Atlétikai edzőpályák és egyéb kivitelezési munkák

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Budapesti szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-01-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-20.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-12-20	Ajánlati felhívás
2022-04-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-12-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001331482021
Rövid leírás:

Budapesti szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.bmsk.hu/ 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 12078759 📞
Fax: +36 12069701 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001331482021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001331482021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-20 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 250-658812
HL-S szám: 250
További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés véghatárideje: 2023.05.31. 3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli. A 2-4. értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. A felhívás II.2.5 pontjával kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak. 4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés véghatárideje: 2023.05.31.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli.

A 2-4. értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. A felhívás II.2.5 pontjával kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az edzőpályák kivitelezését megelőzően szükséges az itt található épületek elbontása, valamint a munkák elvégzéséhez egy ideiglenes árvízvédelmi védvonal kiépítése.

Környezetvédelmi előírásként az edzőpályák területén monitoring kút hálózat létesítése és üzemeltetése szükséges.

További feladat a csepeli I. rendű árvízvédelmi védmű egy szakaszának új nyomvonalon történő megépítése, mely az ATE használatbavételének feltételez. Az új védvonal kiépítéséhez csatlakozóan egy sólyapálya kiépítése, és a Kvassay műtárgycsoport árvízvédelmi fejlesztésének elvégzése szükséges.

Az edzőpályák külső környezetében infrastruktúra bontási, kiváltási és új út- közmű építésimunkáinak elvégzése szintén a beszerzés tárgyát képezi.

Bontási munka:

Bontásra kerül összesen 22 db építmény (28943,90 légm3), mely magában foglalja a közművek bontását is. Elbontandók továbbá a bontási terveken jelölt közlekedési felületek és vagyonelemek.

Tervezett létesítmények:

1. Csepeli I. rendű árvízvédelmi védvonal és kapcsolódó létesítményei

- rendű árvízvédelmi mű és kezelő út - a megépítendő I. rendű árvízvédelmi védmű teljes hossza: 747,10 fm, melyből 478 fm magasparti szakasz, 269,10 fm hosszon mobilfal és vasbeton parapetfalas létesítmény.

- Sólyapálya

- Kvassay zsilip MÁSZ+1,30 szintre történő magasítása

2. Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák

Bemelegítő futó-, ugró- és dobópályák

- 8 sávos 400 m-es szabványos futópálya

- 8 sávos 100 m-es egyenes futópálya síkfutáshoz

- 8 sávos 110 m-es egyenes futópálya gátfutáshoz

- 2x távolugrás és hármasugrás

- 2x rúdugrás

- 2x magasugrás +1x magasugróhely kialakítható (opcionális)

- 8x súlylökés

- 7x diszkosz- és kalapácsvetés

- 1x diszkoszvetés

- 4x gerelyhajítás

A futókörön belül MSZ EN 12193:2018 sportvilágítási szabvány szerint I. osztályú sportvilágítás létesül 500 lx átlagos horizontális megvilágítással, a dobófészerben 300 lx megvilágítással, a futópályán kívüli pályák esetén 200 lx megvilágítással.

Az edzőpályák területén automata öntözőrendszer létesül.

Összes kültéri pályafelület nettó 18603 m2, melyből műanyag sportburkolat 11953 m2, élőfűves pálya 6539 m2, homok 111 m2.

Kiszolgáló épületek és létesítmények: A kiszolgáló épületek (klubház és dobófészer) monolit vasbeton pillérvázas, kitöltő (teherhordó) falas szerkezetű részben földszintes, illetve részben F+I. beépítésű lapostetős épületek.

- 200 fő látogató befogadására alkalmas külső, épített fedett-nyitott lelátó a Klubház edzőpálya felőli oldalán,

- 792,66 m2 alapterületű, öltözőket, irodákat és célfotó helyiséget is magában foglaló Klubház épület

- 501,27 m2 alapterületű, öltözőket és edzőtermet is magában foglaló Dobófészer épület.

Az edzőpályák területén kertészeti munka részeként 9285 m2 gyepesítés ill. gyepszőnyeg terítés készül.

A területen 10 db új monitoring kút létesítése és üzemeltetése előírt.

