1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint összesen legfeljebb 5 000 bála réti széna és 5 000 bála lucernaszéna, vmint 200 tonna szemes kukorica beszerzése érdekében kíván keretmegállapodásokat kötni az alábbi 5 részben: 1. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát: Réti széna: 4 000 bála 2. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát: Lucerna széna: 4 000 bála 3. rész: Izsák-100-as telep: Réti széna: 1 000 bála, 4. rész: Izsák-100-as telep: Lucerna széna: 1 000 bála, 5.rész: Izsák-100-as telep: Kukorica: 200t. 2) A megvásárolandó réti széna és lucerna széna átvétele ajánlatkérő választása szerint - mely az egyedi megrendelésben rögzítésre kerül - vagy a nyertes ajánlattevő (Eladó) által megjelölt helyszínen (telephelyen) történik, mely esetben az áru ajánlatkérő állattartó telepére való szállítása az ajánlatkérő feladata, vagy az eladónak kell azt az ajánlatkérő állattartó telepére beszállítani. A szemes kukorica ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítása az Eladó feladata. Folyt:III.1.2
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2020-05-08.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-04-03.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Szálas tömegtakarmány és abraktakarmány besz. 2020
EKR000194862020
Termékek/szolgáltatások: Takarmány📦
Rövid leírás:
“1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint összesen legfeljebb 5 000 bála réti széna és 5 000 bála lucernaszéna, vmint 200 tonna szemes...”
Rövid leírás
1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint összesen legfeljebb 5 000 bála réti széna és 5 000 bála lucernaszéna, vmint 200 tonna szemes kukorica beszerzése érdekében kíván keretmegállapodásokat kötni az alábbi 5 részben: 1. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát: Réti széna: 4 000 bála 2. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát: Lucerna széna: 4 000 bála 3. rész: Izsák-100-as telep: Réti széna: 1 000 bála, 4. rész: Izsák-100-as telep: Lucerna széna: 1 000 bála, 5.rész: Izsák-100-as telep: Kukorica: 200t. 2) A megvásárolandó réti széna és lucerna széna átvétele ajánlatkérő választása szerint - mely az egyedi megrendelésben rögzítésre kerül - vagy a nyertes ajánlattevő (Eladó) által megjelölt helyszínen (telephelyen) történik, mely esetben az áru ajánlatkérő állattartó telepére való szállítása az ajánlatkérő feladata, vagy az eladónak kell azt az ajánlatkérő állattartó telepére beszállítani. A szemes kukorica ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítása az Eladó feladata. Folyt:III.1.2
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: HUF 1 💰
Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Takarmány📦
A teljesítés helye: Bács-Kiskun🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelye (hrsz: 0440/2)
A beszerzés leírása:
“1. rész: 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti...”
A beszerzés leírása
1. rész: 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szénabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére (hrsz: 0440/2) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Ár (súlyozás): 92
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Leírás
Időtartam: 9
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A beszerzés leírása:
“2. rész: 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4000 bála takarmányozásra alkalmas...”
A beszerzés leírása
2. rész: 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a lucernabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas lucernából állították elő, minimum 260 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére (hrsz: 0440/2) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
Leírás
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint.
2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6) bekezdés szerint.
2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes
AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz: 07/14)
A beszerzés leírása:
“3. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával...”
A beszerzés leírása
3. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szénabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A beszerzés leírása:
“4. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával...”
A beszerzés leírása
4. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a lucernabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas lucernából állították elő, minimum 260 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
5️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: 200 t takarmányozásra alk.szemes kukorica abraktak
Cím
Tétel azonosító száma: 5
Leírás
A beszerzés leírása:
“5. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
200 tonna takarmányozásra alkalmas...”
