Szigetszentmiklós Temesvár u. új isk. kivitelezése

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Jelen kivitelezési feladat a 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292 szám alatti ingatlanon egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségek (három jól tagolható részre osztva: aula köré szerveződő közösségi-igazgatási szárny, az oktatási szárny és az étkező-oktatói-gépészeti szárny két szinten) kialakításával.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-01-21. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2020-12-14.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

• Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka › Magasépítési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2020-12-14	Ajánlati felhívás
2021-05-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-03-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-25	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-12-14	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2020-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001022122020
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei út 1–3.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 301737901 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001022122020/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001022122020/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-01-21 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 247-609481
HL-S szám: 247
További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan értendő. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A teljesítés helye:

2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A projekt megvalósítása során egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (három jól tagolható részre osztva: aula köré szerveződő közösségi-igazgatási szárny, az oktatási szárny és az étkező-oktatói-gépészeti szárny két szinten).

Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét.

Az épület nettó alapterülete 4177 m2, befogadóképessége 450 fő.

Földszint nettó alapterülete: 2252,71m2, az emeleti szint alapterülete 1798,34 m2, nettó alapterület összesen 4051,05 m2. Kültéri kerékpár tároló: 119,78 m2.

Épület funkciók:

Földszint:

— 8 db tanterem és szertárak

— 2 szaktanterem (informatika, természettudományi), 2 csoportterem szertárak

— tanári szoba, irodák

— előtér és aula/kis aula

— porta

— büfé, kiszolgáló helyiségekkel,

— vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)

— főzőkonyha, étkező kiszolgáló helyiségekkel,

— takarítószer és tároló (vízvételi lehetőséggel)

— lépcsők és akadálymentesen használható lift

— könyvtár és könyvtárraktár, stúdió

Felső szint:

— 8 db tanterem, szertárak

— 2 db szaktanterem (nyelvi és művészeti/ének-zene) és szertárak

— 2 db csoportterem, szertárak

— 1 db egyéni foglalkoztató

— tanári szoba, teakonyha (öltözővel, vizesblokkal)

— igazgatói és igazgatóhelyettesi. gazdasági szobák, titkárság, tárgyalók

— gépészeti helyiségek (kazán, szellőztetés)

— nemek szerinti dolgozói öltöző

— galéria, közlekedők, pihenők

Hagyományos építőanyagok és épületszerkezetek alkalmazásával épül: téglafalakkal, monolit vasbeton födémmel és fa tetőszerkezettel. A részben a zárófödémre támaszkodó kis hajlásszögű nyeregtetőt extenzív zöldtető borítja. Az aula felett kupola jellegű, nagyobb fesztávolságú RRT gerendázatú lefedés készül. Az udvart körülvevő épületszárnyak három dilatációs egységre tagolódnak.

Az alapozási mód síkalapozás, teherhordó falak alatt, pillérek alatt pontalapok készülnek. A födémek monolit vasbeton lemezek, a lépcsők és a liftaknája szintén monolit vasbeton szerkezetű.

Homlokzat homlokzati hőszigetelő rendszerrel, nagytáblás faburkolattal ellátott szerelt szerkezettel és téglaburkolattal készül.

A cseréptetős tetőszerkezeten napelem létesül villámvédelmi rendszer védett terében.

A földszinten 350 adagos főzőkonyha épül.

Az építési telken egy 22 kV szabadvezeték halad át, melynek kiváltása- engedélyeztetése, kivitelezése a kivitelező feladata.

A telken építendő: 44 db parkoló, 1 db akadálymentes parkoló, kerékpár tároló: 50 db férőhellyel.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

Időtartam: 700 nap
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ATnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont:

ATnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

Sz1) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az AT beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ATnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.

Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó árbevétele nem éri el a nettó 2 000 000 000,- HUF.

P2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (épületek és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 2 000 000 000,- HUF árbevétellel.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATtől.