3. Atlétikai Edzőpályák - külső infrastruktúra projektelemek:

Az edzőpályákhoz szükséges infrastruktúra megszüntetési és építési, átépítési részeket tartalmaz, többek között:

- 1413,4 fm csatornaépítést, mely nyomóvezeték építést is tartalmaz, és 190,8 fm hosszon meglévő csatorna bontását,

- 1189,2 fm szennyvízcsatorna építést, mely tartalmaz nyomóvezeték építést és műtárgy építési részt is,

- 1436,5 m hosszon új vízvezeték építését, 1206,6 m hosszon a meglévő vízvezeték elbontását

- 10906 m2 felületen út, járda és kerékpáros burkolat építést, melyből aszfaltbeton út építése 8163 m2, öntöttaszfalt rétegrend építés 1483 m2, tartalmaz továbbá zúzalékvázas masztixaszfalt, térkő és terraway rétegrend építési részeket is,

- támfalak építését,

- 487 fm hosszon KIF kábel építést, 350 fm hosszon KIF kábel bontást, 1040 fm KÖF kábel építést, 1335 fm KÖF kábel bontást, valamint 2544 fm tér-; és közvilágítási kábel építést,

- hírközlési hálózatok bontását és építését,

- gázvezeték bontást és építést,

- öntözőrendszer átépítést 2890 fm öntözőcső és szerelvényeinek elbontásával és 275 fm hosszon új rendszer építését,

- tájépítészeti munkarészeket.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.

Időtartam: 430 nap
További információk:

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés véghatárideje: 2023.05.31.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli.

A 2-4. értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. A felhívás II.2.5 pontjával kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest belterület, a szerződéstervezet 1/A. számú mellékletében meghatározott ingatlanok.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásban nem szerepel(nek).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) - P3) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, a P2)-P3) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben két egymást követő évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 8 000 000 000,- HUF-ot.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 10 000 000 000,- HUF-ot.

P3) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 8 000 000 000,- HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia szerződésére/szerződéseire (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:

- ajánlattevő neve,

- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a teljesítés helye,

- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

- a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2)4-M2)5 pontok szerinti szakemberek esetében, valamint amennyiben Ajánlattevő a Felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában ”0” értéket ajánl meg, úgy a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezetében szereplő Szakmai ajánlat részben történt leírástól eltérően a szakember bemutatása során Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolandók:

a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről: Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmassági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető). Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

M3) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján csatolja az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) rendszer tanúsítvány másolatát, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát vagy az intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvet.

M4) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolja az MSZ EN ISO 50001:2012 rendszer tanúsítvány másolatát, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát vagy az intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvet.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M1)1 legalább 500 m hosszúságú árvízvédelmi védmű létesítésére vonatkozó referenciával

M1)2 építési referencia, amely tartalmazott legalább 7000 m2 élőfüves és/vagy műanyag burkolatú sportpálya építést, valamint pályavilágítás és automata öntözőrendszer telepítését is.

M1)3 legalább 20 000 lm3 mennyiségben elvégzett épületbontási referenciával.

M1)4 kertépítési és/vagy parképítési és/vagy parkrekonstrukciós kivitelezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazott min. 6900 m2 gyepesítés és/vagy gyepszőnyeg terítés és/vagy füvesítést.

M1)5 min. 7500 m2 felületű út és/vagy járda és/vagy kerékpáros burkolat építés kivitelezésére vonatkozó referencia, mely tartalmazott min. 5000 m2 aszfalt burkolatú rétegrendű pályaszerkezet építést.

M1)6 min. 2000 fm vagy m csatornahálózat és/vagy szennyvízhálózat és/vagy vízvezetékhálózat kivitelezésére vonatkozó referencia

Az M1)1-M1)6 pontok követelményeinek megfelelés legfeljebb nyolc szerződésből teljesíthető. Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)4 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)5 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-VZ kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakember legfeljebb kettő pozícióra is jelölhető.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001), vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes MSZ EN ISO 50001:2012, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M4) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M4) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A számlázás a pénzügyi ütemterv alapján havi felmérés alapján történik.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 3%-a), jótállási biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj lezárt teljesítéssel érintett részének 3%-a, ezt követően pedig a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj lezárt teljesítéssel érintett részének 1%-a), késedelmi- (Amennyiben nyertes ajánlattevő a megrendelői ütemtervben rögzített valamely kötbérterhes részhatáridő tekintetében esik késedelembe, úgy a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj szerződésszegéssel érintett részének, vagyis a késedelemmel érintett kivitelezési szakasz vállalkozói díjának 0,1%-a/nap. Amennyiben befejezés határidejével, illetve a befejezés részhatáridejével esik késedelembe, úgy a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,2%-a/nap. A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj szerződésszegéssel érintett részének, vagyis a késedelemmel érintett kivitelezési szakasz vállalkozói díjának 3%-át, a befejezés határidejének elmulasztása esetén a teljes vállalkozói díj 6%-át, szerződésszegési- (nettó 200 000,- Ft /szerződésszegés, maximum a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 0,5%-a), meghiúsulási kötbér (a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 6%-a).

