Rendőrkapitányság kivitelezése - Sárbogárd

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-11-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-10-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

• Magasépítési munka › Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-10-02	Ajánlati felhívás
2020-11-06	További információk
2021-06-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-10-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000687342020
Rövid leírás: Rendőrkapitányság kivitelezése - Sárbogárd
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 14714118 📞
Fax: +36 13251751 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687342020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687342020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-10-02 📅
Benyújtási határidő: 2020-11-10 📅
Közzététel dátuma: 2020-10-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 195-470712
HL-S szám: 195
További információk

1) Az értékelési szempontra jelölt szakember „többlet” szakmai tapasztalatát nyilatkozattal és a szakemberre vonatkozó igazolások benyújtásával már az ajánlatban igazolni kell. Az értékelési szempontra 1 szakembert lehet jelölni. Az értékelési szempontra jelölt szakembert alvállalkozó és/vagy kapacitás szervezettel is lehet igazolni. 2.) A helyszíni bejárás időpontja: 2020. október 15. Találkozási pont: 7000 Sárbogárd Árpád utca és Tury Miklós utca kereszteződése, Hrsz.: 932/29 3.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján. 3.) Az EKR rendszerben csatolni kell az alábbiakat: a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is) c) a Kbt. 66. § (2) bek, a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat. 5.) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani. 6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint. 7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján. 8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv. 9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. § 10) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is. 11) A tartalékkeret: a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bek alapján: összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a. 12) Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő Felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. További információt a szerződés tervezete tartalmaz. 13) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell. 14) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja irányadó. Az árazott költségvetés .xls formátumban és pdf formátumban aláírva kell az EKR rendszer útján benyújtani. 15) A nyertes ajánlattevő feladata, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az Ajánlatkérővel együtt kidolgozza a pontos pénzügyi és műszaki ütemtervet, amely a szerződés mellékletét fogja képezni. 16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 17) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (00465) 18) Ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza szerződéskötési feltételként. 19) A II.2.7. pontban megadott napok naptári napban értendők 20.)A IV.2.6) az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 naptári napnak értendő 21.) Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosítékmértéke: 15 000 000 HUF Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg- azaz az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetésesetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára kell az Ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét,az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell. 22.) Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le tekintettel a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésére. A Kbt. 135.§ (12) bekezdés szerinti feltétel: 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti döntés. 23.)A parancsnokság létesítményeinek komplex felújítása és a tetőtér beépítése egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel is. 24.)Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: Az ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a szakember szakmai többlettapasztalata és a többlet jótállás vállalása értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelési szempont esetében pontkiosztásos értékelés. Az értékelés rendszerét részletesen a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 25.) Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban Határozta meg: III.1.3) 26.) Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a 27.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

További információk

1) Az értékelési szempontra jelölt szakember „többlet” szakmai tapasztalatát nyilatkozattal és a szakemberre vonatkozó igazolások benyújtásával már az ajánlatban igazolni kell. Az értékelési szempontra 1 szakembert lehet jelölni. Az értékelési szempontra jelölt szakembert alvállalkozó és/vagy kapacitás szervezettel is lehet igazolni.

2.) A helyszíni bejárás időpontja: 2020. október 15. Találkozási pont: 7000 Sárbogárd Árpád utca és Tury Miklós utca kereszteződése, Hrsz.: 932/29

3.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján.

3.) Az EKR rendszerben csatolni kell az alábbiakat:

a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás;

b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás

(nemleges nyilatkozat is)

c) a Kbt. 66. § (2) bek, a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat.

5.) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.

6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.

7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.

9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §

10) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is.

11) A tartalékkeret: a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bek alapján: összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

12) Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő

Felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

13) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell.

14) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja irányadó. Az árazott költségvetés .xls formátumban és pdf formátumban aláírva kell az EKR rendszer útján benyújtani.

15) A nyertes ajánlattevő feladata, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az Ajánlatkérővel együtt kidolgozza a pontos pénzügyi és műszaki ütemtervet, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

17) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (00465)

18) Ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza szerződéskötési feltételként.

