21. sz. főút továbbfejlesztése - II. ütem

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Észak-Magyarország › Heves
• Észak-Magyarország › Nógrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-06-30	Ajánlati felhívás
2021-08-13	További információk
2022-02-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-09-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-06-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közút építése
Hivatkozási szám: EKR000772512021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közút építése 📦
További CPV-kód: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Heves 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://nif.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025785 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000772512021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000772512021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 127-335607
HL-S szám: 127
További információk

1. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: A tárgyi tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása a meglévő közúti forgalom fenntartás biztosítása mellett történhet, ezért az egyes részfeladatok munkafolyamatainak valamint a kivitelezésének idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása és egységesítés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása. 2. A megvalósítási időnek nem része a december 01. és február 28. közötti időszak.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

21. számú főút 1+300 - 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben):

— meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye,

— 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása,

— M3 autópálya - 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 - 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése.

21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése

Főbb várható mennyiségek:

— szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon,

— meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3

— AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3

— AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3

— AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3

— Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m

— Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése: 24 db

— Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m

— Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

Időtartam: 13 hónap
További információk:

2. A megvalósítási időnek nem része a december 01. és február 28. közötti időszak.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 21. számú főút Hatvan és Salgótarján közötti részszakaszok.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek- szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7.-ában és 16. §-ában foglaltakra is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.

A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

1. A 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek.alapján az építőipari kivit.tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában AK előírja az Étv.szerinti,építőipari kivit.tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét,ill.a nem Mo-n letelepedett gazd.szereplőknél a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezést.

Ha a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban való szereplés ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának,a ny-t vezető szerv által kiállított igazolásnak/nyilv.tartásban szereplés tényét igazoló dok egyszerű másolatával igazolandó

Előzetes igazolás: AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont.

A Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is. Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.

2. AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg szerint illetékes orsz. szakmai kamara névjegyzékében szereplés, a nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti orsz. nyilvántartásában szereplés/ letelepedés szerinti orsz.-ban előírt engedéllyel/jogosítvánnyal/szervezeti kamarai tagsággal való rendelkezést a322/2015. (X. 30.) Kr 8. § (2) bek alapján.A nem Mo-n letelepedett gazd.szereplőnek nyertességekor legkésőbb szerződéskötésre szerepelni kell az ép.beruházáshoz kapcs.tervezői szolg. szerint illetékes orsz szakmai kamara névjegyzékében.

Előzetes igazolás: AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont Igazolási mód ajánlat elbírálásához: Engedély/jogosítvány másolat/ szervezeti/kamarai tagságról szóló igazolás benyújtandó,figyelemmel a Kr1.§ (2)-(5) bek-re is. E szerint AK a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. Dok benyújtása előzetes igazolás után AK felhívására (Kbt. 69. § (4) bek).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Alkalmatlan AT, ha az ajánlata alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-on letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

2. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg a feladatot, amelyre a nyilv szereplés, szervezeti tagság engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmasság igazolásának módja:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy -felújítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

1. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt

Nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági

Követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el. A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közútépítés és/vagy -felújítás) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 900 000 000,- HUF összeget.

A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat. A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. §. § (1) bek. a-cd és (2) bek a)-b) pontjában foglaltakat érti,

— „Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők,

— Felújítás vagy fejlesztés alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § szerinti beavatkozások értendők.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. A Kr. 21.§(2b) bek-re figyelemmel a 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a teljesítés kezdő és befejező időtartamát (műszaki átadás-átvétel lezárása), év, hónap, nap pontossággal,

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli AK, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2. alpont szerinti valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekinteteben megjelölt szakemberek többlet tapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (7), (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1. legalább összesen 8,0 km hosszú országos közút építése és/vagy felújítása (amely tartalmazott meglévő burkolat marását és/vagy aszfaltburkolat készítést) tárgyú referenciával,

M/1.2. legalább 1 db jelzőlámpás csomópont építése és/vagy átépítése és/vagy kiépítése tárgyú referenciával.

