Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület rekonstrukciójához kapcsolódó Beruházás mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-01-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

• Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások › Mérnöki szolgáltatások

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-12-21	Ajánlati felhívás
2021-04-16	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-10-07	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-11-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-30	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-12-20	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-12-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001347542020
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Szentháromság tér 6.
Postai irányítószám: 1014
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ter6.hu 🌏
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com 📧
Telefon: +36 14719142 📞
Fax: +36 14719144 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001347542020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001347542020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-21 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-29 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 251-630633
HL-S szám: 251
További információk

19. Megbízott a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként minimum évi 400 000 000,- forint (azaz négyszázmillió forint) és minimum 200 000 000,- forint/káresemény (azaz kettőszázmillió forint/káresemény) biztosítási összegű felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a már létező felelősségbiztosításának hatályát a jelen Szerződésre kiterjeszteni és azt a Szerződés hatálya alatt fenntartani. 20. Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott részletes fizetési ütemtervet. 21. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbiakra figyelemmel: Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy ak legkésőbb az összegezés kiküldését követően (többlet)támogatási igényt nyújt be a szükséges fedezet biztosítása érdekében. AK a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki (a) a nyertes ajánlathoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását, (b) a Beruházás kivitelezési feladatainak elvégzésére irányuló Vállalkozási Szerződés hatályba lépését, (c) a teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátását. Amennyiben fenti feltételek a Szerződés aláírását követő 180 (száznyolcvan) naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Megbízott a Megbízóval szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 22. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell „NATO beszállító” minősítéssel, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a „NATO beszállító” minősítést megszerzi, a szerződés megkötésének időpontjáig a minősítés megszerzését dokumentummal igazolja. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK. 23. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le. Lehetséges további szolgáltatások tárgya: a Beruházáshoz kapcsolódó mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátása. További szolgáltatások beszerzésének feltételei: Az eljárásokban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.1-2. pontjában megkövetelt minimumkövetelmények lesznek [amelyek kiegészíthetőek / módosíthatóak az eljárás tárgyára tekintettel, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. alapján kötelezően irányadó előírások figyelembevételével]. A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fognak megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve, illetve amennyiben az eltérő mértékéből (becsült értékéből) adódóan más kötelezően irányadó jogszabályi rendelkezések is irányadóak (amely esetben a szerződés ennek megfelelően kerül módosításra). 24. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére komplex módon kerül sor, melynek során az egyes részfeladatok kapcsán megszerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a többi szerződéses feladat megfelelő teljesítéséhez, így részek meghatározására nem kerül sor. A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, továbbá a műszaki összetettség, valamint különböző munkafolyamatok és munkafázisok összehangolásának szükségessége, bonyolultsága miatt tovább nem bontható. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó kivitelezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlenül hatással lehet. 25. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (2) bek. alapján a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumait (terveket) - tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni - az EKR-be feltöltött dokumentumban meghatározott elérhetőségen teszi közzé. 26. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila, lajstromszám: 00611. 27. A II.2.7) pontjában meghatározott 970 munkanapos időtartam alatt Ajánlatkérő 970 napos időtartamot ért. A 970 napos időtartam a kivitelezési szakasz 850 napos és a beüzemelési szakasz 120 napos időtartamából tevődik össze. A Jótállási szakasszal (36 hónap) kapcsolatos feladatokat ezt követően köteles ellátni a szerződés tervezetében foglaltak szerint. 28. A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P.1) és M.1)- M.2) szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.

További információk

19. Megbízott a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként minimum évi 400 000 000,- forint (azaz négyszázmillió forint) és minimum 200 000 000,- forint/káresemény (azaz kettőszázmillió forint/káresemény) biztosítási összegű felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a már létező felelősségbiztosításának hatályát a jelen Szerződésre kiterjeszteni és azt a Szerződés hatálya alatt fenntartani.

20. Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott részletes fizetési ütemtervet.

21. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbiakra figyelemmel:

Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy ak legkésőbb az összegezés kiküldését követően (többlet)támogatási igényt nyújt be a szükséges fedezet biztosítása érdekében. AK a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki (a) a nyertes ajánlathoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását, (b) a Beruházás kivitelezési feladatainak elvégzésére irányuló Vállalkozási Szerződés hatályba lépését, (c) a teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátását. Amennyiben fenti feltételek a Szerződés aláírását követő 180 (száznyolcvan) naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Megbízott a Megbízóval szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

22. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell „NATO beszállító” minősítéssel, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a „NATO beszállító” minősítést megszerzi, a szerződés megkötésének időpontjáig a minősítés megszerzését dokumentummal igazolja. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

23. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le.

Lehetséges további szolgáltatások tárgya: a Beruházáshoz kapcsolódó mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

További szolgáltatások beszerzésének feltételei: Az eljárásokban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.1-2. pontjában megkövetelt minimumkövetelmények lesznek [amelyek kiegészíthetőek / módosíthatóak az eljárás tárgyára tekintettel, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. alapján kötelezően irányadó előírások figyelembevételével].

A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fognak megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve, illetve amennyiben az eltérő mértékéből (becsült értékéből) adódóan más kötelezően irányadó jogszabályi rendelkezések is irányadóak (amely esetben a szerződés ennek megfelelően kerül módosításra).

24. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére komplex módon kerül sor, melynek során az egyes részfeladatok kapcsán megszerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a többi szerződéses feladat megfelelő teljesítéséhez, így részek meghatározására nem kerül sor. A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, továbbá a műszaki összetettség, valamint különböző munkafolyamatok és munkafázisok összehangolásának szükségessége, bonyolultsága miatt tovább nem bontható. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó kivitelezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlenül hatással lehet.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (2) bek. alapján a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumait (terveket) - tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni - az EKR-be feltöltött dokumentumban meghatározott elérhetőségen teszi közzé.

26. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila, lajstromszám: 00611.

27. A II.2.7) pontjában meghatározott 970 munkanapos időtartam alatt Ajánlatkérő 970 napos időtartamot ért. A 970 napos időtartam a kivitelezési szakasz 850 napos és a beüzemelési szakasz 120 napos időtartamából tevődik össze. A Jótállási szakasszal (36 hónap) kapcsolatos feladatokat ezt követően köteles ellátni a szerződés tervezetében foglaltak szerint.

28. A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P.1) és M.1)- M.2) szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes ajánlattevő vállalja a Beruházás megvalósítása során a mérnök-lebonyolítói, műszaki ellenőri, szakértői, tervellenőri, tervezés- és kivitelezés menedzsmenti feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását megbízási jogviszony keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.

Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a Beruházás során felmerülő kockázatok felmérésére, a problémák kezelésére és a vonatkozó javaslatok kidolgozására, a Megbízó soron kívüli, a Beruházás - ütemterv szerinti megvalósulását, rendelkezésre álló költségkeretet - veszélyeztető okokról, körülményekről szóló írásbeli tájékoztatására, a Szerződésben nem nevesített, de a Beruházás sikeres lebonyolításához és menedzseléséhez szükséges valamennyi feladat ellátására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

Általános feladatok:

A Megbízó tájékoztatása,

Szakértői, Döntéselőkészítői, javaslattételi feladatok,

Jelentések, riportok, beszámolók készítésével kapcsolatos feladatok,

Kooperációkkal kapcsolatos feladatok teljes köre,

Kapcsolattartás,

Kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre,

Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok teljes köre,

Dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre,

Üzemeltetési - Létesítménygazdálkodási rendszerrel (CAFM) kapcsolatos feladatok,

Költségellenőrzéssel, elszámolásokkal kapcsolatos feladatok,

A projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok,

Változásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok teljes köre,

Teljesítésigazolás-menedzsmenttel kapcsolatok feladatok teljes köre,

Alvállalkozói bejelentésekkel kapcsolatos feladatok,

NATO helyiségek megvalósításának felügyeletével kapcsolatos feladatok.

Tervezéshez és engedélyeztetéshez kapcsolódó feladatok,

Szakmai szakértői feladatok ellátása a tervezési időszakban,

Az engedélyek, szakhatósági-, örökségvédelmi- és közmű engedélyek beszerzésében való közreműködés,

Tervellenőrzéssel kapcsolatos feladatok,

Tervvéleményezéssel kapcsolatos feladatok,

Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok valamennyi kivitelezési, szerelési, létesítési telepítési munka és beruházási elem tekintetében,

Műszaki átadás-átvétel során ellátandó feladatok,

Beüzemelési (Bútorozási) szakaszban ellátandó általános feladatok,

Garanciális felügyeleti tevékenység időszakában ellátandó feladatok,

Jótállással kapcsolatosan ellátandó főbb feladatok.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni:

— nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki…

… védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítására, vonatkozó kiviteli tervek elkészítése

… védettségű, közhasználatú épület átalakítása, felújítása, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítása előkészítési feladatainak ellátása

… védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó magasépítési feladatok ellátása

… védettségű, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület átalakítási, felújítási (tervezés és kivitelezés) munkáihoz kapcsolódó épületgépészeti feladatok ellátása

… védettségű közhasználatú épület rekonstrukciós feladatainak ellátása

— NATO helyiségek kialakítása (tervezési és kivitelezési feladatok)

— 1 db minimum 300 fő egyidejű befogadására alkalmas zárt konferencia- vagy rendezvénytér tervezési és kivitelezési feladatai

Az ellátandó feladatok részletes leírását és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 970 nap
További információk:

20. Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott részletes fizetési ütemtervet.

21. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbiakra figyelemmel:

Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy ak legkésőbb az összegezés kiküldését követően (többlet)támogatási igényt nyújt be a szükséges fedezet biztosítása érdekében. AK a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki (a) a nyertes ajánlathoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását, (b) a Beruházás kivitelezési feladatainak elvégzésére irányuló Vállalkozási Szerződés hatályba lépését, (c) a teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátását. Amennyiben fenti feltételek a Szerződés aláírását követő 180 (száznyolcvan) naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Megbízott a Megbízóval szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

22. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell „NATO beszállító” minősítéssel, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a „NATO beszállító” minősítést megszerzi, a szerződés megkötésének időpontjáig a minősítés megszerzését dokumentummal igazolja. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

23. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le.

Lehetséges további szolgáltatások tárgya: a Beruházáshoz kapcsolódó mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

További szolgáltatások beszerzésének feltételei: Az eljárásokban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alkalmassági követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.1-2. pontjában megkövetelt minimumkövetelmények lesznek [amelyek kiegészíthetőek / módosíthatóak az eljárás tárgyára tekintettel, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kr. alapján kötelezően irányadó előírások figyelembevételével].

A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fognak megegyezni azzal, hogy a más típusú eljárásból eredő eltérések lesznek abban átvezetve, illetve amennyiben az eltérő mértékéből (becsült értékéből) adódóan más kötelezően irányadó jogszabályi rendelkezések is irányadóak (amely esetben a szerződés ennek megfelelően kerül módosításra).

24. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére komplex módon kerül sor, melynek során az egyes részfeladatok kapcsán megszerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a többi szerződéses feladat megfelelő teljesítéséhez, így részek meghatározására nem kerül sor. A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, továbbá a műszaki összetettség, valamint különböző munkafolyamatok és munkafázisok összehangolásának szükségessége, bonyolultsága miatt tovább nem bontható. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó kivitelezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlenül hatással lehet.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (2) bek. alapján a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumait (terveket) - tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzétenni - az EKR-be feltöltött dokumentumban meghatározott elérhetőségen teszi közzé.

26. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila, lajstromszám: 00611.

27. A II.2.7) pontjában meghatározott 970 munkanapos időtartam alatt Ajánlatkérő 970 napos időtartamot ért. A 970 napos időtartam a kivitelezési szakasz 850 napos és a beüzemelési szakasz 120 napos időtartamából tevődik össze. A Jótállási szakasszal (36 hónap) kapcsolatos feladatokat ezt követően köteles ellátni a szerződés tervezetében foglaltak szerint.

28. A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P.1) és M.1)- M.2) szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1.-16. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben elektronikus űrlapként kell benyújtani.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§ (5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh. dok-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4) bek. alapján:

NY.1.) AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)és69.§(11) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1.)Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.)

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és a közbesz. tárgyából (mérnök-lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri és/vagy műszaki szakértői és/vagy tervellenőri és/vagy tervezés- és kivitelezés menedzsmenti és/vagy mérnöki feladatok ellátása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő műszaki ellenőri és mérnöki feladatok/tevékenység alatt a dokumentációban meghatározott fogalmakat érti.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.

Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 1 125 000 000- Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (mérnök-lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri és/vagy műszaki szakértői és/vagy tervellenőri és/vagy tervezés- és kivitelezés menedzsmenti és/vagy mérnöki feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 1 000 000 000,- Ft-ot.

Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek. és a Kbt.69. §(11) bek. is

M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 3 évben teljesített ref. ismertetését.

A ref-t a Kr. 22. § (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig./nyíl. tartalma a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— szolgáltatás tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye

— szolgáltatás mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel)

— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) - kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);

c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Ha bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);

Ha a bemutatott szakember nem szerepel nyilvántartásban, vagy nem ellenőrizhető nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett, de 3 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal, ahol a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen és a használatbavételi engedély kiadása is megtörtént;:

M.1.1. 1 db legalább nettó 20 000 nm alapterületű, műemléki védettségű épület átalakításával és / vagy felújításával összefüggésben teljesített mérnök-lebonyolítói és tervellenőrzési feladatok ellátására irányuló referenciával

M.1.2. 1 db közhasználatú legalább nettó 20 000 nm alapterületű épület megvalósításával összefüggésben teljesített műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló referenciával

M.1.3. 1 db minimum 225 fő egyidejű befogadására alkalmas zárt konferencia- vagy rendezvényteret tartalmazó épület megvalósításával kapcsolatos lebonyolítási és/vagy műszaki ellenőrzési feladatok ellátására

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő,

— aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti ME-É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá

— legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közhasználatú legalább nettó 20 000 nm alapterületű műemléki épület átalakításával és / vagy felújításával kapcsolatos mérnök-lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásában.

