55.sz.főút,Pörböly-Bátaszék szakasz fejl.-Tervezés

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

55. sz. főút, Pörböly - Bátaszék közötti szakasz fejlesztése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-10-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-09-22.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Pannonway Építő Kft.

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-09-22	Ajánlati felhívás
2022-01-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-11-14	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-09-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001051432021
Rövid leírás: 55. sz. főút, Pörböly - Bátaszék közötti szakasz fejlesztése
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Műszaki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-22 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-28 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 187-486806
HL-S szám: 187
További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A csatlakozó útszakaszok funkcionálisan együtt biztosítják az állami úthálózat átvezetését és kapcsolatát. Ezen felül az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás egy esetleges hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség¬hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem kell egyes tervezési feladatot egymástól függetlenül többször elvégezni, vagy nem kell ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Döntéselőkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli valamint kisajátítási tervek készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés az 55 sz. főút Pörböly új nyomvonalon vezetett kb. 2,4 km hosszúságú 2×1 sávos vasút feletti átvezetést és fizikai elválasztással rendelkező ellenőrzőhely párt tartalmazó elkerülő szakasza vonatkozásában. Burkolatrekonstrukciós terv készítése az 55. sz. főút kb. 4,15 km hosszúságú 118+260.5 km és 122+405 km (M6 autópálya csomópont) közötti szakaszának vonatkozásában.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Időtartam: 26 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá..

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (3) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 60 000 000 Ft összeget.

AK közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM 8. § (1) bekezdés és - a (2) bekezdés d) pont kivételével - a (2) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén az EKR űrlapot, a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A végzettség illetve képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. Legalább 1,5 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, különszintű vasúti keresztezést is tartalmazó országos közútra vonatkozó

a) teljeskörű engedélyezési terv és teljeskörű kiviteli terv elkészítése tárgyú olyan referencia, amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködőszakhatóság által előírt útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését), melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta és

b) EVD és/vagy KHT elkészítése tárgyú referenciával.

AK teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet, teljeskörű kiviteli terv alatt az építési engedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.

AK környezeti hatástanulmány (KHT) alatt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti, előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint készített szakmai dokumentációt érti.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. Legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, és

b) legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő hídépítési tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, és

b) legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

Az M/2.1.és M/2.2. pontban megadott pozícióra ugyanaz a szakember jelölhető.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti:

Országos közút: Ajánlatkérő országos közút alatt az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a)-cc) pontja szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút tervezése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakításának, átépítésének, felújításának vagy korszerűsítésének tervezési munkáit érti, a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerint.

Projektvezetői gyakorlatként ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

Az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő a szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF

A szerződés hazai finanszírozású (TIK).

A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. - 2017. évi CL. tv. - 2007. évi CXXVII. tv.

Irányadó a Kbt. 27/A.§-a és a Kbt. 135. § (1) bekezdése.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-10-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1.1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): 1.2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-2. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki..Az 1-2. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 900 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M/2. alábbi alpontjaiban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal:

M/2.1. pont - „KÉ-K” jogosultság

M/2.2. pont - „HT” jogosultság

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 30 nap.

12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

15. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon,hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

16. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: Dr. Bucsánszki Szabina felelősakkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00338.

17. A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum

18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 187-486806 (2021-09-22)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-01-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

55. sz. főút, Pörböly - Bátaszék közötti szakasz fejlesztése Döntéselőkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli, valamint kisajátítási tervek készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés az 55 sz. főút Pörböly új nyomvonalon vezetett kb. 2,4 km hosszúságú 2×1 sávos vasút feletti átvezetést és fizikai elválasztással rendelkező ellenőrzőhely párt tartalmazó elkerülő szakasza vonatkozásában. Burkolatrekonstrukciós terv készítése az 55. sz. főút kb. 4,15 km hosszúságú 118+260.5 km és 122+405 km (M6 autópálya csomópont) közötti szakaszának vonatkozásában. A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