19) A II.2.7. pontban megadott napok naptári napban értendők

20.)A IV.2.6) az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 naptári napnak értendő

21.) Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosítékmértéke: 15 000 000 HUF Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg- azaz az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetésesetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára kell az Ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét,az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell.

22.) Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le tekintettel a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésére. A Kbt. 135.§ (12) bekezdés szerinti feltétel: 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti döntés.

23.)A parancsnokság létesítményeinek komplex felújítása és a tetőtér beépítése egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel is.

24.)Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: Az ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a szakember szakmai többlettapasztalata és a többlet jótállás vállalása értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelési szempont esetében pontkiosztásos értékelés. Az értékelés rendszerét részletesen a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

25.) Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban

Határozta meg: III.1.3)

26.) Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a

27.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Sárbogárd Rendőrkapitányság új épületének kivitelezése magában foglalja:

a) Új rendőrkapitányság épület létesül kb. 100 fő dolgozó részére: földszint: 999,76 m

b) Dolgozói és ügyfél parkolók, utak, járdák, útcsatlakozás, földterület fásítása, füvesítése.

c) Közművesítés, külső közművek (térvilágítás...)

d) A létesítmény biztonsági energiaellátása céljából telepített diesel aggregátor kerül telepítésre.

e) Gyengeáramú rendszerek: infokommunikációs hálózat, IP távbeszélő rendszer, CATV hálózat, biztonságtechnikai rendszerek, audio – vizuális rendszerek, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezetés, lakossági segélyhívó, EDR).

f) Épületgépészeti rendszerek: ivóvíz hálózathoz vízbekötés és vízmérő akna létesítendő; épületen belül 8 db fali tűzcsapszekrényt kell elhelyezni, közterületen kitörés biztos öntöttvas föld feletti tűzcsap létesítendő; csapadékvíz tároló létesül, a túlfolyó vezetékét szikkasztó árokba kell vezetni; a központi fűtést-hűtést víz-víz hőszivattyú és kondenzációs gázkazán biztosítja; várhatóan 24 db talajszonda létesül, a szonda hossza 100 m; hővisszanyerős légkezelő berendezésekkel kialakított szellőző rendszer.

g) Napelemes villamos energiatermelő rendszer.

h) a kivitelezés magában foglal még 1505,7 m

i) a beépítendő ablakok, ajtók mennyisége: 301,2 m

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A §-át: Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Időtartam: 550 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 7000 Sárbogárd Árpád utca és Tury Miklós utca kereszteződése, Hrsz.: 932/29

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

Szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont

Tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. A kizáró okok igazolása, valamint

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes

Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont szerinti iratok

Benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az

Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t

Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem

Vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot

Akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését). Kizáró okok ellenőrzése

: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§,10.§ és 12-16.§. szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a

Közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban

Foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó

Külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény: SZ/1. Ajánlatkérő

Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az

Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon

Letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti

Országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmasság

Igazolása: SZ/1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési

Tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében

Felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az

Alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése, és a

Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági

Követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról,

Hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész

C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

M1)

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, be kell nyújtania a vizsgált időszakra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (új építmény építése), a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást/igazolásokat (321/2015. (XII.23.) Korm. rend 22. § (3) bek.) legalább az alábbi tartalommal:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy

Neve és telefonszáma vagy e-mail-címe,

c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági

Minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének időpontja év, hó, nap részletezettséggel)

f) a teljesítés mennyisége (m

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági

Minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Vizsgált időszak: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe az ajánlatkérő).

M2)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

a) a szakember neve,

b) annak a pozíciónak [M2] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt

Rendelkezni fog;

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:

A szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről (a szakmai önéletrajzban is megadható) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát. Csatolni kell továbbá a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a szakember neve, címe, továbbá amennyiben a szakember nem rendelkezik az ajánlattételkor műszaki vezetői jogosultsággal,

b) a jogosultság megszerzéséhez szükségesszakmai gyakorlati idő ismertetése,

c) a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

d) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.

Irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1)-(2) bek., 22. § (5) bek., Kbt. 65. § (6), (7), (9) és

(11) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 db, a vizsgált időszakban teljesített közbeszerzés tárgya szerinti új építmény építése referenciával, ahol az építmény építése elérte legalább az összesen 1500 m2 (hasznos) alapterületet és építészeti, szerkezetépítési, nyílászáró beépítési, épületgépészeti, épületvillamosági (gyengeáram), környezetrendezési, kertépítészeti, útépítési, és közműépítési (víz-, csatornaszerelés) munkákat is tartalmazott, továbbá olyan referenciával, amely tartalmazott:

— min. 1100 m

— min. 180 m

— min. 1500 m

— min. 60 m

A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető, legfeljebb azonban 3 (három) szerződés bemutatásával igazolható a követelménynek való megfelelés.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2)1

Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.

M2)2

Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.

M2)3

Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mellmelléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

a) Késedelmi kötbér: tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj 0,5%/nap, összeg max. 20 naptári napra eső összeg

b) Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj 30 %-a

c) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj 5 %-a

d) Jótállási kötelezettség: min. 24 hónap (értékelési szempont)

e) Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj 5 %-a

f) Szerződésszegési kötbér: tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj 5 %-a

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Biztosíték nyújtható: Óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Beruházási Ügynökség Magyar Államkincstár 10032000-01501559-00000000 számú számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: HUF.

Előleg: a tart. keret nélk. nett vállalk. díj 30 %-a. (elszámolás: 3.4. és 5. részszámlában)

Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, az alábbi részszámlák benyújtására jogosult:

Építési Munkák kivitelezésének készültségi foka; Részteljesítés

a) 10 %; Első

b) 20 %; Második

c) 35 %; Harmadik

d) 50 %; Negyedik

e) 65 %; Ötödik

f) 80 %; Hatodik

g) 90 %, Hetedik

h) 100 % Nyolcadik ”Végteljesítés”.

További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(7)bekezdései valamint (12) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a; 2017. évi CL törvény 260.§-a; Ptk. 6:155.§-a. és a Kbt. 27/A-§a.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2020-11-10 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Az ajánlatok bontása elektronikus úton történik az EKR rendszer útján, tekintettel a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
Rendelet 15. §-ra.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M2)1 szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap - max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Többlet jótállás vállalása a minimum (24 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Jakabfy Attila
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000687342020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

2.) A helyszíni bejárás időpontja: 2020. október 15. Találkozási pont: 7000 Sárbogárd Árpád utca és Tury Miklós utca kereszteződése, Hrsz.: 932/29

3.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján.

3.) Az EKR rendszerben csatolni kell az alábbiakat:

a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás;

b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás

(nemleges nyilatkozat is)

c) a Kbt. 66. § (2) bek, a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat.

5.) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.

6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.

7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.

8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.

9) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §

10) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is.

11) A tartalékkeret: a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bek alapján: összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

12) Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő

Felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

13) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell.

14) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja irányadó. Az árazott költségvetés .xls formátumban és pdf formátumban aláírva kell az EKR rendszer útján benyújtani.

15) A nyertes ajánlattevő feladata, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az Ajánlatkérővel együtt kidolgozza a pontos pénzügyi és műszaki ütemtervet, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban alkalmazza azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

17) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (00465)

18) Ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza szerződéskötési feltételként.

19) A II.2.7. pontban megadott napok naptári napban értendők

20.)A IV.2.6) az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 naptári napnak értendő

21.) Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosítékmértéke: 15 000 000 HUF Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg- azaz az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetésesetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára kell az Ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét,az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell.

22.) Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le tekintettel a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésére. A Kbt. 135.§ (12) bekezdés szerinti feltétel: 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti döntés.

23.)A parancsnokság létesítményeinek komplex felújítása és a tetőtér beépítése egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel is.

24.)Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: Az ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a szakember szakmai többlettapasztalata és a többlet jótállás vállalása értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelési szempont esetében pontkiosztásos értékelés. Az értékelés rendszerét részletesen a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

25.) Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban

Határozta meg: III.1.3)

26.) Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a

27.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§ szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 195-470712 (2020-10-02)

További információk (2020-11-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Rendőrkapitányság kivitelezése – Sárbogárd
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-11-06 📅
Benyújtási határidő: 2020-11-17 📅
Közzététel dátuma: 2020-11-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 220-539413
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 195-470712
HL-S szám: 220
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1)–(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészítő tájékoztatás megadása a műszaki dokumentáció módosításával fog járni, erre való tekintettel ajánlatkérő módosítja a beadási határidőt.

