SE-NOIKK Megvaltan.eng.és kiv.tervdok készítése(2)

Rövid leírás

A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása megvalósíthatósági tanulmány, eng. és kiv. tervdok. elkészítése

A beszerzés leírása

A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása
Tervezéssel érintett feladat: meglévő épület bővítése-(nettó 2558 m2) és nagyságrendileg bruttó 8000 m2-es, 6 szintes új épület építése.
Az 1. lépésben megvalósulna az előadóterem feletti épületrészen a jelenlegi főépület bővítése.
A 2. ütemben megépülne az új épülettömb (épület és műtőblokkok megvalósítása, illetve a beépítendő CT és MR, valamint szükséges infrastruktúra beépítése)
Ellátandó feladatok helyszínenkénti bontásban:
# megvalósíthatósági tanulmány készítése,
# hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
# tervezési program elkészítése,
# helyszínvizsgálat lefolytatása,
# vázlatterv készítése,
# engedélyezési terv elkészítése,
# kiviteli terv elkészítése,
# a megvalósításához szükséges valamennyi engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás és állásfoglalás megszerzése,
# a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt feladatok ellátása
Részhatáridők:
Megvalósíthatósági tanulmány (MT): 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Vázlatterv: MT elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: meglévő épület bővítése, vázlatterv elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: új épület építése: vázlatterv elfogadását követő 3 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, meglévő épület építése: jogerős építési engedélyt követő 5 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, új épület építése: jogerős építési engedélyt követő 7 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
A beruházás célja a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának (NOIKK) létrehozása. A központ egy olyan ipari, innovációs és kutatási központ, ami kapcsolódási pont lesz egyrészt a Semmelweis Egyetem, másrészt az egészségiparban érdekelt hazai és külföldi ipari szereplők közt. A létesítmény egyedülállónak tekinthető úgy idehaza, mint a kelet-közép-európai régióban, így fontos, hogy Magyarország legyen az első egy ilyen jellegű innovációs központ létrehozásával.
A beruházás által elérni kívánt eredmény az akadémiai és a gazdasági, ipari szereplők közti tudástranszfer biztosítása, ezáltal az ipari innováció elősegítése az orvostechnikai ágazatban. A NOIKK létrejöttével egy olyan műhely kezdhetné meg működését, mely az ipari innovációs és fejlesztési programok bázisa lehet, továbbá az orvosképzés hiányterületeire is megoldást nyújtana. A centrum az orvostechnológiai és orvosi műszergyártásnak innovációs ipari fejlesztésekben való aktív részvételét ösztönzi.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A titoktartási kötelezettséget rögzítő rendelkezések kivételével, - a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Beruházás előkészítésére, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei biztosítására a szükséges forrás a Megrendelő számára rendelkezésre álljon.

Minőségi kritérium (név)

2.1. Az M.2)1 alk.köv. szerinti szakember bruttó 5000m2 alapter. feletti eü-i intézmény építész tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db)

Minőségi kritérium (név)

2.4. Az M.2)4. alk. köv. szerinti szakember bruttó 5000 m2 alapterület feletti eü-i intézmény tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db)