Műszaki és szakmai képességek:

AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek az alábbiakat kell benyújtania:

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy AK ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania elektronikus űrlap formájában nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben egy adott szakember az alkalmassági követelmény és valamelyik értékelési szempont tekintetében is megjelölésre kerül, abban az esetben a nyilatkozatban illetve a szakember szakmai önéletrajzában elkülönítetten kell megjelölni az alkalmassági követelmény szempontjából figyelembe veendő és az értékelési részszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat (abban az esetben is, ha az adott szakember az ajánlattétel időpontjában szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben).

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

M3) A Kbt.65.§(1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt, vagy a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alapozástól/alépítménytől a teljes körű műszaki átadás-átvételig tartó, közhasználatú épület építésére és vagy felújítására vonatkozó, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1. 1 db referencia, amely legalább nettó 3 132 m2 alapterületű épületre vonatkozik, és amely az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta:

— legalább 12db tanterem és/vagy, oktatóterem és/vagy könyvtár, szaktanterem

— személyfelvonó létesítését

— teljes körű akadálymentesítést

— építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti valamint erős- és gyengeáramú épületvillamossági munkák kivitelezését.

M1)2. 1 db referencia, amely tartalmazott az épülethez kapcsolódó út-parkoló, közmű építési és környezetrendezési és/vagy parképítési munkát.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1.-M)1.2. pontok szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. 1 db szerződéssel (referenciával)kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1)1.-M1)2. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M1)1.-M1)2. pontok szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 2 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

Ajánlatkérő „közhasználatú épület” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pontja által meghatározott épület.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

Az M2)1 alkalmassági követelményben előírt szakember kapcsán a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlatkérő a kivitelezési munka irányítását, alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

M/3) ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „épületek építése” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

A Kr.24. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő kizárólag abban az esetben fogadja el az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítési, jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj 2,5-2,5 %-a), késedelmi-(0,5%/nap, max:10%), meghiúsulási(15 %), szerződésszegési kötbér(Szerződésszegésenként 200 000,- Ft). Jótállás:24 hónap.

Számlázás havi felmérés alapján történik. További részletek: szerződéstervezet.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1)-(3),(5)-(6),

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-01-21 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Minőségi kritérium (név): 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60hó)
5.1. Építéstechnológiai terv
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 5.2. Munkaerőterv
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_65551132
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Hodos Anett
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001022122020/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. január 07. 10:00 óra. Találkozás helye: 2310 Szigetszentmiklós Temesvári utca és Petőfi Sándor utca kereszteződése (telek sarka). AK konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatok,

— AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

— Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek csatolnia kell: a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

4) P1)-P2) és M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, az 2.-4. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével, az 5. részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-4. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vencli Adrienn 01131

8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Az M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

12) AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

13) További információkat a KD tartalmaz.

16) ATnek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés és az építésszervezési terv.

17) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

18) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): AK egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

20) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot AK nem fizet.Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

21) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

22) Nyertes ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú irányítási rendszerek.) (vagy azzal egyenértékű) környezetvédelmi vezetési rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

23) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 500 000 000 HUF /év limitű, CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni

24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2020/S 247-609481 (2020-12-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-05-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Jelen kivitelezési feladat a 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292. szám alatti ingatlanon egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségek (három jól tagolható részre osztva: aula köré szerveződő közösségi-igazgatási szárny, az oktatási szárny és az étkező-oktatói-gépészeti szárny két szinten) kialakításával.

A beszerzés teljes értéke: 3 400 902 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 100-262901
Hirdetményre hivatkozik: 2020/S 247-609481
HL-S szám: 100
További információk

Az eljárás eredményes. Nyertes ajánlattevő: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., MAGYARORSZÁG 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., adószáma: 12073601-2-13 Beérkezett ajánlatok: — Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., MAGYARORSZÁG 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., adószáma: 12073601-2-13 — Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1–12., adószáma: 25098367243 Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292.

