8103 j. út rekonstrukciója és körforgalom építése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával -PST K007.12.73

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-06-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-05-03.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése › Körforgalom építése
• Autópálya és közút építése › Közúton folyó munkák
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése

Hol?

• Közép-Magyarország › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-05-03	Ajánlati felhívás
2021-06-09	További információk
2021-12-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-12-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-05-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közút építése
Hivatkozási szám: EKR000037282021
Rövid leírás:

Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával -PST K007.12.73

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közút építése 📦
További CPV-kód: Körforgalom építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14354890 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037282021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037282021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-03 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-10 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 089-226898
HL-S szám: 89
További információk

A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: A projekt összefüggő létesítmény, célja a közúti közlekedés biztonságának javítása körforgalom kialakításával. A tervezett körforgalom vízelvezetése (víznyelők és árkok) és a hozzá csatlakozó, felújításra kerülő útszakasz vízelvezetése (résfolyókák és árkok) egységes rendszert képez, ezért a projekt műszaki tartalma, a beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Engedélyköteles építési beruházás keretében megvalósuló Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó rekonstrukciója körforgalom kialakítása -PST K007.12.73:

A kivitelezési feladat Érden a 2x1 sávos Törökbálinti út (8103 j. út) rekonstrukciója, amely tartalmazza a Törökbálinti út - Szövő utcai csomópont határa (0+000 kmsz.) és a Törökbálinti út - Felsővölgyi u. - Tetőfedő u. csomópontjában kialakítandó körforgalom határa (0+192 kmsz.) közötti szakasz felújítását 6,2 m burkolatszélességgel, valamint - az útszakasz folytatásaként - az egysávos körforgalom kiépítését a 0+192 - 0+362 km szelvények között.Az átépítendő útszakasz hossza 362 méter, ezen belül a meglévő 2x1 sávos út felújítása 192 méter, a körforgalom építése 170 méter.

Az építés részét képezi - az útépítés és forgalomtechnika mellett - az útvíztelenítés (vasbeton résfolyókák és víznyelők, vízelvezető árokba bekötve), a vízvezetékek kiváltása, a körforgalom burkolata alá kerülő szennyvíz vezeték kiváltása, a körforgalom közepének füvesítése és az ahhoz tartozó öntözővíz vezeték kiépítése, valamint a körforgalom és annak területén létesülő kiemelt gyalogátkelőhelyek megvilágítását biztosító közvilágítás kiépítése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 11 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Vekop
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország, Pest-megye: Érd

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek- szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7.-ában és 16. §-ában foglaltakra is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.

A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

A 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek.alapján az építőipari kivit.tevékenységet végző cégek vonatkozásában AK előírja az Étv.szerinti,építőipari kivit.tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét,ill.a nem Mo-n letelepedett gazd.szereplőknél a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezést.

Ha a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban való szereplés ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának,a ny-t vezető szerv által kiállított igazolásnak/nyilv.tartásban szereplés tényét igazoló dok egyszerű másolatával igazolandó

Előzetes igazolás: AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont.

A Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is. Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha az ajánlata alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-on letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg a feladatot, amelyre a nyilv szereplés, szervezeti tagság engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közút építési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

1. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt

Nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági

Követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el. A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építési munkák) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 300 000 000,- HUF összeget.

A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. §. § (1) bek. a-cd és (2) bek a)-b) pontjában foglaltakat érti,

— „Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. A Kr. Kr. 21.§(2b) bek-re figyelemmel a 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben), szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, a szakember képzettséget/végzettséget igazoló dokumentum,a kamarai nyilvántartási szám (amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik érvényes kamarai regisztrációval), es a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot mar az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekinteteben megjelölt szakemberek többlet tapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (7), (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.

Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített

M/1.1.

1 db, országos közúthálózatot érintő új körforgalmú csomópont építése vagy meglévő országos közúthálózatot érintő körforgalmú csomópont átépítése, vagy országos közúthálózatot érintő új járműosztályozós csomópont építése vagy meglévő országos közúthálózatot érintő járműosztályozós csomópont átépítése tárgyú befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

M.1.2. legalább 140 m hosszú egybefüggő szakaszon országos és/vagy helyi közút építése tárgyú referenciával.