Jótállás: 36 és 60 hónap, a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Nyertes ajánlattevő köteles az ISO 140001 (vagy azzal egyenértékű) környezetvédelmi tanúsítvány szerinti, valamint az ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási tanúsítvány szerinti rendszer alkalmazására a szerződés hatálya alatt, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3)-(4) bekezdései szerint a fenti szabványok által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírását alkalmazni.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-01-19 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0-max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0-max. 60 hó)
4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0-max. 60 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12464780251
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Markek Viktor
A vevő profiljának címe: https://www.bmsk.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001331482021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022.01.04. 09:00 óra. Találkozás helye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2. (korábbi Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság telephelye előtt). Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)

4) A III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés. Amennyiben ajánlattevő a 2-4. értékelési szempontra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)3) kapcsolódó igazolást (végzettséget, illetve képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal).Továbbá az ajánlathoz csatolni kell az M2)1-M2)3 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 2-4. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) kell feltüntetni. A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132

8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, a 2-4. értékelési részszempontra jelölt szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozatból áll. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.

12) Az M2)1-M2)5 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

14) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

16) A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

18) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább 200 000 000 Ft/káresemény és 400 000 000 Ft/év kivitelezői felelősségbiztosítást, legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegű „All-risk” típusú építés-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

19) Ajánlattevőnek ajánlatához pénzügyi ütemtervet és műszaki ütemtervet, kell csatolnia, az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül organizációs tervet -rajzos és szöveges formában- kell készítenie.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 250-658812 (2021-12-20)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 15 849 984 920 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-08 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 073-194118
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 250-658812
HL-S szám: 73
További információk

Ajánlattevők: 1) Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. Adószáma: 10738885-2-20 Közös ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt. Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28. Adószáma: 10759358-2-44 2) Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt. Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12. Adószáma: 25098367-2-43

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-04-04 📅
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10738885220
Postacím: Millennium Köz 1.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305601912 📞
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Internetcím: http://www.zaev.hu 🌏
Név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10759358244
Postacím: Pillangó Utca 28.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Telefon: +36 309194391 📞
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 15 849 984 920 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Közös ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

Közös ajánlattevő neve: Magyar Építő Zrt.

Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28.

Adószáma: 10759358-2-44

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.

Adószáma: 25098367-2-43

Forrás: OJS 2022/S 073-194118 (2022-04-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Atlétikai edzőpályák és egyéb kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR001331482021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 15 849 984 920 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001331482021/1
A beszerzés leírása:

