33. sz. főút 2x2 sávra bővítése – II. szakasz

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztésekhez kapcsolódóan a 33. sz. főút 2x2 sávra bővítésének megvalósítására az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között (II. ütem)
PST: K033.09.73

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-08-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-07-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése › Útkereszteződés építése
• Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése › Olaj- és gázvezetékek építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái › Közúti híd építése
• Jelzőberendezések szerelése › Forgalomfigyelő berendezések szerelése › Forgalomirányító berendezések szerelése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolati jelek festése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-07-02	Ajánlati felhívás
2021-08-04	További információk
2022-02-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-07-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000652672021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Közúti híd építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652672021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652672021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-02 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-05 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 129-341222
HL-S szám: 129
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

PST: K033.09.73

A 33. sz. főút az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és az M35 autópálya közötti szakasz (2209 m) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra – a forgalom folyamatos fenntartása mellett –, a főút részeként egy 2x2 sávos 95,18 m felszerkezeti hosszúságú közúti híd a 108 sz. vasútvonal felett, továbbá egy 2x1 sávos 91,85 m felszerkezeti hosszúságú direkt ág átvezetés szintén a 108 sz. vasútvonal felett, valamint 4 db csomóponti ág, új jelzőlámpás csomópontok, párhuzamos gyalog-kerékpárutak és mezőgazdasági földutak létesítésével.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

Útépítés:

— Földmű építése: 242 000 m

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 11 000 m

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 12 100 m

— Jelzőlámpás csomópont kialakítása: 4 db

Híd:

— Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 440 m

— Pályafelület:

— a főút részeként egy 2x2 sávos közúti híd a 108 sz. vasútvonal felett: 2249 m

— 2x1 sávos direkt ág átvezetés szintén a 108 sz. vasútvonal felett: 839 m

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 21 hónap
További információk:

A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Debrecen, a 33. sz. főútnak az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és az M35 autópálya közötti szakasza

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1. § (2)–(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12–16. §-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság, aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)–b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62. § (1)–(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3. § (5) bek.).

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.…

… 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

… 64. § (1)–(2) bekezdésére.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.,valamint a Kr.1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A–D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015.(X.30.) Kr.21. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1. § (2)–(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A–D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak – tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (országos közút építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 6 000 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkát.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1 és az M/2.2 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

Legalább egybefüggően 1650 méter hosszú min. 2×2 sávos új országos közút építésére és/vagy min. 2×1 sávos országos közútnak a forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett min. 2×2 sávossá történő átépítésére vonatkozó referenciával.

M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2.

Legalább 1 db, minimum 70 m felszerkezeti hosszúságú műtárgy országos közúton végzett építésére vonatkozó referenciával.

M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.1.–M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő ugyanazon referenciával is igazolhatja.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő körforgalom kifejezés alatt olyan középszigettel és körpályával rendelkező útkereszteződést ért, amelynek minden ága „körforgalom” és „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályozott.

Ajánlatkérő műtárgy felszerkezeti hosszúsága kifejezés alatt a híd tartószerkezetének a híd tengelyében mért teljes hosszát érti.

A nem MAGYARORSZÁGI referencia esetén az adott referencia köv. szerinti 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőnek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, ill. a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Felelős műszaki vezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

Ajánlatkérő „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): SZF vonatkozó pontjai szerint.

Teljesítési, jótállási biztosíték: váll. díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

Előleg:

20 % a nyertes választása szerint:

— a Szerződésben foglalt Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása mellett, vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt. mentes előleg igénylés felt. előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil,val. a bizt mentességi nyil csatolása. Előleg-visszafizetési bizt. szabályok KD-ben.

Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.

Irányadó: Kbt. 135. § (1), (3), (5)–(8), (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, 322/2015. Kr. 32/A.–32/B.§ Részszámlák: 322/2015.Kr.32.§.

További előírások az AD I. és II. kötetében.

Tartalékkeret: 2 %.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-08-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3) pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3) pont)(min. 0, max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652672021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Kr. 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1), (4)–(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdésre.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak – tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 30 000 000 HUF.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén: garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén: kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),melynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben Ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000 000 000 HUF/év és 300 000 000 HUF/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.

13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

16. Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján kerül sor.