A Kr. 21. § (2b) bek. alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett munkákat vesz figyelembe. A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.

Ajánlattevő az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelését legfeljebb 1 db szerződésből igazolhatja.

Az M/1.2.) referencia követelménynek való megfelelést legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja.

Az M1.1. és az M1.2. M/1.2.) referencia követelménynek való megfelelés külön-külön szerződéssel is igazolható.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti (93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pont).

„Országos közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti.

„Járműosztályozós csomópont”: olyan szintbeni csomópont, ahol a csomóponti mozgások megkönnyítése érdekében többlet forgalmi sáv létesül.

„Körforgalmú csomópont”: bal oldali középsziget körüli, egyirányú áthaladási elsőbbséggel rendelkező körpályába csatlakozó csomóponti ágakkal rendelkező útkereszteződés.”

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

b) legalább 36 hó országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

b) legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Az M/2.1 és M/2.2. pozícióra ugyanaz a szakember nem megjelölhető.

A referencia és a szakemberek gyakorlati ideje tekintetében Ajánlatkérő az országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a-cd és helyi közút alatt (2) bek a)-b) pontja szerinti fogalmakat érti.

Fogalmak az M/2. alkalmassági követelményhez:

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

Építésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Főépítésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Közút építése alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja. AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Szerz. bizt. köt.: Telj. bizt., jótállási bizt.: 5 %,

Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap,

Kivitelezési hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési eljárás során rögzített határidők be nem tartása esetén a kötbér mértéke: 2 % minden késedelmes napra számítva. Alapja: a hibakijavítás és hiánypótlás jegyzőkönyvben vagy utólagos költségbecslés alapján megállapított nettó ellenértéke.

A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 15 %-át.

Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a., alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,1 %a. összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20 %-át.

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Mértéke: a Vállalkozói Díj, illetve az adott Építési Szakasz/Projektelem/Rész Vállalkozói Díja 20 %-a; adott munkarészt esetében az el nem végzett munka nettó értékének 20 %-a.

Vetítési alap a - tartalékkeret nélkül számított - nettó vállalkozási díj. Speciális rendelkezéseket a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 17.2.5 és 17.3.3. pontja tartalmazza.

Ajánlatkérő karakter korlát miatt felhívta a figyelmet Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.4. pontjára.

Jótállási idő: 36 hó Szavatossági idő: 60 hó.

Irányadó a Kbt. 135. § (1) bek.

A szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését, részteljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően, a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (3)-, (5)-(8) bek.-i, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre.

Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ és 32/B. §-aiban foglaltak irányadók. A részszámlázásra vonatkozó előírások a szerződésben találhatók.

A finanszírozás forrása: VEKOP

A szerződés utófinanszírozású.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján, feltételesen kerül megindításra. További részletek a szerződéstervezetben.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

Ajánlatkérő 30 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1. melléklet 134/B.1 és 134/B.2. pontban foglaltak alapján..azzal, hogy 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére.

A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor. Részszámlázásra vonatkozó részletes rendelkezések a vállalkozási szerződés tervezetben találhatók. (SZF 10. pont).

Tartalékkeret 2 %

Irányadó a Kbt. 27/A.§

A kifizetésre alkalmazandó: a 2017. évi CL. tv. (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-06-10 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1.AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pont meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pont meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: http://www.nif.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000037282021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-2. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-2. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 150 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes építési-szerelési biztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 7 600 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK,) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. és M/2.2. pont - „MV-KÉ” jogosultság

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.

12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszáma: 00241

15. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munka teljes pénzügyi fedezetét biztosító összeg nem áll rendelkezésre.

16. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

17. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

18. Szerződés hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónap, azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.

18. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a KD V. kötetét max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

19. Az Ajánlattevő a munkára vonatkozó árajánlatát a felolvasólapon a Beárazott Költségvetés összegzésével kialakított egyösszegű nettó áron köteles megtenni. A nettó ajánlati árnak a tartalékkeret összegét NEM kell tartalmaznia.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 089-226898 (2021-05-03)

További információk (2021-06-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca – Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával – PST K007.12.73

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Útburkolat építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-09 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-24 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 113-296019
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 089-226898
HL-S szám: 113
További információk

Ajánlatkérő korrigendummal módosította az ajánlati felhívás VI.2.2)és VI.2.7) pontját. (Ajánlattételi határidő módosítása) Ajánlatkérő módosította az Árazatlanköltségvetési kiírás excel dokumentumot. Ajánlatkérő kiegészítette a további közbeszerzési dokumentumok körét a V. kötet 14. számú "Növény" elnevezésű mappában foglalt dokumentumokkal, tájékoztatással.

Forrás: OJS 2021/S 113-296019 (2021-06-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával-PST K007.12.73

A beszerzés teljes értéke: 498 425 395 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-08 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 241-634501
HL-S szám: 241
További információk

Ajánlattevők: 1. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.; adószám: 25355929-4-43) 2. HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1133 Budapest, Váci Út 76; adószám: 27972685-2-41)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-11-30 📅
Név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25355929443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 139_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 498 425 395 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

1. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület)

Utca 2.; adószám: 25355929-4-43)

2. HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1133 Budapest, Váci Út 76; adószám: 27972685-2-41)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 241-634501 (2021-12-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 8103 j. út rekonstrukciója és körforgalom építése
Hivatkozási szám: EKR000037282021
Rövid leírás:

Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca – Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával–PST K007.12.73

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Közút építése 📦
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Versenyképességi és innovációs keretprogram (2007/2013)
Uniós alapok további adatai:

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) VEKOP-5.3.3-17-2017-00011

Az uniós alapok azonosítója: VEKOP-5.3.3-17-2017-00011
Leírás
Belső azonosító: EKR000037282021/1
A beszerzés leírása:

Engedélyköteles építési beruházás keretében megvalósuló Érd, Törökbálint út (8103 j. út), Szövő utca – Felsővölgyi utcáig tartó rekonstrukciója körforgalom kialakítása –PST K007.12.73: A kivitelezési feladat Érden a 2x1 sávos Törökbálinti út (8103 j. út) rekonstrukciója, amely tartalmazza a Törökbálinti út - Szövő utcai csomópont határa (0+000 kmsz.) és a Törökbálinti út – Felsővölgyi u. – Tetőfedő u. csomópontjában kialakítandó körforgalom határa (0+192 kmsz.) közötti szakasz felújítását 6,2 m burkolatszélességgel, valamint – az útszakasz folytatásaként – az egysávos körforgalom kiépítését a 0+192 – 0+362 km szelvények között.Az átépítendő útszakasz hossza 362 méter, ezen belül a meglévő 2x1 sávos út felújítása 192 méter, a körforgalom építése 170 méter. Az építés részét képezi - az útépítés és forgalomtechnika mellett - az útvíztelenítés (vasbeton résfolyókák és víznyelők, vízelvezető árokba bekötve), a vízvezetékek kiváltása, a körforgalom burkolata alá kerülő szennyvíz vezeték kiváltása, a körforgalom közepének füvesítése és az ahhoz tartozó öntözővíz vezeték kiépítése, valamint a körforgalom és annak területén létesülő kiemelt gyalogátkelőhelyek megvilágítását biztosító közvilágítás kiépítése. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 11 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2021-11-30 📅
Cím: 8103 j. út rekonstrukciója és körforgalom építése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 498 425 395 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000037282021/6209
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtását.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtását.