A Szabadtéri Edzőpályák (ATE) létesítménye az új Atlétikai Stadionban megrendezésre kerülő atlétikai versenyek lebonyolításához szükséges új bemelegítő pályákat, a hozzájuk tartozó klubházat, valamint a téli edzéseket kiszolgáló dobófészert foglalja magában. Az edzőpályák kivitelezését megelőzően szükséges az itt található épületek elbontása, valamint a munkák elvégzéséhez egy ideiglenes árvízvédelmi védvonal kiépítése. Környezetvédelmi előírásként az edzőpályák területén monitoring kút hálózat létesítése és üzemeltetése szükséges. További feladat a csepeli I. rendű árvízvédelmi védmű egy szakaszának új nyomvonalon történő megépítése, mely az ATE használatbavételének feltételez. Az új védvonal kiépítéséhez csatlakozóan egy sólyapálya kiépítése, és a Kvassay műtárgycsoport árvízvédelmi fejlesztésének elvégzése szükséges. Az edzőpályák külső környezetében infrastruktúra bontási, kiváltási és új út- közmű építésimunkáinak elvégzése szintén a beszerzés tárgyát képezi. Bontási munka: Bontásra kerül összesen 22 db építmény (28943,90 légm3), mely magában foglalja a közművek bontását is. Elbontandók továbbá a bontási terveken jelölt közlekedési felületek és vagyonelemek. Tervezett létesítmények: 1. Csepeli I. rendű árvízvédelmi védvonal és kapcsolódó létesítményei • rendű árvízvédelmi mű és kezelő út – a megépítendő I. rendű árvízvédelmi védmű teljes hossza: 747,10 fm, melyből 478 fm magasparti szakasz, 269,10 fm hosszon mobilfal és vasbeton parapetfalas létesítmény. • Sólyapálya • Kvassay zsilip MÁSZ+1,30 szintre történő magasítása 2. Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák Bemelegítő futó-, ugró- és dobópályák • 8 sávos 400 m-es szabványos futópálya • 8 sávos 100 m-es egyenes futópálya síkfutáshoz • 8 sávos 110 m-es egyenes futópálya gátfutáshoz • 2x távolugrás és hármasugrás • 2x rúdugrás • 2x magasugrás +1x magasugróhely kialakítható (opcionális) • 8x súlylökés • 7x diszkosz- és kalapácsvetés • 1x diszkoszvetés • 4x gerelyhajítás A futókörön belül MSZ EN 12193:2018 sportvilágítási szabvány szerint I. osztályú sportvilágítás létesül 500 lx átlagos horizontális megvilágítással, a dobófészerben 300 lx megvilágítással, a futópályán kívüli pályák esetén 200 lx megvilágítással. Az edzőpályák területén automata öntözőrendszer létesül. Összes kültéri pályafelület nettó 18603 m2, melyből műanyag sportburkolat 11953 m2, élőfűves pálya 6539 m2, homok 111 m2. Kiszolgáló épületek és létesítmények: A kiszolgáló épületek (klubház és dobófészer) monolit vasbeton pillérvázas, kitöltő (teherhordó) falas szerkezetű részben földszintes, illetve részben F+I. beépítésű lapostetős épületek. • 200 fő látogató befogadására alkalmas külső, épített fedett-nyitott lelátó a Klubház edzőpálya felőli oldalán, • 792,66 m2 alapterületű, öltözőket, irodákat és célfotó helyiséget is magában foglaló Klubház épület • 501,27 m2 alapterületű, öltözőket és edzőtermet is magában foglaló Dobófészer épület. Az edzőpályák területén kertészeti munka részeként 9285 m2 gyepesítés ill. gyepszőnyeg terítés készül. A területen 10 db új monitoring kút létesítése és üzemeltetése előírt. 3. Atlétikai Edzőpályák – külső infrastruktúra projektelemek: Az edzőpályákhoz szükséges infrastruktúra megszüntetési és építési, átépítési részeket tartalmaz, többek között: • 1413,4 fm csatornaépítést, mely nyomóvezeték építést is tartalmaz, és 190,8 fm hosszon meglévő csatorna bontását, • 1189,2 fm szennyvízcsatorna építést, mely tartalmaz nyomóvezeték építést és műtárgy építési részt is, • 1436,5 m hosszon új vízvezeték építését, 1206,6 m hosszon a meglévő vízvezeték elbontását • 10906 m2 felületen út, járda és kerékpáros burkolat építést, melyből aszfaltbeton út építése 8163 m2, öntöttaszfalt rétegrend építés 1483 m2, tartalmaz továbbá zúzalékvázas masztixaszfalt, térkő és terraway rétegrend építési részeket is, • támfalak építését, • 487 fm hosszon KIF kábel építést, 350 fm hosszon KIF kábel bontást, 1040 fm KÖF kábel építést, 1335 fm KÖF kábel bontást, valamint 2544 fm tér-; és közvilágítási kábel építést, • hírközlési hálózatok bontását és építését, • gázvezeték bontást és építést, • öntözőrendszer átépítést 2890 fm öntözőcső és szerelvényeinek elbontásával és 275 fm hosszon új rendszer építését, • tájépítészeti munkarészeket. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.

A beszerzés leírása

A Szabadtéri Edzőpályák (ATE) létesítménye az új Atlétikai Stadionban megrendezésre kerülő atlétikai versenyek lebonyolításához szükséges új bemelegítő pályákat, a hozzájuk tartozó klubházat, valamint a téli edzéseket kiszolgáló dobófészert foglalja magában.

Az edzőpályák kivitelezését megelőzően szükséges az itt található épületek elbontása, valamint a munkák elvégzéséhez egy ideiglenes árvízvédelmi védvonal kiépítése.
Környezetvédelmi előírásként az edzőpályák területén monitoring kút hálózat létesítése és üzemeltetése szükséges.
További feladat a csepeli I. rendű árvízvédelmi védmű egy szakaszának új nyomvonalon történő megépítése, mely az ATE használatbavételének feltételez. Az új védvonal kiépítéséhez csatlakozóan egy sólyapálya kiépítése, és a Kvassay műtárgycsoport árvízvédelmi fejlesztésének elvégzése szükséges.

Az edzőpályák külső környezetében infrastruktúra bontási, kiváltási és új út- közmű építésimunkáinak elvégzése szintén a beszerzés tárgyát képezi.

Bontási munka:

Bontásra kerül összesen 22 db építmény (28943,90 légm3), mely magában foglalja a közművek bontását is. Elbontandók továbbá a bontási terveken jelölt közlekedési felületek és vagyonelemek.