További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Generáltervezési feladatok ellátása. A tervezői felelősség érvényesítése szempontjából a részajánlattétel kizárt.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy ajánlatkérő nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kér az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§, a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6) szerinti felhívására:
— A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § a)-o) pontjai, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1)-(2) bekezdéseiszerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7), 7. § (1) és 8. §, 10. §, 12. §-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni.
A 322/2015 Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) pontja alapján Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét (Magyar Mérnöki Kamara), illetve a nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagsággal v engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M.1. AT, kapacitást nyújtó szervezet a Kr. 21. § (3)bek.a) és (3a)bek.a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr.22. § (1)-(2) és(5) bekezdései, valamint a Kr. 21/A.§-a, Kbt. 140. § (9) bek. szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail-címe, a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), mennyisége (az ellátott feladatot, illetve a tervezéssel érintett terület nagysága m-ben megadva), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.-M.3. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: szakember neve, képzettsége/végzettsége, kamarai nyilvántartási száma (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal). A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti M.3. pont szerinti szakember esetében be kell nyújtani a végzettség igazolását.
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M.2. 1-4. pontban előírt jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, az M.2. 5-7. pontban előírt tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az M.3. pont szerinti szakemberek esetében csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje az ajánlati felhívásban előírt M.2. és M3.2-M3.3. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. A kezdő és a befejező hónap is beleszámít a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02.-2018.05.= 4 hó. Ajánlatkérő elfogadja az érvényes – és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett – névjegyzékbe vételt is az M.2. pont vonatkozásában. Ajánlatkérő párhuzamos tapasztalatokat valamennyi szakember tekintetében csak egyszer veszi figyelembe.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartamban teljesített és 6 évben (72 hónapban) megkezdett maximum 3 darab összesen legalább bruttó 5000 m2 alapterületű egészségügyi intézmény engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítését magában foglaló tervezési referenciával. Egészségügyi intézmény: 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerinti definíció. Ajánlatkérő csak szerződésszerű teljesítést, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő
1. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É,
2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G,
3. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V
4. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T
Tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges a Korm.r. 1. melléklet II. rész 2., 32., 34. és 30. pont szerinti végzettséggel és előírt időtartamú szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
5. orvostechnológus tervező szakemberrel, aki rendelkezik a Magyar Mérnök Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata szerinti OT-G-T tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal,
6. orvostechnológus tervező szakemberrel, aki rendelkezik a Magyar Mérnök Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata szerinti OT-M-T tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal,
7. orvostechnológus tervező szakemberrel, aki rendelkezik a Magyar Mérnök Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata szerinti OT-R-T tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal.
Ajánlatkérő a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű jogosultságot is elfogad.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kötelezően bevonandó legalább 1-1 fő
1. patológus szakorvossal, aki ráépített szakvizsgaként rendelkezik cytopathologiai szakvizsgával, és a Magyar Tudományos Akadémia orvostudományok doktora (D.Sc.) címmel
2. idegsebész szakorvossal, aki egyetemi oktatóként részt vett graduális és postgraduális képzésben, és min. 1, Magyarországon szervezett Cadaver kurzus szervezésében.
3. legalább 3 éves közgazdasági és/vagy pénzügyi szakmai tapasztalattal, valamint minimum 3 megvalósíthatósági tanulmány készítésében szerzett szakmai gyakorlattal, min. Bsc végzettségű közgazdász diplomával rendelkező szakemberrel.
Az M.2.5-7) szerinti alkalmassági feltételhez előírt végzettség/képzettség és gyakorlat:
OT-G-T Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése tanúsítvány, vagy annak megfelelő végzettség / gyakorlat
OT-M-T Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem) egészségügyi technológiai tanúsítvány, vagy annak megfelelő végzettség / gyakorlat
OT-R-T Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése tanúsítvány, vagy annak megfelelő végzettség / gyakorlat
Szakterületi végzettségi követelmények:
Előírt gyakorlati idő a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata alapján (a 2019. 01.15-i Elnökségi ülésen elfogadott szöveg)
Fenti M.2. és M.3. pont szerinti szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakemberrel több feltétel is igazolható, ha adott szakember több követelménynek is megfelel.
Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M.1., M.2., és M3 pontokban előírt alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A szerződés teljesítésének feltételei

A teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetése számla alapján a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(9)bek., Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. alapján 30 naptári napon belüli átutalással történik. AK előleget nem fizet. 7 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be igazolt teljesítés alapján. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Késedelmi kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 %-a naptári naponta, de legfeljebb 30 napi kötbérnek megfelelő összeg. Kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 (fél) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után.
AK a Kbt. 134.§ (2)-(3) bek. szerinti biztosítékot ír elő. A Kbt. 134.§ (2) szerinti biztosíték a nettó Tervezői Díj 2,5 %-a, (3)bek. szerinti biztosíték 0-12 hó 2 %, 13-24 hó 1 %. A biztosítékot a Kbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

AK a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § -t alkalmazza. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az AT részére elérhetővé teszi.

