471. sz. főút (1+000-2+850 km) fejlesztése

További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2-3. értékelési sz: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Tovább: AD.I.kötet

További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00pont.Értékelés módszere:1. értékelési sz: fordított arányosítás, 2-3. értékelési sz: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Tovább: AD.I.kötet

További információk

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

Rövid leírás

471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000 – 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása (PST: K471.04.73) A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni. Főbb mennyiségek (várhatóan): Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db 2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út) 2x1 sáv - burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út) Földmű építése: 21200 m3 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3 Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3 A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. PST kód: K471.04.73

A beszerzés leírása

A 471. sz. főút 1+000-2+850 km szelvények között a meglévő 2x1 sávos szakasz 2x2 forgalmi sávra történő fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek és útépítési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kivitelezés megvalósítása. A megfelelő színvonalú biztonságos közúti közlekedés biztosíthatósága érdekében Debrecen belterületén a másodrendű főút Mátyás Király utcától Simon István utcáig tartó szakasz kivitelezési munkáit kell megvalósítani. A projekt keretében a 4908. jelű út, Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítására is sor kerül. A négysávosításhoz kapcsolódóan a több városi utca, illetve gyűjtőút csatlakozását jelzőlámpás csomópontokká kell áttervezni. Főbb mennyiségek (várhatóan): Szintbeni, jelzőlámpás csomópont építése: 8 db 2x1 sáv 2x2 sávra történő építése: 1850 m (Sámsoni út) 2x1 sáv – burkolatmegerősítés építése: 1060 m (Acsádi út) Földmű építése: 21200 m3 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 10400 m3 Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 7900 m3 A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. PST kód: K471.04.73

A szerződés teljesítésének feltételei

8.1 Teljesítési Biztosíték 8.1.1 A Telj Bizt mértéke a Váll Díj 5 (öt) %-a, 364.950.591,- Ft. 8.1.2 A Váll a Szerz hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Telj Biztot a Váll Szerzes Feltételek szerint a Megrend rendelkezésére bocsátani. 8.1.3 A Telj Biztnak a Szerz szerinti Bef Hatidő lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lenni. 8.1.4 A Telj Biztékkal kapcs részletes szabályokat a Vállalkozási Szerzes Feltételek tartalmazzák. 8.2 Jótállási Biztosíték 8.2.1 A Jótállási Bizt mértéke a Váll Díj 5 (öt) %-a, 364.950.591,- Ft, ill amennyiben a Váll Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztot, abban az esetben a Jótállási Bizt alapja mindig a Megrend által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a. 8.2.2 A Jótállási Biztnak a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számított 36 hónapos időtartam lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lenni.