Az épület nettó alapterülete 4177 m

Földszint nettó alapterülete: 2252,71 m

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60 hó)
3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60hó)
4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 60hó)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-05-14 📅
Név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_24835932
Postacím: 510-es Fő út 26.
Postai város: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 307472452 📞
E-mail: pharos95@pharos95.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 3 400 902 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., MAGYARORSZÁG 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., adószáma:

12073601-2-13

Beérkezett ajánlatok:

— Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., MAGYARORSZÁG 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., adószáma:

— Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1–12., adószáma: 25098367243

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

Forrás: OJS 2021/S 100-262901 (2021-05-21)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-03-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 400 902 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-10 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 053-155643
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 100-262901
HL-S szám: 53
További információk

Fővállalkozói kivitelezési szerződés 1. sz. módosítása, aláírásának napja 2022.12.28. VII.2.2. kiegészítés: A Szerződés 2021. május 14. napján lépett hatályba. A Szigetszentmiklósi (Temesvári utcai) új iskola építése (továbbiakban: „Beruházás”) kivitelezési munkáinak teljesítése során szükségessé vált a Szerződés módosítása, amely módosítás feltételeit a Felek jelen Szerződés módosításban rendezik. Vállalkozó 2022. decemberében jelezte, hogy a geopolitikai helyzet, a rendkívüli áremelkedések és a magas infláció miatt likviditási problémák jelentkeztek, ezért kéri Megrendelőt, hogy a már megrendelt, elvégzett és leigazolt pótmunkák ellenértékét a kivitelezés során elszámolhassák. Az eredeti Szerződés szerint erre csak a végszámlával együtt nyílik lehetőség. Fentiek nyomán Megrendelő a következőket mérlegelte: Az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022 (X.19) kormányhatározat is nevesíti a tárgyi Beruházást, amely kormányhatározat rendelkezett a Beruházás részére többletforrás biztosításáról, melyet a mai napig még nem kapott meg. - A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét - A módosítást olyan körülmények eredményezték, amelyeket Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva szerződéskötéskor nem láthatott előre. - A kivitelezés során felmerülő, és műszaki szükségszerűséggel alátámasztott és Megrendelő által igazolt pótmunka igényekre a Szerződés tartalékkeretét szükséges felhasználni, amelyek nélkül megfelelően működő, használatba vételre alkalmas épület nem tud megvalósulni. - A Vállalkozó finanszírozási nehézségei veszélyeztethetik a Beruházás határidőben történő teljesítését. Abban az esetben, ha a Vállalkozó likviditási problémái miatt akadályközlésre kerülne sor, úgy a Beruházás nem kapna határidőre használatba vételi engedélyt, amely veszélyezteti a Beruházás keretében létesülő iskola 2023 szeptember 1-vel történő indulását. - A Beruházás időleges felfüggesztése irreálisan magas többletköltség terhet róna az építtetőre és üzemeltetőre egyaránt (ideiglenes oktatási helyszín tervezése, engedélyeztetése, létesítése, a beruházási helyszín tervezetten túl történő többlet területbiztosítási- és organizációs költségei stb.). - A módosítás hatására az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, hiszen a vállalkozói díj és tartalékkeret együttes értéke változatlan. Kizárólag arról van szó, hogy a Szerződésben eddig is nevesített tartalékkeret az eredeti Szerződés szerint kizárólag a végszámlában, a szerződésmódosítás eredményeképp pedig a rész- vagy végszámlában is érvényesíthető.

További információk

Fővállalkozói kivitelezési szerződés 1. sz. módosítása, aláírásának napja 2022.12.28.

VII.2.2. kiegészítés:

A Szerződés 2021. május 14. napján lépett hatályba. A Szigetszentmiklósi (Temesvári utcai) új iskola építése (továbbiakban: „Beruházás”) kivitelezési munkáinak teljesítése során szükségessé vált a Szerződés módosítása, amely módosítás feltételeit a Felek jelen Szerződés módosításban rendezik.

