23. sz. főút és 25. sz. főút fejl. megvalósítása
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
23. számú főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása, valamint 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztéseinek megvalósítása (K023.03.73, K025.07.73)
HatáridőAz ajánlatok beérkezésének határideje 2021-11-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-09-30.
SzállítókA következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
- • Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- • HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- • SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
- • Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Kerékpárút építése
- • Autópálya és közút építése › Közút építése › Alárendelt út építése
- • Autópálya és közút építése › Közút építése › Főútvonal építése
- • Autópálya és közút építése › Közút építése › Körforgalom építése
- • Autópálya és közút építése › Közút építése › Országos főútvonal építése
- • Autópálya és közút építése › Közút építése › Útkereszteződés építése
- • Hídépítés › Hidak építési munkái › Közúti híd építése
- • Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén
- • Észak-Magyarország › Heves
- • Észak-Magyarország › Nógrád
Beszerzési előzmények
| Dátum | Dokumentum |
|---|---|
| 2021-09-30 | Ajánlati felhívás |
| 2021-11-04 | További információk |
| 2021-11-12 | További információk |
| 2021-12-01 | További információk |
| 2022-04-06 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
| 2023-07-12 | Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt |
| 2024-08-28 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
| 2025-11-26 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
| 2026-04-27 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
Ajánlati felhívás (2021-09-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közút építése
Hivatkozási szám: EKR001153792021
Rövid leírás:
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közút építése 📦
További CPV-kód: Közúti híd építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Nógrád 🏙️
Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153792021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153792021/reszletek 🌏
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 193-501314
HL-S szám: 193
További információk
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: 23. számú főút fejlesztése
A rész száma: 1
Rövid leírás:
Időtartam: 22 hónap
További információk:
A rész elnevezése: 25. számú főút fejlesztése
A rész száma: 2
Rövid leírás:
Időtartam: 40 hónap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki és szakmai képességek:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-11-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
További információk:
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
4. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (név): 2. III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
3. III.1.3) M/2.5. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
4. III.1.3) M/2.6. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153792021/reszletek 🌏
Hivatkozás
További információk
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 193-501314 (2021-09-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közút építése
Hivatkozási szám: EKR001153792021
Rövid leírás:
23. számú főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása, valamint 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztéseinek megvalósítása (K023.03.73, K025.07.73)
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közút építése 📦
További CPV-kód: Közúti híd építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Nógrád 🏙️
Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153792021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153792021/reszletek 🌏
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-30 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 193-501314
HL-S szám: 193
További információk
Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2-4. értékelési sz:ME„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbbszint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.Tovább: AD.I.kötet
Többet mutasson
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: 23. számú főút fejlesztése
A rész száma: 1
Rövid leírás:
1. rész: 23. számú főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása (K023.03.73)
I-01 szakasz Bátonyterenye átkelési szakasz:
A jelenlegi 23. sz. főút és a 21. sz. főút 44+936,19 km szelvényben lévő meglévő turbó körforgalomból ágazik ki. A tervezett út 2X1 sávval, 6,5 m burkolatszélességgel a parkolósávok és buszöblök kialakítása miatt 7,50-9,0 m közötti koronaszélességgel, vt=50 km/h tervezési sebességgel épül. A meglévő átkelési szakasz átépítése a 0+075-2+331 km. sz. között 2,33 km hosszban valósul meg.
Többet mutasson
Csomópontok:
0+705 km sz. a Kisterenye bekötőút és Bátonyterenye átkelési szakasz csatlakozásában csomópont;
0+842,27 km sz. Bátonyterenye átkelési szakasz, valamint az Árpád utca és Szent István úti körforgalmi csomópont;
1+886,90 km sz. Bátonyterenye átkelési szakasz, valamint 2301. j. úti csomópont.
Műtárgyak:
0+435,10 km sz. BM-043 jelű Tarján patak híd, támaszköz: 14,67 m
0+239,63 km sz. Kazár patak feletti híd, támaszköz: 7,55 m
Vasúti átjáró
0+474,17 km sz. szintbeni vasúti keresztezés
Támfal:
1+492,5-1+510 km sz. jobb oldalon 19,16 m hosszban
Kerékpárút:
0+000-0+347,31 km sz. bal oldalon 347,31 m hosszban közös gyalog- és kerékpárút
I-02 szakasz: Bátonyterenye elkerülő út, valamint a Bátonyterenye Észak-Déli irányútó összekötő út:
A) Az elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főút 3,5 m széles forgalmi sávokkal, 12,00 m koronaszélességgel, vt=90 km/h tervezési sebességgel épül.
0+000-2+300 km sz. között 2,30 km országos közút építése új nyomvonalon
0+021,65 km sz. 21. sz. főút - 23. sz. főút turbó körforgalmi csomópont;
1+010,17 km sz. a 2409. j. Kisterenye Észak-Déli összekötő út és az elkerülő úti körforgalmi csomópont;
2+127,34 km sz. az elkerülő út és a meglévő 23. sz. főút csatlakozásában körforgalmi csomópont;
0+241,34 km sz. B-241 jelű Zagyva híd, támaszköz: 27,55 m
0+424,54 km sz. B-042 jelű MÁV vasútvonal feletti híd, támaszköz: 31,55 m
0+700,85 km sz. B-070. jelű Zagyva híd, támaszköz: 24,60 m
1+972,34 km sz. szintbeni vasúti keresztezés
Egyéb burkolt utak:
21. sz. főút mellett 392,22 m hosszban 6,5 m széles burkolattal, 8,5 m koronaszélességgel
Kerékpárutak
215,04 m hosszban korrekció a B042. jelű MÁV vasútvonal feletti híd környezetében
B) Az összekötő út 2x1 sávos másodrendű főút 7,5 m széles burkolattal, 11,00 m koronaszélességgel, vt=70 km/h tervezési sebességgel az alábbi szakaszok szerint:
2409. j. összekötőút 2+2150 - 3+567,40 km sz. között 1,42 km hosszban és a Kisterenye bekötőút 0+000-0+766,65 km sz. között 766,65 m hosszban
Csomópontok
2+328,17 km sz. 2409. j. út - Városház út körforgalmi csomópont;
3+567,40 km sz. a 2409 j. és az elkerülő úti körforgalmi csomópont;
2+876,77 km sz. B-288 jelű Zagyva mellékág híd, támaszköz: 4,45 m
3+450,24 km sz. B-345. jelű Zagyva híd, támaszköz: 19,86 m
0+291,20 km sz. B-029. jelű Kazár patak híd, támaszköz: 12,68 m
Vasúti átjáró:
0+090 km sz. szintbeni vasúti keresztezés
Az elkerülő út (A) és az összekötő út (B) megvalósításához tartozó egyéb létesítmények:
Földútcsatlakozások és párhuzamos földutak:
keresztező és párhuzamos földutak: 14 db
mederátjáró: 1 db
Várható közmű keresztezések:
hírközlő vezetékek, kis- közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek, ivóvíz-szennyvíz vezetékek, szénhidrogén vezetékek, MÁV kezelésű vezetékek
Egyéb érintett beavatkozások:
közvilágítás, növénytelepítési feladatok, vízépítési feladatok, környezetvédelmi feladatok, forgalomtechnikai feladatok
Jelen közbeszerzés tárgyát képző munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények megvalósítandó részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
További információk:
Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2-4. értékelési sz:ME„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbbszint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.Tovább: AD.I.kötet
Többet mutasson
A rész száma: 2
Rövid leírás:
2. rész: 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztéseinek megvalósítása (K025.07.73)
Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti szakasz
A 25. sz. főút 47+372-54+184 km sz. között a meglévő másodrendű egybefüggő főút átépítése kapaszkodósáv bővítésével, új támfalak és gabion támfalak építése. A tervezett 2X1 sávos út 6,5 m burkolatszélességgel, 3,25 m kapaszkodósáv szélesítéssel, 2 m padkaszélességgel, 13,75 m koronaszélességgel, vt=60 km/h tervezési sebességgel épül. A meglévő másodrendű főút átépítése 6,81 km hosszban valósul meg.