Az M/1.1. pontban előírt referenciakövetelmény legfeljebb két szerződéssel igazolható.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

A Kr. 21. § (2b) bek. alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett munkákat vesz figyelembe. A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és

b) legalább 36 hó országos közút építése és/vagy felújítása területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

b) legalább 36 hónap országos közút építése és/vagy felújítása során szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Az M/2.1 és M/2.2. pozícióra ugyanaz a szakember nem megjelölhető.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Fogalmak alkalmassági követelményekhez:

1. Országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a-cd pontja szerinti fogalmakat érti AK.

2. Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

3. Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

4. Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

5. Építésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

6. A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

7. Főépítésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

8. Közút építése alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

9. Felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § szerinti beavatkozások értendők.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Az M/2 követelmény körében a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában a szakembereknél az önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy egyéb szakember által megtett nyilatkozatban kérjük, hogy szakember nyilatkozzon, hogy a fenti fogalomnak mindenben megfelelnek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Szerz. bizt. köt.: Telj. bizt., jótállási bizt.: 5 %,

Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap,

Kivitelezési hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési eljárás során rögzített határidők be nem tartása esetén a kötbér mértéke: 2 % minden késedelmes napra számítva. Alapja: a hibakijavítás és hiánypótlás jegyzőkönyvben vagy utólagos költségbecslés alapján megállapított nettó ellenértéke.

A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 15 %-át.

Hibás teljesítési kötbér:

Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a., alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,1 %a.

Összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20 %-át.

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Mértéke: a Vállalkozói Díj, illetve az adott Építési Szakasz/Projektelem/Rész Vállalkozói Díja 20 %-a; adott munkarészt esetében az el nem végzett munka nettó értékének 20 %-a.

Vetítési alap a - tartalékkeret nélkül számított - nettó vállalkozási díj. Speciális rendelkezéseket a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 17.2.5 és 17.3.3. pontja tartalmazza.

Ajánlatkérő karakter korlát miatt felhívta a figyelmet Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.4. pontjára.

Jótállási idő: 36 hó Szavatossági idő: 60 hó.

Irányadó a Kbt. 135. § (1) bek.

A szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését, részteljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően, a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (3)-, (5)-(8) bek.-i, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre.

Alvállalkozó igénybevétele esetén Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ (1) bekezdése és 32/B. §-a szerint fizeti ki az ellenértéket. A részszámlázásra vonatkozó előírások a szerződésben találhatók.

A finanszírozás: hazai forrás

A szerződés utófinanszírozású. További részletek a szerződéstervezetben.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

Előleg: 20 %. nyertes választása szerint:

— Kbt. 135. § (7) alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküli összege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt.134.§(6)a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül. Biztosítékmentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozat csatolása. Előleg-visszafizetési biztosíték szabályok részletezése a közbeszerzési dokumentumokban.

A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor. Részszámlázásra vonatkozó részletes rendelkezések a vállalkozási szerződés tervezetben találhatók. (SZF 10. pont)

Tartalékkeret 2 %

Irányadó a Kbt. 27/A.§

A kifizetésre alkalmazandó: a 2017. évi CL. tv. (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-19 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1) AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pont meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.2) AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pont meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: https://nif.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000772512021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

A tárgyi tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása a meglévő közúti forgalom fenntartás biztosítása mellett történhet, ezért az egyes részfeladatok munkafolyamatainak valamint a kivitelezésének idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása és egységesítés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása.

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-2. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-2. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes építési-szerelési biztosítás, továbbá 50 M Ft/év és 25 M Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 13 000 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK,) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. és M/2.2. pont - „MV-KÉ” jogosultság

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.

