A 8. sz. és 82.sz. főút összekötésének megépítése

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés keretében a 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésével tervezett veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztések megvalósítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-07-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-06-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Kerékpárút építése
• Autópálya és közút építése › Közút építése
• Közművek, közhasznú szolgáltatások
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése
• Szennyvízcsatorna építése › Vízelvezető rendszer építése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Dunántúl › Veszprém

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-06-01	Ajánlati felhívás
2021-07-06	További információk
2021-12-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-12-12	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-06-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000515322021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Kerékpárút építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Veszprém 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515322021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515322021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-01 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 107-278466
HL-S szám: 107
További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési sz.: fordított arányosítás, 2–3. értékelési sz.: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletes leírás: AD. I. kötet

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Veszprémben a 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésének megépítése. A 8. sz. főút osztottpályás elsőrendű főúttá fejlesztése keretében megépített Budapest úti külön szintű csomópont és a 82. sz. főúton a Veszprém Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetnél meglévő szintbeli csomópont közötti szakasz megépítése: kb. 1,1 km hosszúságú 2x2 sávos összekötő út építésével, két szintbeli csomópont azaz két körforgalmi csomópont létesítésével, 0,8 km gyalog és kerékpárúttal, közműkiváltásokkal.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K082.07.73

Időtartam: 12 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A 8. sz. és 82.sz. főút között

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)–(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)–(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12–16. §-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság, aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a…

… Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

… Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (országos közút építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 2 200 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet 2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkát.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1 és az M/2.2 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

Legalább (továbbiakban: min.) egybefüggően 750 méter hosszú, új nyomvonalon épített, legalább 2x2 forgalmi sávos országos közút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2.

Min.1db körforgalmú csomópont építésére vonatkozó referenciával.

M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

AK csomópont alatt két vagy több út találkozási helyét érti, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike-vagy egy része-között kapcsolat van.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkát.

AK körforgalom kifejezés alatt olyan középszigettel és körpályával rendelkező útkereszteződést ért, amelynek minden ága „körforgalom” és „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályozott.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1.legalább 1fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és rendelkezik ezen szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap legalább 2x2 forgalmi sávos országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és rendelkezik ezen szakképzettség megszerzését követően országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti,aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta,ill.a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Felelős műszaki vezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

Ajánlatkérő „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket ért, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy

Ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kötbérek(késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási):SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

Előleg:

20 % a nyertes választása szerint:

— a Szerződésben foglalt Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása mellett.

Vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott,igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil,val.a bizt mentességinyil csatolása.Előleg-visszafizetési bizt.szabályok KD-ben.

Jótállás 36,szavatosság 60hónap.

Ir:Kbt.135.§(1),(3),(5)-(8),(12) bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,322/2015.Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák:322/2015.Kr.32.§.További előírások AD I.és II.köt. Tartalékkeret: 2 %.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-07-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Ekr
További információk:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.3.pont) (min. 0, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.3.pont) (min. 0, max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000515322021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)–(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 30 000 000 Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),melynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500 000 000 Ft/év és 200 000 000 Ft/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12.Szakmai ajánlat:AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak

13.AK a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,h.ajánlati kötöttség időtartama 60nap

14.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját

15.Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16.Részajánlat-tétel kizárásának indokai: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt a részajánlattétel nem lehetséges.

A 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésének megépítése a két főút közötti közúti kapcsolat megépítését jelenti, ezért az 1,1 km hosszú összekötő utat és létesítményeit egy ütemben szükséges megépíteni, mert így képes betölteni funkcióját. A megvalósításhoz szükséges közműkiváltási, útépítési munkák részekre bontása nem lehetséges, mert az egyes kivitelezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett csomópont műszaki szempontból egységes kivitelezése érdekében.

17.FAKSZ: Juhász Dániel 01032

18.Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül sor.