A beszerzés leírása
5. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmánnyal kapcsolatos követelmények: ömlesztett állapotban, 2020-es gazdálkodási évben learatott kukorica növényből készült, maximum 15 % víztartalommal, tisztított, szárított állapotban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. november 30-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. A nyertes ajánlattevőjének feladata a tőle megrendelt takarmány leszállítása is, ezért az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségét is. A keretmegállapodás teljesítése során a szállításért - és annak járulékos költségeiért (pl. rakodás) - további ellenérték nem kérhető. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték héa nélkül: HUF 1 💰
Leírás
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6)
Bekezdés szerint. 2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6)
Bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában - a Kbt. Második Része szerint lefolytatott jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a 321/2015. (X.30 .) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján (továbbiakban:”Kr.”) a II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) -ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szervjogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és -szükség esetén -hozzájáruló nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének felsorolt kizáró okok fenn nem állását azajánlattevőnek a Korm. rendelet 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani (A nyilatkozattételre irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltak.) Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot köteles az Ajánlattevő benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) -ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69. § (5)-(7) és (9)-(11),(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen pontban előírtak valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem. A II.1.4) pont folytatása: Az átvétel minden esetben...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem. A II.1.4) pont folytatása: Az átvétel minden esetben mennyiségi átvétellel és a minőség ellenőrzésével, a birtokba adással történik. 3) Az eladónak a vételárat garantálnia kell a teljes szerződéses mennyiségre, azaz a nettó Ft/bála illetve Ft/tonna vételár a szerződés hatálya alatt nem módosulhat. 4) Ajánlatkérő előírja, hogy a legkisebb teljesítési egység az 1-4. részek esetében 200 bála, a 5. rész esetében 50 tonna. Ajánlattevők kötelesek legalább ezen mennyiségek egy megrendelés keretében történő eladását vállalni. Az ajánlattevők kötelesek megjelölni az ajánlatban, hogy mi az a - fenti minimumnál nem kisebb - mennyiség, amelynek egyidejű, egy megrendelés keretében történő eladását, továbbá köteles megadni - ha a szállítást a vevő nem kéri - a takarmány átadásának a helyszínét. A keretmegállapodás teljesítése során ezen vállalt mennyiség jelenti a minimális teljesítési egységet, amely a KM-ben részletezettek szerint egyes esetekben kötbér alapot képez. 5) Ajánlatkérő (vevő) a megkötött keretmegállapodás nyertes ajánlattevői(eladói) közül a keretmegállapodásban foglalt objektív szempontok szerint kiválasztott eladótól közvetlen megrendelés útján valósítja meg a takarmány igényét. Az objektív kritérium a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár-érték arány azzal, hogy az ajánlati ár értékelési szempontot az egyedi megrendeléssel beszerezni kívánt konkrét áru egységárára kell értelmezni, az összes érintett keretmegállapodásban szerződő félként szereplő nyertes ajánlattevő árajánlatának összehasonlításával. Súlyszámok: ajánlati ár 92; A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) 8) A vevő a megrendelést a legmagasabb pontszámot elérő eladónak küldi meg. Részletek a szerződéstervezetben. 6) A vevő általi megrendeléssel megkeresett eladó a megrendelést - annak megküldését követő - 2 munkanapon belül köteles visszaigazolni a vevő részére. Amennyiben az eladó nem igazolja vissza 2 munkanapon belül a megrendelést, vagy a megrendelés teljesítését elutasítja, úgy kötbér fizetési kötelezettség terheli a következők szerint: a)Amennyiben a megrendelt mennyiség - figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is - alacsonyabb, mint az eladó által a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési egység, úgy a kötbér alapja a megrendelés szerinti nettó vételár, mértéke 20 %.b) Amennyiben a megrendelt mennyiség eléri, vagy meghaladja a minimális teljesítési egységet - figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is -, úgy a kötbér alapja a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési egységre eső nettó vételár, mértéke 20 %.7) Amennyiben az eladó a megrendelésben foglalt teljes mennyiség biztosítására nem képes, és azt csak részben tudja teljesíteni, úgy a megrendelés visszaigazolása során köteles megjelölni, hogy milyen mennyiségben tudja a takarmányt biztosítani. a) Amennyiben a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési egységet vagy az azt meghaladó mennyiséget biztosítja - figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is -, úgy a visszautasított mennyiség vonatkozásában a vevő nem követel körbért. b) Amennyiben a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési egységnél - figyelemmel a korábbi esetleges megrendelésekre is - kevesebb mennyiségű takarmány szállítását igazolja vissza az eladó, úgy kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek alapja a közbeszerzési eljárásban vállat minimális teljesítési egység és a visszaigazolt mennyiség különbözete, mértéke 20 %. 8) Amennyiben az eladó nem igazolja vissza 2 munkanapon belül a megrendelést, vagy a megrendelés teljesítését elutasítja, vagy a megrendelésben foglalt mennyiségnél alacsonyabb mennyiség teljesítését igazolja vissza, úgy a vevő a vissza nem igazolt mennyiségre vonatkozó igény biztosítása érdekében a fentiekben ismertetett módszer szerint a következő helyre rangsorolt eladó részére küldi meg a megrendelést.
“Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem. A III.2.2. pont folytatása: Irányadó a Kbt. 27/A....”
Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket egyik rész vonatkozásban sem. A III.2.2. pont folytatása: Irányadó a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet (Továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet (Továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz Ajánlattevőnek e tekintetben elegendő az EEKD IV. rész α: („alfa”) pontját kell kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bek. szerint. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia a megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolásokbenyújtására felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelelnek a következőknek: M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - 1-4. rész esetén szénabála (lucerna szénabála és/vagy réti széna bála is elfogadható), az 5. rész esetén szemestakarmány - szállításainak (értékesítések) ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni. A referenciaigazolás/ referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; - a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét; - a szállítás (értékesítés) tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható); - a szállítás (értékesítés) mennyiségét (1-4 rész szénabála darabszámát, 5. rész: szemestakarmány mennyisége tonnában); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező határidő), év/hónap/nap bontásban; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiséget. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített értékesítések ellenértékét. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap)belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a)bekezdés a) pontja értelmében. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 140.§ (9) bekezdésében és az Kbt.69.§ (11a) bekezdésében foglaltak.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) az alábbi előírásoknak megfelelő...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) az alábbi előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített alábbi referenciá(k)val:
1-4. rész esetében legalább 200 db szénabála (lucerna szénabála és/vagy réti széna bála is elfogadható), a 5. rész esetében legalább 40 tonna szemestakarmány értékesítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az egyes részeknél előírt referenciakövetelmények több szerződésből is igazolhatóak (A megfelelően igazolt referenciákban szereplő darabszámok összeadódnak).
Amennyiben az ajánlattevő több rész vonatkozásában is ajánlatot kíván benyújtani az 1-4.részek vonatkozásában, úgy elegendő a legnagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása (Azaz elegendő 1-4.részek vonatkozásában - több részre vonatkozó ajánlattétel esetében -egyszer igazolni a legalább 200db-os mennyiségű referenciakövetelményt.)
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referencia követelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés). Ajánlatkérő a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg az M.1. alkalmassági feltételt.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Valamennyi részre irányadó: Az ajánlattétel, a szerz. és kifiz.-ek pénzneme: HUF. Megrendelő egyedi megrendeléssel rendeli meg az árukat. A kifizetésre von....”