M.2.2. 1 fő,

— aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti ME-M jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik továbbá

M.2.3. 1 fő,

— aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti ME-G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik továbbá

M.2.4. 1 fő,

— aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti ME-V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik továbbá

M.2.5. legalább 1 fő szakemberrel, aki az építészeti tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - É jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal

Vagy

Legalább 1 fő szakemberrel, aki a tartószerkezeti tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - T jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal

M.2.6. legalább 1 fő szakemberrel, aki építmények gépészeti tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - G jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal

Legalább 1 fő szakemberrel, aki építményvillamossági tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - V jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet További jogforrások megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla (35 részszámla és 1 végszámla) vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül sor. AK előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő a díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Késedelmi és hibás telj. kötbér (kivitelezési szakasz), mértéke 3 000 000,-Ft/nap. A késedelmi és a hibás telj. kötbér együttes összege: max: nettó megbízási díj 15 %-a. Késedelmi kötbér (jótállási szakasz) 1 500 000,-Ft/nap, max: nettó megbízási díj 5 %-a. A meghiúsulási kötbér (kivitelezési szakasz), mértéke: nettó Megbízási Díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér (jótállási szakasz), mértéke: nettó Megbízási Díj 2,5 %-a.A Teljesítési Biztosíték: a nettó Megbízási Díj 5 (öt) %-a.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-01-29 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
További információk:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az M.2.2. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó)
Az M.2.3. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M.2.4. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_22998536
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Halmai Zoltán
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001347542020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.

2. Ak az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére, ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 20 000 000,- HUF, azaz húszmillió forint. Az at-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ak fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ak bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése, melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: a Magyar Államkincstár által kezelt 10032000-00337452-00000017. A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénz befizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén ak előírja, hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ak-t illeti meg. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ak által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

További információk

3. AK a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös AT esetén a közös ATknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák egymás közötti és az AKval való kapcsolatát.

4. Az eljárásban történő részvételt AK nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes AT(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

5. Az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT avt kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert avt. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

6. Nem rendel el AK újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. sz.t von be az eljárásba, és e gazd. sz.re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.

7. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bek.

8. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének napjáig rendelkeznie kell a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kockázatkezeléshez alkalmazott (a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott) projektmenedzseri szoftverrel.

9. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit - ajánlattevőként, - alvállalkozóként (kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot írnak alá), kapacitást biztosító szervezetként aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

10. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös at-k, valamint az alk. ig. részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi a közbeszerzési dokumentációban előírt nyilatkozat és dokumentum.

11. Az ajánlatnak - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - tartalmaznia kell különösen az at kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

12. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. AT az EKR-ben rendszerben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. Foly. lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben at vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.

13. Az ajánlatok értékelése. Ár szempont: fordított arányosítás; a többi értékelési szempont: egyenes arányosítás,

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10.

14. A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ak.

15. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

16. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az építési beruházás lebonyolítására és/vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal (vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel), valamint építési beruházás lebonyolítására és/vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal (vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel).

17. AK a Kbt. 56. § (7) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást nem tart.

18. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

Folytatás a II.2.14) További információ pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 251-630633 (2020-12-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-04-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 249 410 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 077-197923
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 251-630633
HL-S szám: 77
További információk

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére komplex módon kerül sor, melynek során az egyes részfeladatok kapcsán megszerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a többi szerződéses feladat megfelelő teljesítéséhez, így részek meghatározására nem kerül sor. A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, továbbá a műszaki összetettség, valamint különböző munkafolyamatok és munkafázisok összehangolásának szükségessége, bonyolultsága miatt tovább nem bontható. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó kivitelezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlenül hatással lehet.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a Beruházás során felmerülő kockázatok felmérésére, a problémák kezelésére és a vonatkozó javaslatok kidolgozására, a Megbízó soron kívüli, a Beruházás – ütemterv szerinti megvalósulását, rendelkezésre álló költségkeretet – veszélyeztető okokról, körülményekről szóló írásbeli tájékoztatására, a Szerződésben nem nevesített, de a Beruházás sikeres lebonyolításához és menedzseléséhez szükséges valamennyi feladat ellátására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

Üzemeltetési – Létesítménygazdálkodási rendszerrel (CAFM) kapcsolatos feladatok,

— nettó 27 579 m

További információk:

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min. 0 hó, max 24 hó)
Az M.2.2. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min. 0 hó, max 24 hó)
Az M.2.3. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min. 0 hó, max 24 hó)
Az M.2.4. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min. 0 hó, max 24 hó)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-04-09 📅
Név: Céh Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_50073483
Postacím: Dió Utca 3–5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18800100 📞
E-mail: kozbeszerzes@ceh.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.ceh.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 249 410 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pont szerinti tájékoztatás:

Céh Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042744., Adószám: 12014055-2-43., Székhely: 1112 Budapest, Dió u. 3–5.)

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti tájékoztatás:

3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-735787., Adószám: 13450027-2-43., Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55–61. 2. em.)

CÉH zRt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042744., Adószám: 12014055-2-43., Székhely: 1112 Budapest, Dió u. 3–5.)

FŐBER Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042812., Adószám: 12037984-2-41., Székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3.)

Forrás: OJS 2021/S 077-197923 (2021-04-16)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-10-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 249 410 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Szentháromság Tér 6

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 197-560561
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 077-197923
HL-S szám: 197
További információk
Jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022. szeptember 30.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr
Rövid leírás:

- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki…

… védettségű közhasználatú épület rekonstrukciós feladatainak ellátása

- NATO helyiségek kialakítása (tervezési és kivitelezési feladatok)

- 1 db minimum 300 fő egyidejű befogadására alkalmas zárt konferencia- vagy rendezvénytér tervezési és kivitelezési feladatai

A szerződés odaítélése
Név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Dió Utca 3-5.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Halmai Zoltán