További információk

és az annak alapjául szolgáló kisajátítási határa kiterjedően, a kisajátított ing elhagyása és birtokba adása tekintetében a felülvizsgálati elj befejezéséig. A Kúria az ügyben tárgyalást tűzött ki 2024.okt 10. napjára. Megrend a 2024.márc 27-én kelt levelével táj a Vállt arról, hogy a 3290/2 hrsz. alatti ing kapcs folyban lévő terszerzés/birtbavétel során olyan, a Megrend részéről előre nem látható akadály merült fel, mely okán a ter munkaterként történő átadásának pontos időpontja még nem ismert. Megrend 2024.máj 16-án megkísérelte a 3290/2 hrsz. alatti ingrész birtbavételét, azonban a korábbi tulajok nem tettek eleget önkéntesen a birtbaadási kötelezettségüknek, ezért Megrend kérte a végrehajt elrendelését, amely kérelemnek a kisaját hatóság eleget tett és 2024.máj 23-án kelt végzésével elrendelte a végrehajtást. Annak foganatosítása érdekében a kisajátítási hat 2024.jún 13-án kelt végzésével megkereste a végrehajtási elj lefolytatására a NAV-ot. A végrehajtást elrendelő döntés ellen a korábbi ingtulajok 2024. jún 21-én keresetet terjesztettek elő. Az azonnali jogvéd tárgyában indított elj keretében 2024.okt 10-re kitűzött tárgyaláson a Kúria elutasította a korábbi ingtulajok felülvizsgálati kérelmét, így tehát megállra került, h a kisaját jogalapja fennáll (a kisajátítási hat és a közbenső ítélet is jogszerű), tov az azonnali jogvéd hatályát vesztette. A Kúria ítéletére is figyelemmel a Tvszék a 2024.nov 13-án kelt jogerős ítéletével elutasította a korábbi ingtulajok keresetét a végrehajtást elrendelő döntés tekintetében. A NAV–a korábbi ingtulajok 2024.dec 2-án helyszíni elj keretében történt tájékoztatásával – megindította a végrehajtást. A végrehajt foganatosítása kapcsán újabb akadály merült fel, miszerint 2024.dec 7-én a korábbi ingtulajok jogi képviselője a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormhivatalt tájékoztatta,h a végrehajtás elrendeléséről szóló végzés nem jogszerűen lett kibocsátva, mert az Avt. 122.§ (6) bek b) pontja 2023.dec 30. napjával módra került sor, amely alapján „a meghatározott cselekmény végrehajtása – az életet, egészséget, testi épséget közvetlenül veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében–nem tűr halasztást”. A jszváltra tekintettel a Kormhiv 2024.dec 9-én a végrehajtási eljban a meghat cselekmény végrehajtását, vagyis a birtokbavét foganatosítását halasztást tűrővé minősítette át, így az ált eljsi szabályok szerint folytatódott a végrehajtási elj. Az Avt. 122.§ (2) bek szerint az állami adó- és vámhatóság–eljárási bírság kilátásba helyezése mellett–felhívja az adóst a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére, tov tájékoztatja a telj elmaradásának következményeiről. A végrehajtási elj további menete a kötelezett önkéntes teljesítésétől függően alakul. A NAV a kötelezettek vonatkozásában 2025.febr 7-től már több alkalommal elj bírságot (a tvben meghatározott max összeget) szabott ki a birtbaadás elmulasztása okán, ugyanakkor a kötelezettek vmennyi döntést megfellebbeztek, így a fellebbezési elj lezáródásáig az ing birtvételének a foganatosítása nem tud megtörténni. A Megrend jelenleg is rendsz tájékozt kér a NAV-tól az elj menetéről és a végrehajtás további alakulásáról. A Váll 2025.febr 11-én kelt levelével a Vált kérelemhez kieget nyújtott be. A kiegben felsorolta a 3290/2 hrsz. alatti