12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat dr. Bucsánszki Szabina, lajstromszáma: 00338

15. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

16. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

17. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a KD V. kötetét max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

18.Az Ajánlattevő a munkára vonatkozó árajánlatát a felolvasólapon a Beárazott Költségvetés összegzésével kialakított egyösszegű nettó áron köteles megtenni. A nettó ajánlati árnak a tartalékkeret összegét NEM kell tartalmaznia.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 127-335607 (2021-06-30)

További információk (2021-08-13)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-13 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 159-419562
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 127-335607
HL-S szám: 159
További információk

A jelen korrigendum keretében kiegészítésre kerül a Műszaki Dokumentáció és az árazatlan költségvetés és tételleírás.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Forrás: OJS 2021/S 159-419562 (2021-08-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73) 21. számú főút 1+300 - 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben): - meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye; - 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása; - M3 autópálya - 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 - 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése; 21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése Főbb várható mennyiségek: - szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon; - meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3 - AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3 - AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3 - AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3 - Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m - Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db - Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m - Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73)

21. számú főút 1+300 - 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben):

- meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye;

- 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása;

- M3 autópálya - 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 - 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése;

21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése

Főbb várható mennyiségek:

- szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon;

- meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3

- AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3

- AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3

- AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3

- Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m

- Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db

- Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m

- Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

A beszerzés teljes értéke: 1 338 888 888 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-11 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 033-083633
HL-S szám: 33

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye;

- 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása;

- M3 autópálya - 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 - 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése;

- szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon;

- meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3

- AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3

- AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3

- AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3

- Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m

- Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db

- Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m

- Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-02-01 📅
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27972685241
Postacím: Váci Út 76
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 37560090 📞
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 1 338 888 888 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1./ Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

2) Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.

Adószám: 27972685-2-41

3./ Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4

Adószám: 26647184-2-44

4./ Közös ajánlattevő neve: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2141 Csömör Határ Út 056/20. hrsz.

Adószám: 14779066-2-13

Közös ajánlattevő neve: ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1164 Budapest Szabadföld Út 79.

Adószám: 12453948-2-42

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 033-083633 (2022-02-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-09-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 21. sz. főút továbbfejlesztése - II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000772512021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73) 21. számú főút 1+300 – 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben): - meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye; - 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása; - M3 autópálya – 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 – 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése; 21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése Főbb várható mennyiségek: - szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon; - meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3 - AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3 - AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3 - AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3 - Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m - Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db - Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m - Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73)

21. számú főút 1+300 – 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben):
- meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye;
- 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása;
- M3 autópálya – 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 – 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése;

21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése
Főbb várható mennyiségek:

- szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon;
- meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3
- AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3
- AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3
- AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3
- Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m
- Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db
- Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m
- Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Közút építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 338 888 888 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000772512021/1
A beszerzés leírása:

21. számú főút 1+300 – 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben): - meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye; - 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása; - M3 autópálya – 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 – 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése; 21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése Főbb várható mennyiségek: - szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon; - meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3 - AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3 - AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3 - AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3 - Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m - Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db - Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m - Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

A beszerzés leírása

21. számú főút 1+300 – 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben):
- meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye;
- 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása;
- M3 autópálya – 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 – 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése;

21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése
Főbb várható mennyiségek:

- szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon;
- meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3
- AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3
- AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3
- AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3
- Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m
- Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db
- Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m
- Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Főútvonal építése 📦

Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 📦

+ még 2

Közútjavítás 📦

Útburkolati jelek festése 📦

Időtartam: 13 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-02-01 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/843160 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 338 888 888 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000772512021/6287
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27972685241
Postacím: Váci Út 76
Postai irányítószám: 1133
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Telefon: +36 37560090 📞
Fax: +36 37560091 📠