A vállalkozó neve és címe
Név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25355929443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 139_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14354890 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a alapján.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A Szerződés nem tartalmazta a Törökbálinti út 66. szám alatti (7872 hrsz-ú) ingatlanhoz vezető rámpa ingatlanon belüli részének megépítését. A Hatóságtól kért állásfoglalás alapján a rámpát meg kellett építeni, ezt fogja figyelembe venni a Hatóság a forgalomba helyezésnél. Érd MJV Önkormányzata tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Támogatási Szerződésen belül, illetve azon kívül nincs saját forrása, továbbá nem áll rendelkezésére önerő a Törökbálinti út 66. sz. ingatlan kapubehajtójának megépítésére, ezért kéri a Megrendelő részéről a rámpa megépítéséhez szükséges fedezet biztosítását a Szerződés keretein belül. Fentiekre tekintettel Megrendelő elrendelte a gépkocsibehajtó rámpa megépítését, melyet a Felek pótmunkaként számolnak el a módosításban. A Vállalkozói Díj 8.345.699,- Ft összegű növelésével összehangban módosítani szükséges a Jótállási Biztosíték összegét is. Az Előleg és a Teljesítési Biztosíték összege nem változik, a Szerződés erre vonatkozó pontjainak megszövegezését erre tekintettel szükséges pontosítani. A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. Ennek megfelelően a módosítás Vállalkozói Díj növekményének forrásigényét a Szerződés szerint meghatározott 2 %-os mértékű, nettó 9.968.508,- Ft összegű tartalékkeret nettó 8.345.699,- Ft összeggel történő egyidejű csökkentése biztosítja. Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom változása a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A jelen szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom változással összefüggésben a Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj nettó 8.345.699,- Ft összeggel nő. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke 1,67 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 498.425.395,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. A műszaki tartalom változás a Befejezési Határidőre nincs hatással. A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át, emiatt módosulnak a Megrendelő adatai és kapcsolattartó adatai Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlással összefüggő módosítások vonatkozásában teljesülnek, a Megrendelő jogutódlása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető.

Egyéb kiegészítő információk

A Szerződés nem tartalmazta a Törökbálinti út 66. szám alatti (7872 hrsz-ú) ingatlanhoz vezető rámpa ingatlanon belüli részének megépítését. A Hatóságtól kért állásfoglalás alapján a rámpát meg kellett építeni, ezt fogja figyelembe venni a Hatóság a forgalomba helyezésnél. Érd MJV Önkormányzata tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Támogatási Szerződésen belül, illetve azon kívül nincs saját forrása, továbbá nem áll rendelkezésére önerő a Törökbálinti út 66. sz. ingatlan kapubehajtójának megépítésére, ezért kéri a Megrendelő részéről a rámpa megépítéséhez szükséges fedezet biztosítását a Szerződés keretein belül. Fentiekre tekintettel Megrendelő elrendelte a gépkocsibehajtó rámpa megépítését, melyet a Felek pótmunkaként számolnak el a módosításban.

A Vállalkozói Díj 8.345.699,- Ft összegű növelésével összehangban módosítani szükséges a Jótállási Biztosíték összegét is. Az Előleg és a Teljesítési Biztosíték összege nem változik, a Szerződés erre vonatkozó pontjainak megszövegezését erre tekintettel szükséges pontosítani.

A Közbeszerzési Hatóság 2018. VIII. évfolyam 5. számában, tárgyban kelt állásfoglalásában rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a Vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a Szerződésben rögzített Vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján biztosítsa. Ennek megfelelően a módosítás Vállalkozói Díj növekményének forrásigényét a Szerződés szerint meghatározott 2 %-os mértékű, nettó 9.968.508,- Ft összegű tartalékkeret nettó 8.345.699,- Ft összeggel történő egyidejű csökkentése biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom változása a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A jelen szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom változással összefüggésben a Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj nettó 8.345.699,- Ft összeggel nő. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke 1,67 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékhez (nettó 498.425.395,- Ft) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, sem az uniós értékhatárt nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. A műszaki tartalom változás a Befejezési Határidőre nincs hatással.

