapcsolódó szerkezetek kivitelezésére csak ezt követően kerülhetett sor. A 2022.11.30.-án pótmunkaként megrendelt utcai homlokzati kábelkiváltásával kapcsolatban az építési naplóban 2022. 12. 21-én rögzítésre került, hogy a közvilágítást tartókábelek kiváltását végző, a BDK által kijelölt szakkivitelező a megnövekedett feladataira hivatkozva a munkát várhatóan csak 2023. január első hetében tudja elvégezni. A BDK rendelkezései szerint más vállalkozó a kivitelezést nem készítheti el. A homlokzati munkák csak a kábelek leszerelését követően fejezhetők be, melynek átfutási ideje kedvező időjárási körülmények esetén 15 munkanap. A megrendelés óta az elhúzódó kivitelezés miatt kedvezőtlenné vált, csapadékos, tartósan 5 C fok alatti időjárás nem tette lehetővé a kültéri homlokzati munkák ütemes végzését (ld. építési napló bejegyzések). Több napon keresztül volt a hőmérséklet kedvezőtlenül alacsony, illetve jelentős csapadék hullott, amik nem tették lehetővé a felületképzés készítését. A fentiek figyelembevételével állapodtak meg Felek befejezési határidő további, 2022. november 30. és 2023. február 15. napja közötti időtartamra történő módosításában.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 092-278786 (2024-05-10)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-08-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
OKF 4 épület energetikai felújítása Részek száma: 4 rész 1 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Győr 2 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Szekszárd 3 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Cegléd 4 - OKF 4 épület energetikai felújítása - Budapest X.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 539 435 963 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
Jelen közb. elj. tárgya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00113 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KDban részletezettek szerint. A projekt a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Központi Múzeum, Pest Megye 41804 HRSZ; 1103 Budapest, Martinovics tér 12. épülete(i)t érinti. Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak is. Szükséges a tetőfödém hőszigetelést is megoldani. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival Homlokzati nyílászárók cseréje 545,59 m2 Tetőfödém szigetelése kapcsolódó munkáival Tetőfödém szigetelése 1471 m2 Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1840,79 m2 Nem elszámolható felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenységek: Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 2db Qn=105kW/db Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 104 db Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
Többet mutasson

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 247 604 070 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok Zsaluzás és állványozás egyes részei Irtás, föld- és sziklamunka, hulladékszállítás egyes részei Helyszíni beton és vasbeton munkák Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése egyes részei Vakolás egyes részei Szárazépítés egyes részei Tetőfedés egyes részei Bádogozás egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése egyes részei Felületképzés egyes részei Szigetelés egyes részei Villámvédelem egyes részei Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés egyes részei Általános épületgépészeti szigetelés egyes részei Épületgépészeti csővezeték szerelése egyes részei Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése egyes részei Rögzítések, tömítések egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei
Többet mutasson
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 2476040.70 HUF 💰
Arány (%): 1
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok Zsaluzás és állványozás egyes részei Irtás, föld- és sziklamunka, hulladékszállítás egyes részei Helyszíni beton és vasbeton munkák Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Falazás és egyéb kőművesmunka egyes részei Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése egyes részei Vakolás egyes részei Szárazépítés egyes részei Tetőfedés egyes részei Bádogozás egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése egyes részei Felületképzés egyes részei Szigetelés egyes részei Villámvédelem egyes részei Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés egyes részei Általános épületgépészeti szigetelés egyes részei Épületgépészeti csővezeték szerelése egyes részei Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése egyes részei Rögzítések, tömítések egyes részei Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése egyes részei
Többet mutasson
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Vmennyi rész tekintetében: Késedelmi kötbér:A nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér:A NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség (ért.sz.):Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján,az NVD 5%-a.AT-nek a Kbt.134.§(5)bek.szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%A szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 sz.projekt.Támogatási intenzitás mértéke100% amely módosulhat.Finanszírozás formája utófinanszírozás.A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.3db rész-,1db végszámla.Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm.rend,AV igénybevét. esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a,a késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-a,a Kbt.,a 368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31).Kr. sz. Az ajánlattétel,a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme:HUF
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása. 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, tekintettel annak 2021. december 03. napján történő aláírására, a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 2023. június 09. napján kelt beadványában Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a 2. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt költségnövekmények tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 23.020.046,- Ft volt, mely a szerződés teljesítése tekintetében felmerült teljes díjnövekmény-igénye. Megrendelő 2023. július 03. napján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványt benyújtotta az ÉKM felé. Az ÉKM 2023. július 13. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény a Vállalkozó által igényelt nettó 23.020.046,- Ft-ban került meghatározásra. A KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. augusztus 15. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. augusztus 24. napján kiadta. A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó 2022. február 24. napjától felmerülő összes költségnövekménye nettó 24.440.435,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 2.426.515,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 22.013.920,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 11.006.960,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 4,4 %-a. A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 11.006.960,- Ft,) 4,4 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 247.604.070,- Ft) viszonyítva, amely változás a 2. számú Szerződésmódosításban eszközölt (nettó 20.262.854,- Ft) emeléssel egybeszámítva 12,63 %-os változást eredményezve sem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nincs hatással a szerződés időtartamára, az kizárólag a háborús ráemelést és annak kifizetését kezeli. A módosítást megelőző szerződéses érték nettó 267.866.924,- Ft.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV. 1. pontjának első két bekezdését az alábbiak szerint módosítják: „A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 278.873.884,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 354.169.833,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A szerződés finanszírozása „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beruházásai” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00113, KEHOP-6.2.1-23-2023-00008, valamint a KEHOP_PLUSZ-4.1.4-23-2023-00008 azonosítószámú projekt forrásaiból történik. A Szerződés jelen 3. számú módosítása a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt érvényes és hatályos. A módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek kijelentik, hogy a nettó 11.006.960,- Ft összegű Vállakozói díj növekedést az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján a szerződésmódosítás aláírást követő végszámlában számolják el egymás között, mely összeg ennek alapján kerül kifizetésre Vállalkozó részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg, a Szerződés X. 1. pontjában leírt, a Megrendelő jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igényei körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként, a Szerződés IV. 1. pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A szerződésmódosítás aláírására 2025. 06. 20. napján került sor. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nincs hatással a szerződés időtartamára, az kizárólag a háborús ráemelést és annak kifizetését kezeli.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 152-524868 (2025-08-08)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Dunántúl Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Dél-Dunántúl Tolna
Szállítók:
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt... Prím Építő Építőipari Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Épületszerelési munka Szigetelési munka Hőszigetelési munka Víz-, gázvezeték-szerelési és... Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése Gépészeti szerelések Épületbefejezési munka Festés és üvegezés Homlokzati munka