ing hiányával érintett építményeket és a kérelemhez csatolt vonalas ütemterv alapján egy feltételezett, 2025.febr 11-ei munkater átadást követően 202 nap megvalósulási idővel számolva a létesítmények megépítését 2025.szept 1. napjában határozta meg, melyet követően kezdődhet meg a műszaki átadás-átvétel, amelyet 30 napon belül kell lezárni, így az új Bef Hatidő tekintetében a Váll 2025.okt 1. napját határozta meg, ezáltal össz 232 nap átfutási idővel számolt. Váll az ütemterv összeállításánál a technológiai folyok betartásához szükséges időtartamokat vette figyelembe, azonban rögzítette, h ha a megvalósítás esetleg téli időszakot is érintene, az a munkák elvégzéséhez technológiailag indokolt átfutási idő jelentős megnövekedésével járhat, a Váll a munkater teljes rendelkezésre állásáig jogfenntartással élt. Tekintettel arra, h a Szerz szerint Váll a Bef Hatidő hat hónapot meghaladó módosítása esetén jogosult a Megrendvel szembeni igényérvényesítésre, így Váll fent hivatkozott levelében értesítette Megrendelőt, hogy a Bef Hatidő hat hónapot meghaladó módosításával összefüggésben a 21.4.11. pontban meghat körbe tartozó, továbbá a Váll által igazoltan szükséges és ténylegesen felmerült többletktségei érvényesítésére jogosultnak tekinti magát, mely összegének pontos meghatározása csak az új Bef Hatidő ismeretében lehetséges. A Váll a 2025.júl 14-én kelt levelével módosított, egységes szerkezetű Vált kérelmet nyújtott be a 3290/2. hrsz. alatti munkater késedelmes átadása miatt. Váll a kérelmében 232 nap átfutási alátámasztásaként bemutatta, hogy a munkater hiánya akadályozta a hírközl és kisfeszültségű kábel kiváltási, jelzőlámpa építési, közvilágítás kialakítási, vmint a csapadékvíz átemelő műtárgy és nyomott csapadékvíz vezeték létesítési munkákat. Váll a kérelemben rögzítette a Debrecen 3290/2 hrsz. alatti ingatlannal érintett építményeket, létesítményeket, továbbá kérelméhez mellékelte az átfutási idő megfelelősségét alátámasztó dokumentumokat. Váll a módosított kérelemben nem hat meg a pótmunka összegszerűségére és a Bef Hatidő pontos naptári napjára vonatkozó konkrét igényt. A NAV 2025.szept 18. napján kelt tájéksa alapján a birtbavétel adóhatóság általi elvégzése az önkéntes teljesítésre történő eredménytelen felhívást követő kétszeri elj bírság kiszabása után történhet meg. Jelenleg az első és második elj bírságot kiszabó végzésekhez kapcsolódó bírósági eljban benyújtott halasztó hatály elrendelése iránti kérelmek akadályát képezik annak, h az eljok hatósági végrehajtási szakaszba lépjenek, így a hatósági birtokbavétel érdekében csak a halasztó hatály elrendelése iránti kérelmek jogerős elutasítását követően lehet intézkedni, mely időpont a Főv Ítélőtábla döntéseitől függ. Ezidáig az első eljsi bírságot kiszabó végzéshez kapcsolódó halasztó hatály elrendelése iránti kérelem került jogerősen elutasításra a Főv Ítélőtábla helybenhagyó döntésével, azonban a további három ügyszám alatti elj folyban van. Mérnök a 2025.okt 22-én kelt véleményében, vmint annak 2025.nov 14. napján kelt kiegészítésében javasolta a Megrend részére a Váll Vált Kérelme és azok melltei alapján a Szerz szerinti Bef Hatidő módását. Mérnök megállapította, hogy a munkater átadástól számítottan 192 nap építési idő reális és szükségszerű, amely összhangban van a műszaki tartalom mértékével, ill a műszaki átadás-átvételi eljra