1. Az ajánlattétel feltétele 5 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt.54§(2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000, közlemény: SE-NOIKK tervezés, ajánlati biztosíték. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Ajánlati biztosíték: Kbt.54. § és 41/A.§(1) szerint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
2. Az ajánlathoz csatolandó az értékelési szempontok körében értékelésre kerülő szakemberek részletes, aláírással és keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza.
3. Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A pontkiosztás módszere: ajánlati ár szempont esetén fordított arányosítás, a szakmai értékelési szempontok esetén egyenes arányosítás, részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
4. AK a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.66.§(5) és a 424/2017.(XII. 19.)Korm.rendelet11.§(1) szerint, és tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
7. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását elfogadja.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően. 9. AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
10. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt.65.§(7) és Kbt. 66.§(6) bek.nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
11. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
12. Az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén (legkésőbb) a szerződés megkötésével egyidejűleg szakmai felelősségbiztosítást köt és azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja tervezési szolgáltatás nyújtására. A felelősségbiztosítás minimális összege legalább 50 000 000 Ft káreseményenként és legalább 100 000 000 Ft évente. Amennyiben a nyertes a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
13. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak. Irányadó idő: az EKR rendszerideje.
14. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pont esetében a bontás helyszíne: 1146 Budapest Hermina út 49. 1. emelet 2. számú tárgyaló. és a bontásra vonatkozó információk: Kbt. 68. § (1), (1a), (2)-(4), (6) bek. szerint. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas15. FAKSZ: Dr. Kiss László (00172)
15. Patológia feladata: az elhunyt betegeknél boncolás során a halál okának megállapítása, holttestek tárolása, illetve szövettani vizsgálatok végzése. Patológia kialakítása a „60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről” előírási szerint.
16. A jótállási időszak az utolsóként átadott Terv átadásától számított 24 hónap.
17. A felhívás IV.2.6) pontjában foglalt előírással összefüggésben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

A beszerzés leírása

A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása
Tervezéssel érintett feladat: meglévő épület bővítése-( nettó 2558 m2) és nagyságrendileg bruttó 8000 m2-es, 6 szintes új épület építése.
Az 1. lépésben megvalósulna az előadóterem feletti épületrészen a jelenlegi főépület bővítése.
A 2. ütemben megépülne az új épülettömb (épület és műtőblokkok megvalósítása, illetve a beépítendő CT és MR, valamint szükséges infrastruktúra beépítése)
Ellátandó feladatok helyszínenkénti bontásban:
# megvalósíthatósági tanulmány készítése,
# hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
# tervezési program elkészítése,
# helyszínvizsgálat lefolytatása,
# vázlatterv készítése,
# engedélyezési terv elkészítése,
# kiviteli terv elkészítése,
# a megvalósításához szükséges valamennyi engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás és állásfoglalás megszerzése,
# a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt feladatok ellátása
Részhatáridők:
Megvalósíthatósági tanulmány (MT): 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Vázlatterv: MT elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: meglévő épület bővítése, vázlatterv elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: új épület építése: vázlatterv elfogadását követő 3 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, meglévő épület építése: jogerős építési engedélyt követő 5 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, új épület építése: jogerős építési engedélyt követő 7 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
A beruházás célja a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának (NOIKK) létrehozása. A központ egy olyan ipari, innovációs és kutatási központ, ami kapcsolódási pont lesz egyrészt a Semmelweis Egyetem, másrészt az egészségiparban érdekelt hazai és külföldi ipari szereplők közt. A létesítmény egyedülállónak tekinthető úgy idehaza, mint a kelet-közép-európai régióban, így fontos, hogy Magyarország legyen az első egy ilyen jellegű innovációs központ létrehozásával.
A beruházás által elérni kívánt eredmény az akadémiai és a gazdasági, ipari szereplők közti tudástranszfer biztosítása, ezáltal az ipari innováció elősegítése az orvostechnikai ágazatban. A NOIKK létrejöttével egy olyan műhely kezdhetné meg működését, mely az ipari innovációs és fejlesztési programok bázisa lehet, továbbá az orvosképzés hiányterületeire is megoldást nyújtana. A centrum az orvostechnológiai és orvosi műszergyártásnak innovációs ipari fejlesztésekben való aktív részvételét ösztönzi.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A titoktartási kötelezettséget rögzítő rendelkezések kivételével, - a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Beruházás előkészítésére, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei biztosítására a szükséges forrás a Megrendelő számára rendelkezésre álljon.