Vállalkozó 2022. decemberében jelezte, hogy a geopolitikai helyzet, a rendkívüli áremelkedések és a magas infláció miatt likviditási problémák jelentkeztek, ezért kéri Megrendelőt, hogy a már megrendelt, elvégzett és leigazolt pótmunkák ellenértékét a kivitelezés során elszámolhassák. Az eredeti Szerződés szerint erre csak a végszámlával együtt nyílik lehetőség.

Fentiek nyomán Megrendelő a következőket mérlegelte: Az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022 (X.19) kormányhatározat is nevesíti a tárgyi Beruházást, amely kormányhatározat rendelkezett a Beruházás részére többletforrás biztosításáról, melyet a mai napig még nem kapott meg. - A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét

- A módosítást olyan körülmények eredményezték, amelyeket Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva szerződéskötéskor nem láthatott előre.

- A kivitelezés során felmerülő, és műszaki szükségszerűséggel alátámasztott és Megrendelő által igazolt pótmunka igényekre a Szerződés tartalékkeretét szükséges felhasználni, amelyek nélkül megfelelően működő, használatba vételre alkalmas épület nem tud megvalósulni.

- A Vállalkozó finanszírozási nehézségei veszélyeztethetik a Beruházás határidőben történő teljesítését. Abban az esetben, ha a Vállalkozó likviditási problémái miatt akadályközlésre kerülne sor, úgy a Beruházás nem kapna határidőre használatba vételi engedélyt, amely veszélyezteti a Beruházás keretében létesülő iskola 2023 szeptember 1-vel történő indulását.

- A Beruházás időleges felfüggesztése irreálisan magas többletköltség terhet róna az építtetőre és üzemeltetőre egyaránt (ideiglenes oktatási helyszín tervezése, engedélyeztetése, létesítése, a beruházási helyszín tervezetten túl történő többlet területbiztosítási- és organizációs költségei stb.).

- A módosítás hatására az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, hiszen a vállalkozói díj és tartalékkeret együttes értéke változatlan. Kizárólag arról van szó, hogy a Szerződésben eddig is nevesített tartalékkeret az eredeti Szerződés szerint kizárólag a végszámlában, a szerződésmódosítás eredményeképp pedig a rész- vagy végszámlában is érvényesíthető.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Szigetszentmiklós Temesvár u. új isk. kivitelezése
Rövid leírás:

- 8 db tanterem és szertárak

- 2 szaktanterem (informatika, természettudományi), 2 csoportterem szertárak

- tanári szoba, irodák

- előtér és aula/kis aula

- porta

- büfé, kiszolgáló helyiségekkel,

- vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)

- főzőkonyha, étkező kiszolgáló helyiségekkel,

- takarítószer és tároló (vízvételi lehetőséggel)

- lépcsők és akadálymentesen használható lift

- könyvtár és könyvtárraktár, stúdió

- 8 db tanterem, szertárak

- 2 db szaktanterem (nyelvi és művészeti/ének-zene) és szertárak

- 2 db csoportterem, szertárak

- 1 db egyéni foglalkoztató

- tanári szoba, teakonyha (öltözővel, vizesblokkal)

- igazgatói és igazgatóhelyettesi. gazdasági szobák, titkárság, tárgyalók

- gépészeti helyiségek (kazán, szellőztetés)

- nemek szerinti dolgozói öltöző

- galéria, közlekedők, pihenők

A szerződés odaítélése
Postacím: 510-es Fő Út 26

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett

Hivatkozás
További információk

Fővállalkozói kivitelezési szerződés 1. sz. módosítása, aláírásának napja 2022.12.28.

VII.2.2. kiegészítés:

A Szerződés 2021. május 14. napján lépett hatályba. A Szigetszentmiklósi (Temesvári utcai) új iskola építése (továbbiakban: „Beruházás”) kivitelezési munkáinak teljesítése során szükségessé vált a Szerződés módosítása, amely módosítás feltételeit a Felek jelen Szerződés módosításban rendezik.