kalkulált legfeljebb 30 nap átfutási idő megfelelő, ezért javasolta a Bef Hatidő módosítását a Debrecen, 3290/2 hrsz. alatti ing munkaterként történő átadásának napjától számított 222 naptári nappal, a Váll Díj változatlanul hagyása mellett. Mérnök véleményében megáll tov,h a Debrecen, 3290/2 hrsz. alatti ing-al érintett Acsádi úti csomópont kiépítése a Szerzben rögzített eredeti műszaki tartalommal az építési engben foglaltakkal, tov a projekt sikeres megvalósításával és eredeti céljának elérésével elválaszthatatlan műszaki egységet képez. A csomópont kivitelezése a 471. sz főút Debrecen belterületén, az 1+000-2+850 km szelvények közötti szakaszon tervezett kapacitásbővítő és forgbiztonsági szintet növelő beruházással szoros, műszaki szükségszerűségből fakadó összefüggésben áll. A projekt kapacitásbővítő célja ugyanis kizárólag az érintett teljes szakasz 2x2 sávos kialakítását követően valósulhat meg. Mérnök egyben rögzítette, h a szakasz teljes hosszára kiterjedő 22500 építményszámú forgirányító jelzőlámpák végl üzembe helyezése, programozása és összehangolt működésének beállítása, a végl forgalmi rend kialakítása, a burkolati jelek felfestése és a végl közl jelzőtáblák kihelyezése, így a végleges forgalomba helyezési engedély megszerzése kizárólag az Acsádi úti csomópont megvalósítását követően végezhető el. Mérnök tov megállapítja,h a 21000 építményszámú hírközlő hálózat, a 22400 építményszámú közvilágítási hálózat, vmint a 23101 építményszámú csapadékcsatorna-hálózat kivitelezése kizárólag az Acsádi úti csomópont építéséhez szükséges munkater átadását követően végezhető el. Ennek folytán az érintett közműhálózatok teljes körű, az Acsádi úti csomóponton kívüli hálózati szakaszokra is kiterjedő, a teljes hálózati struktúrát tekintve végl üzembe helyezése, a hírközlési és vízjogi üzemeltetési eng megszerzése is csak és kizárólag a csomópont kivitelezésének befejezését követően történhet meg. Előzőek alapján Megrend a Mérnök véleményében foglaltakat figyelembe véve a Szerz szerinti Bef Hatidő módsát jóváhagyta azzal, h az új hatidő a Debrecen 3290/2 hrsz. alatti ing Váll részére történő átadásától számított 222. nap. A II.2. pontja szerinti akadályoztatással párhuzamosan a Váll és a Közműszolg a közműnyilvántartásokban nem szereplő, nagyméretű, 1,2 x 1,0 m szelvényű monolit vasbeton szerkezetű magántulajdonú csapadékcsatornát tárt fel, melynek tisztítóaknái földdel, illetve aszfalttal fedettek voltak. A II.2. pontja szerinti akadályoztatással párhuzamosan a Váll és a Közműszolg a közműnyilvántartásokban nem szereplő, nagyméretű, 1,2 x 1,0 m szelvényű monolit vasbeton szerkezetű magántulajdonú csapadékcsatornát tárt fel, melynek tisztítóaknái földdel, ill aszfalttal fedettek voltak. A feltárt csatorna magassági vonalvezetése miatt a tervezett útpályaszerkezet módsa vált szükségessé, mert az beleesik a csatorna szelvényébe. A Közműszolg a saját hatkörben elvégzett kiváltási munkák befejezését követően a Váll részére a munkateret 2024.máj 2-án visszaadta. Váll az akadályoztatással érintett munkarészekkel a 154 napos akadályoztatásra figyelemmel 2025.febr 11. napjára készült el, azonban a párhuzamos akadályoztatásra figymel az új Bef hatidő a Debrecen 3290/2. hrsz. alatti munkaterület késedelmes átadása okozta akadályoztatásra tekintettel került meghatározásra. Folyt. VI.4.3 BT-99 mezőben