Tervezett létesítmények:
1. Csepeli I. rendű árvízvédelmi védvonal és kapcsolódó létesítményei
• rendű árvízvédelmi mű és kezelő út – a megépítendő I. rendű árvízvédelmi védmű teljes hossza: 747,10 fm, melyből 478 fm magasparti szakasz, 269,10 fm hosszon mobilfal és vasbeton parapetfalas létesítmény.
• Sólyapálya
• Kvassay zsilip MÁSZ+1,30 szintre történő magasítása

2. Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák
Bemelegítő futó-, ugró- és dobópályák
• 8 sávos 400 m-es szabványos futópálya
• 8 sávos 100 m-es egyenes futópálya síkfutáshoz
• 8 sávos 110 m-es egyenes futópálya gátfutáshoz
• 2x távolugrás és hármasugrás
• 2x rúdugrás
• 2x magasugrás +1x magasugróhely kialakítható (opcionális)
• 8x súlylökés
• 7x diszkosz- és kalapácsvetés
• 1x diszkoszvetés
• 4x gerelyhajítás
A futókörön belül MSZ EN 12193:2018 sportvilágítási szabvány szerint I. osztályú sportvilágítás létesül 500 lx átlagos horizontális megvilágítással, a dobófészerben 300 lx megvilágítással, a futópályán kívüli pályák esetén 200 lx megvilágítással.
Az edzőpályák területén automata öntözőrendszer létesül.

Összes kültéri pályafelület nettó 18603 m2, melyből műanyag sportburkolat 11953 m2, élőfűves pálya 6539 m2, homok 111 m2.

Kiszolgáló épületek és létesítmények: A kiszolgáló épületek (klubház és dobófészer) monolit vasbeton pillérvázas, kitöltő (teherhordó) falas szerkezetű részben földszintes, illetve részben F+I. beépítésű lapostetős épületek.
• 200 fő látogató befogadására alkalmas külső, épített fedett-nyitott lelátó a Klubház edzőpálya felőli oldalán,
• 792,66 m2 alapterületű, öltözőket, irodákat és célfotó helyiséget is magában foglaló Klubház épület
• 501,27 m2 alapterületű, öltözőket és edzőtermet is magában foglaló Dobófészer épület.

Az edzőpályák területén kertészeti munka részeként 9285 m2 gyepesítés ill. gyepszőnyeg terítés készül.
A területen 10 db új monitoring kút létesítése és üzemeltetése előírt.

3. Atlétikai Edzőpályák – külső infrastruktúra projektelemek:
Az edzőpályákhoz szükséges infrastruktúra megszüntetési és építési, átépítési részeket tartalmaz, többek között:
• 1413,4 fm csatornaépítést, mely nyomóvezeték építést is tartalmaz, és 190,8 fm hosszon meglévő csatorna bontását,
• 1189,2 fm szennyvízcsatorna építést, mely tartalmaz nyomóvezeték építést és műtárgy építési részt is,
• 1436,5 m hosszon új vízvezeték építését, 1206,6 m hosszon a meglévő vízvezeték elbontását
• 10906 m2 felületen út, járda és kerékpáros burkolat építést, melyből aszfaltbeton út építése 8163 m2, öntöttaszfalt rétegrend építés 1483 m2, tartalmaz továbbá zúzalékvázas masztixaszfalt, térkő és terraway rétegrend építési részeket is,
• támfalak építését,
• 487 fm hosszon KIF kábel építést, 350 fm hosszon KIF kábel bontást, 1040 fm KÖF kábel építést, 1335 fm KÖF kábel bontást, valamint 2544 fm tér-; és közvilágítási kábel építést,
• hírközlési hálózatok bontását és építését,
• gázvezeték bontást és építést,
• öntözőrendszer átépítést 2890 fm öntözőcső és szerelvényeinek elbontásával és 275 fm hosszon új rendszer építését,
• tájépítészeti munkarészeket.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.

További termékek/szolgáltatások:

Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák 📦

Magasépítési munka 📦

Sportpályák építményeinek kivitelezése 📦

Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦

Időtartam: 430 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-04-04 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 15 849 984 920 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001331482021/4111
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Területelőkészítés, durvatereprendezés részfeladatai; Költségtérítések részfeladatai; Bontási munkák; Felvonulás és organizációs munkák részfeladatai; Keverékkészítés; Dúcolás és földpartmegtámasztás részfeladatai; Víztelenítés részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; Szivárgóépítés, alagcsövezés részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Mélyalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munkák részfeladatai; Előregyártott szerkezetek beépítési munkáinak részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Ácsmunka részfeladatai Szárazépítészeti munkák részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai Bádogozás részfeladatai; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Üvegezés részfeladatai; Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Közműcsatorna-építés részfeladatai; Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai; Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák részfeladatai; Árvízvédelmi védmű építése; Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Kőburkolat készítése részfeladatai; Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Betonpálya burkolat készítése részfeladatai; Erősáramú munkák részfeladatai; Gyengeáramú munkák részfeladatai; Épületautomatikai munkák részfeladatai; Tűzjelző kiépítési munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai; Rögzítések, tömítések beépítésének részfeladatai; Takarítási munkák részfeladatai; Tájépítészeti munkák részfeladatai; Szabadtéri, szabadidő- és sportlétesítmények építési munkáinak részfeladatai; Sporttechnológiai építési munkák részfeladatai; Belsőépítészeti munkák részfeladatai; Információs rendszerek építési munkáinak részfeladatai; Akadálymentesítési munkák részfeladatai; MV-ÉV FMV szakember feladatai.