Többet mutasson
25105. j. Bekölce bekötő út csatlakozása az 50+869,99 km sz.
Egyéb csomópontok:
47+542,14 km sz. II-6-2 földút csatlakozás bal oldalon;
49+157,00 km sz. II-6-3 földút csatlakozás jobb oldalon;
50+581,82 km sz. II-7-1 földút csatlakozás bal oldalon;
51+568,46 km sz. III-1-1 földút csatlakozás bal oldalon;
52+975,00 km sz. III-1-2 földút csatlakozás jobb oldalon;
54+066,01 km sz. III-1-3 földút csatlakozás bal oldalon;
0+060,91 km sz. III-1-4 földút csatlakozás bal oldalon;
54+046,41 km sz. BM-539 jelű Karácsonyi-Völgyi - patak híd, támaszköz: 6,70 m
47+765-52+565 km sz. jobb oldalon 1473 m hosszban;
47+809-52+485 km sz. bal oldalon 2049 m hosszban
Egyéb létesítmények:
Várható közműkeresztezések:
hírközlő vezetékek, kis-közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek, ivóvíz-szennyvíz vezetékek
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Magyarország, Nógrád Megye
Magyarország, Heves Megye és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.
Többet mutasson
A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság, aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa ,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Többet mutasson
Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1) -(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).
Többet mutasson
A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Többet mutasson
A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7) bek.-re.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re. Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.
SZ/1. (mind a két rész vonatkozásában)
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Többet mutasson
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Többet mutasson
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kr. 1.§ (8) bek.-re.
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. (mind a két rész vonatkozásában) Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közútépítési munkák) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (országos közútépítési munkák) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)
Többet mutasson
P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közútépítési munkák )szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 9 500 000 000,- Ft értéket.
Többet mutasson
Alkalmatlan az ajánlattevő a 2. rész vonatkozásában, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közútépítési munkák )szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 21 000 000 000,- Ft értéket.
Többet mutasson
Mind a két részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben a 2. rész vonatkozásában tett előírásnak való megfelelését igazolja.
AK „közút” alatt a Magyarország területén lévő a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) - (2) bekezdésében előírt fogalmak értendőek.
AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint
kötelesek igazolni:
M/1. (mind a két rész vonatkozásában)
Kr. 21. § (2) bek. a) pontja, valamint a Kr. 21. § (2b) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:
Többet mutasson
- szerződést kötő másik fél (név,székhely),
- építési beruházás tárgya és mennyisége,
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye
- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Többet mutasson
Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
Többet mutasson
M/2. (mind a két rész vonatkozásában)
Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Többet mutasson
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Többet mutasson
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket az 1. részre történő ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3. M/2.1-3. pont szerinti, a 2. részre történő ajánlattétel esetén a felhívás III.1.3. M/2.4-6. pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások ajánlatba történő benyújtására.
Többet mutasson
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 13 éven belül megkezdett, és 8 éven belül befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó alábbi referenciával:
Többet mutasson
1. rész esetén
M/1.1) legalább 3 km hosszúságú, új, min. 2x1 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy főút építésére, vagy bővítésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával;
Többet mutasson
M/1.2) legalább 1 db, min. 23 m támaszközű, vízfolyás feletti, új közúti híd kivitelezésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával.
M/1.3) legalább 1 db szintbeni vasúti átjáró építésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt kivitelezési referenciával.
M/1.4) legalább 1db turbó körforgalom építésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával.
A felhívás III.1.3) pontjának M/1.1)-M/1.4) alpontjai szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés alkalmassági követelményenként max. 1 db szerződéssel igazolható. Ugyanaz a referencia bemutatható valamennyi alkalmassági követelmény igazolására, amennyiben az igazolja az alkalmassági követelményben előírtakat.
Többet mutasson
2. rész esetén
M/1.5) legalább 5 km hosszúságú - melyből legalább 3 km hossz egybefüggő - min. 2x1 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy főút építésére vagy bővítésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával;
Többet mutasson
M/1.6) legalább 1 db, min. 5 m támaszközű, vízfolyás feletti, új közúti híd kivitelezésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával;
M/1.7) támfal építésére vonatkozó befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával;
A felhívás III.1.3) pontjának M/1.6)-M/1.7) alpontjai szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés alkalmassági követelményenként max. 1 db szerződéssel igazolható. A felhívás III.1.3) pontjának M/1.5) alpontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés max. 2 db szerződéssel igazolható azzal, hogy az egybefüggő 3 km hosszú szakasz kizárólag 1 db szerződéssel igazolható. Ugyanaz a referencia bemutatható valamennyi alkalmassági követelmény igazolására, amennyiben az igazolja az alkalmassági követelményben előírtakat.
Többet mutasson
AK „országos közút” alatt a Magyarország területén lévő olyan „országos közutak„-at érti, melyek megfelelnek a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdésben foglaltaknak.
AK „gyorsforgalmi út és/vagy főút” alatt a Magyarország területén lévő olyan „országos közutak„-at érti, melyek megfelelnek a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknak.
AK a felhívás III.1.3. M/1 pontjában „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
Szintbeni vasúti átjáró: olyan szintbeni vasúti és közúti keresztezések, ahol a meglévő jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelő közúti átjárót építettek ki.
AK vasúti átjáró építés alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel átjáró kialakítását, átépítését, felújítását érti.
AK támaszköz alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala (v.tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi szakemberek:
1. rész esetén:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel
-és legalább 36 hónap országos közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal;
M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember (útépítési felelős műszaki vezető), aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal;
M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember (hídépítési felelős műszaki vezető), aki rendelkezik:
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
2. rész esetén:
M/2.4. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
M/2.5. legalább 1 fő útépítési szakember (útépítési felelős műszaki vezető), aki rendelkezik:
M/2.6. legalább 1 fő hídépítési szakember (hídépítési felelős műszaki vezető), aki rendelkezik:
AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Többet mutasson
AK „útépítési felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az útépítési kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.
AK „hídépítési felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki a hídépítési kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.
AK a felhívás III.1.3. M/2 pontjában „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.
AK a felhívás III.1.3. M/2 pontjában „Hídépítés” alatt Ajánlatkérő az Útügyi Műszaki Előírások alapján meghatározott műszaki tartalommal új híd építését, meglévő átépítését, felújítását érti.
A szerződés teljesítésének feltételei:
Mind a két rész tekintetében:
Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint
Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).
Előleg mértéke: 20 %. nyertes választása szerint:
- Kbt. 135. § (7) bek alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküliösszege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt.134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó
egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességinyil csatolása. Előleg-visszafizetési bizt.
szabályok részletezése a KD-ben.
Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.
Irányadó: Kbt. 27/A. §; Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(8), (12) bek., Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr.32/A.§ Részszámlák: 322/2015. (X.30.) Kr.32.§ szerint. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben.
Többet mutasson
Tartalékkeret: 2 %.
A finanszírozás forrása: hazai, TIK
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-11-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
További információk:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név): 2. III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
4. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
Ár (súlyozás): 70
Minőségi kritérium (név): 2. III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
3. III.1.3) M/2.5. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
4. III.1.3) M/2.6. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153792021/reszletek 🌏
Hivatkozás
További információk
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§ (1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.
Többet mutasson
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, valamint az árazott költségvetést szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani.
Többet mutasson
3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
Többet mutasson
4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.
Többet mutasson
5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
6.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp,akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.)