A beszerzés teljes értéke: 98 860 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-01-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 015-035599
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 187-486806
HL-S szám: 15

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Döntéselőkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli, valamint kisajátítási tervek készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés az 55 sz. főút Pörböly új nyomvonalon vezetett kb. 2,4 km hosszúságú 2×1 sávos vasút feletti átvezetést és fizikai elválasztással rendelkező ellenőrzőhely párt tartalmazó elkerülő szakasza vonatkozásában. Burkolatrekonstrukciós terv készítése az 55. sz. főút kb. 4,15 km hosszúságú 118+260.5 km és 122+405 km (M6 autópálya csomópont) közötti szakaszának vonatkozásában.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-01-14 📅
Név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13099581220
Postacím: Batsányi J. U. 9.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 92598757 📞
E-mail: info@pannonway.hu 📧
Ország: Zala 🏙️
Internetcím: http://www.pannonway.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 98 860 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

1. Ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9.

Adószáma: 13099581-2-20.

Ajánlatkérő az ajánlat bírálatának elhúzódása miatt - a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján - 2021. november 23. napján felkérte a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9.) ajánlattevőt, hogy cégszerűen nyilatkozzanak arról, hogy ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére.

A meghosszabbított ajánlati kötöttség lejárata: 2022. január 28. napja, tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlati kötöttség ideje alatt a beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő nem tudta elbírálni, illetve az eljárás eredménye az eredeti ajánlati kötöttség tartama alatt nem hirdethető ki.

A nyilatkozattételi határidő: 2021. november 29. (hétfő) 17:00 óra volt.

Ajánlattevő a megadott határidőig nem nyilatkozott az ajánlat fenntartásáról, azonban azt a Kbt. 70.§ (2) bek. alapján fenntartottnak kell tekinteni. Ajánlattevő az ajánlati biztosíték összegét ajánlatkérő megadott számlájára elutalta.

Forrás: OJS 2022/S 015-035599 (2022-01-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-11-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 55.sz.főút,Pörböly-Bátaszék szakasz fejl.-Tervezés
Hivatkozási szám: EKR001051432021
Rövid leírás:

55. sz. főút, Pörböly – Bátaszék közötti szakasz fejlesztése Döntéselőkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli, valamint kisajátítási tervek készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés az 55 sz. főút Pörböly új nyomvonalon vezetett kb. 2,4 km hosszúságú 2×1 sávos vasút feletti átvezetést és fizikai elválasztással rendelkező ellenőrzőhely párt tartalmazó elkerülő szakasza vonatkozásában. Burkolatrekonstrukciós terv készítése az 55. sz. főút kb. 4,15 km hosszúságú 118+260.5 km és 122+405 km (M6 autópálya csomópont) közötti szakaszának vonatkozásában. A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 98 860 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001051432021/1
A beszerzés leírása:

További információk:

További termékek/szolgáltatások: Műszaki tervezési szolgáltatások 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