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint. VI.3. folyt. Szerz Felek a Szerz szerinti Kötbérterh kivit hatidőt az akadályozó körülményt figyelembe véve Kbt. 141.§ (4) bek c) pontjában foglaltakra tekintettel kívánják módtani. Kbt. 141.§ (4) bek c) pont szerint a szerz új közbesz elj lefolytatása nélkül módható a köv feltek együttes telj esetén: „ca) a módot olyan körülmények tették szükségessé…” A Kbt. 141.§ (4) bek c) pontjában foglaltak 3290/2. hrsz. alatti munkater késedelmes átadása tekintetében az alábbiak szerint teljesül: Megrend és Váll sem láthatta előre a közbesz elj előkész során a szerzkötést követően felmerült azon akadályozó külső körülményt, hogy a Debrecen, 3290/2 hrsz. alatti ing birtokbavét elj a jogerős kisaját hat ellenére a korábbi ing tulaj birtokbaadást akadályozó magatartása és az általa kezdeményezett peres eljok következtében olyan mértékben elhúzódik, amely ellehetetleníti a munkater átadását, ill Váll a Szerz szerinti hatidőben történő teljesítését. A Szerz szerint Bef Hatidő módának mértéke a Mérnök vél alapján reális és szükségszerű, amely összhangban van a műszaki tart mértékével. A mód nem vált meg a Szerz ált jellegét, a Szerz továbbra is Váll Szerznek minősül, a vált ellenérték növekedéssel jelenleg nem jár. II.3. A Váll díj mód a Kbt. 141.§ (2) - (3) beksei alapján Megrend a kivit feladatok végzése során 2024.júl 24-én kelt levelével a VSZF alapján Megrendelői Utasítást adott ki a Váll részére, amelyben elrendelésre került a Váll részére a Debrecen, 3289/3 és 3289/4 hrsz. alatti ingatlanokon lévő, a tervezett parkoló építését akadályozó összesen 255 m2 hasznos alapterületű szivattyúház, lakatosműhely és öltöző, vmint tároló funkciójú épületek és a tervezett parkoló kialakítását akadályozó kerítésszakaszok bontása. Az elrendelés értelmében továbbá a Váll feladata a bontási munkák elvégzéséhez szükséges bontási tervdok elkészítése, a szükséges hozzájárulások és engek beszerzése, az előírt nyilvtartási- és egyéb feladatok elvégzése, a kivitelezői tevből adódó kötelezettségek teljése, a keletkező és az ingon található hulladék és építési törmelék megfelelő hatósági engel rendelkező lerakóhelyre szállítása, vmint az építmények bontása előtti selejtezési folyamathoz szükséges szakértői vélemény elkészítése. Váll a 2024.szept 6-án kelt levelével, a VSZF 21.1.1, 21.4 és 22.2. pontja alapján Vált Kérelmet (Kérelem 2.) nyújtott be a Bef Hatidő, ill várható ktségek vonatkozásában. Váll álláspontja szerint a fenti Megrendelői Utasításban szereplő munkák megvalósítása a Szerz tartalmán túlmutató műszaki tartnak minősül, mely nem tartozik a Váll átalánydíj ellenében elvégzendő szerzes feladatai közé. Váll a Megrendelői Utasításban szereplő feladatának első lépéseként 2024.szept 11-én elkészítette és a Digitális tervtárba feltöltötte a „Kiviteli terv_J1_Bontási terv - Kiviteli terv_J1.2” elnevezésű szakági tervdokumentációt, vmint az Igazságügyi építésügyi szakértői véleményt a bontásokból kinyerhető vissznyereményi anyagokra vonatkozóan. A Mérnök a 2024.szept 25-én kelt levelében javasolta Megrend felé a „Kiviteli terv_J1_Bontási terv - Kiviteli terv_J1.2” tervdokumentáció elfogadását, amelyet a Megrend a 2024.okt 2. napján kelt levelével jóváhagyott. A Váll a 2024.okt 21-én kelt levelével véglegesítette a Kérelemét, melyben pótmunka igényt terjesztett be a Váll Díj és a Bef Hatidő módosítására. A Váll a Kérelméhez csatolta a bontási terv elkészítésének árajánlatát, a kivit munkák ktségének árajánlatát és a bontás ütemtervét. A Váll a 2024. dec 2. napján kelt levelével a kérelem módosítását nyújtotta be, melyben nyilatkozott, hogy a pótmunka összegére továbbra is igényt tart, azonban a Bef Hatidő módától eltekint. Váll a Megrend hpótlási felhívásnak eleget téve a 2025.jan 28-án kelt levelével tett eleget a tétel megfeleltetés, a fedezet számítás, az árvetés, a háromhasábos táblázat, ill az alvállzói szerz csatolásával. A Váll a Kérelemben szereplő műszaki tart alapján a pótmunka összegét nettó 52.095.401,- Ft-ban hat meg. A Mérnök a Váll által benyújtott szerzmódosítási kérelemre és annak kiegészítéseire vonatkozóan a 2025.júl 16-án kelt levelével kiadta véleményét, melyben megáll, h Váll a bontási munkákat a Megrendelői Utasításnak megfelelően, a jóváhagyott bontási tervekben szereplő műszaki tartnak, engedélyekben szereplő előírásoknak megfelelően elvégezte, tov a bontási munkálatok tervezési, előkészítési és kivitelezési időszükséglete – a megrendelői utasítás 2024.júl 24-ai kiadása és a megrendelői utasításba szereplő feladatok 2024.nov 28-ai teljeskörű elvégzése közötti időszak – reális és szükségszerű volt, így javasolta az épületek bontásához kapcsolódó pótmunkákat nettó 52.095.401,- Ft értékben történő elfogadását. Tekintettel az épület bontási munkákkal összefüggő változtatás a szerzes ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, ezért a Szerz a Kbt. 141. § (3) bekben foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bek alapján módható. A Kbt. 141.§ (2)-(3) bek a következőkről rendelkezik: "..." A Kbt. 141.§ (3) bek szerint a fenti szabályokat arra a szerzmódra lehet alkalmazni, amely a Szerz értékének változásával jár, a szerzes jviszony több elemét érintő mód esetén a mód azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141.§ (2) bekben szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módható a szerz, feltéve ha a mód nem váltja meg a szerz ált jellegét és illeszkedik az eredeti szerz jellegéhez. A Szerz a módot követően is Váll Szerznek minősül, annak ált jellegét nem változtatja meg, ill jelen szerzmód illeszkedik a Szerz jellegéhez. A szerzmód során kijelenthető, hogy a műszaki tart változásból eredő díj növekedés tekintetében a szerzes ellenérték, de minimis értékhatár alatti változásával jár, a változtatás nettó 52.095.401,- Ft összegű, mely Váll díj növekedés a szerzes érték 0,7%-át képezi, mely összeg a 145.980.236,- Ft értékű Tartalékkeretet nem haladja meg. Folyt. VII.2.4. BT-202 mezőben