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 197-560561 (2022-10-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR001347542020
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 249 410 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001347542020/1
Mennyiség: 38945 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Nyertes ajánlattevő ellátja a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás (Beruházás) mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatokat. Nyertes ajánlattevő vállalja a Beruházás megvalósítása során a mérnök-lebonyolítói, műszaki ellenőri, szakértői, tervellenőri, tervezés- és kivitelezés menedzsmenti feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását megbízási jogviszony keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint. Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a Beruházás során felmerülő kockázatok felmérésére, a problémák kezelésére és a vonatkozó javaslatok kidolgozására, a Megbízó soron kívüli, a Beruházás - ütemterv szerinti megvalósulását, rendelkezésre álló költségkeretet - veszélyeztető okokról, körülményekről szóló írásbeli tájékoztatására, a Szerződésben nem nevesített, de a Beruházás sikeres lebonyolításához és menedzseléséhez szükséges valamennyi feladat ellátására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. Általános feladatok: A Megbízó tájékoztatása, Szakértői, Döntéselőkészítői, javaslattételi feladatok, Jelentések, riportok, beszámolók készítésével kapcsolatos feladatok, Kooperációkkal kapcsolatos feladatok teljes köre, Kapcsolattartás, Kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre, Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok teljes köre, Dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre, Üzemeltetési – Létesítménygazdálkodási rendszerrel (CAFM) kapcsolatos feladatok, Költségellenőrzéssel, elszámolásokkal kapcsolatos feladatok, A projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok, Változásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok teljes köre, Teljesítésigazolás-menedzsmenttel kapcsolatok feladatok teljes köre, Alvállalkozói bejelentésekkel kapcsolatos feladatok, NATO helyiségek megvalósításának felügyeletével kapcsolatos feladatok. Tervezéshez és engedélyeztetéshez kapcsolódó feladatok, Szakmai szakértői feladatok ellátása a tervezési időszakban, Az engedélyek, szakhatósági-, örökségvédelmi- és közmű engedélyek beszerzésében való közreműködés, Tervellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, Tervvéleményezéssel kapcsolatos feladatok, Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok valamennyi kivitelezési, szerelési, létesítési telepítési munka és beruházási elem tekintetében, Műszaki átadás-átvétel során ellátandó feladatok, Beüzemelési (Bútorozási) szakaszban ellátandó általános feladatok, Garanciális felügyeleti tevékenység időszakában ellátandó feladatok, Jótállással kapcsolatosan ellátandó főbb feladatok. A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni: - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítására, vonatkozó kiviteli tervek elkészítése - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű, közhasználatú épület átalakítása, felújítása, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítása előkészítési feladatainak ellátása - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó magasépítési feladatok ellátása - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó tartószerkezeti feladatok ellátása - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület átalakítási, felújítási (tervezés és kivitelezés) munkáihoz kapcsolódó épületgépészeti feladatok ellátása - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó épületvillamossági feladatok ellátása - nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület rekonstrukciós feladatainak ellátása - NATO helyiségek kialakítása (tervezési és kivitelezési feladatok) - 1 db minimum 300 fő egyidejű befogadására alkalmas zárt konferencia- vagy rendezvénytér tervezési és kivitelezési feladatai Az ellátandó feladatok részletes leírását és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

Nyertes ajánlattevő ellátja a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás (Beruházás) mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatokat.

Nyertes ajánlattevő vállalja a Beruházás megvalósítása során a mérnök-lebonyolítói, műszaki ellenőri, szakértői, tervellenőri, tervezés- és kivitelezés menedzsmenti feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását megbízási jogviszony keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.

Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a Beruházás során felmerülő kockázatok felmérésére, a problémák kezelésére és a vonatkozó javaslatok kidolgozására, a Megbízó soron kívüli, a Beruházás - ütemterv szerinti megvalósulását, rendelkezésre álló költségkeretet - veszélyeztető okokról, körülményekről szóló írásbeli tájékoztatására, a Szerződésben nem nevesített, de a Beruházás sikeres lebonyolításához és menedzseléséhez szükséges valamennyi feladat ellátására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

Általános feladatok:
A Megbízó tájékoztatása,
Szakértői, Döntéselőkészítői, javaslattételi feladatok,
Jelentések, riportok, beszámolók készítésével kapcsolatos feladatok,
Kooperációkkal kapcsolatos feladatok teljes köre,
Kapcsolattartás,
Kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre,
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok teljes köre,
Dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre,
Üzemeltetési – Létesítménygazdálkodási rendszerrel (CAFM) kapcsolatos feladatok,
Költségellenőrzéssel, elszámolásokkal kapcsolatos feladatok,
A projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok,
Változásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok teljes köre,
Teljesítésigazolás-menedzsmenttel kapcsolatok feladatok teljes köre,
Alvállalkozói bejelentésekkel kapcsolatos feladatok,
NATO helyiségek megvalósításának felügyeletével kapcsolatos feladatok.

Tervezéshez és engedélyeztetéshez kapcsolódó feladatok,
Szakmai szakértői feladatok ellátása a tervezési időszakban,
Az engedélyek, szakhatósági-, örökségvédelmi- és közmű engedélyek beszerzésében való közreműködés,
Tervellenőrzéssel kapcsolatos feladatok,
Tervvéleményezéssel kapcsolatos feladatok,

Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok valamennyi kivitelezési, szerelési, létesítési telepítési munka és beruházási elem tekintetében,
Műszaki átadás-átvétel során ellátandó feladatok,
Beüzemelési (Bútorozási) szakaszban ellátandó általános feladatok,
Garanciális felügyeleti tevékenység időszakában ellátandó feladatok,
Jótállással kapcsolatosan ellátandó főbb feladatok.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni:
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítására, vonatkozó kiviteli tervek elkészítése
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű, közhasználatú épület átalakítása, felújítása, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítása előkészítési feladatainak ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó magasépítési feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó tartószerkezeti feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület átalakítási, felújítási (tervezés és kivitelezés) munkáihoz kapcsolódó épületgépészeti feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó épületvillamossági feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület rekonstrukciós feladatainak ellátása
- NATO helyiségek kialakítása (tervezési és kivitelezési feladatok)
- 1 db minimum 300 fő egyidejű befogadására alkalmas zárt konferencia- vagy rendezvénytér tervezési és kivitelezési feladatai

Az ellátandó feladatok részletes leírását és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk:

Postacím: Szentháromság
tér
6
Irányítószám: 1014
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 1227 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-04-09 📅
Cím: Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megtekintes/kozbeszerzes/180201/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 762 603 238 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001347542020/6779
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: Műszaki ellenőri tevékenység.
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Műszaki ellenőri tevékenység.
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_50073483
Postacím: Dió Utca 3-5.
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@ceh.hu 📧
Telefon: +36 18800100 📞
Fax: +36 18800189 📠
URL: https://www.ceh.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla (35 részszámla és 1 végszámla) vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül sor. AK előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Késedelmi és hibás telj. kötbér (kivitelezési szakasz), mértéke 3 000 000,-Ft/nap. A késedelmi és a hibás telj. kötbér együttes összege: max: nettó megb. díj 15 %-a. Késedelmi kötbér (jótállási szakasz) 1 500 000,-Ft/nap, max: nettó megb. díj 5 %-a. A meghiúsulási kötbér (kivitelezési szakasz), mértéke: nettó megb. díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér (jótállási szakasz), mértéke: nettó megb. díj 2,5 %-a.A Teljesítési Biztosíték: a nettó megb.díj 5 (öt) %-a.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_22998536
Postacím: Szentháromság Tér 6
Postai irányítószám: 1014
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Halmai Zoltán
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com 📧
Telefon: +36 14719142 📞
Fax: +36 14719144 📠
URL: https://www.ter6.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek 2021 április 9 napján megbízási szerződést kötöttek egymással a tárgyban megjelölt beruházás mérnök-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Megbízó a beruházás kivitelezésére vállalkozási szerződést (Fővállalkozási szerződés) kötött, ebből fakadóan megbízott feladata a beruházás megvalósításának és a Fővállalkozási Szerződés teljesítésének ellenőrzése, valamint az ezzel összefüggő mérnök- lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása (Megbízási szerződés). 2. A szerződés megkötését követően a Fővállalkozási szerződés előre nem látható okokból szükségessé váló (4. sz.) módosításához tartozóan a szerződésben foglalt időszakon túlmenően további három hónapig tartó Kivitelezési Szakaszban ellátandó mérnöki-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok megrendelése és elvégzése vált szükségessé. A Fővállalkozási szerződés (4. sz.) módosítása a Befejezési Határidő szükséges mértékű módosítását is magában foglalta, ezen ütemezésbeli módosulás a Megbízott teljesítésére is kihat. Fentiek okán szükségessé vált a Megbízási szerződés módosítása a határidőket és az ütemezést illetően. 3. A Fővállalkozási szerződés előre nem látható okokból felmerült (4. sz.) módosításához kapcsolódóan Felek megállapítják, hogy a Beüzemelési Időszak Fővállalkozási szerződés alapján történő egyedi megrendeléseihez, azaz a kiegészítő kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok igénybevétele válhat szükségessé. 4. A Megbízotti feladatellátás időbeli meghosszabbodása okán felmerülő többletfeladatok a Megbízási Díj módosítását is szükségessé teszik, mivel a Megbízási szerződésben meghatározott Megbízási Díj a Beruházás eredeti időtartamához és ütemezéséhez igazodott és az eredeti feladatok elvégzéséhez kapcsolódott. 5. A Megbízási szerződés teljesítése kapcsán a Beüzemelési Időszakot érintően szükségessé vált egyes fogalommeghatározások pontosítása, továbbá a Beüzemelési Időszak elkülönülő teljesítési szakaszainak meghatározása, azok Fővállalkozási szerződéshez történő hozzáigazítása, valamint a Fizetési Ütemterv, Megrendelői ütemterv és a projekt tervezett szakaszait bemutató ütemterv aktualizálása is. Jogalap: az 1-4. pontok tekintetében: Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pont, a 5. pont esetén a Kbt. 141.§ (6) bek. A Megbízotti többletfaladatokkal, a teljesítési határidővel és a Megbízási Díj módosításával kapcsolatos módosítások jogalapját Felek a Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontjára alapítják. Tekintettel arra, hogy ezen módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Megbízási szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása (az ellenérték növekedése 126 576 768,-Ft+ÁFA) nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át. A Fizetési Ütemterv, Megrendelői ütemterv, a projekt tervezett szakaszait bemutató ütemterv aktualizálása nem tekinthető lényeges módosításoknak, azok nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Megbízási szerződés általános jellegét és illeszkednek a Megbízási szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Megbízási szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor.