II.2.5)Értékelési szempontok:

Minőségi kritérium:

2.A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember legalább 2x2 forgalmi sávos országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal. (min.0,max.24hónap)

3.A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal. (min.0,max.24hónap)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 107-278466 (2021-06-01)

További információk (2021-07-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kerékpárút építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-06 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 131-345077
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 107-278466
HL-S szám: 131
További információk

A hirdetménnyel egyidejűleg Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációt is módosítja.

Forrás: OJS 2021/S 131-345077 (2021-07-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-12-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 026 888 481 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 250-659300
HL-S szám: 250
További információk

Ajánlattevők: I. Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73. Adószáma: 14904134-2-44 II. Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11 Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5 Adószáma: 24824040-2-08 Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189 Adószáma: 24657998-2-43 III. Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) Adószáma: 12961555-4-43 IV. Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753 Adószáma: 13125811-2-44 Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

További információk

Ajánlattevők:

I.

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Adószáma: 14904134-2-44

II.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998-2-43

III.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Adószáma: 12961555-4-43

IV.

Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753

Adószáma: 13125811-2-44

Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-12-16 📅
Név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12961555443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 042_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 3 026 888 481 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Adószáma: 14904134-2-44

II.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998-2-43

III.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Adószáma: 12961555-4-43

IV.

Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753

Adószáma: 13125811-2-44

Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 250-659300 (2021-12-21)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 026 888 481 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 243-702475
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 250-659300
HL-S szám: 243
További információk

Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. december 01-jén történt meg. Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján: Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatát képezte az Ajánlati Dokumentáció V. kötetének részeként kiadott UT/VT-005/2020 tervszámú Kiviteli tervben foglaltak alapján a 8. sz. és 82. sz. főutak összekötésének 0+355 km szelvényében és 1+083 km szelvényében egy-egy turbókörforgalom kialakítása, melyekben a körforgalmi sávok fizikai elválasztására beépített LED fényforrással rendelkező GHY-SV-LED fém gömbsüvegek - vagy azzal azonos tulajdonsággal rendelkező, műszakilag egyenértékű termékkel történő megvalósítása - került betervezésre. A Szerződés teljesítése során Vállalkozó 2022. augusztus 22-én kelt 1252/2022 iktatószámú levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a GHY-SV-LED önálló LED fényforrással rendelkező gömbsüvegre vonatkozóan a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, annak helyettesítésére - igazoltan - műszakilag egyenértékű terméket sem a hazai, sem a külföldi kereskedelmi forgalomban lévőt nem áll módjában beszerezni, ezért kérte egy önálló fényforrással nem rendelkező FV-120 acél gömbsüveg beépítésének Megrendelői jóváhagyását. Megrendelő 2022. szeptember 30-án kelt K-49371/2022 iktatószámú levelében jelezte Vállalkozó felé, hogy az eredetileg a kiviteli tervben szereplő GHY-SV-LED gömbsüveg helyett az FV-120 acél gömbsüveg termék alkalmazásához abban az esetben járul hozzá, ha a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéréshez szükséges valamennyi jóváhagyást Vállalkozó megszerez, többek között a közút kezelőjének elfogadó nyilatkozatát is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 2022. október 6-án kelt VES-101/20/2022. iktatószámú levelében tájékoztatást adott arról, hogy engedélyezi olyan termékek beépítését, melyek teljesítménye megfelel a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak és rendelkeznek a magyarországi forgalmazásukhoz szükséges engedélyekkel. Ezt követően a Vállalkozó 2022. október 19-én kelt 1633/2022. iktatószámú levelében Változtatási Kérelmet (továbbiakban: Kérelem) nyújtott be a „Turbókörforgalmak fizikai elválasztása önálló fényforrással nem rendelkező gömbsüvegek alkalmazásával” tárgyban, amelyben ismertette, hogy FV-120 típusú acél gömbsüveget kíván alkalmazni a turbókörforgalmak kialakítása során a sávok közti fizikai elválasztásra, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelő termékkört igazoló dokumentummal bemutatva annak megfelelőségét. Vállalkozó a Kérelmében a változtatásból eredően nettó - 49 867 828,- Ft díjcsökkenést mutatott be. Vállalkozó a Kérelmében nyilatkozatot tett, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 19.2.6. pontjában biztosított jogával nem kíván élni, mely szerint nem csökkenti a változtatás miatt csökkent Vállalkozói Díj alapján számított összegre a Teljesítési Biztosíték összegét. Mérnök a Kérelemben foglaltakat értékelve 2022. október 26-án kelt K-52264/2022 iktatószámú szakmai állásfoglalásban a fizikai elválasztósávként beépítendő FV-120 típusú acél gömbsüveg alkalmazása miatti műszaki változtatásából eredően nettó - 49 867 832,- Ft elfogadására tett javaslatot Megrendelő részére, melyet Megrendelő - árszakértője javaslatát figyelembe véve - elfogadott.