Többet mutasson
7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Többet mutasson
9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke az 1. részre történő esetében 30 000 000, - Ft, a 2. részre történő esetében 30 000 000, - Ft Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet.
Többet mutasson
10. Ajánlattevő köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben Ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!
11. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig az 1. rész esetén minimum 1milliárd Ft/év és 300millió Ft /káresemény limitű, a 2. rész esetén minimum 1milliárd Ft/év és 300millió Ft /káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Többet mutasson
12. Szakmai ajánlat: a Dokumentációban foglaltak szerint.
13. Ajánlattevő azon rész vonatkozásában melyre ajánlatot tesz az ajánlatában köteles megnevezni az értékelésbe bevonni kívánt szakembereket, valamint a felolvasólapon tett vállalások alátámasztására kötelesek benyújtani az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
Többet mutasson
14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
17. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
Többet mutasson
18. FAKSZ: dr. Pongor Dániel, lajstromszám 00314
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
A "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" pont folytatása: Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén az azonos pozíciókra azonos szakemberek is megajánlhatók.
Többet mutasson
A "VI.3) További információk" pont folytatása:
19. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti, nyertes ajánlattevő által az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
Többet mutasson
1. rész esetén:
M/2.1. pont - MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság
M/2.2. pont - MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság
M/2.3. pont - MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság
2. rész esetén:
M/2.4. pont - MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság
M/2.5. pont - MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság
M/2.6. pont - MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 193-501314 (2021-09-30)
További információk (2021-11-04)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kerékpárút építése 📦
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 217-570385
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 193-501314
HL-S szám: 217
További információk
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kerékpárút építése 📦
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 217-570385
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 193-501314
HL-S szám: 217
További információk
Tárgyi módosító hirdetménnyel egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak. (2. rész - V. kötet)
Forrás: OJS 2021/S 217-570385 (2021-11-04)
További információk (2021-11-12)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 223-586183
HL-S szám: 223
További információk
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-12 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 223-586183
HL-S szám: 223
További információk
Tárgyi módosító hirdetménnyel egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak. (1. rész - IV és V. kötet, 2. rész - IV és V. kötet)
Forrás: OJS 2021/S 223-586183 (2021-11-12)
További információk (2021-12-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-01 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 236-620823
HL-S szám: 236
Forrás: OJS 2021/S 236-620823 (2021-12-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-01 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 236-620823
HL-S szám: 236
Forrás: OJS 2021/S 236-620823 (2021-12-01)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 43 410 887 886 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-06 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 071-188252
HL-S szám: 71
További információk
A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-17 📅
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14904134244
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18831700 📞
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Internetcím: http://www.colas.hu 🌏
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27972685241
Postacím: Váci Út 76
Postai irányítószám: 1133
Telefon: +36 37560090 📞
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 14 198 888 998 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-11 📅
Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14300327244
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai irányítószám: 1016
Telefon: +36 18896300 📞
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu 📧
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
3
Hivatkozás
További információk
Forrás: OJS 2022/S 071-188252 (2022-04-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 43 410 887 886 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-06 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 071-188252
HL-S szám: 71
További információk
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész: 23. számú főút fejlesztése
I. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.
Ajánlattevő adószáma:14904134-2-44.
Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.
Ajánlattevő adószáma: 27972685-2-41.
II. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43.
III. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.
Ajánlattevő adószáma: 27426902-2-03.
IV. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4
Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-44.
2. rész: 25. számú főút fejlesztése
I. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.
Ajánlattevő adószáma: 27972685-2-41.
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44.
II. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43.
III. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4
Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-44.
Többet mutasson
A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-17 📅
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14904134244
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18831700 📞
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Internetcím: http://www.colas.hu 🌏
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27972685241
Postacím: Váci Út 76
Postai irányítószám: 1133
Telefon: +36 37560090 📞
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 14 198 888 998 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-11 📅
Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14300327244
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai irányítószám: 1016
Telefon: +36 18896300 📞
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu 📧
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
3
Hivatkozás
További információk
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész: 23. számú főút fejlesztése
I. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.
Ajánlattevő adószáma:14904134-2-44.
Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.
Ajánlattevő adószáma: 27972685-2-41.
II. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Ajánlattevő adószáma: 10776456-4-43.
III. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.
Ajánlattevő adószáma: 27426902-2-03.
IV. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4
Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-44.
2. rész: 25. számú főút fejlesztése
I. számú ajánlat
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44.
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-12 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 135-431641
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 071-188252
HL-S szám: 135
További információk
Az 1. számú módosítás aláírásának napja 2023. május 24. napja.
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
Forrás: OJS 2023/S 135-431641 (2023-07-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-12 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 135-431641
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 071-188252
HL-S szám: 135
További információk
Az 1. számú módosítás aláírásának napja 2023. május 24. napja.
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
Forrás: OJS 2023/S 135-431641 (2023-07-12)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 23. sz. főút és 25. sz. főút fejl. megvalósítása
Hivatkozási szám:
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Közút építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 14 198 888 998 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító:
Cím: 23. számú főút fejlesztése
A beszerzés leírása:
További információk: A szerződésmódosítás kapcsán a szerződéses érték nem változik.
További termékek/szolgáltatások:
Időtartam: 22 hónap
Cím
Tétel azonosító száma:
Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma:
Szerződés száma:
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-17 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 14 198 888 998 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója:
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Telefon: +36 18831700 📞
Fax: +36 18831799 📠
URL: https://www.colas.hu 🌏
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Váci Út 76
Postai irányítószám: 1133
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Telefon: +36 37560090 📞
Fax: +36 37560091 📠
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅
Kiegészítő információk
További információk
Az alapszerződés megkötésének dátuma: 2022. 03. 17.
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám:
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Változások
Egyéb kiegészítő információk
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
Forrás: OJS 2024/S 169-522441 (2024-08-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 23. sz. főút és 25. sz. főút fejl. megvalósítása
Hivatkozási szám:
EKR001153792021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Közút építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 14 198 888 998 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító:
EKR001153792021/1
Cím: 23. számú főút fejlesztése
A beszerzés leírása:
1. rész: 23. számú főút Bátonyterenye-Kisterenye új nyomvonalú elkerülő út és kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósítása (K023.03.73)
I-01 szakasz Bátonyterenye átkelési szakasz:
A jelenlegi 23. sz. főút és a 21. sz. főút 44+936,19 km szelvényben lévő meglévő turbó körforgalomból ágazik ki. A tervezett út 2X1 sávval, 6,5 m burkolatszélességgel a parkolósávok és buszöblök kialakítása miatt 7,50-9,0 m közötti koronaszélességgel, vt=50 km/h tervezési sebességgel épül. A meglévő átkelési szakasz átépítése a 0+075-2+331 km. sz. között 2,33 km hosszban valósul meg.
Csomópontok:
0+705 km sz. a Kisterenye bekötőút és Bátonyterenye átkelési szakasz csatlakozásában csomópont;
0+842,27 km sz. Bátonyterenye átkelési szakasz, valamint az Árpád utca és Szent István úti körforgalmi csomópont;
1+886,90 km sz. Bátonyterenye átkelési szakasz, valamint 2301. j. úti csomópont.
Műtárgyak:
0+435,10 km sz. BM-043 jelű Tarján patak híd, támaszköz: 14,67 m
0+239,63 km sz. Kazár patak feletti híd, támaszköz: 7,55 m
Vasúti átjáró
0+474,17 km sz. szintbeni vasúti keresztezés
Támfal:
1+492,5-1+510 km sz. jobb oldalon 19,16 m hosszban
Kerékpárút:
0+000-0+347,31 km sz. bal oldalon 347,31 m hosszban közös gyalog- és kerékpárút
I-02 szakasz: Bátonyterenye elkerülő út, valamint a Bátonyterenye Észak-Déli irányútó összekötő út:
A) Az elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főút 3,5 m széles forgalmi sávokkal, 12,00 m koronaszélességgel, vt=90 km/h tervezési sebességgel épül.