Egyéb kiegészítő információk

1. Felek 2021 április 9 napján megbízási szerződést kötöttek egymással a tárgyban megjelölt beruházás mérnök-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Megbízó a beruházás kivitelezésére vállalkozási szerződést (Fővállalkozási szerződés) kötött, ebből fakadóan megbízott feladata a beruházás megvalósításának és a Fővállalkozási Szerződés teljesítésének ellenőrzése, valamint az ezzel összefüggő mérnök- lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása (Megbízási szerződés).
2. A szerződés megkötését követően a Fővállalkozási szerződés előre nem látható okokból szükségessé váló (4. sz.) módosításához tartozóan a szerződésben foglalt időszakon túlmenően további három hónapig tartó Kivitelezési Szakaszban ellátandó mérnöki-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok megrendelése és elvégzése vált szükségessé. A Fővállalkozási szerződés (4. sz.) módosítása a Befejezési Határidő szükséges mértékű módosítását is magában foglalta, ezen ütemezésbeli módosulás a Megbízott teljesítésére is kihat. Fentiek okán szükségessé vált a Megbízási szerződés módosítása a határidőket és az ütemezést illetően.
3. A Fővállalkozási szerződés előre nem látható okokból felmerült (4. sz.) módosításához kapcsolódóan Felek megállapítják, hogy a Beüzemelési Időszak Fővállalkozási szerződés alapján történő egyedi megrendeléseihez, azaz a kiegészítő kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok igénybevétele válhat szükségessé.
4. A Megbízotti feladatellátás időbeli meghosszabbodása okán felmerülő többletfeladatok a Megbízási Díj módosítását is szükségessé teszik, mivel a Megbízási szerződésben meghatározott Megbízási Díj a Beruházás eredeti időtartamához és ütemezéséhez igazodott és az eredeti feladatok elvégzéséhez kapcsolódott.
5. A Megbízási szerződés teljesítése kapcsán a Beüzemelési Időszakot érintően szükségessé vált egyes fogalommeghatározások pontosítása, továbbá a Beüzemelési Időszak elkülönülő teljesítési szakaszainak meghatározása, azok Fővállalkozási szerződéshez történő hozzáigazítása, valamint a Fizetési Ütemterv, Megrendelői ütemterv és a projekt tervezett szakaszait bemutató ütemterv aktualizálása is.
Jogalap: az 1-4. pontok tekintetében: Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pont, a 5. pont esetén a Kbt. 141.§ (6) bek.
A Megbízotti többletfaladatokkal, a teljesítési határidővel és a Megbízási Díj módosításával kapcsolatos módosítások jogalapját Felek a Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontjára alapítják. Tekintettel arra, hogy ezen módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Megbízási szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása (az ellenérték növekedése 126 576 768,-Ft+ÁFA) nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át.
A Fizetési Ütemterv, Megrendelői ütemterv, a projekt tervezett szakaszait bemutató ütemterv aktualizálása nem tekinthető lényeges módosításoknak, azok nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Megbízási szerződés általános jellegét és illeszkednek a Megbízási szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Megbízási szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. A Szerződő Felek a Megbízási szerződés 1/A. számú Mellékletét („A Megbízott részletes feladatai”) kiegészítik a Fővállalkozási szerződés módosításaiból fakadó megbízotti többletfeladatokkal és ezen módosított feladatok teljesítéséhez szükséges feltételekkel, teljesítési időszakokkal, és ennek következményeképpen a megbízotti teljesítési határidőt is meghosszabbítják 3 hónappal. (A szerződés módosítást megelőző időtartama: 1135 nap, a szerződés módosítást követő időtartama: 1 227 nap) 2. A Felek a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott Megbízási Díj összegét a módosított Megbízotti feladatoknak megfelelően módosítják: „7.1. Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben megjelölt feladatok teljes körű ellátásáért összesen 1.762.603.238,- + ÁFA (azaz egymilliárd-hétszázhatvankétmillió-hatszázháromezer-kétszázharmincnyolc forint + Általános Forgalmi Adó) összegű megbízási díj (a továbbiakban „Megbízási Díj”) illeti meg.” (A szerződés módosítást megelőző értéke: 1 636 026 470.00 HUF) 3. A Szerződés 7.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: A Megbízási Díjból a Beüzemelési Időszak Vállalkozási Szerződés alapján történő egyedi megrendeléseihez kapcsolódó feladatokra Felek 12 mérnöknap, – mérnöknaponként 252.000,-Ft + ÁFA (Magyar Mérnöki Kamara 2023. január 1-től érvényes díjszabása szerinti irányító mérnöki napidíj), összesen 3.024.000,-Ft+ÁFA keretösszeget különítenek el. Ezen feladatokat Megbízó a Megbízottal folytatott egyeztetést követően, írásban, egyedi megrendeléssel rendeli meg, elszámolása a mérnöknapokat figyelembe véve havi rendszerességgel történik, a teljesítés hónapjára vonatkozó teljesítésigazolás során. Felek rögzítik, hogy a jelen ponthoz kapcsolódóan Megbízónak nincs lehívási kötelezettsége. 4. A Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képező Fizetési ütemtervet, valamint 4/A. sz. mellékletet képező Megrendelői ütemtervet, illetve a 4/B. sz. mellékletet képező ütemtervet (Projekt tervezett szakaszai) Felek e Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően aktualizálják. 5. A Beüzemelési Időszakot érintő, a Vállalkozási Szerződéshez történő hozzáigazításához kapcsolódó módosításokkal összefüggésben szükségessé vált a Megbízási Szerződés „Értelmező rendelkezések” fejezetében a „Beüzemelési Időszak vagy Beüzemelési Szakasz” definíciójának módosítása, a továbbá a Beüzemelési Időszak elkülönülő teljesítési szakaszainak meghatározása az alábbiak szerint: „Beüzemelési Időszak” jelenti a Műszaki Átadást követő, az Építési Terület birtokba adástól kezdődő, a Közreműködő Szervezetek általi üzemeltetése és esetlegesen a Pénzügyminisztérium birtoklása alatti időszakot, mely a Megrendelői Ütemtervben meghatározott határidőig tart. A Beüzemelési Időszak elkülönülő teljesítési szakaszainak (ütemeinek) meghatározása és az egyes ütemekhez kapcsolódó megbízotti feladatok részletezése a Megbízási Szerződés 1/A. számú Melléklet (A Megbízott részletes feladatai) IV. fejezet C-E pontjaiban kerültek meghatározásra. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023. november7.