Postacím: Váci
út
45
Irányítószám: 1134
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-01-14 📅
Végdátum: 2024-03-14 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 4500015207
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-01-14 📅
Cím: 55.sz.főút,Pörböly-Bátaszék szakasz fejl.-Tervezés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 98 860 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001051432021/5290
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13099581220
Postacím: Batsányi J. U. 9.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Zala 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@pannonway.hu 📧
Telefon: +36 92598757 📞
Fax: +36 92598757 📠
URL: https://www.pannonway.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 18025769 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a alapján.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. Kötbérterhes ET04 Tervezési Mérföldkő és a KT03 Tervezési Szakasz határidejének módosítása 2023. július 28. napjától akadályoztatott ET04 azonosítójú Tervezési Mérföldkő, valamint az azzal összefüggő, 2023. augusztus 2. napjától akadályoztatott KT03 Tervezési Szakasz azonosítójú részfeladatok tényleges teljesítésére egyidőben került sor a kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervdokumentáció 2023. augusztus 21-ei rendelkezésre állásakor és Digitális Tervtárba való feltöltésekor. Így az ET04 részfeladat esetében a teljesítésére nyitva álló határidő A javított Végleges Engedélyezési tervdokumentáció leszállításától és az illetékes Hatóság(ok)hoz történő benyújtástól számított 5 hónapról 174 napra (+24 nap), míg a KT03 részfeladat esetében a teljesítésére nyitva álló határidő a HÉSZ módosítás jóváhagyására vonatkozó képviselőtestületi határozat hatálybalépésétől számított 2 hónapról 80 napra (+ 19 nap) módosul. Az ET04 és a KT03 részfeladatokra vonatkozó teljesítési határidő-módosítások mértéke arányosságának vizsgálata során figyelembevételre került, hogy Tervező a záradékolásra irányuló eljárásra irányadó, jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt figyelembe véve, kellő időben - 2023. áprilisában - nyújtotta be a Hatósághoz a kérelmeket, azaz minden tőle elvárható intézkedést megtett a részfeladatok Szerződésben rögzített határidőre történő teljesítése érdekében, azzal nem kellett számolnia, hogy a Hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt jelentős mértékben túllépi. Az ET04 és KT03 részfeladatok határidő módosítását nem a Tervező erőforrásainak hiánya okozta, valamint a határidő meghosszabbítása objektíve indokolt és a módosítás, a meghosszabbítás mértéke nem lépi túl a Szerződésből még hátralevő tervezési munkák teljesítéséhez objektíve szükséges időtartamot. Tervező a szerződéses feladatok határidőben történő teljesítését tartotta szem előtt az akadállyal nem érintett feladatok vonatkozásában, ennélfogva a Befejezési határidő nem változik a szerződésmódosítás során. A szerződésmódosítás a Tervezési Díjra nincs kihatással, annak összegét nem érinti. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján módosítják a Szerződés II.1. pontjában foglaltak tekintetében. A fenti Kbt. 141. § (4) bekezdés c) hivatkozás jelen Szerződés tekintetében az alábbiak szerint teljesül: ca) Az ismertetett többlet időigény olyan, a szerződő Feleken kívül álló elháríthatatlan ok, amelyet sem a Megrendelő, sem Tervező kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre a közbeszerzési eljárás előkészítése során, hogy a záradékolásra irányuló eljárásra irányadó, a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 20 napos ügyintézési határidőt a Hatóság nem tartja meg, erre tekintettel a Szerződésben rögzített ET04 Tervezési Mérföldkő, valamint KT03 Tervezési Szakasz teljesítésére nyitva álló határidő módosítása válik szükségessé. Előzőek okán a 2023. július 28. napjától akadályoztatott ET04 azonosítójú Tervezési Mérföldkő, valamint az azzal összefüggő, 2023. augusztus 2. napjától akadályoztatott KT03 Tervezési Szakasz azonosítójú részfeladatok tényleges teljesítésére egyidőben került sor a kettős záradékkal ellátott kisajátítási tervdokumentáció 2023. augusztus 21-ei rendelkezésre állásakor és Digitális Tervtárba való feltöltésekor. Így az ET04 részfeladat esetében a teljesítésére nyitva álló határidő A javított Végleges Engedélyezési tervdokumentáció leszállításától és az illetékes Hatóság(ok)hoz történő benyújtástól számított 5 hónapról 174 napra (+24 nap), míg a KT03 részfeladat esetében a teljesítésére nyitva álló határidő a HÉSZ módosítás jóváhagyására vonatkozó képviselőtestületi határozat hatálybalépésétől számított 2 hónapról 80 napra (+ 19 nap) módosul. Az ET04 és a KT03 részfeladatokra vonatkozó teljesítési határidő-módosítások mértéke arányosságának vizsgálata során figyelembevételre került, hogy Tervező a záradékolásra irányuló eljárásra irányadó, jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt figyelembe véve, kellő időben - 2023. áprilisában - nyújtotta be a Hatósághoz a kérelmeket, azaz minden tőle elvárható intézkedést megtett a részfeladatok Szerződésben rögzített határidőre történő teljesítése érdekében, azzal nem kellett számolnia, hogy a Hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt jelentős mértékben túllépi. Az ET04 és KT03 részfeladatok határidő módosítását nem a Tervező erőforrásainak hiánya okozta, valamint a határidő meghosszabbítása objektíve indokolt és a módosítás, a meghosszabbítás mértéke nem lépi túl a Szerződésből még hátralevő tervezési munkák teljesítéséhez objektíve szükséges időtartamot. Tervező a szerződéses feladatok határidőben történő teljesítését tartotta szem előtt az akadállyal nem érintett feladatok vonatkozásában, ennélfogva a Befejezési határidő nem változik a szerződésmódosítás során. II.2. Jogszabályból eredő jogutódlás Megrendelő személyében Szerződő felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, jogszabályból eredő jogutódlás következtében a Megrendelő adataiban bekövetkezett változásra tekintettel. Felek rögzítik, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a NIF Zrt. által ellátott állami feladatokat 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint jogutód vette át. II.3. Adminisztrációs változások A Megrendelő és Mérnök kapcsolattartójának adataiban bekövetkezett változásokra tekintettel is módosítani kívánják a Szerződést a Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezéseire tekintettel. II.4. A projekt finanszírozási módjában történt változások: A Szerződés pénzügyi forrását a Szerződés aláírásakor a 6.4 pont szerint a