Egyéb kiegészítő információk

II.1. Jszból eredő jogutódlás Megrend személyében, Projekt fedezetében, finanszírozási módjában történt vált és a Kapcsttartók, vmint a Mérnök személyének adataiban történt vált kezelése Kbt. 141. § (6) bekben foglaltakra hivatkozással Szerz felek a jszból eredő jogutódlás következtében a Megrend adataiban beköv váltra tekintettel módják a Szerzt. Az ÉKM feladatátvétellel párhuzamosan 2023. jan 1. napjától a Projekt forrása az alábbiakra változott: 2023. év tekintetében „Mo 2023. évi kp-i ktségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv 1. mell XLV. Állami beruházások fej, 2. Közl beruházások cím, 1. Közl célú kp-i kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejl beruházások jogcímcsop”; ÁHT-T azonosító: 401106. 2024. év tekintetében „Mo 2024. évi kp-i ktségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv 1. mell XLV. Állami beruházások fej, 2. Közl beruházások cím, 1. Közl célú kp-i kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejl beruházások jogcímcsop”; ÁHT-T azonosító: 401106. A Projekt, a Szerz pügyi fedezetét a 2025. évtől Mo kp-i ktségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv 1. mell XLV. Állami beruházások fej, 2. Közl beruházások cím, 1. Közl célú kp-i kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejl beruházások jogcímcsop, 4. Komplex közútfejl feladatok (korábbi TKB TSZ) jogcím biztosítja (ÁHT-T azonosító: 405795). Felek rögzítik továbbá, h vált történt a Megrend és Váll Kapcsttartói és a Mérnök Szerzben nyilvántartott adataiban, a Váll székhely, statisztikai jelzőszám és elektronikus építési naplóügyfél jel adataiban, melyek átvezetésére a jelen móddal került sor. A ZEMPLÉNKŐ Kelet-mo-i Építőipari Főváll Bányászati Kft székhelye és statisztikai jelzőszáma megvált. A „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt statisztikai jelzőszáma, az elektronikus építési naplóügyfél jele, vmint a Kapcsttartó személye megvált. A Szerz Felek a Szerzt a Kbt. 141. § (6) bek alapján mód a II.1. pontban foglaltak tekintetében A Kbt. 141. § (6) bek alapján a „(6) A (2) és (4) bekben szabályozott eseteken kívül, a szerz új közbesz elj lefolytatása nélkül akkor módható, ha a mód nem lényeges…” A II.1. pontban kifejtett váltok nem minősülnek az eredeti szerzes feltételtől lényegesen eltérő érdemi feltételnek, mivel a Szerz Felek jogait és kötelezettségeit nem érintik. II.2. Bef Hatidő mód a Kbt. 141. § (4) bek c) foglaltakra hivatkozással A Debrecen 3290/2. hrsz. alatti munkater késedelmes átadása miatti hatidő mód A Szerz megkötésekor a Váll által elvégzendő terv és kivit feladatok az alábbiak voltak: 471. sz. főút Debrecen belterületi (1+000–2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása út, közmű és kapcs létesítmények kivitelezési feladatainak elvégzése, vmint a Megrend által a Közbesz Elj során kiadott AD és az átadott építési eng alapján az építéshez szüks útépítési és egyéb létesítmények kiviteli terveinek elkészítése és jóváhagyatása, tov mindennemű engedélyek megszerzése a kivitelezéshez. A Szerz