Szöveg

1. A Szerződő Felek a Megbízási szerződés 1/A. számú Mellékletét („A Megbízott részletes feladatai”) kiegészítik a Fővállalkozási szerződés módosításaiból fakadó megbízotti többletfeladatokkal és ezen módosított feladatok teljesítéséhez szükséges feltételekkel, teljesítési időszakokkal, és ennek következményeképpen a megbízotti teljesítési határidőt is meghosszabbítják 3 hónappal.
(A szerződés módosítást megelőző időtartama: 1135 nap, a szerződés módosítást követő időtartama: 1 227 nap)
2. A Felek a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott Megbízási Díj összegét a módosított Megbízotti feladatoknak megfelelően módosítják:
„7.1. Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben megjelölt feladatok teljes körű ellátásáért összesen 1.762.603.238,- + ÁFA (azaz egymilliárd-hétszázhatvankétmillió-hatszázháromezer-kétszázharmincnyolc forint + Általános Forgalmi Adó) összegű megbízási díj (a továbbiakban „Megbízási Díj”) illeti meg.”
(A szerződés módosítást megelőző értéke: 1 636 026 470.00 HUF)
3. A Szerződés 7.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A Megbízási Díjból a Beüzemelési Időszak Vállalkozási Szerződés alapján történő egyedi megrendeléseihez kapcsolódó feladatokra Felek 12 mérnöknap, – mérnöknaponként 252.000,-Ft + ÁFA (Magyar Mérnöki Kamara 2023. január 1-től érvényes díjszabása szerinti irányító mérnöki napidíj), összesen 3.024.000,-Ft+ÁFA keretösszeget különítenek el. Ezen feladatokat Megbízó a Megbízottal folytatott egyeztetést követően, írásban, egyedi megrendeléssel rendeli meg, elszámolása a mérnöknapokat figyelembe véve havi rendszerességgel történik, a teljesítés hónapjára vonatkozó teljesítésigazolás során. Felek rögzítik, hogy a jelen ponthoz kapcsolódóan Megbízónak nincs lehívási kötelezettsége.
4. A Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képező Fizetési ütemtervet, valamint 4/A. sz. mellékletet képező Megrendelői ütemtervet, illetve a 4/B. sz. mellékletet képező ütemtervet (Projekt tervezett szakaszai) Felek e Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően aktualizálják.
5. A Beüzemelési Időszakot érintő, a Vállalkozási Szerződéshez történő hozzáigazításához kapcsolódó módosításokkal összefüggésben szükségessé vált a Megbízási Szerződés „Értelmező rendelkezések” fejezetében a „Beüzemelési Időszak vagy Beüzemelési Szakasz” definíciójának módosítása, a továbbá a Beüzemelési Időszak elkülönülő teljesítési szakaszainak meghatározása az alábbiak szerint:
„Beüzemelési Időszak” jelenti a Műszaki Átadást követő, az Építési Terület birtokba adástól kezdődő, a Közreműködő Szervezetek általi üzemeltetése és esetlegesen a Pénzügyminisztérium birtoklása alatti időszakot, mely a Megrendelői Ütemtervben meghatározott határidőig tart. A Beüzemelési Időszak elkülönülő teljesítési szakaszainak (ütemeinek) meghatározása és az egyes ütemekhez kapcsolódó megbízotti feladatok részletezése a Megbízási Szerződés 1/A. számú Melléklet (A Megbízott részletes feladatai) IV. fejezet C-E pontjaiban kerültek meghatározásra.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023. november7.

Forrás: OJS 2023/S 226-711613 (2023-11-22)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 249 410 000 HUF 💰
Leírás
Időtartam: 970 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 249 410 000 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek 2021 április 9 napján megbízási szerződést kötöttek egymással a tárgyban megjelölt beruházás mérnök-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Megbízó a beruházás kivitelezésére vállalkozási szerződést (VSZ) kötött, ebből fakadóan megbízott feladata a beruházás megvalósításának és a VSZ teljesítésének ellenőrzése, valamint az ezzel összefüggő mérnök- lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása (Megbízási szerződés). A VSZ 5. számú módosításában meghatározott módosított műszaki tartalom megvalósítása (a Pénzügyminisztérium szervezet szakaszos beköltözése, az ütemezett beköltözés többletfeladatokat igényel az organizáció, létesítmény rendszereinek szakaszolása, üzemelésbiztonság tekintetében) a VSZben foglalt Befejezési Határidő szükséges mértékű, 38 nappal történő meghosszabbítását jelentő módosítását tette szükségessé, mely a Megbízott időbeli teljesítésére is kihat akként, hogy a Megbízott, mint mérnök lebonyolító teljesítésben való közreműködésének időtartama szükségszerűen meg kell, hogy egyezzen a VSZ szerint a Vállalkozó felé irányadó teljesítési határidővel. A Megbízási Szerződésben meghatározott megbízotti feladatok időbeli kiterjesztésére irányuló, a VSZ 5. számú módosításához igazodóan a Megbízási Szerződésben foglalt Kivitelezési Szakasz időszak munkálatain túlmenő időszakra szóló, Beüzemelési Szakaszban ellátandó mérnöki-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok megrendelése és elvégzése vált szükségessé. A VSZ 5. számú módosítása során a Szerződés véghatárideje nem változott. Mindezek okán szükségessé vált a Megbízási Szerződés módosítása a teljesítési határidőt és az ütemezéseket illetően. 2. A megbízotti feladatellátás időbeli meghosszabbodása és a feladatváltozás a Megbízási Díj arányos módosítását is szükségessé teszik arra tekintettel, hogy a Megbízási Szerződésben meghatározott Megbízási Díj a Beruházás eredeti ütemezéséhez és az eredeti feladatok elvégzéséhez igazodott. A Megbízási szerződés módosítása okán szükségessé vált a Fizetési Ütemterv és a Megrendelői ütemterv aktualizálása is. 3. A Beüzemelési időszakban a Pénzügyminisztérium költözésének előkészítése során - figyelemmel a Megbízási Szerződés meglévő opciós rendelkezéseire is - Megbízottnak többlet feladatai merülhetnek fel, így indokolt a szerződés előre nem látható feladatokra előirányzott, opciós költségkeretének – a várható erőforrástöbblettel arányos – módosítása. Jogalap: a 1-2. pontok tekintetében: Kbt. 141.§ (2) és (3) bek, a 3. pont tekintetében Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontja. A Megbízotti többletfaladatokkal, a teljesítési határidővel és a Megbízási Díj módosításával kapcsolatos módosítások jogalapját Felek a Kbt. 141.§ (2) és (3) bek alapítják, mivel az ellenérték változása (82.545.916 Ft + ÁFA ) nem haladja meg az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 10 %-át, továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A határidő módosulása a jelenmódosításban meghatározott feladat változással függ össze, kizárólag annak teljesítéséhez szükséges - a szerződés teljes hosszához viszonyítva nem jelentős - idő figyelembevételével került megállapításra. A 3. pontban meghatározott keretösszeg változására irányuló Megbízási Díj módosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (4) bek. c.), mivel ezen módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át. Az ellenérték növekedése (a jelen Szerződésmódosításban megjelölt Kiegészítő Díj) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Egyéb kiegészítő információk