Leírás

Területelőkészítés, durvatereprendezés részfeladatai; Költségtérítések részfeladatai; Bontási munkák; Felvonulás és organizációs munkák részfeladatai; Keverékkészítés; Dúcolás és földpartmegtámasztás részfeladatai; Víztelenítés részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; Szivárgóépítés, alagcsövezés részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Mélyalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munkák részfeladatai; Előregyártott szerkezetek beépítési munkáinak részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Ácsmunka részfeladatai Szárazépítészeti munkák részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai
Bádogozás részfeladatai; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Üvegezés részfeladatai; Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Közműcsatorna-építés részfeladatai; Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai; Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák részfeladatai; Árvízvédelmi védmű építése; Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Kőburkolat készítése részfeladatai; Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Betonpálya burkolat készítése részfeladatai; Erősáramú munkák részfeladatai; Gyengeáramú munkák részfeladatai; Épületautomatikai munkák részfeladatai; Tűzjelző kiépítési munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai; Rögzítések, tömítések beépítésének részfeladatai; Takarítási munkák részfeladatai; Tájépítészeti munkák részfeladatai; Szabadtéri, szabadidő- és sportlétesítmények építési munkáinak részfeladatai; Sporttechnológiai építési munkák részfeladatai; Belsőépítészeti munkák részfeladatai; Információs rendszerek építési munkáinak részfeladatai; Akadálymentesítési munkák részfeladatai; MV-ÉV FMV szakember feladatai.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Területelőkészítés, durvatereprendezés részfeladatai; Költségtérítések részfeladatai; Bontási munkák; Felvonulás és organizációs munkák részfeladatai; Keverékkészítés; Dúcolás és földpartmegtámasztás részfeladatai; Víztelenítés részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; Szivárgóépítés, alagcsövezés részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Mélyalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munkák részfeladatai; Előregyártott szerkezetek beépítési munkáinak részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Ácsmunka részfeladatai Szárazépítészeti munkák részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai
Bádogozás részfeladatai; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Üvegezés részfeladatai; Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Közműcsatorna-építés részfeladatai; Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részfeladatai; Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák részfeladatai; Árvízvédelmi védmű építése; Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Kőburkolat készítése részfeladatai; Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részfeladatai; Betonpálya burkolat készítése részfeladatai; Erősáramú munkák részfeladatai; Gyengeáramú munkák részfeladatai; Épületautomatikai munkák részfeladatai; Tűzjelző kiépítési munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai; Rögzítések, tömítések beépítésének részfeladatai; Takarítási munkák részfeladatai; Tájépítészeti munkák részfeladatai; Szabadtéri, szabadidő- és sportlétesítmények építési munkáinak részfeladatai; Sporttechnológiai építési munkák részfeladatai; Belsőépítészeti munkák részfeladatai; Információs rendszerek építési munkáinak részfeladatai; Akadálymentesítési munkák részfeladatai; MV-ÉV FMV szakember feladatai.

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10738885220
Postacím: Millennium Köz 1.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Zala 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Telefon: +36 305601912 📞
Fax: +36 92504195 📠
URL: https://www.zaev.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001331482021/4112
Név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10759358244
Postacím: Pillangó Utca 28.
Postai irányítószám: 1149
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu 📧
Telefon: +36 309194391 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