További információk

Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. december 01-jén történt meg.

Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján:

Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatát képezte az Ajánlati Dokumentáció V. kötetének részeként kiadott UT/VT-005/2020 tervszámú Kiviteli tervben foglaltak alapján a 8. sz. és 82. sz. főutak összekötésének 0+355 km szelvényében és 1+083 km szelvényében egy-egy turbókörforgalom kialakítása, melyekben a körforgalmi sávok fizikai elválasztására beépített LED fényforrással rendelkező GHY-SV-LED fém gömbsüvegek - vagy azzal azonos tulajdonsággal rendelkező, műszakilag egyenértékű termékkel történő megvalósítása - került betervezésre.

A Szerződés teljesítése során Vállalkozó 2022. augusztus 22-én kelt 1252/2022 iktatószámú levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a GHY-SV-LED önálló LED fényforrással rendelkező gömbsüvegre vonatkozóan a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, annak helyettesítésére - igazoltan - műszakilag egyenértékű terméket sem a hazai, sem a külföldi kereskedelmi forgalomban lévőt nem áll módjában beszerezni, ezért kérte egy önálló fényforrással nem rendelkező FV-120 acél gömbsüveg beépítésének Megrendelői jóváhagyását.

Megrendelő 2022. szeptember 30-án kelt K-49371/2022 iktatószámú levelében jelezte Vállalkozó felé, hogy az eredetileg a kiviteli tervben szereplő GHY-SV-LED gömbsüveg helyett az FV-120 acél gömbsüveg termék alkalmazásához abban az esetben járul hozzá, ha a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéréshez szükséges valamennyi jóváhagyást Vállalkozó megszerez, többek között a közút kezelőjének elfogadó nyilatkozatát is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 2022. október 6-án kelt VES-101/20/2022. iktatószámú levelében tájékoztatást adott arról, hogy engedélyezi olyan termékek beépítését, melyek teljesítménye megfelel a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak és rendelkeznek a magyarországi forgalmazásukhoz szükséges engedélyekkel.

Ezt követően a Vállalkozó 2022. október 19-én kelt 1633/2022. iktatószámú levelében Változtatási Kérelmet (továbbiakban: Kérelem) nyújtott be a „Turbókörforgalmak fizikai elválasztása önálló fényforrással nem rendelkező gömbsüvegek alkalmazásával” tárgyban, amelyben ismertette, hogy FV-120 típusú acél gömbsüveget kíván alkalmazni a turbókörforgalmak kialakítása során a sávok közti fizikai elválasztásra, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelő termékkört igazoló dokumentummal bemutatva annak megfelelőségét. Vállalkozó a Kérelmében a változtatásból eredően nettó - 49 867 828,- Ft díjcsökkenést mutatott be.

Vállalkozó a Kérelmében nyilatkozatot tett, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 19.2.6. pontjában biztosított jogával nem kíván élni, mely szerint nem csökkenti a változtatás miatt csökkent Vállalkozói Díj alapján számított összegre a Teljesítési Biztosíték összegét.

