Ajtósi Dürer sor távhő-gerincvezeték építése

FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó feladata a XIV. kerület Ajtósi Dürer soron 2xDN300-as távhő-gerincvezeték építése a Stefánia út és a Dózsa György út közötti szakaszon 550 nyvfm közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték (távhővezeték), valamint a Dürer kert távhőellátásához szükséges előreszigetelt távhővezeték kiépítése a műszaki tartalomban foglaltak alapján. A kivitelezés felső vezetékes egyenáramú tömegközlekedési nyomvonalú területet érint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-31. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-04-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Kicsoda?

• FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Vízvezeték-építés járulékos munkája › Távfűtés-fővezeték építése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-04-27	Ajánlati felhívás
2021-05-27	További információk
2021-06-08	További információk
2021-06-25	További információk
2021-07-06	További információk
2021-10-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-04-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Távfűtés-fővezeték építése
Hivatkozási szám: EKR000438722021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
További CPV-kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg utca 31.
Postai irányítószám: 1116
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.fotav.hu 🌏
E-mail: nberei@fotav.hu 📧
Telefon: +36 204683880 📞
Fax: +36 14636538 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000438722021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000438722021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-27 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-31 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 084-217758
HL-S szám: 84
További információk

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2. és a 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Folyt. III.1.7) Az átalányáron felüli előirányzat: — a gerincvezeték kivitelezéséhez szükséges előirányzatok tárgyában: nettó 150 098 100 HUF, azaz Százötvenmillió-kilencvennyolcezer-száz forint, — a Dürer kert távhőellátásához szükséges, közvetlenül földbefektethető, előreszigetelt távhővezeték kiépítése tárgyában: nettó 57 777 306 HUF, azaz Ötvenhétmillió-hétszázhetvenhétezer-háromszázhat forint. Az általányáron felüli előirányzat összesen: nettó 207 875 406 HUF, azaz Kettőszázhétmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázhat forint. Az előirányzat tételes bontását a szerződéstervezet 13. sz. melléklet tartalmazza. Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a pályázathoz mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti. A Vállalkozó az előirányzat tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el: 1.1. Gépészeti rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 16 500 HUF/óra 1.2. Mélyépítés rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 15 500 HUF/óra 1.3 Vasbetonszerkezet építés rezsióradíj (nettó HUF/óra) nettó 18 500 HUF/óra A Vállalkozó a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el: 1.1. Gépészeti rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 16 500 HUF/óra 1.2. Mélyépítés rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 15 500 HUF/óra 1.3 Vasbetonszerkezet építés rezsióradíj (nettó HUF/óra) nettó 18 500 HUF/óra

További információk

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2. és a 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

Folyt. III.1.7)

Az átalányáron felüli előirányzat:

— a gerincvezeték kivitelezéséhez szükséges előirányzatok tárgyában: nettó 150 098 100 HUF, azaz Százötvenmillió-kilencvennyolcezer-száz forint,

— a Dürer kert távhőellátásához szükséges, közvetlenül földbefektethető, előreszigetelt távhővezeték kiépítése tárgyában: nettó 57 777 306 HUF, azaz Ötvenhétmillió-hétszázhetvenhétezer-háromszázhat forint.

Az általányáron felüli előirányzat összesen: nettó 207 875 406 HUF, azaz Kettőszázhétmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázhat forint. Az előirányzat tételes bontását a szerződéstervezet 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a pályázathoz mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti.

A Vállalkozó az előirányzat tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