Forrás: OJS 2020/S 220-539413 (2020-11-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-06-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 940 433 075 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-03 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 109-286385
HL-S szám: 109
További információk

A szerződés hatályba lépésének az időpontja: 2021.5.17. Nyertes Ajánlattevő középvállalkozásnak minősül. Nyertes ajánlattevő adószáma: 25098367-2-43 Ajánlattevők neve címe, adószáma: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 42/a., – 14524660-2-43 Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 8800 Nagykanizsa, Király utca 4. 13748429-2-20 Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1–12 ., 25098367-2-43 VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., 27311729-2-19 Gálatech Kft., MAGYARORSZÁG 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., 10302602-2-43

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

e) Gyengeáramú rendszerek: infokommunikációs hálózat, IP távbeszélő rendszer, CATV hálózat, biztonságtechnikai rendszerek, audio-vizuális rendszerek, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezetés, lakossági segélyhívó, EDR).

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 7000 Sárbogárd Árpád utca és Tury Miklós utca kereszteződése, Hrsz.: 932/29.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M2)1 szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap – max. 60 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-05-14 📅
Név: Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_59076454
Postacím: Hídépítő utca 1–12.
Postai város: Budapest, IX.
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 13470010 📞
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.laterex.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 940 433 075 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Hivatkozás
További információk

A szerződés hatályba lépésének az időpontja: 2021.5.17.

Nyertes Ajánlattevő középvállalkozásnak minősül.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 25098367-2-43

Ajánlattevők neve címe, adószáma:

Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 42/a., – 14524660-2-43

Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 8800 Nagykanizsa, Király utca 4. 13748429-2-20

Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1–12 ., 25098367-2-43

VeszprémBer Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., 27311729-2-19

Gálatech Kft., MAGYARORSZÁG 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., 10302602-2-43

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2021/S 109-286385 (2021-06-03)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Rendőrkapitányság kivitelezése - Sárbogárd
Hivatkozási szám: EKR000687342020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR000687342020/1
Mennyiség: 2176.43 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Sárbogárd Rendőrkapitányság új épületének kivitelezése magában foglalja: a) Új rendőrkapitányság épület létesül kb. 100 fő dolgozó részére: földszint: 999,76 m2, 1. emelet: 995,51 m2, 2. emelet: 181,16 m2, összesen: 2176,43 m2 (hasznos). b) Dolgozói és ügyfél parkolók, utak, járdák, útcsatlakozás, földterület fásítása, füvesítése. c) Közművesítés, külső közművek (térvilágítás…) d) A létesítmény biztonsági energiaellátása céljából telepített diesel aggregátor kerül telepítésre. e) Gyengeáramú rendszerek: infokommunikációs hálózat, IP távbeszélő rendszer, CATV hálózat, biztonságtechnikai rendszerek, audio – vizuális rendszerek, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezetés, lakossági segélyhívó, EDR). f) Épületgépészeti rendszerek: ivóvíz hálózathoz vízbekötés és vízmérő akna létesítendő; épületen belül 8 db fali tűzcsapszekrényt kell elhelyezni, közterületen kitörés biztos öntöttvas föld feletti tűzcsap létesítendő; csapadékvíz tároló létesül, a túlfolyó vezetékét szikkasztó árokba kell vezetni; a központi fűtést-hűtést víz-víz hőszivattyú és kondenzációs gázkazán biztosítja; várhatóan 24 db talajszonda létesül, a szonda hossza 100 m; hővisszanyerős légkezelő berendezésekkel kialakított szellőző rendszer. g) Napelemes villamos energiatermelő rendszer. h) a kivitelezés magában foglal még 1505,7 m3 monolit vasbeton szerkezetépítést, 270 m2 szálcement szerelt homlokzatot, 2110 m2 hőszigetelő homlokzati vakolatrendszert, 82 m2 alumínium szerkezetű üvegtető beépítését is i) a beépítendő ablakok, ajtók mennyisége: 301,2 m2, a beépítendő üvegfal, függönyfal mennyisége: 198,9 m2 Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A §-át: Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A beszerzés leírása