Vállalkozó 2022. decemberében jelezte, hogy a geopolitikai helyzet, a rendkívüli áremelkedések és a magas infláció miatt likviditási problémák jelentkeztek, ezért kéri Megrendelőt, hogy a már megrendelt, elvégzett és leigazolt pótmunkák ellenértékét a kivitelezés során elszámolhassák. Az eredeti Szerződés szerint erre csak a végszámlával együtt nyílik lehetőség.

Fentiek nyomán Megrendelő a következőket mérlegelte: Az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022 (X.19) kormányhatározat is nevesíti a tárgyi Beruházást, amely kormányhatározat rendelkezett a Beruházás részére többletforrás biztosításáról, melyet a mai napig még nem kapott meg. - A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét

- A módosítást olyan körülmények eredményezték, amelyeket Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva szerződéskötéskor nem láthatott előre.

- A kivitelezés során felmerülő, és műszaki szükségszerűséggel alátámasztott és Megrendelő által igazolt pótmunka igényekre a Szerződés tartalékkeretét szükséges felhasználni, amelyek nélkül megfelelően működő, használatba vételre alkalmas épület nem tud megvalósulni.

- A Vállalkozó finanszírozási nehézségei veszélyeztethetik a Beruházás határidőben történő teljesítését. Abban az esetben, ha a Vállalkozó likviditási problémái miatt akadályközlésre kerülne sor, úgy a Beruházás nem kapna határidőre használatba vételi engedélyt, amely veszélyezteti a Beruházás keretében létesülő iskola 2023 szeptember 1-vel történő indulását.

- A Beruházás időleges felfüggesztése irreálisan magas többletköltség terhet róna az építtetőre és üzemeltetőre egyaránt (ideiglenes oktatási helyszín tervezése, engedélyeztetése, létesítése, a beruházási helyszín tervezetten túl történő többlet területbiztosítási- és organizációs költségei stb.).

- A módosítás hatására az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, hiszen a vállalkozói díj és tartalékkeret együttes értéke változatlan. Kizárólag arról van szó, hogy a Szerződésben eddig is nevesített tartalékkeret az eredeti Szerződés szerint kizárólag a végszámlában, a szerződésmódosítás eredményeképp pedig a rész- vagy végszámlában is érvényesíthető.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2023/S 053-155643 (2023-03-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 400 902 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-25 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 188-588396
HL-S szám: 188
További információk

A szerződés - összhangban a szerződés és a Ptk. rendelkezéseivel - jelenleg is…

… hatályos. Szerződés 1. sz. módosítása: 2022.12.28. - pótmunkák elszámolási módja tekintetében módosult. Szerződés 2. sz. módosítása: 2023.09.20. VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: 2) Pótmunka A kivitelezés során üzemeltetői kérésre a konyha áttervezésre került (több kisebb helyiség került kialakításra a konyhai szakaszon). A módosított tervek alapján a konyhai főzőberendezések feletti elszívók kivezetését, a hely adta adottságokra tekintettel csak két darab közös ernyővel lehet megoldani. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Korm. rendelet alapján mindkét páraelszívó ernyőbe beépített oltórendszert kell telepíteni, melyeket a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően a tűzjelző rendszerre rá kell kötni, valamint a használatba vételhez külön létesítési engedélyeztetés szükséges. A tervezett Halton elszívó ernyőkbe csak utólagos szakvállalkozó által szerelt oltórendszer létezik. A megajánlott Atrea konyhai elszívó ernyők rendelkeznek a termékkel együtt minősített BM-OKF engedélyes beépített tűzvédelemmel, légtechnikai és zsírleválasztási tulajdonságaik megegyeznek a tervezett Halton ernyőkkel. A műszaki szükségszerűségből adódó pótmunka indoka, hogy a kiviteli terveken, a műszaki leírásban és a költségvetés kiírásban a megosztott kialakításhoz szükséges ernyők oltórendszere nem szerepel. A konyhai elszívó berendezésbe oltók beépítése és engedélyeztetése, amely pénzügyi többletet igényel nettó 34 070 932 Ft + Áfa értékben. A műszaki tartalom módosulása a véghatáridőt nem befolyásolja. A Kbt. 141. § (2) bek. rendelkezéseire tekintettel a jelen pontban foglalt műszaki változtatások értéke nettó 34 070 932,- Ft, (1 002 %), amely sem az eredeti szerződés érték (3 400 902 000,- Ft) 15 %-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a szerződés tárgya változatlan marad, valamint a beszerzési igény is kielégítésre kerül. 3) Jogutódlás miatti adatváltozások: A 362/2022. (IX. 19.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés d) pontja alapján a BMSK Zrt. által ellátott állami feladatokat 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át. A Felek jogutódlás okán és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozások okán is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.