A szerződés teljesítésének feltételei
Valamennyi részre irányadó: Az ajánlattétel, a szerz. és kifiz.-ek pénzneme: HUF. Megrendelő egyedi megrendeléssel rendeli meg az árukat. A kifizetésre von. felt.: a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk.6:130.§(1)bek., 6:155§-t, és a Kbt. 135.§(1),(5)-(6)bekezdést is figyelembe véve. Az eladót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített áruszállítás vonatkozásában illeti meg a vételi ár. A keretmegállapodás keretében meg nem rendelt áru vonatkozásában az eladó a vételi árra nem jogosult. Előleg nincs. Kifizetésre a ténylegesen megrendelt és teljesített (teljesítésigazolással elfogadott) értékesítés alapján kerül sor. Az Eladó kizárólag teljesítésigazolás birtokában jogosult számla kiállítására, benyújtására. Meghiúsulási kötbér: 20 %; késedelmi kötbér: 2 %/naptári nap. A kötbérekre vonatkozó részletes feltételeket (vetítési alap, feltételek, stb.) a szerződés-tervezet tartalmazza.
A részl. felt.-t a Szerződés-terv. tart.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás több üzemeltetővel
Leírás
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális száma: 20
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2020-05-08
11:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2020-05-08
13:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. § (2) bekezdésében...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
“1. Az ajánlatkérő (Tov.: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszer által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési...”
1. Az ajánlatkérő (Tov.: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszer által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le [Kbt.40.§(1)]. Erre figyelemmel az ajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 11. §-ának (9) bekezdésébenfoglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. 2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr.6.§(1)]. 3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ának (1) és(3) bekezdéseiben foglaltakra. 4. Az ajánlattevő (Továbbiakban: AT) alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdése alapján is történhet. 5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. alapján vizsgálja. 6. Ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni (Kbt.66.§(5)) az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével, figyelemmel az EKRr. 11.§ (1) bekezdésére. 7. AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában Kbt.66.§ (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). Továbbá AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése (nemleges nyilatkozat esetén is) vonatkozásában. Dokumentumok benyújtására irányadó: Kbt.47.§(2), (2a); Kbt. 41/A.§. 8.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös AT). 9. AT-k alkalmasságának feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (M/1.) 10. AK jelen eljárásban - egyik részajánlati körben sem - nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t. 11. Kbt.73.§(5): AK a közbeszerzési dokumentumokban (Továbbiakban: KD) közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni. 12.AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös AT-k vonatkozásában. 13.Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén, a magyar nyelvű fordítását csatolni kell a KD-ban meghatározottak szerint. 14.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben jelen AF feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 15.Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé kell tennie, a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesítenie kell. 16.Hiánypótlás vonatkozásában irányadó a Kbt.71.§, Kbt.71.§(5)-(6)-a. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza. 17.Irányadó idő: közép-európai (CET) idő. 18.Több AT közösen is tehet ajánlatot(közös AT). 19.Kbt.54.§: az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához. 20.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4). Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában (nemleges nyilatkozat esetén is). 21.Faksz: dr. Domján Ákos (lajstr.szám:00075) 22.AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra. 23. AK felhívja a figyelmet, hogy az AF II.1.5., II.2.6. pontjában meghatározott összeg kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre. 24. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 25. Ajánlatkérő a két hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért. A közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra. Folytatás: AF VI.4.3)