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

III.1. Szerződő Felek az II.2. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés azon része, amely a Megrendelő és a Tervező adatait tartalmazza az alábbiak szerint módosul: „Építési és Közlekedési Minisztérium székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00003582-09050028 számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15847397-2-41 statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01 elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 980902688 törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395 államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362 képviseli: Pántya József út-és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár” III.2. Szerződő Felek a II.2. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1. alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni, ezt meghaladóan a Tervezési Szerződés teljesítési helye és a papír alapú Tervek átadási helye az Építési és Közlekedési Minisztérium telephelye (1134 Budapest, Váci út 45.)” III.3. Szerződő Felek a II.4. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 6.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Tervezési Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét 2024. év vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet , XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport (ÁHT 401106) biztosítja.” III.4. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 5. pont 5.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "- Az ET01 Tervezési feladat:Teljesült. - Az ET02 Tervezési feladat:Teljesült. - Az ET03 Tervezési feladat:Teljesült. - Az ET04 Tervezési feladat határideje: A javított Végleges Engedélyezési tervdokumentáció leszállításától és az illetékes Hatóság(ok)hoz történő benyújtásától számított 174 napra (2023. augusztus 21-re )változott. - Az ET05 Tervezési feladat:Teljesült." III.5. Szerződő Felek a II.1. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 5. pont 5.5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "- A KT01 Tervezési feladat:Teljesült. - A KT02 Tervezési feladat:Teljesült. - A KT03 Tervezési feladat határideje: HÉSZ módosítás jóváhagyására vonatkozó képviselőtestületi határozat hatálybalépésétől számított 80 napra (2023. augusztus 21-re) módosult. - A KT04 Tervezési feladat:Teljesült. - Az KT05 Tervezési feladat:Teljesült." III.6. Szerződő Felek a II.3. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 14. pont a) - c) pontjában foglalt adatok közül módosul az a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy, a b) Megrendelő elektronikus számlázásra megjelölt elérhetősége, valamint a c) "ÉKM Változtatáskezelésért Felelős Szervezeti Egysége" elérhetőségei. Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. 11. 04. napja.

Szöveg

Forrás: OJS 2024/S 223-698988 (2024-11-14)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (17)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (14)