1.1. Gépészeti rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 16 500 HUF/óra

1.2. Mélyépítés rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 15 500 HUF/óra

1.3 Vasbetonszerkezet építés rezsióradíj (nettó HUF/óra) nettó 18 500 HUF/óra

A Vállalkozó a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

1.1. Gépészeti rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 16 500 HUF/óra

1.2. Mélyépítés rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 15 500 HUF/óra

1.3 Vasbetonszerkezet építés rezsióradíj (nettó HUF/óra) nettó 18 500 HUF/óra

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

A tervezett 2xDN300/450 méretű távhőellátási bekötővezeték (közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték) az Olof Palme Sétányon elhelyezkedő tervezett A13 jelű aknából a 2xDN300/450-es gerincvezetékről csatlakozik le, majd „Z”-alakú nyomvonalvezetés után az Ajtósi Dürer Sorra fordul és halad tovább. A Dürer kert távhőellátásához szükséges, közvetlenül földbefektethető, előreszigetelt távhővezeték kiépítése. Ezen szakaszon 2 db több funkciós akna épül. A tervezett távhővezeték hőtágulását természetes iránytörésekkel, „U” alakú csőkompenzátorokkal, vesszük fel. A tervezett távhővezeték (közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték) a munkaárokban homokágyba kerül elhelyezésre. A DN300 illetve DN200 vezeték szakaszok kizárását előreszigetelt szerelvényekkel biztosítjuk. A kivitelezés felső vezetékes egyenáramú tömegközlekedési nyomvonalú területet érint.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 12 hónap
További információk:

Folyt. III.1.7)

Az átalányáron felüli előirányzat:

— a gerincvezeték kivitelezéséhez szükséges előirányzatok tárgyában: nettó 150 098 100 HUF, azaz Százötvenmillió-kilencvennyolcezer-száz forint,

— a Dürer kert távhőellátásához szükséges, közvetlenül földbefektethető, előreszigetelt távhővezeték kiépítése tárgyában: nettó 57 777 306 HUF, azaz Ötvenhétmillió-hétszázhetvenhétezer-háromszázhat forint.

Az általányáron felüli előirányzat összesen: nettó 207 875 406 HUF, azaz Kettőszázhétmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázhat forint. Az előirányzat tételes bontását a szerződéstervezet 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a pályázathoz mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti.

A Vállalkozó az előirányzat tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

1.1. Gépészeti rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 16 500 HUF/óra

1.2. Mélyépítés rezsióra díja (nettó HUF/óra) nettó 15 500 HUF/óra

1.3 Vasbetonszerkezet építés rezsióradíj (nettó HUF/óra) nettó 18 500 HUF/óra

A Vállalkozó a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, XIV. kerület Ajtósi Dürer sor (hrsz: 29732/11.; 32700/2.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában – az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8–9. §-aiban foglaltak szerint, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10–11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban bekell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az Ajánlatkérő előírja, valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a távhővezeték közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó, áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, ha:

P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább 1 (egy) évben pozitív attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a távhővezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó – árbevétele nem éri el az 265 000 000 HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített távhővezeték közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték építése és / vagy felújítása tárgyú, kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:

— az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

— szerződést kötő másik fél,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket, a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket,

— szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból az előírt szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. Amennyiben a szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns),

— a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata,

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) minimum DN200 közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték (fix és / vagy flexibilis) építésére és / vagy felújítására vonatkozó referencia munkával, mindösszesen minimum 385 nyomvonalfolyóméter mennyiségben, amely városi felsővezetékes egyenáramú tömegközlekedési nyomvonallal érintett. Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.

M.2) nem rendelkezik

M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-TH” kategóriájú (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

M.2.2) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel és legalább 24 hónapos gyakorlattal rendelkezik legalább az alábbiak szerint:

Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ, vagy J-L045 vagy HL045. A minősítések – az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 szabványok érvényességi tartományának figyelembe vételével – legyenek érvényesek DN300-as (323,9x5,6 mm) és DN200-as (219,1x4,5 mm) geometriájú csőre.

Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

A teljesítési jótállási biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

A teljesítési és jótállási biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a bank, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő bankhoz, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján.

A teljesítési és jótállási biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik.

Késedelmi kötbér alapja a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 2 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

A hibás teljesítés mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összege, de legfeljebb 30 %. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.

A meghiúsulási kötbér teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.

A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötelező jótállás 60 hónap.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

AK a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb a Kbt. 135.§ (7) bek. szerinti összeg előlegként történő kifizetését kérheti a Megrendelőtől, aminek elszámolására az 1. részszámlában kerül sor.

AK a szerződésterv.-ben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

1.számla

Vállalkozói díj 25 %-a

A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kiv., felújítás előrehaladásának 25 %-os készültsége

2.számla

Vállalkozói díj 20 %-a

A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kiv., felújítás előrehaladásának 45 %-os készültsége

3.számla

A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kiv., felújítás előrehaladásának 65 %-os készültsége

4.számla

Vállalkozói díj 15 %-a

A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kiv., felújítás előrehaladásának 80 %-os készültsége

Végszámla

Vállalkozói díj 20 %-a,

A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: sikeres műszaki átadás-átvétel és jelen szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése, műszaki megvalósulási dokumentáció hiánymentes átadása Megrendelő részére. A munkavégzés során használt terület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a műszaki átadás-átvétel lezárásához.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1) bek. szerint kiadott telj. ig. követően 30 napos fiz. hat.idő mellett, a Kbt. 135.§ (3),(5),(6) és (7) bek. és 322/2015. (X.30.) Korm.r. 30–32.§, amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §, illetve 32/B.§ szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

A finanszírozási és fizetési feltételeket, telj.ig. rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.