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően. VI.3) pont folytatása: 26. Ért.i szemp. minden rész esetében: a legjobb ár-érték arány(Kbt. 76. § (2) bek....”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően. VI.3) pont folytatása: 26. Ért.i szemp. minden rész esetében: a legjobb ár-érték arány(Kbt. 76. § (2) bek. c)). A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 valamennyi rész esetében. Ért. módszer: 1. ért. szempont (Egyösszegű nettó ajánlati ár (minden résznél)): fordított arányosítás (Az „ajánlati ár” 1. értékelési szempont keretében ajánlatkérő az 1-4. részek esetében 2 alszempontot határoz meg: 1.1. 125 x 150 cm méretű bála nettó vételára szállítással HUF/bála (súlyszám 46), 1.2. 125 x 150 cm méretű bála nettó vételára szállítás nélkül HUF/bála (súlyszám 46); Az ajánlattevőknek tehát az 1.2. alszempont keretében meg kell adniuk azt az egységárat, amelyért a takarmány eladását és ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítását vállalják, míg az 1.1.alszempont keretében azt a vételárat, amely a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ajánlatkérő a megkötött keretmegállapodás teljesítése során -az egyedi megrendelés kiadásakor- dönt arról, hogy a szállítást a takarmány eladójától kéri, vagy azt maga biztosítja. Az 5. rész esetében a szállítás az eladó feladata, így ezen részben az 1. szempont szerinti ajánlati árat HUF/tonna mértékegységben kell a felolvasólapon rögzíteni úgy, hogy az árnak tartalmaznia kell a szállításhoz kapcsolódó valamennyi költséget (súlyszám 92). Valamennyi rész esetében a minőségi értékelési szempont a 2. szempont A megajánlott áru biotakarmány? (igen/nem) - keretében ajánlatkérő értékeli, ha az ajánlattevő olyan takarmány eladására tesz vállalást, amely bio takarmánynak minősül. Értékelés módszere a pontozás. A nem válasz: 0 pont. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során csak bio takarmányt értékesít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap űrlapon a 2. szempontra „IGEN” választ kell adni. Az igen válaszra 10 pont jár. „IGEN” válasz esetén a vállalás igazolására az ajánlathoz be kell nyújtani a bio minősítést ellátó szervezet által kiadott érvényes/hatályos tanúsítvány másolatát.
27. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét is. 28. Részekre vonatkozó információk: Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre (Ajánlattétel nem korlátozott, benyújtható egy vagy több, akár összes részre.) 29. Kieg. tájék. EKR keresztül. 30. Ha AT vagy az alk. ig.-a tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra, egyesülésre vagy szétválásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje bármely adatát fel kívánja haszn., az ajánlatához csat. kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat. 31.A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. 32.Az eljárás minden rész vonatkozásában a Kbt. 105.§ (2)a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul,az eljárás egyik részben sem eredménytelen, ha az adott részben csak egy érvényes ajánlatot nyújtottak be, keretszám minden részben: 20;Az ajánlatban meg kell adni: a) 1-4. rész esetében azt a címet, amely helyszínen - ha az ajánlatkérő szállítást nem kér - a takarmány átadásra kerül. b) 1-5. rész esetében a vállalt minimális teljesítési egységet. 33. Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. szabályai irányadók. 33.További info.-t a KD tart.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2020/S 069-163464 (2020-04-03)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2020-09-08) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint összesen legfeljebb 5 000 bála réti széna és 5 000 bála lucernaszéna, vmint 200 tonna szemes...”
Rövid leírás
1) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint összesen legfeljebb 5 000 bála réti széna és 5 000 bála lucernaszéna, vmint 200 tonna szemes kukorica beszerzése érdekében kíván keretmegállapodásokat kötni az alábbi 5 részben: 1. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát: Réti széna: 4 000 bála 2. rész: Fülöpszállás-Kígyóshát: Lucerna széna: 4 000 bála 3. rész: Izsák-100-as telep: Réti széna: 1 000 bála, 4. rész: Izsák-100-as telep: Lucerna széna: 1 000 bála, 5. rész: Izsák-100-as telep: Kukorica: 200t. 2) A megvásárolandó réti széna és lucerna széna átvétele ajánlatkérő választása szerint – mely az egyedi megrendelésben rögzítésre kerül – vagy a nyertes ajánlattevő (Eladó) által megjelölt helyszínen (telephelyen) történik, mely esetben az áru ajánlatkérő állattartó telepére való szállítása az ajánlatkérő feladata, vagy az eladónak kell azt az ajánlatkérő állattartó telepére beszállítani. A szemes kukorica ajánlatkérő állattartó telepére történő szállítása az Eladó feladata. Folyt.: III.1.2)
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 129 900 000 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅ A közbeszerzés hatálya
Cím: 4 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelye (hrsz.: 0440/2.)
A beszerzés leírása:
“1. rész: 4 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti...”