Kötbérterhes Bef Hatideje a Szerz hatályba lépésétől számított 32 hónap, azaz 2024.szept 10. napja volt, amely az alábbiak szerint móddal érintett. A Szerz tárgya érinti a Debrecen 3290 hrsz. alatti, 1780 m2 területnagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingt. A beruházással érintett ingrész (telekalakítást követően 3290/2 hrsz.) ternagysága 941 m2, míg a tulajdonosok részére visszamaradó ingrész (telekalakítást követően 3290/1 hrsz.) ternagysága 839 m2. Az ing a Váll részére munkaterületként történő átadását az alábbi – terszerzést követő – birtokbavételi-, valamint végrehajtási eljok akadályozzák. Az érintett 3290/2 hrsz. alatti ingatlant a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormhiv sajátította ki a Magyar Állam javára a 2023.okt 20-án kelt hatával. A Debrecen 3290/2 hrsz. alatti ing birtokbavét hatideje a kisajátítási hat szerint a kártalanítási összeg megfizetésétől számított 60. nap. A korábbi tulajok 2023.nov 22-én megtámadták a kisajátítási hatot. A keresetlevélben mind a kisajátítás jogalapját, mind a kártalanítás összegét vitatták, tov azonnali jogvédelem keretében a kisajátítási hat halasztó hatályát is kérték. A hat ellen közig per indult a Debreceni Tvszéken. Megrend a kisajátítási hatban foglalt kötelezésnek eleget téve az ingatlan kisajátításáért megállapított kártalanítási összeget 2023.nov 27-én teljes egészében megfizette a jogosultak részére, ugyanakkor a korábbi tulajok a hatban meghat hatidőre (a kártalanítás megfizetését követő 60. napig, tehát 2024. jan 26-ig) nem hagyták el az ingatlant, vagyis nem adták birtokba a Megrend részére, ezáltal akadályozva Megrendt a munkaterátadásban. Váll a 2024.jan 31-én kelt levelében tájékoztatást kért a Megrendtől arra vonatkozóan, hogy mikor fog megtörténni a munkater átadása, majd 2024.febr 13-án kelt levelével változtatási kérelmet (Kérelem 1.) nyújtott be a Megrend felé a munkaterület átadásának csúszására hivatkozva. A kisajátítási hat ellen indult közig perben a Tvszék a kisajátítás jogalapjának kérdésében 2024.márc 8-án döntött közbenső ítéletével, a kisajátítás jogalapját megállapította, így a kisajátítási tv 32. § (1) bek b) pontja alapján a Tvszék által korábban elrendelt azonnali jogvédelem is hatályát vesztette. Az ítéletet írásba foglaltan 2024.ápr 8. napján kapta meg a Megrend jogi képviselője, amellyel a közbenső ítélet jogerőssé vált. A közbenső ítélet jogerőre emelkedését követően a Megrend – bízva a korábbi ingtul jogszerű magatartásában – 2024.ápr 15-ei levelével kiértesítette a korábbi ingtulajokat a 2024. máj 16-ra tervezett birtokbaadás időpontjáról. A közbenső ítélettel szemben a tulajok rendkívüli jogorvoslattal éltek és felülvizsgi kérelmet nyújtottak be a Kúriához, melyben kérték a kisajátítási hat és a közbenső ítélet halasztó hatályának elrendelését. A Kúria 2024. jún 27-én kelt végzésével a tulajok azonnali jogvédelem iránti kérelme tárgyában elrendelte a felülvizsgálati kérelemük benyújtásának teljes halasztó hatályát a közbenső ítéletére... folyt. VI.3. BT-300 További információk mezőben