… hatályos.

Szerződés 1. sz. módosítása: 2022.12.28. - pótmunkák elszámolási módja tekintetében módosult.

Szerződés 2. sz. módosítása: 2023.09.20.

VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

2) Pótmunka

A kivitelezés során üzemeltetői kérésre a konyha áttervezésre került (több kisebb helyiség került kialakításra a konyhai szakaszon). A módosított tervek alapján a konyhai főzőberendezések feletti elszívók kivezetését, a hely adta adottságokra tekintettel csak két darab közös ernyővel lehet megoldani. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Korm. rendelet alapján mindkét páraelszívó ernyőbe beépített oltórendszert kell telepíteni, melyeket a katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően a tűzjelző rendszerre rá kell kötni, valamint a használatba vételhez külön létesítési engedélyeztetés szükséges.

A tervezett Halton elszívó ernyőkbe csak utólagos szakvállalkozó által szerelt oltórendszer létezik. A megajánlott Atrea konyhai elszívó ernyők rendelkeznek a termékkel együtt minősített BM-OKF engedélyes beépített tűzvédelemmel, légtechnikai és zsírleválasztási tulajdonságaik megegyeznek a tervezett Halton ernyőkkel.

A műszaki szükségszerűségből adódó pótmunka indoka, hogy a kiviteli terveken, a műszaki leírásban és a költségvetés kiírásban a megosztott kialakításhoz szükséges ernyők oltórendszere nem szerepel.

A konyhai elszívó berendezésbe oltók beépítése és engedélyeztetése, amely pénzügyi többletet igényel nettó 34 070 932 Ft + Áfa értékben.

A műszaki tartalom módosulása a véghatáridőt nem befolyásolja.

A Kbt. 141. § (2) bek. rendelkezéseire tekintettel a jelen pontban foglalt műszaki változtatások értéke nettó 34 070 932,- Ft, (1 002 %), amely sem az eredeti szerződés érték (3 400 902 000,- Ft) 15 %-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a szerződés tárgya változatlan marad, valamint a beszerzési igény is kielégítésre kerül.

3) Jogutódlás miatti adatváltozások:

A 362/2022. (IX. 19.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés d) pontja alapján a BMSK Zrt. által ellátott állami feladatokat 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át. A Felek jogutódlás okán és a Szerződés teljesítése során bekövetkezett adatváltozások okán is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.