0+000-2+300 km sz. között 2,30 km országos közút építése új nyomvonalon
Csomópontok:
0+021,65 km sz. 21. sz. főút – 23. sz. főút turbó körforgalmi csomópont;
1+010,17 km sz. a 2409. j. Kisterenye Észak-Déli összekötő út és az elkerülő úti körforgalmi csomópont;
2+127,34 km sz. az elkerülő út és a meglévő 23. sz. főút csatlakozásában körforgalmi csomópont;
Műtárgyak:
0+241,34 km sz. B-241 jelű Zagyva híd, támaszköz: 27,55 m
0+424,54 km sz. B-042 jelű MÁV vasútvonal feletti híd, támaszköz: 31,55 m
0+700,85 km sz. B-070. jelű Zagyva híd, támaszköz: 24,60 m
Vasúti átjáró
1+972,34 km sz. szintbeni vasúti keresztezés
Egyéb burkolt utak:
21. sz. főút mellett 392,22 m hosszban 6,5 m széles burkolattal, 8,5 m koronaszélességgel
Kerékpárutak
215,04 m hosszban korrekció a B042. jelű MÁV vasútvonal feletti híd környezetében
B) Az összekötő út 2x1 sávos másodrendű főút 7,5 m széles burkolattal, 11,00 m koronaszélességgel, vt=70 km/h tervezési sebességgel az alábbi szakaszok szerint:
2409. j. összekötőút 2+2150 – 3+567,40 km sz. között 1,42 km hosszban és a Kisterenye bekötőút 0+000-0+766,65 km sz. között 766,65 m hosszban
Csomópontok
2+328,17 km sz. 2409. j. út – Városház út körforgalmi csomópont;
3+567,40 km sz. a 2409 j. és az elkerülő úti körforgalmi csomópont;
0+705 km sz. a Kisterenye bekötőút és Bátonyterenye átkelési szakasz csatlakozásában csomópont;
Műtárgyak:
2+876,77 km sz. B-288 jelű Zagyva mellékág híd, támaszköz: 4,45 m
3+450,24 km sz. B-345. jelű Zagyva híd, támaszköz: 19,86 m
0+291,20 km sz. B-029. jelű Kazár patak híd, támaszköz: 12,68 m
Vasúti átjáró:
0+090 km sz. szintbeni vasúti keresztezés
Az elkerülő út (A) és az összekötő út (B) megvalósításához tartozó egyéb létesítmények:
Földútcsatlakozások és párhuzamos földutak:
keresztező és párhuzamos földutak: 14 db
mederátjáró: 1 db
Várható közmű keresztezések:
hírközlő vezetékek, kis- közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek, ivóvíz-szennyvíz vezetékek, szénhidrogén vezetékek, MÁV kezelésű vezetékek
Egyéb érintett beavatkozások:
közvilágítás, növénytelepítési feladatok, vízépítési feladatok, környezetvédelmi feladatok, forgalomtechnikai feladatok
Jelen közbeszerzés tárgyát képző munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények megvalósítandó részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
Cím
Tétel azonosító száma:
LOT-0001
Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma:
LOT-0001
Szerződés száma:
4500015353
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-17 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 14 198 888 998 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója:
EKR001153792021/6790
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
Colas Út Építőipari Zrt.: hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzésére, valamint műszaki
tanácsadási feladatokra, felelős műszaki vezetői feladatok ellátására, Tervezési és engedélyezési feladatok, Lőszermentesítés, Szakfelügyeletek, Geodéziai munkák, Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, Régészeti munkák és szakfelügyelet, Fa, bozót és
növényzet irtási munkák, Földmunkák részfeladatai, Bontási munkák részfeladatai, Bontott anyagok törése, Burkolatépítési munkák
részfeladatai, Térkő és szegély építési munkák részfeladatai, Vízépítési és csatornázási munkák részfeladatai, Növénytelepítési és
környezetvédelmi munkák, Biológiai rézsűvédelem, Hídépítési és műtárgyépítési munkák, Támfalépítési munkák részfeladatai,
Hírközlési vezetékek bontási és építési munkái, Elektromos vezetékek bontási és építési munkái, Közvilágítás bontási és építési
munkái, TIGÁZ és FGSZ gázvezetékek bontási és építési munkái, Bányaüzemi hírközlési vezeték építési és katódvédelmi munkái,
Vasútépítési és biztosító berendezés építési munkák, Szállítási feladatok, Fuvarozási és daruzási feladatok, Hulladékkezelés, Őrzésvédelem,
Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Tanácsadási feladatok, Kivitelezést
elősegítő részfeladatok, Egyéb általános feladatok, Contract manageri feladatok
HE-DO Építő Zrt.: Tervezéssel kapcsolatos feladatok, Engedélyeztetések, Előzetes állapotfelvétel, Lőszermentesítés, Szakfelügyeletek,
Geodéziai feladatok, Régészet, Környezetvédelmi monitoring, Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás, Ideiglenes melléképítmények
létesítése és elbontása, Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, megerősítése, szükség szerinti helyreállítása, ill. igény
esetén elbontása, Őrzés-védelem, Tanácsadás jellegű feladatok ellátása, Adminisztratív jellegű feladatok ellátása, Építésirányítási
feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok, Ideiglenes forgalomtechnika, Közúti-vasúti átjáró építése és hozzá kapcsolódó feladatok,
Fénysorompó és kapcsolódó biztosító berendezés építése, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Bányaüzemi hírközlő vezetékek katódos
védelme, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Nagynyomású gázvezetékek kiváltása, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Bányaüzemi
hírközlő vezetékek kiváltása, Közép- és nagy-középnyomású gázvezetékek, Szénhidrogénvezetékek (TIGAZ) - Szénhidrogén vezeték
kiváltása, Út- és közvilágítás építése – Kül és Belterület, Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek kiváltása, Hírközlő vezetékek
kiváltása, Közmű bontási, építési és kiváltási feladatai, Előkészítő és földmunkák, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, Vízépítés,
Irtási munkák, Növénytelepítés, Környezetvédelem, Végleges forgalomtechnika, Híd- és műtárgyépítés, Vasbeton szögtámfal építési
feladatai, Bontási munkák, Szállítási munkák, Hulladékkezelés, Kivitelezést elősegítő egyéb feladatok, Hídépítési felelős műszaki
vezető feladatok
Többet mutasson
LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
Colas Út Építőipari Zrt.: hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzésére, valamint műszaki
tanácsadási feladatokra, felelős műszaki vezetői feladatok ellátására, Tervezési és engedélyezési feladatok, Lőszermentesítés, Szakfelügyeletek, Geodéziai munkák, Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, Régészeti munkák és szakfelügyelet, Fa, bozót és
növényzet irtási munkák, Földmunkák részfeladatai, Bontási munkák részfeladatai, Bontott anyagok törése, Burkolatépítési munkák
részfeladatai, Térkő és szegély építési munkák részfeladatai, Vízépítési és csatornázási munkák részfeladatai, Növénytelepítési és
környezetvédelmi munkák, Biológiai rézsűvédelem, Hídépítési és műtárgyépítési munkák, Támfalépítési munkák részfeladatai,
Hírközlési vezetékek bontási és építési munkái, Elektromos vezetékek bontási és építési munkái, Közvilágítás bontási és építési
munkái, TIGÁZ és FGSZ gázvezetékek bontási és építési munkái, Bányaüzemi hírközlési vezeték építési és katódvédelmi munkái,
Vasútépítési és biztosító berendezés építési munkák, Szállítási feladatok, Fuvarozási és daruzási feladatok, Hulladékkezelés, Őrzésvédelem,
Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Tanácsadási feladatok, Kivitelezést
elősegítő részfeladatok, Egyéb általános feladatok, Contract manageri feladatok
HE-DO Építő Zrt.: Tervezéssel kapcsolatos feladatok, Engedélyeztetések, Előzetes állapotfelvétel, Lőszermentesítés, Szakfelügyeletek,
Geodéziai feladatok, Régészet, Környezetvédelmi monitoring, Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás, Ideiglenes melléképítmények
létesítése és elbontása, Ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építése, megerősítése, szükség szerinti helyreállítása, ill. igény
esetén elbontása, Őrzés-védelem, Tanácsadás jellegű feladatok ellátása, Adminisztratív jellegű feladatok ellátása, Építésirányítási
feladatok ellátása, Egyéb általános feladatok, Ideiglenes forgalomtechnika, Közúti-vasúti átjáró építése és hozzá kapcsolódó feladatok,
Fénysorompó és kapcsolódó biztosító berendezés építése, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Bányaüzemi hírközlő vezetékek katódos