Sárbogárd Rendőrkapitányság új épületének kivitelezése magában foglalja:

a) Új rendőrkapitányság épület létesül kb. 100 fő dolgozó részére: földszint: 999,76 m2, 1. emelet: 995,51 m2, 2. emelet: 181,16 m2, összesen: 2176,43 m2 (hasznos).
b) Dolgozói és ügyfél parkolók, utak, járdák, útcsatlakozás, földterület fásítása, füvesítése.
c) Közművesítés, külső közművek (térvilágítás…)
d) A létesítmény biztonsági energiaellátása céljából telepített diesel aggregátor kerül telepítésre.
e) Gyengeáramú rendszerek: infokommunikációs hálózat, IP távbeszélő rendszer, CATV hálózat, biztonságtechnikai rendszerek, audio – vizuális rendszerek, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezetés, lakossági segélyhívó, EDR).
f) Épületgépészeti rendszerek: ivóvíz hálózathoz vízbekötés és vízmérő akna létesítendő; épületen belül 8 db fali tűzcsapszekrényt kell elhelyezni, közterületen kitörés biztos öntöttvas föld feletti tűzcsap létesítendő; csapadékvíz tároló létesül, a túlfolyó vezetékét szikkasztó árokba kell vezetni; a központi fűtést-hűtést víz-víz hőszivattyú és kondenzációs gázkazán biztosítja; várhatóan 24 db talajszonda létesül, a szonda hossza 100 m; hővisszanyerős légkezelő berendezésekkel kialakított szellőző rendszer.
g) Napelemes villamos energiatermelő rendszer.
h) a kivitelezés magában foglal még 1505,7 m3 monolit vasbeton szerkezetépítést, 270 m2 szálcement szerelt homlokzatot, 2110 m2 hőszigetelő homlokzati vakolatrendszert, 82 m2 alumínium szerkezetű üvegtető beépítését is
i) a beépítendő ablakok, ajtók mennyisége: 301,2 m2, a beépítendő üvegfal, függönyfal mennyisége: 198,9 m2

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A §-át: Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

További termékek/szolgáltatások: Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 7000 Sárbogárd Árpád utca és Tury Miklós utca kereszteződése, Hrsz.: 932/29
Postacím: 932/29
Irányítószám: 7000
Város: Sárbogárd
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 550 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-05-14 📅
Cím: Rendőrkapitányság kivitelezése - Sárbogárd
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 940 433 075 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000687342020/7353
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

építőmesteri munkák részfeladatai, szerkezetépítési munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületvillamossági munkák részfeladatai, elektromos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, épületgépészeti munkák részfeladatai, épületgépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, gyengeáramú munkák részfeladatai, közmű- és útépítési munkák részfeladatai. Ismert alvállalkozók: Lat-Gép Kft. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. (feladatok: épületgépészeti munkák részfeladatai, épületgépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása) Lat-Elektro Kft. 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. (feladatok: épületvillamossági munkák részfeladatai, elektromos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása)

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_59076454
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
Postai irányítószám: 1095
Postai város: Budapest, IX.
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Telefon: +36 13470010 📞
Fax: +36 13470011 📠
URL: https://www.laterex.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre: Ld. szerződéstervezetet
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Ld. szerződéstervezetet