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025785 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a alapján.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. A 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet) rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2023. január 30. napján kelt levelében, hivatkozással a VSZF 3.7.1.-3.7.3. pontjaiban és összhangban a Ptk. 6:62. §-ában foglaltakra, valamint a Vállalkozó Ptk. 6:126. § (1) bek. szerinti értesítési kötelezettségére igénybejelentést terjesztett elő a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján, az egyes építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye megtérítése tárgyában. A Vállalkozó 2023. április 11. napján kelt levelében a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekmények tárgyában, melyben a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekmény-igényét nettó 72.863.353,- Ft összegben jelölte meg. A Mérnök a Vállalkozó által benyújtott kérelmet megvizsgálta, amely vonatkozásában tett megállapításait a 2023. július 13. napján kelt vélemény tartalmazza. A Mérnök javaslat szerint a Vállalkozó Kérelme az ÉKM rendeletben foglaltaknak megfelel. A Megrendelő az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon terjesztette fel szakvélemény kiadása iránti kérelmét az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár részére. Az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI). A KTI a 2023. augusztus 28. napján kelt, szakvéleményében foglaltak alapján a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekménynek az 50%-a, mindösszesen: nettó 41.812.576,- Ft, a 2023. május 12. napjáig felmerült teljesítések alapján. Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 41.812.576,- Ft, összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 3,1%-a. A Vállalkozói Díj növelésével összehangban módosítani szükséges a Jótállási Biztosíték összegét is. Az Előleg és a Teljesítési Biztosíték összege nem változik. A változtatás a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. május 12. napján került sor, azonban a Szerződés a Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között 2023. július 11. napján hatályban tartó jegyzőkönyv került aláírásra. Tartalékkeret felhasználásra ez idáig nem került sor. A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. A fent leírtaknak megfelelően a jelen szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény forrásigényét részben a Szerződésben meghatározott nettó 26.777.777,- Ft összegű tartalékkeret egyidejű csökkentése biztosítja. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói Díj változása a szerződéses ellenérték, de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 41.812.576,- Ft) 3,1 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1.338.888.888,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Folytatás a VII.2.4) A módosítások leírása nevű pontban.

Egyéb kiegészítő információk

A 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik.

A 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet) rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából.

Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2023. január 30. napján kelt levelében, hivatkozással a VSZF 3.7.1.-3.7.3. pontjaiban és összhangban a Ptk. 6:62. §-ában foglaltakra, valamint a Vállalkozó Ptk. 6:126. § (1) bek. szerinti értesítési kötelezettségére igénybejelentést terjesztett elő a 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján, az egyes építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye megtérítése tárgyában.

A Vállalkozó 2023. április 11. napján kelt levelében a Korm.rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekmények tárgyában, melyben a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekmény-igényét nettó 72.863.353,- Ft összegben jelölte meg.

A Mérnök a Vállalkozó által benyújtott kérelmet megvizsgálta, amely vonatkozásában tett megállapításait a 2023. július 13. napján kelt vélemény tartalmazza. A Mérnök javaslat szerint a Vállalkozó Kérelme az ÉKM rendeletben foglaltaknak megfelel.

A Megrendelő az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon terjesztette fel szakvélemény kiadása iránti kérelmét az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár részére. Az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI). A KTI a 2023. augusztus 28. napján kelt, szakvéleményében foglaltak alapján a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény, ami az összes költségnövekménynek az 50%-a, mindösszesen: nettó 41.812.576,- Ft, a 2023. május 12. napjáig felmerült teljesítések alapján.

Megrendelő – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 41.812.576,- Ft, összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 3,1%-a. A Vállalkozói Díj növelésével összehangban módosítani szükséges a Jótállási Biztosíték összegét is. Az Előleg és a Teljesítési Biztosíték összege nem változik.

A változtatás a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. május 12. napján került sor, azonban a Szerződés a Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között 2023. július 11. napján hatályban tartó jegyzőkönyv került aláírásra.