védelme, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Nagynyomású gázvezetékek kiváltása, Szénhidrogénvezetékek (FGSZ) - Bányaüzemi
hírközlő vezetékek kiváltása, Közép- és nagy-középnyomású gázvezetékek, Szénhidrogénvezetékek (TIGAZ) - Szénhidrogén vezeték
kiváltása, Út- és közvilágítás építése – Kül és Belterület, Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek kiváltása, Hírközlő vezetékek
kiváltása, Közmű bontási, építési és kiváltási feladatai, Előkészítő és földmunkák, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, Vízépítés,
Irtási munkák, Növénytelepítés, Környezetvédelem, Végleges forgalomtechnika, Híd- és műtárgyépítés, Vasbeton szögtámfal építési
feladatai, Bontási munkák, Szállítási munkák, Hulladékkezelés, Kivitelezést elősegítő egyéb feladatok, Hídépítési felelős műszaki
vezető feladatok
Többet mutasson
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
14904134244
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Telefon: +36 18831700 📞
Fax: +36 18831799 📠
URL: https://www.colas.hu 🌏
Név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
27972685241
Postacím: Váci Út 76
Postai irányítószám: 1133
E-mail: info@hedoepito.hu 📧
Telefon: +36 37560090 📞
Fax: +36 37560091 📠
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Mind a két rész tekintetében:
Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): az SZF vonatkozó pontjai szerint
Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).
Előleg mértéke: 20 %. nyertes választása szerint:
— Kbt. 135. § (7) bek alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküliösszege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt.134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
— biztosíték nyújtása nélkül.
Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó
egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességinyil csatolása. Előleg-visszafizetési bizt.
szabályok részletezése a KD-ben.
Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.
Többet mutasson
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám:
15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅
Kiegészítő információk
További információk
Az alapszerződés megkötésének dátuma: 2022. 03. 17.
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám:
15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Változások
Egyéb kiegészítő információk
Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át.
Fentiekre tekintettel a tárgyi szerződés vonatkozásában a Megrendelő adataiban változás következett be (Megrendelő szerződéses alapadatai módosultak, Megrendelő kapcsolattartójára vonatkozó adatok, valamint szervezeti egységének elérhetősége), amelyet szerződésmódosítás útján szükséges kezelni a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.
A Szerződésben pénzügyi fedezetként a TIK Z1000599 - Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések (TIK) kezelésű előirányzat terhére megkötött - Támogatási Szerződés került rögzítésre.
Jelen 1. számú szerződésmódosítás II.1. pontban rögzített jogutódlás alapján történő feladatátvétellel párhuzamosan 2023. január 1-jétől a Szerződés finanszírozását biztosító forrás is megváltozott, melyet a 2023-as évben Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport előirányzat biztosított, ÁHT azonosító: 401106. A 2024. év tekintetében a forrást a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklete - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja; ÁHT-T kód: 401106.
Fentiekre tekintettel szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása 2023. január 1. napjától nem támogatási szerződés útján történik, ezért a Szerződés 4.4 pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani szükséges.
A Vállalkozó a 2023. január 23. napján kelt, 7600_2023_1277 iktatószámú levelében a VSZF 3.7.3 pontjában foglalt értesítési kötelezettsége szerinti értesítést és akadályközlést nyújtott be a Megrendelő részére, amelyben tájékoztatást adott arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága a 2023. január 16. napján kelt, NOG-1/2/2023 iktatószámú levelében a 2409 j. terelőút mellett található római katolikus templom szerkezetében bekövetkező repedések miatt a 23. sz. főút rekonstrukció (azaz a 23. sz. főút Bátonyterenye átkelési szakasz (I-01)) építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozási tervének tehergépjármű forgalom elterelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonta, annak érdekében, hogy a műemlék templom állagát megőrizze. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó dokumentumban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága a terelési eszközöket a kihelyezett 3 db jelzőtáblával együtt legkésőbb 2023. január 24. 12.00 óra határidő kiszabása mellett rendelte el bevonni. Ennek megfelelően a közcélú forgalom visszaterelése vált szükségessé a 23. sz. főút Bátonyterenye átkelési szakasz (I-01). A Vállalkozó az építési napló felületén a levélben foglaltakat bejegyezte, és az ideiglenes forgalomterelési eszközöket a közútkezelő levelében meghatározott időn belül bevonta. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott közútkezelői hozzájárulás visszavonása okán a Vállalkozó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghatározott határidő elteltével került ténylegesen akadályba, melyből következően a Szerződésben foglalt Kötbérterhes Befejezési Határidőn belül történő kivitelezés már nem volt megvalósítható.
a (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága a 2023. január 16. napján kelt, NOG-1/2/2023 iktatószámú levelében kiadott, a 23. sz. főút rekonstrukció (23. sz. főút Bátonyterenye átkelési szakasz (I-01)) építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozási tervének tehergépjármű forgalom elterelésére vonatkozó hozzájárulásának visszavonásától, amely visszavonás a terelési eszközöket a kihelyezett 3 db jelzőtáblával együtt legkésőbb 2023. január 24. 12.00 óra határidő kiszabása mellett rendelte el bevonni, a 23. sz. főút új nyomvonalú (I-02) elkerülő út 2023. december 18. napján történt ideiglenes forgalomba helyezéséig) az akadályoztatással érintett 329 nap – mely a 2023. január 24. és a 2023. december 18. közötti, akadályoztatott időszakot foglalja magában - mindösszesen 177 nap kihatással volt a szerződéses Kötbérterhes Befejezési Határidő vonatkozásában Vállalkozó teljesítésére. A fentiekben foglalt kivitelezési munkálatok tehát mintegy 177 napos időtöbblettel készülhetnek el a Szerződésben foglalt eredeti határidőhöz képest, így Vállalkozó a Befejezési Határidő 2024. július 31. napjára történő módosítását kérelmezte.
A leírt akadályoztatás következtében a Kötbérterhes Befejezési Határidő 177 nappal történő módosítása vált szükségessé. A bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel a Felek a Kötbérterhes Befejezési Határidőt 2024. július 31. napjára kívánják meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással.
Többet mutasson
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
III.1. A II.1. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megállapodnak, hogy a Megrendelő szerződéses alapadatai az alábbiak szerint módosulnak:
„Építési és Közlekedési Minisztérium
rövidített elnevezése: ÉKM
székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: (IBAN): 10032000-00003582-09050028
számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
adószáma: 15847397-2-41
számlavezetője: Magyar Államkincstár
KSH száma: 15847397-8411-311-01
azonosító száma: 01 98 003702
képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/ÉKM)”
III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13. Kapcsolattartók a) és b) pontjában foglalt Megrendelő képviselőjeként eljáró kapcsolattartóként megjelölt személy adatai, valamint az „ÉKM Változáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei az alábbiak szerint módosulnak:
„a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:
Név: Deák Csilla
Beosztás: Projektvezető, osztályvezető
Levelezési cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 8.