A beszerzés leírása
1. rész: 4 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szénabálákat a 2020-as gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére (hrsz.: 0440/2.) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint. 2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 4 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
Leírás
A beszerzés leírása:
“2. rész: 4 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4 000 bála takarmányozásra alkalmas...”
A beszerzés leírása
2. rész: 4 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére. A 4 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a lucernabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas lucernából állították elő, minimum 260 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Fülöpszállás-kígyósháti telephelyére (hrsz: 0440/2) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint.
2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41. § (6) bekezdés szerint.
2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A KNPI Izsáki 100-as telephelye (hrsz.: 07/14.)
A beszerzés leírása:
“3. rész: 1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával...”
A beszerzés leírása
3. rész: 1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szénabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz.: 07/14.) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
Leírás
A beszerzés leírása:
“4. rész: 1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával...”
A beszerzés leírása
4. rész: 1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a lucernabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas lucernából állították elő, minimum 260 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz.: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
A beszerzés leírása:
“5. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
200 tonna takarmányozásra alkalmas...”
A beszerzés leírása
5. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmánnyal kapcsolatos követelmények: ömlesztett állapotban, 2020-es gazdálkodási évben learatott kukorica növényből készült, maximum 15 % víztartalommal, tisztított, szárított állapotban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz.: 07/14.) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. november 30-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. A nyertes ajánlattevőjének feladata a tőle megrendelt takarmány leszállítása is, ezért az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségét is. A keretmegállapodás teljesítése során a szállításért – és annak járulékos költségeiért (pl. rakodás) – további ellenérték nem kérhető. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Eljárás Tájékoztatás a keretmegállapodásról
A közbeszerzés keretmegállapodás létrehozását foglalja magában
Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2020/S 069-163464
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-08-31 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 6
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: Jusim-ex Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_23972955
Postacím: Kossuth Lajos utca 62. fszt. 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 704535673📞
E-mail: jusimexkft@gmail.ccom📧
Régió: Bács-Kiskun🏙️
A vállalkozó kkv ✅
Név: Androvicz István e.v.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_30374722
Postacím: Móricz Zsigmond utca 20.
Postai város: Bugac
Postai irányítószám: 6114
Telefon: +36 704539100📞
E-mail: istvan6107@gmail.com📧
A vállalkozó kkv
Név: Orosziné Németh Bianka
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_85130272
Postacím: Móricz Zsigmond utca 35.
Postai város: Solt
Postai irányítószám: 6320
Telefon: +36 706182647📞
E-mail: oroszi.nemeth@gmail.com📧
Név: Németh Jánosné
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_12608056
Telefon: +36 706182645📞
E-mail: nemethne.csilla0330@gmail.com📧
Név: Gyurgyik Benedek Zoltán e.v.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_74658132
Postacím: Táncsics utca 6.
Postai város: Kunpeszér
Postai irányítószám: 6096
Telefon: +36 303651407📞
E-mail: gyurgyik.zoltan@gmail.hu📧
Név: Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_32291812
Postacím: I. Körzet tanya 127.
Postai város: Kéleshalom
Postai irányítószám: 6444
Telefon: +36 703781455📞
E-mail: lombfalvi.norbert@gmail.com📧 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 36 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 44 000 000 💰
2️⃣
Szerződés száma: 2
Tétel azonosító száma: 2
Cím: 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 5
A vállalkozó neve és címe
Név: Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 36 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 50 000 000 💰
3️⃣
Szerződés száma: 3
Tétel azonosító száma: 3
Cím: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 3
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 9 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 11 000 000 💰
4️⃣
Szerződés száma: 4
Tétel azonosító száma: 4
Cím: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
A vállalkozó neve és címe
Postacím: I. Körzet Tanya 127.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 9 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 12 500 000 💰
5️⃣
Szerződés száma: 5
Tétel azonosító száma: 5
Cím: 200 t takarmányozásra alk. szemes kukorica abraktak
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 10 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 12 400 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
1 rész – 4 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Orosziné...”
Nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
1 rész – 4 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Orosziné Németh Bianka, 53108906-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., 23419258-2-43; Németh Jánosné, 75834274-1-23; Gyurgyik Benedek Zoltán e.v., 43991479-2-23.
2 rész – 4 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., 23419258-2-43.
3 rész – 1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., 23419258-2-43.
4 rész – 1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., 23419258-2-43.
5 rész – 200 t takarmányozásra alk. szemes kukorica abraktak: Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., 14386291-2-03.
Ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:
1 rész – 4 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond utca 20., 43601178-2-23; Orosziné Németh Bianka, MAGYARORSZÁG 6320 Solt, Móricz Zsigmond utca 35. 53108906-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet Tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43; Németh Jánosné, MAGYARORSZÁG 6320 Solt, Móricz Zsigmond utca 35. 75834274-1-23; Gyurgyik Benedek Zoltán e.v., MAGYARORSZÁG 6096 Kunpeszér, Táncsics utca 6. 43991479-2-23.
2 rész – 4 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond utca 20., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43; Gyurgyik Benedek Zoltán e.v., MAGYARORSZÁG 6096 Kunpeszér, Táncsics utca 6. 43991479-2-23; Orosziné Németh Bianka, MAGYARORSZÁG 6320 Solt, Móricz Zsigmond utca 35. 53108906-2-23.
3 rész – 1 000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond utca 20., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43.
4 rész – 1 000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond utca 20., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg. Szolg. Kft., MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43.
5 rész – 200 t takarmányozásra alk. szemes kukorica abraktak: Lombfalvi és Társa Mg Szolg. Kft., MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet tanya 127. 14386291-2-03, Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6067 Tiszaalpár, Kádár Lajos utca 30., 26297370-2-03.
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése: –
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
Forrás: OJS 2020/S 177-425645 (2020-09-08)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-01-18) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 97 985 000 💰
Cím: 1 - 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Leírás
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6)
Bekezdés szerint. 2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6)
Bekezdés szerint. 2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt. 136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 2 - 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszén
Leírás
További információk:
“Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6)
Bekezdés szerint.
2) A...”
További információk
Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei: 1) A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§ (6)
Bekezdés szerint.
2) A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes
AT visszalépésének tekinti (Kbt.131.§ (4) bekezdés).
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 3 - 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
Leírás
A beszerzés leírása:
“3. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával...”
A beszerzés leírása
3. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas réti szénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a szénabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas fűfélékből állították elő, minimum 250 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi
Megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 4 - 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszén
Leírás
A beszerzés leírása:
“4. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával...”
A beszerzés leírása
4. rész: 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszénával kapcsolatos követelmények: bálázva (körbála), a lucernabálákat a 2020-es gazdálkodási évben keletkezett takarmányozásra alkalmas lucernából állították elő, minimum 260 kg-os bála tömeg, penész és vízmentes állapotú, minimum 125x150 cm méretben készült bálák.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi
Megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. október 31-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson A közbeszerzés hatálya
Cím: 5 - 200 t takarmányozásra alk.szemes kukorica abra
Leírás
A beszerzés leírása:
“5. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
200 tonna takarmányozásra alkalmas...”
A beszerzés leírása
5. rész: 200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmány beszerzése a KNPI Izsáki 100-as telephelyére.
200 tonna takarmányozásra alkalmas szemes kukorica abraktakarmánnyal kapcsolatos követelmények: ömlesztett állapotban, 2020-es gazdálkodási évben learatott kukorica növényből készült, maximum 15 % víztartalommal, tisztított, szárított állapotban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 9 hónapban kell a szerződést teljesítenie, és az egyedi
Megrendelésekben foglalt árut biztosítania. Ugyanakkor Ajánlatkérő jelzi, hogy a KNPI Izsáki 100-as telephelyére (hrsz: 07/14) tervezetten a teljes mennyiséget megrendeli 2020. november 30-ig. Amennyiben a teljes mennyiség megrendelésére ezen időpontig nem kerül sor, úgy a még meg nem rendelt mennyiséget a szerződés 9 hónapos hatálya alatt jogosult megrendelni.