Folyt. II.2.14) pontban

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-31 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: http://ekr.gov.hu
További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap – max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.2) pontban bevont hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett hegesztési többlet tapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10941362244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Berei Norbert
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000438722021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

2. Részajánlattétel lehetőségét AK kizárja. Ennek indoka: A távhővezeték szilárdságilag akkor tud megfelelően működni, ha a benne áramló közeg hőmérséklet változásaiból eredő feszültségek levezetésére szolgáló eszközök (kompenzátorok, fixpontok) beépítésénél, a későbbi (akár 140 C fokos közeghőmérsékletez tartozó) feszültségek kompenzálására is alkalmasak lesznek. A kivitelezés teljes szakasza fizikailag egy műszaki egységet képez, így részekre bontani nem lehetséges.

3. Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. szerint kell elkészíteni és benyújtani .pdf formátumban egy vagy több file-ban.

4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bek. megfelelő Felolvasólapot, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.

5. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. foglaltak szerint.

6. AT-nek a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.

8. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalom is esetén nyilatkozni szükséges.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is.

10. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

11. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési és tervezési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 100 000 000 HUF, azaz Százmillió forint / káresemény és 195 000 000 HUF, azaz Százkilencvenötmillió forint/év összeget. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.

12. Az ajánlathoz csatolni kell AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bek. alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.

13. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra.

14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

15. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

16. AK helyszíni bejárást nem biztosít.

17. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30.§ (4) bek. alapján a P.1), M.1)., M.2), alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.

18. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.

19. AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.

20. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

21. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

22. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018. (VIII.17.) ITM r. szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.

23. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

24. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202).

25. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 084-217758 (2021-04-27)

További információk (2021-05-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozó feladata a XIV. kerület Ajtósi Dürer soron 2xDN300-as távhő-gerincvezeték építése a Stefánia út és a Dózsa György út közötti szakaszon 550 nyvfm közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves csővezeték (távhővezeték)-, valamint a Dürer kert távhőellátásához szükséges előreszigetelt távhővezeték kiépítése a műszaki tartalomban foglaltak alapján. A kivitelezés felső vezetékes egyenáramú tömegközlekedési nyomvonalú területet érint.

Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-27 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-11 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 104-274890
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 084-217758
HL-S szám: 104
További információk
A közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
Forrás: OJS 2021/S 104-274890 (2021-05-27)

További információk (2021-06-08)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-08 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-25 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 112-294947
HL-S szám: 112
Forrás: OJS 2021/S 112-294947 (2021-06-08)

További információk (2021-06-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-25 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-06 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 124-329512
HL-S szám: 124
További információk
Közbeszerzési dokumentumok módosulnak.
Forrás: OJS 2021/S 124-329512 (2021-06-25)

További információk (2021-07-06)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-06 📅
Benyújtási határidő: 2021-07-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 131-348969
HL-S szám: 131
Forrás: OJS 2021/S 131-348969 (2021-07-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 542 593 747 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg Utca 31

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 206-539702
HL-S szám: 206
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest, XIV. kerület Ajtósi Dürer sor (hrsz: 29732/11; 32700/2)

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap - max. 36 hónap)
AF III.1.3) M.2.2) pontban bevont hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett hegesztési többlet tapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-10-12 📅
Név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11097875213
Postacím: Szabadság Út 301
Postai város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 23513930 📞
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.sade.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 542 593 747 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1) Ajánlattevő neve: Strabag Generálépítő Kft.,

Ajánlattevő Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 25873982-4-43

2) Ajánlattevő neve: Kraftszer Vállalkozási Kft.

Ajánlattevő Székhelye: 1139 Budapest Pap Károly Utca 4-6.

Adószáma: 10395486-2-41

3) Ajánlattevő neve: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft. (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő Székhelye: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond Út 34.

Adószáma: 12067541-2-13

4) Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.