Telefon: +36-20/314-6943
Telefax: -
E-mail: csilla.deak@ekm.gov.hu
b) „Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége" elérhetőségei
Név: Deák Csilla
Beosztás: Projektvezető, osztályvezető
Levelezési cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 8.
Telefon: +36-20/314-6943
Telefax: -
E-mail: csilla.deak@ekm.gov.hu”
III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4. pont, 4.4.1 alpontjában meghatározott pénzügyi forrásra vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítják:
„4.4 A Projekt fedezete, finanszírozási módja
4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a 2023-as év vonatkozásában Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja (ÁHT-T azonosító 401106).
A 2024. év tekintetében a Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklete XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja; (ÁHT-T azonosító: 401106).”
III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9. Teljesítési határidők 9.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják:
„9.1. Kötbérterhes Befejezési Határidő: 2024. július 31. napja.”
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. 04. 26.
Többet mutasson
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-11-26)
Objektum
Leírás
Belső azonosító:
Cím: 25. számú főút fejlesztése
A beszerzés leírása:
Termékek/szolgáltatások: Közúti híd építése
📦
További termékek/szolgáltatások: Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-04-08 📅
Végdátum: 2026-04-30 📅
Cím
Tétel azonosító száma:
A szerződés odaítélése
Szerződés száma:
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-11 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Ajánlat azonosítója:
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
A vállalkozó neve és címe
Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai irányítószám: 1016
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu 📧
Telefon: +36 18896300 📞
Fax: +36 18896350 📠
URL: https://www.swietelskymagyarorszag.hu 🌏
Változások
Egyéb kiegészítő információk
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
Forrás: OJS 2025/S 229-789019 (2025-11-26)
Objektum
Leírás
Belső azonosító:
EKR001153792021/2
Cím: 25. számú főút fejlesztése
A beszerzés leírása:
2. rész: 25. számú főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztéseinek megvalósítása (K025.07.73) Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti szakasz A 25. sz. főút 47+372-54+184 km sz. között a meglévő másodrendű egybefüggő főút átépítése kapaszkodósáv bővítésével, új támfalak és gabion támfalak építése. A tervezett 2X1 sávos út 6,5 m burkolatszélességgel, 3,25 m kapaszkodósáv szélesítéssel, 2 m padkaszélességgel, 13,75 m koronaszélességgel, vt=60 km/h tervezési sebességgel épül. A meglévő másodrendű főút átépítése 6,81 km hosszban valósul meg. Csomópontok: 25105. j. Bekölce bekötő út csatlakozása az 50+869,99 km sz. Egyéb csomópontok: 47+542,14 km sz. II-6-2 földút csatlakozás bal oldalon; 49+157,00 km sz. II-6-3 földút csatlakozás jobb oldalon; 50+581,82 km sz. II-7-1 földút csatlakozás bal oldalon; 51+568,46 km sz. III-1-1 földút csatlakozás bal oldalon; 52+975,00 km sz. III-1-2 földút csatlakozás jobb oldalon; 54+066,01 km sz. III-1-3 földút csatlakozás bal oldalon; 0+060,91 km sz. III-1-4 földút csatlakozás bal oldalon; Műtárgyak: 54+046,41 km sz. BM-539 jelű Karácsonyi-Völgyi – patak híd, támaszköz: 6,70 m Támfal: 47+765-52+565 km sz. jobb oldalon 1473 m hosszban; 47+809-52+485 km sz. bal oldalon 2049 m hosszban Egyéb létesítmények: Várható közműkeresztezések: hírközlő vezetékek, kis-közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek, ivóvíz-szennyvíz vezetékek Egyéb érintett beavatkozások: közvilágítás, növénytelepítési feladatok, vízépítési feladatok, környezetvédelmi feladatok, forgalomtechnikai feladatok Jelen közbeszerzés tárgyát képző munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények megvalósítandó részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások: Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-04-08 📅
Végdátum: 2026-04-30 📅
Cím
Tétel azonosító száma:
LOT-0002
A szerződés odaítélése
LOT-0002
Szerződés száma:
4500015354
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-11 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Ajánlat azonosítója:
EKR001153792021/6870
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
LOT-0002
A vállalkozó neve és címe
Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
14300327244
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai irányítószám: 1016
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu 📧
Telefon: +36 18896300 📞
Fax: +36 18896350 📠
URL: https://www.swietelskymagyarorszag.hu 🌏
Változások
Egyéb kiegészítő információk
Vállalkozói Díj módosítása és azzal összefüggően a Kötbérterhes Befejezési Határidő módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a (3) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozással – A BTT4840 jelű Támfal megerősítése, illetve csatlakozó rézsű kőszórással történő megtámasztása miatt szükségessé vált módosított műszaki tartalommal történő megvalósítása. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszakában a 2021. november 18. napján kiadott 1. számú kiegészítő tájékoztatás során az V. kötet részeként kiadásra került az U231189 tervszámú Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló georáccsal erősített talajtámfalakhoz ajánlati terv, mely tartalmazza a cölöpsorra helyezett BTT4840 jelű Támfal megépítését. A Heves Vármegyei Kormányhivatal 2023. december 18. napján kelt HE/KMEFF/UT/00699-8/2023 iktatószámú Határozatával eltérési engedélyt adott a HE/KMEFF/UT/00127-6/2021 sz. építési engedélytől, magában foglalva a BTT4840 jelű Támfalat. Vállalkozó a 4840 j. támfal építését a Mérnök a 2024. február 27. napján kelt munkakezdési engedélye alapján megkezdte, melyet követően a 2024. augusztus 5. napján kelt levelében arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a 4840 jelű talajtámfal kivitelezésének előkészítése során észlelte, hogy a kivitelezéssel érintett terület közvetlen közelében a kisajátítási határon kívüli terep (Szentdomonkos 089/6 hrsz.) helyenként meredek, szakadékos és megközelíthetetlen, erdős, aljnövényzettel erősen benőtt, és az állapot pontosabb meghatározásához a kisajátítási határon kívül geodéziai felmérések szükségesek annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a támfal állékonyságát a terepviszonyok milyen mértékben befolyásolják. Az elkészített keresztszelvények alapján megállapította, hogy a BTT4840 jelű talajtámfal 0+437 - 0+473 km szelvényei között a kisajátítási határon kívüli terepviszonyok lényegesen eltérnek a tervben figyelembe vett terepviszonyoktól. Vállalkozó által elkészített terv alapján a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya 2025. április 25. napján kelt HE/EO/2014-4/2025 iktatószámú határozatával engedélyt adott a Szentdomonkos 089/6 hrsz.-ú ingatlant érintő, 0,0677 ha nagyságú erdő termelésből való kivonásához, mint erdőterület igénybevételéhez. Vállalkozó 2025. május 12. napján benyújtotta a 2. sz. Változtatási Kérelemét (VK-02_v2) „Kisajátítási határon kívüli terepviszonyok eltérése okán a BTT4840 jelű talajtámfal műszaki tartalom változása” (továbbiakban: Kérelem) tárgyban. A Heves Vármegyei Kormányhivatal 2025. május 22. napján kelt, HE/KMEFF/UT/00232-18/2025 iktatószámú határozatával (továbbiakban: Határozat) engedélyezte a 23. és 25. sz. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti fejlesztése kapcsán a főutak rekonstrukciója – II-05 szakasz – Szentdomonkos – Bekölce kapaszkodósávos szakasz építése HE/KMEFF/UT/00127-6/2021 sz. építési engedélyétől és a BTT4840 jelű georáccsal erősített talajtámfal építésére is vonatkozó HE/KMEFF/ÚT/00699-8/2023. számú építési engedélytől való eltérés engedélyétől való eltérését. Mérnök 2025. szeptember 23. napján kelt állásfoglalásában és annak 2025. október 10. napján tett pontosításában rögzítette, hogy a Vállalkozó Kérelmében részletezett munka a VSZF 21.1.2. c) pontja szerinti olyan Szerződésben Nem Szereplő Munkának minősül amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdésében vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában foglaltaknak megfelelő többletmunka, amellyel kapcsolatban előre nem látható költség merül fel a Vállalkozónál, tekintettel arra, hogy az érintett BTT4840 jelű talajtámfal az eredeti Szerződés tartalmát képezte, azonban annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósításához az ismertetett körülménye okán szükségessé vált a Vállalkozó szaktervezője által javasolt köszórással történő rézsű megerősítése. A felmerült Szerződésben Nem Szereplő Munka a VSZF 21.1.2. c) pontjában írt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő többletmunkának minősül, az műszakilag, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges és elengedhetetlen, azzal kapcsolatban pedig előre nem látható költség merült fel a Vállalkozónál. A szükségszerű műszaki tartalom módosítás megvalósításához a tervek módosítása, a vonatkozó engedélyek megszerzése, valamint a szakszerű kivitelezési munkák megvalósításának időigénye a Projekt Szerződésben rögzített Kötbérterhes Befejezési Határidejére, azaz 2025. augusztus 8. napjára történő megvalósítását ellehetetleníti, így a Kötbérterhes Befejezési Határidő módosítása is szükségessé válik, melynek időtartama a munkák megvalósításának időtartamával arányos és szükséges. Mindezekre figyelemmel Megrendelő a BTT4840 jelű talajtámfal megvalósításához szükségszerűen elrendelt munkákból eredő változtatásból adódóan a Szerződésben Nem Szereplő Munkával kapcsolatban a Vállalkozónál előre nem látható költség, továbbá a Befejezési Határidő módosításával összefüggésben a Vállalkozó Kérelmét nettó 102.443.090,- Ft összeggel fogadja el. A VSZF 21.5.3. pontjának rendelkezése szerint a Megrendelő által elfogadott Szerződésben Nem Szereplő Munka igény ellenértékének elszámolása minden esetben tételes elszámolás alapján, továbbá a Szerződéses Feltételek Teljesítésigazolásra, számlázásra vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával történik. Megrendelő a Kötbérterhes Befejezési Határidő tekintetében a Vállalkozó Kérelmét – a Mérnök javaslatát figyelembe véve – 2025. augusztus 8. napról 2026. április 30. napra történő módosítással fogadja el. Felek a fentiekben bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.1. pontjában rögzített Vállalkozói Díj összegét nettó 102.443.090,- Ft összeggel emelik meg, és a Kötbérterhes Befejezési Határidőt 2026. április 30. napjára módosítják a jelen módosítás III. pontja szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdésében előírtak alapján, a 141. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.
Többet mutasson
Új érték
Szöveg:
Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a szerződést. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13. pontja az alábbiak szerint módosul: Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Projekt forrása kapcsán a Szerződés 4.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a „Térségi Közúti Beruházások” (TKB) finanszírozására megkötött Z1211015 kötelezettségvállalási azonosítójú Támogatási Szerződés biztosította, hazai forrásból 2022 év végéig. A Projekt, Szerződés pénzügyi fedezetét a 2023. és a 2024. év tekintetében Magyarország központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport (ÁHT: 401106) biztosította. A 2025. évtől a Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét Magyarország központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 4. „Komplex közútfejlesztési feladatok (korábbi TKB TSZ)” jogcím” biztosítja; ÁHT-T azonosító: 405795.” „13 Kapcsolattartók a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Deák Csilla Beosztás: Osztályvezető Levelezési cím: ÉKM ÉSZMBLO 3300 Eger, Eszterházy tér 8. Telefon: +36-20/314-6943 Telefax: - e-mail: csilla.deak@ekm.gov.hu Név: Szép Ágnes Beosztás: projektvezető, vezető-kormányfőtanácsos Levelezési cím: ÉKM ÉSZMBLO 3530 Miskolc Reményi Ede utca 8. Telefon: +36-20-284-5392 Telefax: - e-mail: agnes.szep@ekm.gov.hu b) „ÉKM Változáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei: Név: Szép Ágnes Beosztás: projektvezető, vezető-kormányfőtanácsos Levelezési cím: ÉKM ÉSZMBLO 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. Telefon: +36-20-284-5392 Telefax: - e-mail: agnes.szep@ekm.gov.hu Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díj és a 4.3.1. pontban meghatározott Tartalékkeret összegét az alábbiak szerint módosítják: „4.1. A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 29.305.526.978,- Ft, azaz huszonkilencmilliárd-háromszázötmillió-ötszázhuszanhatezer-kilencszázhetvennyolc forint.” „4.3 Tartalékkeret 4.3.1. A Tartalékkeret összege: 481.796.888,- Ft, azaz négyszáznyolcvanegymillió-hétszázkilencvenhatezer-nyolcszáznyolcvannyolc forint.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.1.1 pontja szerinti Teljesítési Biztosíték és 8.2.1 alpontja szerinti Jótállási Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják: „8.1 Teljesítési Biztosíték 8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.465.276.349,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvanötmillió-kétszázhetvenhatezer-háromszáznegyvenkilenc forint.” „8.2 Jótállási Biztosíték 8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.465.276.349,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvanötmillió-kétszázhetvenhatezer-háromszáznegyvenkilenc forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szerződés 9.1. pontja szerinti Kötbérterhes Befejezési Határidőt az alábbiak szerint módosítják: „9.1. Kötbérterhes Befejezési Határidő: 2026. április 30.” Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Teljesítési Biztosítékot a jelen szerződésmódosítás alapján a Szerződés 8.1. pontjában, valamint a VSZF vonatkozó 19.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően módosítja vagy a korábban szolgáltatott Teljesítési Biztosítékot az új (meghosszabbított) teljesítési véghatáridőnek megfelelő lejáratú, és a jelen szerződésmódosításban rögzített összegű Teljesítési Biztosítékra kicseréli. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben foglaltaknak megfelelően a felelősségbiztosítását a jelen szerződésmódosításban megállapított új (meghosszabbított) teljesítési határidő alatt — ennek megfelelően a Szerződés teljes hatálya alatt — fenntartja. Felek nyilatkoznak, hogy Vállalkozó 2025. július 9. napján kelt „25. számú út 53+650-53+840 km szelvény között felfedezett rétegvizek okozta állékonysági probléma okán szükséges műszaki beavatkozások” tárgyban benyújtotta a VK-04 Változtatási Kérelmét, melynek Megrendelői elbírálása folyamatban van jelen szerződésmódosítás aláírásakor. A szerződésmódosítás aláírására 2025. november 13. napján került sor. A nettó 102.443.090,- Ft összegű Vállalkozói Díj növekedés és az 1. számú szerződésmódosításban nettó 8.915.000,- Ft értékcsökkenés alapján a változások mindösszesen 93.528.090,- Ft nettó összértéknövekedést eredményez az eredeti, nettó 29.211.998.888,- Ft szerződéses értékhez képest. Az eredeti szerződéses érték: nettó 29.211.998.888,- Ft. A szerződéses érték a 2. sz. szerződésmódosítást megelőzően: nettó 29.203.083.888,- Ft. A szerződéses érték a 2. sz. szerződésmódosítást követően: nettó 29.305.526.978,- Ft
Többet mutasson
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 43 410 887 886 HUF 💰
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Kiegészítő információk
További információk
Változások
Egyéb kiegészítő információk
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
Forrás: OJS 2026/S 082-291541 (2026-04-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 43 410 887 886 HUF 💰
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 211 998 888 HUF 💰
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Teljesítési Biztosíték A Telj Bizt mértéke a Váll Díj 5(öt)%-a, 1.460.599.944,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvanmillió-ötszázkilencvenkilencezer- kllencszáznegyvennégy ft. A Váll a Szerz hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Telj Biztot a Váll Szerzes Feltek szerint a Megrend rendelkezésére bocsátani. A Telj Biztnak a Szerz szerinti Bef Hatidő lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lenni. A Telj Biztal kapcs részletes szabályokat a Váll Szerzes Feltek tartalmazzák. Jótállási Biztosíték A Jótáll Bizt mértéke a Váll Díj 5(öt)%-a, 1.460.599.944,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvanmillió-ötszázkilencvenkilencezer- kilencszáznegyvennégy ft, ill amennyiben a Váll Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótáll Biztot, abban az esetben a Jótáll Bizt alapja mindig a Megrend által átvett munkarészre eső Váll Díj5%-a. A Jótáll Biztnak a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számított 36 hónapos időtartam lejártát követő 45 napig kell érvényesnek lenni.