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
Fax: +36 13251751 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148.§ szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek a Szerződés II.6.2. pontjának megfelelően felmerült pótmunkák elvégzésének szükségességére tekintettel a kivitelezési tevékenység műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják: Módosítás tartama Nyílászárók káva kialakítása és EPDM fólia tömítés Gépészeti gerincvezetékek álmennyezetbe történő áthelyezése Talajszondák feltöltése Propilénglikol hőhordozó közeggel Gépészeti helyiség átépítése - Kazánház (2.91) alapterület növekedés 3 db közforgalom számára nyitott parkoló áthelyezése a közforgalomtól elzárt területre Beépítésre került a tervezett méretű mosdók kisebbre történő cseréje 2. Felek a Szerződés I.2.1.1 – I.2.1.3 pontjait az alábbiak szerint módosítják: Hatályos szerződéses rendelkezés: 2.1.1. Nettó Vállalkozói Díj tartalékkeret nélkül: 1 848 031 500 Ft (egymilliárd-nyolcszáznegyvennyolcmillió-harmincegyezer-ötszáz forint) 2.1.2. Tartalékkeret: a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 92 401 575 Ft 2.1.3. Előleg: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 30%-a, azaz 554 409 450 Ft Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: 2.1.1. Nettó Vállalkozói Díj tartalékkeret nélkül: 1 931 779 026 Ft (egymilliárd-kilencszázharmincegymillió – hétszázhetvenkilencezer-huszonhat forint) 2.1.2. Tartalékkeret: a jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépése előtt hatályos nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 92 401 575 Ft 2.1.3. Előleg: a Tartalékkeret nélkül számított, jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépése előtt hatályos nettó Vállalkozói Díj 30%-a, azaz 554 409 450 Ft Felek a Szerződés I.2.4.2 és I.2.4.3 pontjait az alábbiak szerint módosítják: Hatályos szerződéses rendelkezés: 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92 401 575 Ft 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92 401 575 Ft. Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépése előtt hatályos nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92 401 575 Ft. 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 96 588 951 Ft. A módosítás indoka: a) A jelen módosítás II.1. pontjában foglalt műszaki tartalomváltozásban megjelölt pótmunkák Vállalkozó által elszámolható díjigénye nettó 33 896 040,- Ft, melyre tekintettel a szerződéses ellenérték módosítása vált indokolttá a Vállalkozó által a felmerült pótmunkákra vonatkozóan elszámolható díj összegével. b) A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki. KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. június 09. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. július 10. napján kiadta. A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 110.652.219,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 10.948.248,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 99.702.971,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 49.851.486,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 2,7 %-a. 3. Felek a Szerződés I.2.2.2. Fizetési mérföldkövek pontját az alábbiak szerint módosítják (Tizedik Mérföldkővel való kiegészítés): a.) Tizedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés 3. számú módosításában meghatározott pótmunka megvalósulása esetén az adott munkákra vonatkozóan a Szerződés 3. számú módosításában meghatározott ellenérték (nettó 33 896 040 Ft), valamint a Szerződés 3. számú módosításában meghatározott, a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet rendelkezései szerint elszámolandó költségnövekmény (nettó 49 851 486,- Ft). A jelen módosítás II. 1. és II.2. pontjában foglaltakra figyelemmel szükségessé vált egy újabb fizetési mérföldkő meghatározása a módosításban meghatározott pótmunkák ellenértékének, valamint a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet rendelkezései szerint elszámolandó költségnövekmény értékének elszámolására. 4. Felek a Szerződés I.2.4. Biztosítékok mértéke 2.4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: Hatályos szerződéses rendelkezés: 2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: BMSK Zrt. Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár Számlaszám:10032000-01501559-00000000 Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: 2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: Építési és Közlekedési Minisztérium Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár Számlaszám:10032000-00003582-09050028 A módosítás indoka: Megrendelő személyében bekövetkező jogutódlásra tekintettel szükségessé vált a Szerződés fentiek szerinti módosítása. 5. Felek a Szerződés I.3. Kapcsolattartásra kijelölt személyek pontjának 3.2. pontját is módosítják.

Egyéb kiegészítő információk

1. Felek a Szerződés II.6.2. pontjának megfelelően felmerült pótmunkák elvégzésének szükségességére tekintettel a kivitelezési tevékenység műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:
Módosítás tartama
Nyílászárók káva kialakítása és EPDM fólia tömítés
Gépészeti gerincvezetékek álmennyezetbe történő áthelyezése
Talajszondák feltöltése Propilénglikol hőhordozó közeggel
Gépészeti helyiség átépítése - Kazánház (2.91) alapterület növekedés
3 db közforgalom számára nyitott parkoló áthelyezése a közforgalomtól elzárt területre
Beépítésre került a tervezett méretű mosdók kisebbre történő cseréje
2. Felek a Szerződés I.2.1.1 – I.2.1.3 pontjait az alábbiak szerint módosítják:

Hatályos szerződéses rendelkezés:

2.1.1. Nettó Vállalkozói Díj tartalékkeret nélkül: 1 848 031 500 Ft (egymilliárd-nyolcszáznegyvennyolcmillió-harmincegyezer-ötszáz forint)
2.1.2. Tartalékkeret: a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 92 401 575 Ft
2.1.3. Előleg:

a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 30%-a, azaz 554 409 450 Ft

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

2.1.1. Nettó Vállalkozói Díj tartalékkeret nélkül: 1 931 779 026 Ft (egymilliárd-kilencszázharmincegymillió – hétszázhetvenkilencezer-huszonhat forint)
2.1.2. Tartalékkeret: a jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépése előtt hatályos nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 92 401 575 Ft
2.1.3. Előleg:

a Tartalékkeret nélkül számított, jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépése előtt hatályos nettó Vállalkozói Díj 30%-a, azaz 554 409 450 Ft

Felek a Szerződés I.2.4.2 és I.2.4.3 pontjait az alábbiak szerint módosítják:

Hatályos szerződéses rendelkezés:

2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92 401 575 Ft
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92 401 575 Ft.

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépése előtt hatályos nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 92 401 575 Ft.
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), azaz 96 588 951 Ft.

A módosítás indoka:

a) A jelen módosítás II.1. pontjában foglalt műszaki tartalomváltozásban megjelölt pótmunkák Vállalkozó által elszámolható díjigénye nettó 33 896 040,- Ft, melyre tekintettel a szerződéses ellenérték módosítása vált indokolttá a Vállalkozó által a felmerült pótmunkákra vonatkozóan elszámolható díj összegével.

b) A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki.
KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a véleményét 2023. június 09. napján elkészítette. A Korm.rendelet 1. §-a (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. július 10. napján kiadta.
A szakvéleményben megállapításra került, hogy az orosz-ukrán háború következményeként Vállalkozó összes költségnövekménye nettó 110.652.219,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe 10.948.248,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 99.702.971,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 49.851.486,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 2,7 %-a.

3. Felek a Szerződés I.2.2.2. Fizetési mérföldkövek pontját az alábbiak szerint módosítják (Tizedik Mérföldkővel való kiegészítés):
a.) Tizedik Fizetési Mérföldkő A Szerződés 3. számú módosításában meghatározott pótmunka megvalósulása esetén az adott munkákra vonatkozóan a Szerződés 3. számú módosításában meghatározott ellenérték (nettó 33 896 040 Ft), valamint a Szerződés 3. számú módosításában meghatározott, a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet rendelkezései szerint elszámolandó költségnövekmény (nettó 49 851 486,- Ft).
A jelen módosítás II. 1. és II.2. pontjában foglaltakra figyelemmel szükségessé vált egy újabb fizetési mérföldkő meghatározása a módosításban meghatározott pótmunkák ellenértékének, valamint a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet rendelkezései szerint elszámolandó költségnövekmény értékének elszámolására.
4. Felek a Szerződés I.2.4. Biztosítékok mértéke 2.4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Hatályos szerződéses rendelkezés:

2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: BMSK Zrt.
Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár
Számlaszám:10032000-01501559-00000000

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: Építési és Közlekedési Minisztérium
Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár
Számlaszám:10032000-00003582-09050028

A módosítás indoka:

Megrendelő személyében bekövetkező jogutódlásra tekintettel szükségessé vált a Szerződés fentiek szerinti módosítása.

5. Felek a Szerződés I.3. Kapcsolattartásra kijelölt személyek pontjának 3.2. pontját is módosítják.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Jogalap: Kbt. 141. § (2) bekezdése (pótmunka, áremelkedés); Kbt. 141. § (6) bekezdése (számlaszám és kapcsolattartó adatváltozása) A szerződés nem teljesült, hatályban van. Szerződés eredeti értéke, tartalékkeret nélkül: 1 848 031 500 Ft Szerződés eredeti értéke, tartalékkerettel: 1 940 433 075 Ft Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: 2.1.1. Nettó Vállalkozói Díj tartalékkeret nélkül: 1 931 779 026 Ft Tartalékkerettel: nettó 2 024 180 601,- Ft A szerződés megkötésének dátuma: 2021.05.14. Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023.12.08.

Forrás: OJS 2024/S 045-132406 (2024-02-29)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)