A minőség és mennyiség ellenőrzése az átadás helyén történik. Az ellenőrzés módja: fizikai vizsgálat. Érzékszervi vizsgálattal kerül megállapításra a minőségi követelményeknek való megfelelés. A nyertes ajánlattevőjének feladata a tőle megrendelt takarmány leszállítása is, ezért az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségét is. A keretmegállapodás teljesítése során a szállításért - és annak járulékos költségeiért (pl. rakodás) - további ellenérték nem kérhető. Az elvégzendő feladat részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés odaítélése
Cím: 1 - 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-11-02 📅
A vállalkozó neve és címe
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_7465813 2
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_8513027 2
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_1260805 6
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_3037472 2
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 36 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 31 785 000 💰
Cím: 2 - 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-10-21 📅
A vállalkozó neve és címe
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_3229181 2
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 36 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 36 900 000 💰
Cím: 3 - 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna
A szerződés megkötésének időpontja: 2020-10-16 📅
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 9 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 7 900 000 💰
Cím: 4 - 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 9 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 9 000 000 💰
Cím: 5 - 200 t takarmányozásra alk.szemes kukorica abraktak
A szerződés/parcella becsült összértéke: HUF 10 000 000 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 12 400 000 💰
Kiegészítő információk További információk
“Nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele) (eseti megrendelésekkel érintett nyertes ajánlattevők):
1 rész – 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti...”
Nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele) (eseti megrendelésekkel érintett nyertes ajánlattevők):
1 rész – 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Orosziné Németh Bianka, 53108906-2-23; Németh Jánosné, 75834274-1-23; Gyurgyik Benedek Zoltán e.v., 43991479-2-23.
2 rész – 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 14386291-2-03.
3 rész – 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., 43601178-2-23.
4 rész – 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 14386291-2-03.
5 rész – 200 t takarmányozásra alk.szemes kukorica abraktak: Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, 14386291-2-03.
Ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:
1 rész – 4000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20., 43601178-2-23; Orosziné Németh Bianka, MAGYARORSZÁG 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35. 53108906-2-23; Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet Tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43;Németh Jánosné, MAGYARORSZÁG 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35 75834274-1-23; Gyurgyik Benedek Zoltán e.v., MAGYARORSZÁG 6096 Kunpeszér, Táncsics Utca 6. 43991479-2-23.
2 rész – 4000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet Tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43; Gyurgyik Benedek Zoltán e.v., MAGYARORSZÁG 6096 Kunpeszér, Táncsics Utca 6. 43991479-2-23; Orosziné Németh Bianka, MAGYARORSZÁG 6320 Solt, Móricz Zsigmond Utca 35. 53108906-2-23.
3 rész – 1000 bála takarmányozásra alkalmas réti széna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet Tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43.
4 rész – 1000 bála takarmányozásra alkalmas lucernaszéna: Androvicz István e.v., MAGYARORSZÁG 6114 Bugac, Móricz Zsigmond Utca 20., 43601178-2-23; Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet Tanya 127. 14386291-2-03; Jusim-ex Kft., MAGYARORSZÁG 1211 Budapest, Kossuth Lajos Utca 62. fszt. 2. 23419258-2-43.
5 rész – 200 t takarmányozásra alk.szemes kukorica abraktak: Lombfalvi és Társa Mg Szolg Kft, MAGYARORSZÁG 6444 Kéleshalom, I. Körzet Tanya 127. 14386291-2-03, Dragon Gabona Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6067 Tiszaalpár, Kádár Lajos Utca 30., 26297370-2-03.
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése: -
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Forrás: OJS 2021/S 015-031131 (2021-01-18)