Szöveg

A Közbesz Hat 2018. VIII. évf 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, h a tartkeret célja az építési ber teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerzmódra vonatkozó rendelkezései alapján a Váll díj a Kbt. 141.§-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, h az ajánlatkérő, mint Megrend a Kbt. 141.§-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerzben rögzített Váll díjat, és ennek fedezetét a tartkeret csökkentése útján biztosítsa. A Váll Díj növekményének forrigényét a Szerz 4.4.1. pontjában meghat, a Váll Díj 2%-ának megfelelő összegű, azaz 145.980.236,- Ft Tartalékkeret biztosítja. A szerzmódot követően a Tartalékkeret összege 93.884.835,-Ft-ra változik. Össz tehát az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerzes értékének (nettó 7.299.011.812,- Ft) 15 %-át, tehát 1.094.851.772,-Ft-ot, vmint az uniós értékhatárt sem, tov a mód nem vált meg a szerz ált jellegét, az tov is váll szerznek minősül és illeszkedik az eredeti szerz jellegéhez, így a tárgyi vált megfelel a Kbt.141. § (2)-(3) bek szerinti szerzmódsi jogcím alkalmazhatóságának, melynek részl szabályozása a szerzmód tervezetében kerül rögzítésre. Váll a Bef Hatidő hat hónapot meghaladó módásával összefüggésben a 21.4.11. pontban meghat körbe tartozó, tov a Váll által igazoltan szükséges és ténylegesen felmerült többletktségei érvényesítésére jogosultnak tekinti magát, mely összegének pontos meghat csak a Debrecen 3290/2 hrsz. alatti ing munkater átadás-átvételét követően meghatra kerülő új Bef Hatidő ismeretében lehetséges. III. A Szerződés módosítása III.1. Szerz Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel az II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerz 4.1., 4.4.1., 8.1.1. és 8.2.1. pontjai az alábbiakra módosulnak: „4.1 Vállalkozói díj A Vállalkozót a Szerz teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 7.351.107.213,- Ft + ÁFA, azaz, hétmilliárd-háromszázötvenegymillió-egyszázhétezer-kettőszáztizenhárom forint + ÁFA.” „4.4.1 A Tartalékkeret összege: 93.884.835,- Ft, azaz kilencvenhárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-nyolcszázharmincöt forint.” „8.1.1. A Teljesítési Bizt mértéke a Vállalkozói díj 5 (öt) %-a, 367.555.361,- Ft, azaz háromszázhatvanhétmillió-ötszázötvenötezer-háromszázhatvanegy forint.” „8.2.1. A Jótállási Bizt mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 367.555.361,- Ft, azaz háromszázhatvanhétmillió-ötszázötvenötezer-háromszázhatvanegy forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.” III.2. Szerz Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel az II.2. pontjában ismertetett körülményekre tekintettel a Szerz 9.1 pontja az alábbiak szerint módosul: „9.1 A Váll által készítendő tervekre és a kivitelezés teljesítésére vonatkozó kötbérterhes hatidők: Szerz felek megáll, hogy a Szerz teljesítésének hatideje, a Bef Hatidő a Debrecen 3290/2 hrsz. alatti ing Váll részére történő átadásától számított 222. nap.” III.3. Szerz Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerz 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.5. A Projekt fedezete, finanszírozási módja A Projekt, a Szerződés pügyi fedezetét a Szerz hatálybalépésekor a Térségi közúti beruházások finanszírozását biztosító Támogatási szerz (Z1211015) biztosította 2022. dec 31-ig. A jogutódlásra tekintettel a Projekt, a Szerz pügyi fedezetét a 2023. és a 2024. évek tekintetében a Magyarország központi költségvetése alapján a XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport (ÁHT-T azonosító: 401106) biztosította. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2025. évtől Magyarország központi költségvetése alapján a XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 4. Komplex közútfejlesztési feladatok (korábbi TKB TSZ) jogcím biztosítja (ÁHT-T azonosító: 405795). III.4. Szerz Felek megállapodnak és rögzítik, hogy Megrend adatai a II.1. pontban ismertetett jogutódlásra tekintettel az alábbiak szerint módosulnak: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: pénzügyi intézmény megnevezése: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: törzskönyvi azonosító szám (PIR): statisztikai jelzőszám: államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): képviseli: mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)” III.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel az II.2. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés 12. pontja az alábbiak szerint módosul: „12. Kapcsolattartók a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy: Név: Beosztás: Levelezési cím: Telefon: E-mail: b) „ÉKM Változtatáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei Név: Beosztás: Levelezési cím: Telefon: E-mail: c) Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy: A Debreceni Mélyépítő Holding Kft. részéről: Név: Beosztás: Levelezési cím: Telefon: E-mail: A „KE-VÍZ 21” Zrt. részéről: Név: Beosztás: Levelezési cím: Telefon: E-mail: A ZEMPLÉNKŐ Kft. részéről: Név: Beosztás: Levelezési cím: Telefon: E-mail: „d) Mérnök neve: székhelye: Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: Név: Beosztás: Levelezési cím: Telefon: E-mail: ” Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025.12.12. A teljesítési határidő hosszabbítása ténylegesen indokolt és a teljesítéssel arányos.