Mérnök a Kérelemben foglaltakat értékelve 2022. október 26-án kelt K-52264/2022 iktatószámú szakmai állásfoglalásban a fizikai elválasztósávként beépítendő FV-120 típusú acél gömbsüveg alkalmazása miatti műszaki változtatásából eredően nettó - 49 867 832,- Ft elfogadására tett javaslatot Megrendelő részére, melyet Megrendelő - árszakértője javaslatát figyelembe véve - elfogadott.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A 8. sz. és 82.sz. főút összekötésének megépítése

Hivatkozás
További információk

Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. december 01-jén történt meg.

Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján:

Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatát képezte az Ajánlati Dokumentáció V. kötetének részeként kiadott UT/VT-005/2020 tervszámú Kiviteli tervben foglaltak alapján a 8. sz. és 82. sz. főutak összekötésének 0+355 km szelvényében és 1+083 km szelvényében egy-egy turbókörforgalom kialakítása, melyekben a körforgalmi sávok fizikai elválasztására beépített LED fényforrással rendelkező GHY-SV-LED fém gömbsüvegek - vagy azzal azonos tulajdonsággal rendelkező, műszakilag egyenértékű termékkel történő megvalósítása - került betervezésre.

A Szerződés teljesítése során Vállalkozó 2022. augusztus 22-én kelt 1252/2022 iktatószámú levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a GHY-SV-LED önálló LED fényforrással rendelkező gömbsüvegre vonatkozóan a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, annak helyettesítésére - igazoltan - műszakilag egyenértékű terméket sem a hazai, sem a külföldi kereskedelmi forgalomban lévőt nem áll módjában beszerezni, ezért kérte egy önálló fényforrással nem rendelkező FV-120 acél gömbsüveg beépítésének Megrendelői jóváhagyását.

Megrendelő 2022. szeptember 30-án kelt K-49371/2022 iktatószámú levelében jelezte Vállalkozó felé, hogy az eredetileg a kiviteli tervben szereplő GHY-SV-LED gömbsüveg helyett az FV-120 acél gömbsüveg termék alkalmazásához abban az esetben járul hozzá, ha a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéréshez szükséges valamennyi jóváhagyást Vállalkozó megszerez, többek között a közút kezelőjének elfogadó nyilatkozatát is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 2022. október 6-án kelt VES-101/20/2022. iktatószámú levelében tájékoztatást adott arról, hogy engedélyezi olyan termékek beépítését, melyek teljesítménye megfelel a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak és rendelkeznek a magyarországi forgalmazásukhoz szükséges engedélyekkel.

Ezt követően a Vállalkozó 2022. október 19-én kelt 1633/2022. iktatószámú levelében Változtatási Kérelmet (továbbiakban: Kérelem) nyújtott be a „Turbókörforgalmak fizikai elválasztása önálló fényforrással nem rendelkező gömbsüvegek alkalmazásával” tárgyban, amelyben ismertette, hogy FV-120 típusú acél gömbsüveget kíván alkalmazni a turbókörforgalmak kialakítása során a sávok közti fizikai elválasztásra, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelő termékkört igazoló dokumentummal bemutatva annak megfelelőségét. Vállalkozó a Kérelmében a változtatásból eredően nettó - 49 867 828,- Ft díjcsökkenést mutatott be.

Vállalkozó a Kérelmében nyilatkozatot tett, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 19.2.6. pontjában biztosított jogával nem kíván élni, mely szerint nem csökkenti a változtatás miatt csökkent Vállalkozói Díj alapján számított összegre a Teljesítési Biztosíték összegét.

Mérnök a Kérelemben foglaltakat értékelve 2022. október 26-án kelt K-52264/2022 iktatószámú szakmai állásfoglalásban a fizikai elválasztósávként beépítendő FV-120 típusú acél gömbsüveg alkalmazása miatti műszaki változtatásából eredően nettó - 49 867 832,- Ft elfogadására tett javaslatot Megrendelő részére, melyet Megrendelő - árszakértője javaslatát figyelembe véve - elfogadott.

Forrás: OJS 2022/S 243-702475 (2022-12-12)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)