Forrás: OJS 2023/S 188-588396 (2023-09-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-12-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szigetszentmiklós Temesvár u. új isk. kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001022122020
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 400 902 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001022122020/1
A beszerzés leírása:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 13292 A beszerzés tárgya és mennyisége: A projekt megvalósítása során egy 16 tantermes iskolaépület (általános iskola) épül, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (három jól tagolható részre osztva: aula köré szerveződő közösségi-igazgatási szárny, az oktatási szárny és az étkező-oktatói-gépészeti szárny két szinten). Az épület kialakítása során biztosítani kell a teljes épület akadálymentes megközelíthetőségét. Az épület nettó alapterülete 4177 m2, befogadóképessége 450 fő. Földszint nettó alapterülete: 2252,71m2, az emeleti szint alapterülete 1798,34 m2, nettó alapterület összesen 4051,05 m2. Kültéri kerékpár tároló: 119,78 m2. Épület funkciók: Földszint: • 8 db tanterem és szertárak • 2 szaktanterem (informatika, természettudományi), 2 csoportterem szertárak • tanári szoba, irodák • előtér és aula/kis aula • porta • büfé, kiszolgáló helyiségekkel, • vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó) • főzőkonyha, étkező kiszolgáló helyiségekkel, • takarítószer és tároló (vízvételi lehetőséggel) • lépcsők és akadálymentesen használható lift • könyvtár és könyvtárraktár, stúdió Felső szint: • 8 db tanterem, szertárak • 2 db szaktanterem (nyelvi és művészeti/ének-zene) és szertárak • 2 db csoportterem, szertárak • 1 db egyéni foglalkoztató • tanári szoba, teakonyha (öltözővel, vizesblokkal) • igazgatói és igazgatóhelyettesi. gazdasági szobák, titkárság, tárgyalók • gépészeti helyiségek (kazán, szellőztetés) • nemek szerinti dolgozói öltöző • vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó) • galéria, közlekedők, pihenők Hagyományos építőanyagok és épületszerkezetek alkalmazásával épül: téglafalakkal, monolit vasbeton födémmel és fa tetőszerkezettel. A részben a zárófödémre támaszkodó kis hajlásszögű nyeregtetőt extenzív zöldtető borítja. Az aula felett kupola jellegű, nagyobb fesztávolságú RRT gerendázatú lefedés készül. Az udvart körülvevő épületszárnyak három dilatációs egységre tagolódnak. Az alapozási mód síkalapozás, teherhordó falak alatt, pillérek alatt pontalapok készülnek. A födémek monolit vasbeton lemezek, a lépcsők és a liftaknája szintén monolit vasbeton szerkezetű. Homlokzat homlokzati hőszigetelő rendszerrel, nagytáblás faburkolattal ellátott szerelt szerkezettel és téglaburkolattal készül. A cseréptetős tetőszerkezeten napelem létesül villámvédelmi rendszer védett terében. A földszinten 350 adagos főzőkonyha épül. Az építési telken egy 22 kV szabadvezeték halad át, melynek kiváltása- engedélyeztetése, kivitelezése a kivitelező feladata. A telken építendő: 44 db parkoló, 1 db akadálymentes parkoló, kerékpár tároló: 50 db férőhellyel. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

A beszerzés leírása

Időtartam: 700 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: BMSK-III-0014/0571/2021
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-05-14 📅
Cím: Fővállalkozói kivitelezői szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 400 902 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001022122020/9358
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_24835932
Postacím: 510-es Fő Út 26
Postai irányítószám: 2336
Postai város: Dunavarsány
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: pharos95@pharos95.hu 📧
Telefon: +36 307472452 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 75 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a. Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítési, jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj 2,5-2,5 %-a), késedelmi-(0,5%/nap, max:10%), meghiúsulási(15 %), szerződésszegési kötbér(Szerződésszegésenként 200 000,- Ft). Jótállás:24 hónap. Számlázás havi felmérés alapján történik. További részletek: szerződéstervezet. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: — 2017. évi CL. tv, — 2007. évi CXXVII. tv, — 2011. évi CXCV. tv, — 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §, — 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1)-(3),(5)-(6),

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_56821345
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