17. Részajánlat-tétel kizárásának indokai: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt a részajánlattétel nem lehetséges. A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek, az esetleges szétbontás hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes kivitelezési fázisok egységes kivitelezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem szükséges az egyes kivitelezési feladatokat egymástól függetlenül többször elvégezni, illetve ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A 33. sz. főút bővítéssel érintett szakasza jelentős közúti forgalmat bonyolít le, így a kivitelezés szervezése érdekében kiemelt szempont a kivitelezés ideje alatt a forgalom fenntartása, ezért a beruházást több külön részként kezelve jelentősen nagyobb mértékű ideiglenes forgalomkorlátozás válna szükségessé. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása. A fentiek értelmében az elkészítendő kivitelezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

18. FAKSZ: Juhász Dániel 01032

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

3. A felhívás III.1.3) M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 129-341222 (2021-07-02)

További információk (2021-08-04)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 152-403810
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 129-341222
HL-S szám: 152
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati Felhívással együtt módosítja a Közbeszerzési Dokumentumok I. és IV-V. kötetének egyes dokumentumait is.

Forrás: OJS 2021/S 152-403810 (2021-08-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 17 487 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-02 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 026-065299
HL-S szám: 26
További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési sz.: fordított arányosítás, 2-3. értékelési sz.: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletes leírás: AD. I. kötet Értékelési szempontok: Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap) 3. A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- Földmű építése: 242 000 m3

- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 11 000 m3

- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 12 100 m3

- Jelzőlámpás csomópont kialakítása: 4 db

- Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 440 m3

- Pályafelület:

- a főút részeként egy 2x2 sávos közúti híd a 108 sz. vasútvonal felett: 2249 m2

- 2x1 sávos direkt ág átvezetés szintén a 108 sz. vasútvonal felett: 839 m2

További információk:

Értékelési szempontok:

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

3. A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)
3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-01-31 📅
Név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10776456443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 021_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 17 487 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. SDD Konzorcium:

DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.); adószám: 10229105-2-11

Subterra - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr Rómer Flóris utca 5.); adószám: 24824040-2-08

Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Budafoki út 187-189); adószám: 24657998-2-43

2. KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. - ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. közös ajánlattevők:

KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.); adószám: 11876566-2-15

ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. (4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. épület); adószám: 12523326-2-15

3. STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.); adószám: 10776456-4-43

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2022/S 026-065299 (2022-02-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 33. sz. főút 2x2 sávra bővítése - II. szakasz
Hivatkozási szám: EKR000652672021
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR000652672021/1
A beszerzés leírása:

A 33. sz. főút az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és az M35 autópálya közötti szakasz (2209 m) meglévő 2x1 sávos részének kapacitásbővítése 2x2 sávosra - a forgalom folyamatos fenntartása mellett -, a főút részeként egy 2x2 sávos 95,18 m felszerkezeti hosszúságú közúti híd a 108 sz. vasútvonal felett, továbbá egy 2x1 sávos 91,85 m felszerkezeti hosszúságú direkt ág átvezetés szintén a 108 sz. vasútvonal felett, valamint 4 db csomóponti ág, új jelzőlámpás csomópontok, párhuzamos gyalog-kerékpárutak és mezőgazdasági földutak létesítésével. Főbb mennyiségek (várhatóan): Útépítés: - Földmű építése: 242 000 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 11 000 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 12 100 m3 - Jelzőlámpás csomópont kialakítása: 4 db Híd: - Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal: 440 m3 - Pályafelület: - a főút részeként egy 2x2 sávos közúti híd a 108 sz. vasútvonal felett: 2249 m2 - 2x1 sávos direkt ág átvezetés szintén a 108 sz. vasútvonal felett: 839 m2 A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. PST: K033.09.73

További információk:

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési sz.: fordított arányosítás, 2–3. értékelési sz.: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletes leírás: AD. I. kötet Értékelési szempontok: Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap) 3. A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

További termékek/szolgáltatások:

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés 📦

Forgalomirányító berendezések szerelése 📦

Közút építése 📦

+ még 5

Közúti híd építése 📦

Olaj- és gázvezetékek építése 📦

Útburkolat építése 📦

Útburkolati jelek festése 📦

Útkereszteződés építése 📦

A szerződés kiegészítő jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Időtartam: 21 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-01-31 📅
Cím: 33. sz. főút 2x2 sávra bővítése - II. szakasz
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 17 487 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000652672021/7124
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10776456443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 021_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A Váll által nyújtandó Teljesítési Biztosíték és Jótállási Biztosíték Teljesítési Biztosíték A Teljesítési Bizt mértéke a Váll Díj 5 (öt) %-a, 874 350 000,- Ft. A Váll a Szerz hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Teljesítési Bizt-ot a VSZF szerint a Megrend rendelkezésére bocsátani. A Teljesítési Bizt-nak a Szerz szerinti Befejezési Hatidő lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lenni. A Teljesítési Biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a Vállalkozási Szerződéses Feltételek tartalmazzák. Jótállási Biztosíték A Jótállási Bizt mértéke a Váll Díj 5 (öt) %-a, 874 350 000,- Ft, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Bizt-ot, abban az esetben a Jótállási Bizt alapja mindig a Megrend által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a. A Jótállási Bizt-nak a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számított 36 hónapos időtartam lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lenni.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
További információk

A Projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2023. október 31. napján sikeresen lezárult, azonban a Szerződés a Kötbérterhes Befejezési Határidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére 2024. szeptember 4. napján a szerződő felek között hatályban tartó jegyzőkönyv jött létre. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói Díj változása a szerződéses ellenérték, de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 1.348.576.969,- Ft) 7,7 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 17.487.000.000,- Ft) viszonyítva, amely nem éri el a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. II.2. Adatváltozás és a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium vette át, amely Minisztérium megnevezése Építési és Közlekedési Minisztériumra (továbbiakban: ÉKM) módosult 2022. november 22. napjától a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI.21.) Korm. rendelet 16.§ alapján. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a jogutódlás következtében 2023. január 1. napjától tárgyi projekt építtetői feladatait átvette (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395). Az ÉKM feladatátvétellel párhuzamosan 2023. január 1 napjától a Projekt forrása az alábbiakra változott: Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, ÁHT azonosító 401106. Az ÉKM jogutódlásra figyelemmel szükségessé vált a tárgyi Szerződés vonatkozásában a megrendelői, kapcsolattartói adatok, valamint a Mérnök személyére vonatkozó adatok módosítása, ezzel egyidejűleg a szerződés pénzügyi fedezetének változása okán is szükségessé vált a Szerződés módosítása. *** A fentiek alapján Szerződő Felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a jogutódlással összefüggő módosítások vonatkozásában. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlással összefüggő módosítások vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A Megrendelő jogutódlása, megrendelői, kapcsolattartói adatok és Szerződés pénzügyi fedezetének változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosítással a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