A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át, emiatt módosulnak a Megrendelő adatai és kapcsolattartó adatai Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a jogutódlással összefüggő módosítások vonatkozásában teljesülnek, a Megrendelő jogutódlása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 506.771.094,- Ft, azaz ötszázhatmillió-hétszázhetvenegyezer-kilencvennégy forint.” [eredeti összeg: 498.425.395,-Ft] A Szerződés 4.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján: „4.4.2 A Szerződés Utófinanszírozású Előleg A Megrendelő biztosítja 149.527.619 Ft azaz Egyzáznegyvenkilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatszáztizenkilenc forint összegű Előleg igénylésének lehetőségét a Vállalkozó részére a jogszabályok, a támogató, a kifizető szervezet, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Szerződéses Feltételek rendelkezései szerint.” [Eredeti szöveg: a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj Támogatási Szerződés terhére elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű, azaz 149.527.619 Ft azaz Egyzáznegyvenkilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatszáztizenkilenc forint összegű Előleg igénylésének lehetőségét a Vállalkozó részére a jogszabályok, a támogató, a kifizető szervezet, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Szerződéses Feltételek rendelkezései szerint.] A Szerződés 4.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján: „4.3.1. A Tartalékkeret összege: 1.622.809,-Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonkétezer-nyolcszázkilenc forint.” [Eredeti szöveg: 4.3.1 A Megrendelő a Vállalkozói Díj 2 azaz kettő %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: 9.968.508 Ft, azaz Kilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-ötszáznyolc forint.] A Szerződés 8.1.1 pontja a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul: „8.1.1 A Teljesítési Biztosíték összege 24.921.270,-Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhetven forint.” [Eredeti szöveg: A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 24.921.270 Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhetven forint.] A Szerződés 8.2.1 pontja a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul: „8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 25.338.555,-Ft, azaz huszonötmillió-háromszázharmincnyolcezer-ötszázötvenöt forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” [Eredeti szöveg: A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 24.921.270 Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhetven forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a.] A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át, emiatt módosulnak a Megrendelő adatai és kapcsolattartó adatai Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. A módosítás aláírásának napja: 2023.11.28.

Szöveg

A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján:
„4.1 A Vállalkozói Díj
A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 506.771.094,- Ft, azaz ötszázhatmillió-hétszázhetvenegyezer-kilencvennégy forint.” [eredeti összeg: 498.425.395,-Ft]

A Szerződés 4.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján:
„4.4.2 A Szerződés Utófinanszírozású
Előleg
A Megrendelő biztosítja 149.527.619 Ft azaz Egyzáznegyvenkilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatszáztizenkilenc forint összegű Előleg igénylésének lehetőségét a Vállalkozó részére a jogszabályok, a támogató, a kifizető szervezet, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Szerződéses Feltételek rendelkezései szerint.”
[Eredeti szöveg: a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj Támogatási Szerződés terhére elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű, azaz 149.527.619 Ft azaz Egyzáznegyvenkilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatszáztizenkilenc forint összegű Előleg igénylésének lehetőségét a Vállalkozó részére a jogszabályok, a támogató, a kifizető szervezet, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a Szerződéses Feltételek rendelkezései szerint.]

A Szerződés 4.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján:
„4.3.1. A Tartalékkeret összege: 1.622.809,-Ft, azaz egymillió-hatszázhuszonkétezer-nyolcszázkilenc forint.”
[Eredeti szöveg: 4.3.1 A Megrendelő a Vállalkozói Díj 2 azaz kettő %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: 9.968.508 Ft, azaz Kilencmillió-kilencszázhatvannyolcezer-ötszáznyolc forint.]

A Szerződés 8.1.1 pontja a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul:
„8.1.1 A Teljesítési Biztosíték összege 24.921.270,-Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhetven forint.”
[Eredeti szöveg: A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 24.921.270 Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhetven forint.]

A Szerződés 8.2.1 pontja a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosul:
„8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 25.338.555,-Ft, azaz huszonötmillió-háromszázharmincnyolcezer-ötszázötvenöt forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.”
[Eredeti szöveg: A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 24.921.270 Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhetven forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a.]

A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium, valamint annak jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5., adószáma: 15847397-2-41, PIR törzsszám: 847395) vette át, emiatt módosulnak a Megrendelő adatai és kapcsolattartó adatai Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

A módosítás aláírásának napja: 2023.11.28.

Forrás: OJS 2023/S 234-737230 (2023-12-04)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (5)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (3)

Autópálya és közút építése (1)

Közút építése (1)