A III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása: — 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatt többletforrás biztosítása. II.1.1. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzet”) hirdetett ki. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely alapján a Vállalkozónak kezdeményezheti szerződésmódosítását a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. II.1.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi lezárását megelőzően, 2023. április 23. napján kelt beadványában Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelők részre az orosz–ukrán háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekményei tárgyában. A vállalkozói többletdíj igény nettó 418.023.790,- Ft, mely a szerződés teljesítése során az orosz–ukrán háborúval összefüggésben felmerült teljes díjnövekmény-igényét tartalmazza. II.1.3. A 2023. szeptember 6. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztésre került szakvélemény kiadása iránti kérelem a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 418.023.790,- Ft-ban került meghatározásra. II.1.4. KTI a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményét 2023. október 16. napján elkészítette. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az építési és közlekedési miniszter a szakvéleményét (a továbbiakban: szakvélemény) 2023. október 26. napján kiadta. A szakvéleményben megállapításra került, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a Vállalkozó részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható költségnövekmény – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes költségnövekménynek (nettó 440.119.660,- Ft) az 50%-a - mindösszesen nettó 220.059.830,- Ft, ami az eredeti szerződéses érték 6,4 %-a. A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. II.1.5. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. (...) A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 220.059.830,- Ft,) 6,4 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékéhez (nettó 3.400.902.000,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 220.059.830,- Ft összegű Vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja alapján a végszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. E szerződésmódosítás alapján a Megrendelő a fenti nettó 220.059.830,- Ft összegű Vállalkozói díj növekedésre vonatkozóan teljesítésigazolást állít ki, a Vállalkozó ezt követően jogosult ezen teljesítésigazolás alapján a végszámla kiállítására, mely esetben a Felek a teljesítés napjának ezen szerződésmódosítás aláírásának napját fogják tekinteni.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

A 3. sz. (jelen) szerződésmódosítás dátuma: 2024.12.02. A Beruházás keretében Szigetszentmiklóson egy új, 16 osztályos általános iskola létesül a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel modern, környezetbarát kivitelben. Az épület nettó alapterülete 4177 m2, a befogadóképessége 450 fő. A Szerződés I.2.1.1. pontja alapján a Vállalkozói díj nettó 3.400.902.000,- Ft + Áfa, a tartalékkeret nettó 170.045.100,- Ft + Áfa, a tartalékkeret a Kivitelezés megvalósítása során felhasználásra került. Felek rögzítik, hogy Szerződést első alkalommal, 2022. december 28. napján, második alkalommal 2023. szeptember 20. napján módosították. A második módosítás során a vállalkozói díj nettó 34.070.932 Ft + ÁFA értékben növekedett, valamint a végteljesítési határidő 2023.08.10. módosult. A jelen 3. sz. szerződésmódosítás II.1. pontjában foglalt költségnövekményhez szükséges többletforrást a 1219/2024.(VII.31.) Korm. határozat biztosítja. "Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés I. 2.1. Vállalkozói Díj pontjának 2.1.1. pontja az alábbiakra módosul: 2.1.1. Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül): 3.655.032.762,- Ft (hárommilliárd-hatszázötvenötmillió-harminckettőezer-hétszázhatvankettőforint) III.2. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés Biztosítékok mértékéről szóló I/2.4. pontjának a Jólteljesítési Biztosíték összegét meghatározó 2.4.3. pontja az alábbiakra módosul: 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Jótállási Időszak alatt a Tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 2,5 %-a (kettő és fél százaléka), azaz 91.375.819,- Ft (kilencvenegymillió-háromszázhetvenötezer-nyolcszáztizenkilenc) forint). III. 3. A II.1 pontban előadott indokokra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Szerződés Fizetési Mérföldköveket tartalmazó I.2.2.2. pont „Végső Fizetési Mérföldkő2” sorral kiegészítve az alábbiakra módosul: Végső Fizetési Mérföldkő1: A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével, továbbá a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke. Végső Fizetési Mérföldkő2: Az ÉKM 2023.10.26. napján kiállított, EPAT/7449-2/2023/ÉPGHÁT iktatószámú Szakvéleménye és mellékletei alapján a Vállalkozót megillető, rendes üzleti kockázat mértékékét meghaladó költségnövekmény összege, azaz nettó 220.059.830,- Ft (nettó kettőszázhúszmillió-ötvenkilencezer-nyolcszázharminc forint)." A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték: Érték áfa nélkül: 3 400 902 000.00 HUF Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték áfa nélkül: 3 655 032 762.00 HUF

Szöveg

Forrás: OJS 2024/S 245-770839 (2024-12-14)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)