VII.2.1) pont folytatása:
7. A Szerződés VII.3. pontjában szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul:
„A Tervező az elkészített Terveket és egyéb dokumentumokat az alábbiak szerint köteles átadni a Megrendelő részére.
Tervek és dokumentumok Formai követelmények
A tervezési előkészítő feladatok keretében elkészített dokumentumok papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Megvalósíthatósági Tanulmány papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Vázlatterv papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Engedélyezési Tervek papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban
Beruházás Kiviteli Terve papír alapon 4 (négy) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 4 (négy) példányban; tervközi példányok: szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 1 (egy) példányban
Árazott tervezői költségvetés SLO8, vagy SLO9 formátumban CD/DVD lemezen
Hőszükséglet és hőterhelés számítás a WinWatt programmal készített hőszükséglet és hőterhelés számítás wwp állományát CD/DVD lemezen
8. A Szerződés IX.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Tervező 7 (hét) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult. A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes:
a) 1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 10%-a (azaz tíz százaléka), azaz 54 810 000 Ft + áfa, azaz ötvennégymillió-nyolcszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Megvalósíthatósági Tanulmány Megrendelő részére történő átadását követően;
b) 2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 10%-a (azaz tíz százaléka), azaz 54 810 000 Ft + áfa, azaz ötvennégymillió-nyolcszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Vázlatterv Megrendelő részére történő átadását követően;
c) 3. részszámla: a nettó Tervezői Díj 10%-a (azaz tíz százaléka), azaz 54 810 000 Ft + áfa, azaz ötvennégymillió-nyolcszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Engedélyezési Terv1 Megrendelő részére történő átadását követően;
d) 4. részszámla: a nettó Tervezői Díj 20%-a (azaz húsz százaléka), azaz 109 620 000 Ft + áfa, azaz százkilencmillió-hatszázhúszezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Beruházás Engedélyezési Terve Megrendelő részére történő átadását követően;
e) 5. résszámla: a nettó Tervezői Díj 15%-a (azaz tizenöt százaléka), azaz 82 215 000 Ft + áfa, azaz nyolcvankétmillió-kétszáztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Beruházás Kiviteli Tervének 30%-os készültségi foka, annak Megrendelő részére történő átadását követően;
f) 6. résszámla: a nettó Tervezői Díj 15%-a (azaz tizenöt százaléka), azaz 82 215 000 Ft + áfa, azaz nyolcvankétmillió-kétszáztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt Beruházás Kiviteli Tervének 60%-os készültségi foka, annak Megrendelő részére történő átadását követően;
g) 7. résszámla: a nettó Tervezői Díj 5%-a (azaz öt százaléka), azaz 27 405 000 Ft + áfa, azaz huszonhétmillió-négyszázötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a végleges építési engedély rendelkezésre állását követően;
h) Végszámla: a nettó Tervezői Díj 15 %-a (azaz tizenöt százaléka), azaz 82 215 000 Ft + áfa, azaz nyolcvankétmillió-kétszáztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő által jóváhagyott és teljesítésigazolással igazolt teljes Beruházás Kiviteli Terve Megrendelő részére történő átadását követően;
A szerződés módosításának időpontja: 2021. 08. 31.