Többet mutasson
Kiegészítő információk
További információk
A 2022. február 24. napján kitört orosz-ukrán háború, illetve az annak következtében jelentkező infláció olyan körülménynek minősül, amivel a Felek sem a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a 2022. március 11. napján történt szerződéskötéskor nem számolhattak. A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az továbbra is építési beruházás marad. A szerződésmódosítás az ellenérték nettó 1.570.601.587,- Ft összegű növekedésével (5,38%) jár, mely azonban nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át (nettó: 14.605.999.444,- Ft). Jelen 3. számú szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét a 2025. évi LXIX. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek jogcím szerinti előirányzat 405884 (ÁHT) biztosítja. Fentieknek megfelelően, valamint a 2. számú szerződésmódosításban foglalt Vállalkozói díjigényre tekintettel a Vállalkozói Díj nettó 30.876.128.565,- Ft-ra módosul. Továbbá a megnövelt Vállalkozói Díjnak megfelelően módosul a Teljesítési Biztosíték és a Jótállási Biztosíték mértéke.
Többet mutasson
Változások
Egyéb kiegészítő információk
A Váll Díj módsa az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható miatt többletforrás biztsa a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglaltakra hivatkozással 2023. jan 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módsának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend (a tov: Korm. rend), mely szerint a Vállnak lehetősége van a szerzmód kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerz telj során a Korm. rend szerint meghat rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó ktségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerz a Korm. rend 2. § (1) bek alapján a Korm. rend hatálya alá tartozik. 2023. febr 23. napjával megjelent továbbá a Mo szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, vmint az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módsának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend szerinti szakvél kiadásának részl szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rend (a továbbiakban: ÉKM rend), mely rögzíti, hogy a Korm. rend 2. § (3) bek szerint összeállított szerzmód kezdeményezéseket az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon Megrendnek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. Váll 2025. márc 13. napján kelt beadványával nyújtotta be igénybejelentését a közútfejl beruházás megvalósítására kötött szerz módsának kezdeményezéséről szóló 34/2025. (III. 5.) Korm. rendre hivatkozással a Mo szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta ktségnöv tekintetében. Ezt követően a Váll 2025. márc 17. napján kelt levelével részletesen kidolgozott Szerzmód Kérelmet nyújtott be a Korm. rend, vmint az ÉKM rend alapján, melyhez telj igazolásokat és számlákat csatolt. A Kérelem szerint az orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek vonatkozásában az árváltozásból következő érvényesíteni kívánt váll közbenső többlet díjigény a 2022. ápr 8. – 2024. dec 31. közötti időszakra vonatkozóan nettó 1.717.898.519,- Ft, amely az eredeti szerzes érték 5,88%-a. A Korm. rend 2. § (6) bekezdés b) pontja alapján a rendelet szerinti szerződésmódosítás alapján átvállalt ktségnöv nyertes ajánlattevő részére történő megfizetésére 2024. júl 1. napját követő telj véghatidejű szerzek esetén egy részszámlában és a végszámlában van lehetőség, amely esetben a részszámla kiállításának feltétele a kivitelezési munkák legalább 50%-os teljesítési készültsége. Mérnök a Váll által benyújtott kérelmet megvizsgálta, amely vonatkozásában tett megállapításait a 2025. ápr 16. napján kelt véleményében rögzítette. Állásfoglalása szerint a Mérnök elfogadhatónak tartotta a Váll által benyújtott kérelmet, amelyben foglaltak összhangban vannak a havi igazoltan felhasznált áremelkedéssel érintett építőanyag és termék mennyiségekkel. Az építési és közlekedési miniszter 2023. márc 16. napján kiadott egyedi utasítása tartalmazza az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módsának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend szerinti szakvélemény kiadásának belső eljárásrendjét. Az egyedi utasításában foglaltaknak megfelelően Megrend a 2025. máj 13. napján kelt feljegyzése útján kérte a szakvélemény kiadásához szükséges intézkedések megtételét az Építésgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárságtól a tárgyi Szerz vonatkozásában. Az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2025. jún 4. napján kelt Feljegyzése útján küldte meg az ÉKM Közigazgatási Államtitk által 2025. jún 3. napján kiadmányozott szakvélt, amely tartalmazta, hogy „A kérelem megfelelt a 13/2023. (I.24.) Korm. rend és a 4/2023. (II.23.) ÉKM rend szerinti feltételeknek”. Az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterjesztett szakvélemény kiadása iránti kérelem alapján a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a rendes üzleti kockázat körébe tartozó költségnövekedés tárgyában a szakvéleményt 2025. május 27. napján elkészítette (a továbbiakban: Szakvélemény). A Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Szakvél az építési és közl miniszter szakvéleményeként 2025. jún 3. napján kiadásra került. A KTI a Szakvélben a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Váll részére elszámolható ktségnöv, ami az össz ktségnöv 50 %-a, azaz mindössz: nettó 1.570.601.587,- Ft, amely az eredeti szerzes érték 5,38 %-a. Megrend – a KTI támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Vállalkozói többlet díjigényt nettó 1.570.601.587,- Ft összegben fogadja el. Jszváltozás eredményeképpen 2025. júl 20. napjától a tárgyi projektre a 34/2025. (III. 3.) Korm. rend helyett a 200/2025. (VII. 16.) Korm. rend 9. §-a biztosítja a Korm. rend alkalmazhatóságát. Az orosz-ukrán háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Váll részére elszámolható díjnöv biztosítására szerz-mód útján kerülhet sor a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja, valamint a Korm. rend alapján, figyelemmel az ÉKM rendeletben foglaltakra. A Váll Díj növelésével összehangban mód a telj biztosíték és a jótáll biztosíték összege. A tartkeret és az előleg összege nem vált. A vált a Szerz befejezési határidejét nem érinti. A Szerz módsa megfelel a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglalt konjunktív szerződésmódosítási feltételeknek. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja a következőkről rendelkezik: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett ..." A Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, hogy a Szerz módsa jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, h a módot olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrend, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. Folyt. BT-300 (VI.3.) mezőben...
Többet mutasson
Új érték
Szöveg:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló szövegrész dőlten és vastagon szedve): „4.1. A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 30.876.128.565,- Ft + ÁFA, azaz harmincmilliárd-nyolcszázhetvanhatmillió-százhuszonnyolcezer-ötszázhatvanöt forint.” Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés 8.1. és 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló szövegrész dőlten és vastagon szedve): „8.1 Teljesítési Biztosíték 8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.543.806.428,- Ft, azaz egymilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-nyolcszázhatezer-négyszázhuszonnyolc forint.” „8.2 Jótállási biztosíték 8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.543.806.428,- Ft, azaz egymilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-nyolcszázhatezer-négyszázhuszonnyolc forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.” A 3. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.03.05.
Többet mutasson
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