1. Felek 2021 április 9 napján megbízási szerződést kötöttek egymással a tárgyban megjelölt beruházás mérnök-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Megbízó a beruházás kivitelezésére vállalkozási szerződést (VSZ) kötött, ebből fakadóan megbízott feladata a beruházás megvalósításának és a VSZ teljesítésének ellenőrzése, valamint az ezzel összefüggő mérnök- lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása (Megbízási szerződés).
A VSZ 5. számú módosításában meghatározott módosított műszaki tartalom megvalósítása (a Pénzügyminisztérium szervezet szakaszos beköltözése, az ütemezett beköltözés többletfeladatokat igényel az organizáció, létesítmény rendszereinek szakaszolása, üzemelésbiztonság tekintetében) a VSZben foglalt Befejezési Határidő szükséges mértékű, 38 nappal történő meghosszabbítását jelentő módosítását tette szükségessé, mely a Megbízott időbeli teljesítésére is kihat akként, hogy a Megbízott, mint mérnök lebonyolító teljesítésben való közreműködésének időtartama szükségszerűen meg kell, hogy egyezzen a VSZ szerint a Vállalkozó felé irányadó teljesítési határidővel.
A Megbízási Szerződésben meghatározott megbízotti feladatok időbeli kiterjesztésére irányuló, a VSZ 5. számú módosításához igazodóan a Megbízási Szerződésben foglalt Kivitelezési Szakasz időszak munkálatain túlmenő időszakra szóló, Beüzemelési Szakaszban ellátandó mérnöki-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok megrendelése és elvégzése vált szükségessé. A VSZ 5. számú módosítása során a Szerződés véghatárideje nem változott. Mindezek okán szükségessé vált a Megbízási Szerződés módosítása a teljesítési határidőt és az ütemezéseket illetően.

2. A megbízotti feladatellátás időbeli meghosszabbodása és a feladatváltozás a Megbízási Díj arányos módosítását is szükségessé teszik arra tekintettel, hogy a Megbízási Szerződésben meghatározott Megbízási Díj a Beruházás eredeti ütemezéséhez és az eredeti feladatok elvégzéséhez igazodott. A Megbízási szerződés módosítása okán szükségessé vált a Fizetési Ütemterv és a Megrendelői ütemterv aktualizálása is.

3. A Beüzemelési időszakban a Pénzügyminisztérium költözésének előkészítése során - figyelemmel a Megbízási Szerződés meglévő opciós rendelkezéseire is - Megbízottnak többlet feladatai merülhetnek fel, így indokolt a szerződés előre nem látható feladatokra előirányzott, opciós költségkeretének – a várható erőforrástöbblettel arányos – módosítása.

Jogalap: a 1-2. pontok tekintetében: Kbt. 141.§ (2) és (3) bek, a 3. pont tekintetében Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontja.
A Megbízotti többletfaladatokkal, a teljesítési határidővel és a Megbízási Díj módosításával kapcsolatos módosítások jogalapját Felek a Kbt. 141.§ (2) és (3) bek alapítják, mivel az ellenérték változása (82.545.916 Ft + ÁFA ) nem haladja meg az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 10 %-át, továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A határidő módosulása a jelenmódosításban meghatározott feladat változással függ össze, kizárólag annak teljesítéséhez szükséges - a szerződés teljes hosszához viszonyítva nem jelentős - idő figyelembevételével került megállapításra.
A 3. pontban meghatározott keretösszeg változására irányuló Megbízási Díj módosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (4) bek. c.), mivel ezen módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át. Az ellenérték növekedése (a jelen Szerződésmódosításban megjelölt Kiegészítő Díj) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

1. A Szerződő Felek a Megbízási szerződés 1/A. számú Mellékletét („A Megbízott részletes feladatai”) kiegészítik a Fővállalkozási szerződés módosításaiból fakadó megbízotti többletfeladatokkal és ezen módosított feladatok teljesítéséhez szükséges feltételekkel, teljesítési időszakokkal, és ennek következményeképpen a megbízotti teljesítési határidőt is meghosszabbítják 38 nappal. (A szerződés módosítást megelőző időtartama: 1227 nap, a szerződés módosítást követő időtartama: 1 265 nap) 2. A Felek a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott Megbízási Díj összegét (a továbbiakban: "Kiegészítő Díj") a módosított Megbízotti feladatoknak megfelelően módosítják: 7.1. Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben megjelölt feladatok teljes körű ellátásáért összesen 1 845 149 154 Ft + ÁFA (azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-egyszáznegyvenkilencezer-egyszázötvennégy forint + Általános Forgalmi Adó) összegű megbízási díj (a továbbiakban „Megbízási Díj”) illeti meg.” (A szerződés módosítást megelőző értéke: 1 762 603 238 HUF) A Megbízási Díjból a többletfeladatokra Felek 138 mérnöknap, – mérnöknaponként 252.000,-Ft + ÁFA((Magyar Mérnöki Kamara 2023. január 1-től érvényes díjszabása szerinti irányító mérnöki napidíj) , azaz kétszázötvenkétezer forint + Általános Forgalmi Adó, összesen 34.776.000 Ft,-Ft + ÁFA, azaz harmincnégymillió-hétszázhetvenhatezer forint + Általános Forgalmi Adó keretösszeget különítenek el. Ezen feladatok teljesítését Megbízó a Megbízottal folytatott egyeztetést követően, írásban egyedi megrendeléssel rendeli meg, elszámolása a mérnöknapokat figyelembe véve havi rendszerességgel történik, a teljesítés hónapjára vonatkozó teljesítésigazolás során. Felek rögzítik, hogy a jelen ponthoz kapcsolódóan Megbízónak nincs lehívási kötelezettsége. 3. A Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képező Fizetési ütemtervet, valamint 4/A. sz. mellékletet képező Megrendelői ütemtervet Felek e Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően aktualizálják. Felek a módosított Fizetési Ütemtervet, illetve Megrendelői Ütemtervet e Szerződésmódosítás 2., és 3. számú mellékleteként csatolják. A Megbízási Díjnak a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Befejezési Határidő hosszabbításával kapcsolatos változásait e Szerződésmódosítás 4. számú melléklet tartalmazza. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. május 21. (Az I. sz. mód. aláírásának időpontja: 2022. szeptember 30., a II. sz. mód aláírásának dátuma: 2023. november 7.)