További információk

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Megrend jogelődjeként a NIF Zrt., mint Ajánlatkérő a „33. sz. főút 2x2 sávra bővítése - II. szakasz” tárgyban TED 2021/S 127-335607 hivatkozási szám alatt 2021. július 5. napján közbesz eljárást megindító felhívást tett közzé. Az eljárás eredményeként a Projekt megvalósítására irányuló Váll Szerzes Megáll 2022. jan 31. napján került aláírásra, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett, és jelenleg is hatályban van tekintettel arra, hogy a Szerz teljesítése során keletkezett igények teljes körű elszámolására jelen móddal kerül sor, a VSZF 6.13.1. pontja szerinti Befejezési Igazolás nem került kiadásra. A Szerz módosítására, illetve Tartalékkeret felhasználásra ez idáig nem került sor. A NIF Zrt. 2023. jan 1. napján megszűnt és feladatait jogutódként az ÉKM vette át. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására 2023. okt 31. napján került sor, azonban a Szerz a Bef Hatidő elteltének ellenére továbbra is hatályban van, melynek megerősítésére Felek között 2024. szept 4. napján hatályban tartó jkv került felvételre. A módosítás indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások Váll Díj módsa az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2024. (I.24.) Korm. rend szerinti Váll Díjigény kapcsán a Kbt. 141.§ (2)-(3) bek-ben foglaltakra hivatkozással. 2023. jan 24. napjával megjelent az ép beruházások megvalósítására kötött szerzek módnak kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend, mely szerint a Váll-nak lehetősége van szerzmód kezdeményezésére a Kbt. 141.§ rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerz teljesítése során a Korm. rend szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó ktsgnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerz a Korm. rend 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rend hatálya tartozik, figyelemmel arra, hogy 2022. jan 31. napján került aláírásra. 2023. febr 23. napjával megjelent továbbá a Mo. szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek mód kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm. rend szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rend, mely rögzíti, hogy a Korm. rend 2.§ (3) bek szerint összeállított szerzmód kezdeményezéseket az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon Megrend-nek kell beterjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. Váll a Szerz teljesítése során 2023. febr 1. napján kelt levelében, igénybejelentést terjesztett elő a 13/2023. (I.24.) Korm. rend alapján, az egyes építőanyagok és beépítésére kerülő építőipari termékek a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye megtérítése tárgyában. Ezt követően a Váll az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve 2023. márc 24. napján tájékoztatta a Megrend a Korm. rend és az ÉKM rend hivatkozással. Váll 2023. ápr 6. napján kelt levelében a Korm.rend 2.§ (3) bek szerinti szerzmód kezdeményezést nyújtott be Megrend részére a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt a háborúval összefüggésbe hozható körülmények miatti költségnövekmények tárgyában, melyben a szerz teljesítése során felmerült teljes díjnövekmény-igényét a 2022. febr 24. - 2023. okt 31. közötti időszak tekintetében nettó 1.566.692.585,- Ft összegben jelölte meg. Megrend a 2023. jún 14. napján kelt levelével arról tájékoztatta a Váll, hogy a Váll kérelmét tudomásul veszi, azonban a Szerz Kötbérterhes Bef Hatideje 2023. okt 31. napja, így megítélése szerint a váll többlet díjigény csak a Projekt végén válik teljeskörűen kimutathatóvá, valamint a szerzmódhoz szükséges alátámasztó dokumentumok is csak a projekt végén állnak teljeskörűen a Váll rendelkezésére. Továbbá a Korm.rend 2.§ (6) bek a) pontjára tekintettel a Korm.rend szerinti szerzmód alapján átvállalt költségnövekmény nyertes ajánlattevő részére történő megfizetésére egy alkalommal, a végszámla kiállításakor van lehetőség 2024. jún 30. napja előtti teljesítési véghatáridejű szerzek esetén. Váll a 2023. okt 30. napján kelt levelével nyújtotta be szerzmód kérelmét a háború által kiváltott rendkívüli áremelkedés miatt. A Váll számítása alapján a háború okozta rendkívüli áremelkedések megnövelték a Váll költségeit, így a Kormányrend 2.§ (5) bek foglaltak alapján többletdíj igény megtérítését kérte a Megrendtől. A Megrend – a Mérnök javaslatát is figyelembe véve – 2024. febr 15. napján kelt levelével hiánypótlás benyújtására szólította fel a Váll-t. A Váll a 2024. márc 11. napján kelt levelével nyújtotta be a kiegészített aktualizált Kérelmét, amelyben a Korm. rend 2.§ (5) pontjában foglaltak alapján többletdíj igény megtérítését kérte Megrendtől. Váll kérelméhez csatolta a büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozatát arról, hogy a csatolt dokumentumok és nyilatkozatok tartalma a valóságnak megfelel. A Megrend az ÉKM rend 2.§ (4) bek alapján az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon terjesztette fel szakvélemény kiadása iránti kérelmét az ÉKM rend 2.§ (2) és (3) bek szerint szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv, a KTI részére. A KTI a 2024. szept 09. napján kelt, szakvéleményében foglaltak alapján a tárgyi beruházást érintően a háború következményeként – a rendes üzleti kockázat feletti infláció okozta – a Váll részére elszámolható ktségnöv, ami az összes ktségnövnek az 50%-a, összesen: nettó 1.348.576.969,- Ft, a 2023. okt 31. napjáig felmerült teljesítések alapján. Megrend – a KTI Támogató tartalmú szakvéleményét figyelembe véve – a Váll díjigényt nettó 1.348.576.969,- Ft, összegben fogadja el, ami az eredeti szerzes érték 7,7%-a. A Váll Díj növelésével összehangban módosítani szükséges a Jótállási Biztosíték összegét is. A változtatás a Szerződés Befejezési Határidejét nem érinti... Folytatás BT-300

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

Szerződő Felek a Szerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 18.835.576.969,- Ft + ÁFA, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszázharmincötmillió-ötszázhetvenhatezer-kilencszázhatvankilenc forint + ÁFA.” Szerződő Felek a Szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.3. Tartalékkeret A Tartalékkeret összege: 349.740.000,- Ft, azaz háromszáznegyvenkilencmillió-hétszáznegyvenezer forint.” Szerződő Felek a Szerződés 8.2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 941.778.848,- Ft, azaz Kilencszáznegyvenegymillió-hétszázhetvennyolcezer-nyolcszáznegyvennyolc forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a.” Szerződő Felek a Megrendelőre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint módosítják: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. pénzügyi intézménye megnevezése: Magyar Államkincstár számlaszáma: (IBAN): 10032000-00003582-09050028 számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. PIR törzsszáma: 847395 adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszáma: 15847397-8411-311-01 képviseli: Lázár János építési és közlekedési miniszter mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/ÉKM)” Szerződő Felek a Szerződés 4.4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosítja, ÁHT azonosító 401106. A projekt forrását az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm.rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1320/2024. (X.22.) számú Korm.határozat biztosítja. Szerződő Felek a Szerződés 13. a), b) és d) pontjait alábbiak szerint módosítják: „a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Dampf Nándor Beosztás: projektvezető b) ÉKM Változáskezeléséért Felelős Szervezeti Egység elérhetőségei Név: Dampf Nándor Beosztás: projektvezető d) Mérnök neve: Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: Név: Nagyházi Barnabás Beosztás: vezető mérnök" A 33. sz. főút 2x2 sávra bővítése II. szakasz_1. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025.03.18.

Szöveg

Forrás: OJS 2025/S 069-226691 (2025-04-07)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)