Tartalékkeret felhasználásra ez idáig nem került sor. A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. A fent leírtaknak megfelelően a jelen szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény forrásigényét részben a Szerződésben meghatározott nettó 26.777.777,- Ft összegű tartalékkeret egyidejű csökkentése biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói Díj változása a szerződéses ellenérték, de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 41.812.576,- Ft) 3,1 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 1.338.888.888,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Folytatás a VII.2.4) A módosítások leírása nevű pontban.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.08.26. A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1.380.701.464,- Ft, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanmillió-hétszázegyezer-négyszázhatvannégy forint.” [eredeti díj: 1.338.888.888,- Ft] A Szerződés 4.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján: „4.3.1. A Tartalékkeret összege: 0,-Ft, azaz nulla forint.” [eredeti összeg: 26.777.777,-Ft] A Szerződés 8.3.1 pontja a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul: „8.3.1 A jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 69.035.073,- Ft, azaz hatvankilencmillió-harmincötezer-hetvenhárom forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” [eredeti összeg: 66.944.444,- Ft] A Szerződés 4.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország 2023. év tekintetében „Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106. 2024. év tekintetében „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet -XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T kód: 401106, valamint a 1619/2023. (XII.29.) Korm. határozat biztosítja.” [eredeti 4.4.1 pont: 4A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a hazai finanszírozású Kiemelt Közúti Projekt Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási Szerződés) biztosítja.] A Szerződés 14. a) b) és d) pontjai szerinti megrendelői kapcsolattartók adataiban és a Mérnök személyében és adataiban bekövetkezett változások átvezetésre kerülnek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. Szerződés időtartama: 9. pont szerinti Teljesítési határidő: "Kötbérterhes Befejezési Határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap, azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam." Az 1. sz. módosítással a teljesítési határidő nem változik. A Szerződés jelenleg hatályban van tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítése során keletkezett igények teljes körű elszámolására az 1. sz. módosítással kerül sor, a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 6.13.1. pontja szerinti Befejezési Igazolás nem került kiadásra. VII.2.2) A módosítás okának leírása pont folytatása: A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át. Erre tekintettel tárgyi Szerződés vonatkozásában a változást (megrendelői, kapcsolattartói adatok, Mérnök személye, szerződés pénzügyi fedezetének változása) szerződésmódosítás útján szükséges kezelni. Felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a jogutódlással összefüggő módosítások vonatkozásában. Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás miatti adatváltozás átvezetésével nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Szöveg

1. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2024.08.26.

A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján:
„4.1 A Vállalkozói Díj
A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1.380.701.464,- Ft, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanmillió-hétszázegyezer-négyszázhatvannégy forint.” [eredeti díj: 1.338.888.888,- Ft]

A Szerződés 4.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján:
„4.3.1. A Tartalékkeret összege: 0,-Ft, azaz nulla forint.” [eredeti összeg: 26.777.777,-Ft]

A Szerződés 8.3.1 pontja a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul:
„8.3.1 A jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 69.035.073,- Ft, azaz hatvankilencmillió-harmincötezer-hetvenhárom forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” [eredeti összeg: 66.944.444,- Ft]

A Szerződés 4.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:
„4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország 2023. év tekintetében „Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 401106.
2024. év tekintetében „Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet -XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport” biztosítja; ÁHT-T kód: 401106, valamint a 1619/2023. (XII.29.) Korm. határozat biztosítja.”
[eredeti 4.4.1 pont: 4A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a hazai finanszírozású Kiemelt Közúti Projekt Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási Szerződés) biztosítja.]

A Szerződés 14. a) b) és d) pontjai szerinti megrendelői kapcsolattartók adataiban és a Mérnök személyében és adataiban bekövetkezett változások átvezetésre kerülnek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

Szerződés időtartama: 9. pont szerinti Teljesítési határidő: "Kötbérterhes Befejezési Határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap, azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam." Az 1. sz. módosítással a teljesítési határidő nem változik. A Szerződés jelenleg hatályban van tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítése során keletkezett igények teljes körű elszámolására az 1. sz. módosítással kerül sor, a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 6.13.1. pontja szerinti Befejezési Igazolás nem került kiadásra.

VII.2.2) A módosítás okának leírása pont folytatása:
A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át. Erre tekintettel tárgyi Szerződés vonatkozásában a változást (megrendelői, kapcsolattartói adatok, Mérnök személye, szerződés pénzügyi fedezetének változása) szerződésmódosítás útján szükséges kezelni. Felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a jogutódlással összefüggő módosítások vonatkozásában.
Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállását és megállapították, hogy a jogutódlás miatti adatváltozás átvezetésével nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Forrás: OJS 2024/S 175-537610 (2024-09-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (5)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (3)

Autópálya és közút építése (1)

Közút építése (1)