Szöveg

1. A Szerződő Felek a Megbízási szerződés 1/A. számú Mellékletét („A Megbízott részletes feladatai”) kiegészítik a Fővállalkozási szerződés módosításaiból fakadó megbízotti többletfeladatokkal és ezen módosított feladatok teljesítéséhez szükséges feltételekkel, teljesítési időszakokkal, és ennek következményeképpen a megbízotti teljesítési határidőt is meghosszabbítják 38 nappal.
(A szerződés módosítást megelőző időtartama: 1227 nap, a szerződés módosítást követő időtartama: 1 265 nap)
2. A Felek a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott Megbízási Díj összegét (a továbbiakban: "Kiegészítő Díj") a módosított Megbízotti feladatoknak megfelelően módosítják:
7.1. Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben megjelölt feladatok teljes körű ellátásáért összesen 1 845 149 154 Ft + ÁFA (azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-egyszáznegyvenkilencezer-egyszázötvennégy forint + Általános Forgalmi Adó) összegű megbízási díj (a továbbiakban „Megbízási Díj”) illeti meg.”
(A szerződés módosítást megelőző értéke: 1 762 603 238 HUF)

A Megbízási Díjból a többletfeladatokra Felek 138 mérnöknap, – mérnöknaponként 252.000,-Ft + ÁFA((Magyar Mérnöki Kamara 2023. január 1-től érvényes díjszabása szerinti irányító mérnöki napidíj) , azaz kétszázötvenkétezer forint + Általános Forgalmi Adó, összesen 34.776.000 Ft,-Ft + ÁFA, azaz harmincnégymillió-hétszázhetvenhatezer forint + Általános Forgalmi Adó keretösszeget különítenek el. Ezen feladatok teljesítését Megbízó a Megbízottal folytatott egyeztetést követően, írásban egyedi megrendeléssel rendeli meg, elszámolása a mérnöknapokat figyelembe véve havi rendszerességgel történik, a teljesítés hónapjára vonatkozó teljesítésigazolás során. Felek rögzítik, hogy a jelen ponthoz kapcsolódóan Megbízónak nincs lehívási kötelezettsége.
3. A Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képező Fizetési ütemtervet, valamint 4/A. sz. mellékletet képező Megrendelői ütemtervet Felek e Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően aktualizálják. Felek a módosított Fizetési Ütemtervet, illetve Megrendelői Ütemtervet e Szerződésmódosítás 2., és 3. számú mellékleteként csatolják. A Megbízási Díjnak a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Befejezési Határidő hosszabbításával kapcsolatos változásait e Szerződésmódosítás 4. számú melléklet tartalmazza.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. május 21. (Az I. sz. mód. aláírásának időpontja: 2022. szeptember 30., a II. sz. mód aláírásának dátuma: 2023. november 7.)

Forrás: OJS 2024/S 105-323119 (2024-05-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-12-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 249 410 000 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

Időtartam
Kezdeti időpont: 2021-04-09 📅
Végdátum: 2025-02-28 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 249 410 000 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 124 941 000 HUF 💰
Arány (%): 10

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Halmai Zoltán

Kiegészítő információk
További információk

Az I. sz. mód. aláírásának időpontja: 2022. szeptember 30., A II. sz. mód. aláírásának dátuma: 2023. november 7. A III. sz. mód aláírásának dátuma: 2024. május 21. A jelen módosítás aláírásának dátuma: 2024. december4.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Régió: Budapest 🏙️

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek 2021 április 9. napján megbízási szerződést kötöttek egymással a tárgyban megjelölt beruházás mérnök-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Megbízó a beruházás kivitelezésére vállalkozási szerződést (VSZ) kötött, ebből fakadóan Megbízott feladata a beruházás megvalósításának és a VSZ teljesítésének ellenőrzése, valamint az ezzel összefüggő mérnöklebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása (Megbízási szerződés). 2. A VSZ 7. számú módosításában a Megbízó és a Vállalkozó a VSZ műszaki tartalmát módosította, mely módosítás az épület jövőbeni használói körében a korábban ismertekhez képest előre nem látható, újabb érdemi változásokra vezethető vissza, és amelyek okán a Megbízónak a Beüzemelési Időszak lezárultáig a központi állami szervek általános igényeinek megfelelő épületet kell átadnia. 3. A jelen módosítás indoka, hogy a VSZ 7. számú szerződésmódosításában foglalt – annak 1.sz. melléklete szerint meghatározott - műszaki tartalom Beüzemelési Időszakban elvégzett vállalkozói feladataihoz kapcsolódóan hosszabb ideig tartó mérnök-lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenység ellátását teszi szükségessé. 4. A VSZ 7. számú módosításában rögzített műszaki tartalom bővülése és a teljesítési határidők módosítása a Megbízott időbeli teljesítésére is kihat akként, hogy a Megbízott, mint mérnök lebonyolító teljesítésben való közreműködése időtartamának szükségszerűen összhangban kell lennie a Vállalkozási Szerződés szerint a Vállalkozó felé irányadó - a 7. számú Szerződésmódosítás szerinti - többletfeladatok 2025. február 28-ig terjedő teljesítési határidejével. 5. A VSZ 7. számú módosításához igazodóan a Megbízási Szerződésben foglalt Beüzemelési Szakaszban ellátandó mérnökilebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok megrendelése és elvégzése vált szükségessé a Megbízási Szerződés 1/A melléklete szerinti változatlan mérnöki feladatok ellátásával. 6. A megbízotti feladatellátás időbeli meghosszabbodása, továbbá a feladatváltozás a Megbízási Díj arányos módosítását is szükségessé teszi arra tekintettel, hogy a Megbízási Szerződésben meghatározott Megbízási Díj a Beruházás eredeti ütemezéséhez és az eredeti feladatok elvégzéséhez igazodott. 7. Jogalap: a Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontja, tekintettel arra, hogy a módosításokat olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

A jelen Szerződésmódosításban meghatározott Módosított Megbízotti Feladatok díja 61.776.384,-Ft + ÁFA. A fentiek okán a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott Megbízási Díj összegét az alábbiak szerint módosítják: „7.1. Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben megjelölt feladatok teljes körű ellátásáért összesen 1.906.925.538,-Ft + ÁFA összegű megbízási díj illeti meg.” (A szerződés módosítást megelőző értéke: 1.845.149.154,-Ft + ÁFA) A Megbízási Szerződés 3. számú mellékletét képező Fizetési ütemtervet, valamint 4/A. sz. mellékletet képező Megrendelői ütemtervet Felek e Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően aktualizálják. Felek a módosított Fizetési Ütemtervet, illetve Megrendelői Ütemterv kivonatát e Szerződésmódosítás 1., és 2. számú mellékleteként csatolják. A Megbízási Díjnak a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Befejezési Határidő hosszabbításával kapcsolatos változásait e Szerződésmódosítás 3. számú melléklet tartalmazza.

Forrás: OJS 2024/S 249-789685 (2024-12-20)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (19 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (12)