BT-145: 2022.04.04. BT-720: 15 849 984 920,-Ft

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A Szerződés műszaki leírásának 19. oldalán az ATE építési terület esetleges hiánya esetére előírt földmunkák az ATE építési terület megfelelő időben történt átadásával nem váltak szükségessé. A költségvetésben így feltételesen meghatározott földanyag mozgatása nem valósult meg, amelyet a felek nettó 351.940.641,-Ft értékben elmaradó munkának tekintenek. A Vállalkozói Díj összegét érintő, fentiek szerinti módosulás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak képezik. A Szerződés teljesítése során a Szerződés megkötésekor, illetve az ajánlatkéréskor Felek által kellő gondossággal eljárva előre nem láthatóan és a Feleknek fel nem róhatóan az új Nemzeti Atlétikai Központban a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megvalósíthatóságához szükséges kiegészítő feladatok és ideiglenes létesítmények megvalósítása vált szükségessé, amely a Szerződéses feladatok ütemezésének módosítását, az ATE Kivitelezési Szakasz megvalósításának a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság idejére történő megszakítását és az ATE Kivitelezési Szakaszon belül meghatározott egyes feladatoknak a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság után történő megvalósítását teszi szükségessé és ezáltal a Vállalkozó számára terhesebbé. A Szerződés teljesítése során a Szerződés megkötésekor, illetve az ajánlatkéréskor Felek által kellő gondossággal eljárva előre nem láthatóan és a Feleknek fel nem róhatóan több műszaki és jogi akadály merült fel, amely miatt szükségessé vált az l. Kivitelezési Szakasz (azon belül a Csepel-szigeti l. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése)műszaki tartalmának módosítása: A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények bekövetkezése miatt a Szerződés szerint elvégzendő Munkák tartalmának megváltoztatását jelenti. Fentiek a Szerződés szerint rendelkezésre álló nettó 1.584.998.492,-Ft, azaz egymilliárdötszáznyolcvannégymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkettő forint tartalékkeret teljes felhasználását, valamint a Vállalkozási Díj módosítását tették szükségessé, figyelembe véve a Módosított Műszaki Tartalom Szerződés alapján meghatározott 1.600.942.188,-Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió-kilencszáznegyvenkétezerszáznyolcvannyolc forint ellenértékét. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c.) pontjában foglaltak képezik, tekintettel arra, hogy a Szerződés e körben történő módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át:

Egyéb kiegészítő információk

A Szerződés műszaki leírásának 19. oldalán az ATE építési terület esetleges hiánya esetére előírt földmunkák az ATE építési terület megfelelő időben történt átadásával nem váltak szükségessé. A költségvetésben így feltételesen meghatározott földanyag mozgatása nem valósult meg, amelyet a felek nettó 351.940.641,-Ft értékben elmaradó munkának tekintenek.

A Vállalkozói Díj összegét érintő, fentiek szerinti módosulás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak képezik.

A Szerződés teljesítése során a Szerződés megkötésekor, illetve az ajánlatkéréskor Felek által kellő gondossággal eljárva előre nem láthatóan és a Feleknek fel nem róhatóan az új Nemzeti Atlétikai Központban a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság megvalósíthatóságához szükséges kiegészítő feladatok és ideiglenes létesítmények megvalósítása vált szükségessé, amely a Szerződéses feladatok ütemezésének módosítását, az ATE Kivitelezési Szakasz megvalósításának a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság idejére történő megszakítását és az ATE Kivitelezési Szakaszon belül meghatározott egyes feladatoknak a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság után történő megvalósítását teszi szükségessé és ezáltal a Vállalkozó számára terhesebbé.

A Szerződés teljesítése során a Szerződés megkötésekor, illetve az ajánlatkéréskor Felek által kellő gondossággal eljárva előre nem láthatóan és a Feleknek fel nem róhatóan több műszaki és jogi akadály merült fel, amely miatt szükségessé vált az l. Kivitelezési Szakasz (azon belül a Csepel-szigeti l. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése)műszaki tartalmának módosítása:
A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) a Szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények bekövetkezése miatt a Szerződés szerint elvégzendő Munkák tartalmának megváltoztatását jelenti.
Fentiek a Szerződés szerint rendelkezésre álló nettó 1.584.998.492,-Ft, azaz egymilliárdötszáznyolcvannégymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkettő forint tartalékkeret teljes felhasználását, valamint a Vállalkozási Díj módosítását tették szükségessé, figyelembe véve a Módosított Műszaki Tartalom Szerződés alapján meghatározott 1.600.942.188,-Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió-kilencszáznegyvenkétezerszáznyolcvannyolc forint ellenértékét.

A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c.) pontjában foglaltak képezik, tekintettel arra, hogy a Szerződés e körben történő módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át:

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022. december 27. Szerződés szerinti eredeti vállalkozói díj: 15.849.984.920,-Ft Módosítást követően a vállalkozói díj: A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó 15.513.98Z975,-Ft, azaz Tizenötmilliárdötszáztizenhárommillió-kilencszáznyolcvanhét-ezer-kilencszázhetvenöt forint, tartalékkerettel együtt — nettó 17.098.986.467,-Ft, azaz Tizenhétmilliárd-kilencvennyolcmilliókilencszáznyolcvanhatezer-négyszázhatvanhét forint (Vállalkozói Díj). A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg: (a) az l. Kivitelezési Szakasz (Csepel-szigeti l. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése, sólyapálya építése és a Kvassay-zsilip árvízvédelmi fejlesztése) Vállalkozói Díja — tartalékkeret nélkül — nettó 2.180.395.104,- Ft, azaz Kétmilliárd-egyszáznyolcvanmillióháromszázkilencvenötezer-száznégyforint (a „l. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (b) a II. Kivitelezési Szakasz (Bontás, területelőkészítés (BO+ELO)) Vállakozási díja tartalékkeret nélkül nettó 2.107.194.577,- Ft, azaz Kétmilliárd-százhétmilliószázkilencvennégyezer-ötszázhetvenhétforint (a „ll. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja"), (c) a Ill. Kivitelezési Szakasz (Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák (ATE)) Vállalkozói Díja— tartalékkeret nélkül — nettó 8.661.273.566,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanegymilliókétszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint (a „lll. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (d) a IV. Kivitelezési Szakasz (Infrastruktúra + támfal (INF+támfal)) Vállalkozói Díja— tartalékkeret nélkül — nettó 2.540.503.219,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenmillióötszázháromezer-kettőszáztizenkilencforint (a „IV. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (e) az V. Kivitelezési Szakasz (Monitoring kút (MOK)) Vállalkozói Díja— tartalékkeret nélkül — nettó 24.621.510,- Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint (az „ V. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), A jelen pontban rögzített fix, egyösszegű Vállalkozói Díj tartalmazza a Tervezés ellátásának ellenértékét is. ” A Vállalkozói Díj tekintetében, a 1/1. Kivitelezési Szakasz (ATE) használatba vételéhez szükséges Részátadás-átvételi Eljárás lezárásakor kiállítandó részszámla (Szakasz Végszámla) összege nem lehet kevesebb, mint a III. Kivitelezési Szakasz tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díjának 5%-a (öt százaléka). A 13.2.3, 13.2.4., 13,2.5 és a 13.3 pontban foglaltakat a Szakasz Végszámlák tekintetében is alkalmazni kell, azzal hogy a vonatkozó Kimutatásban ki kell mutatni az írásban megrendelt Pótmunkák értékét, illetve árkülönbözetét, mint díjnövelő tényezőt. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj tekintetében III. Kivitelezési Szakasz (ATE) használatba vételéhez szükséges Részátadás-átvételi Eljárás lezárásakor kiállítandó részszámla (1/1. Szakasz Végszámla), valamint az I., II., IV és V. Szakasz Végszámlák kiállítását megelőzően az egyes Kivitelezési Szakaszok Vállalkozói díjából legfeljebb az adott Szakasz Vállalkozói Díjának 95%-a (kilencvenöt százaléka) kerülhet kifizetésre a Megrendelő által, azaz amennyiben az egyes Kivitelezési Szakaszok Vállalkozói Díj 95%-a (kilencvenöt százaléka) már kifizetésre került, úgy III. Kivitelezési Szakasz (ATE) használatba vételéhez szükséges Részátadás-átvételi Eljárás lezárásakor kiállítandó részszám/a (III. Szakasz Végszámla), valamint az l., II. IV. és V. Kivitelezési Szakaszokról kiállítandó Szakasz Végszámla kiállításáig Vállalkozó nem jogosult további számlát kiállítani. A utolsó kiállított Szakasz Végszámla a teljes beruházást lezáró „ Végszámla .

Szöveg

Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022. december 27.

Szerződés szerinti eredeti vállalkozói díj: 15.849.984.920,-Ft

Módosítást követően a vállalkozói díj:

A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó 15.513.98Z975,-Ft, azaz Tizenötmilliárdötszáztizenhárommillió-kilencszáznyolcvanhét-ezer-kilencszázhetvenöt forint, tartalékkerettel együtt — nettó 17.098.986.467,-Ft, azaz Tizenhétmilliárd-kilencvennyolcmilliókilencszáznyolcvanhatezer-négyszázhatvanhét forint (Vállalkozói Díj). A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg:
(a) az l. Kivitelezési Szakasz (Csepel-szigeti l. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése, sólyapálya építése és a Kvassay-zsilip árvízvédelmi fejlesztése) Vállalkozói Díja — tartalékkeret nélkül — nettó 2.180.395.104,- Ft, azaz Kétmilliárd-egyszáznyolcvanmillióháromszázkilencvenötezer-száznégyforint (a „l. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),
(b) a II. Kivitelezési Szakasz (Bontás, területelőkészítés (BO+ELO)) Vállakozási díja tartalékkeret nélkül nettó 2.107.194.577,- Ft, azaz Kétmilliárd-százhétmilliószázkilencvennégyezer-ötszázhetvenhétforint (a „ll. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja"),
(c) a Ill. Kivitelezési Szakasz (Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák (ATE)) Vállalkozói Díja— tartalékkeret nélkül — nettó 8.661.273.566,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanegymilliókétszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint (a „lll. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),
(d) a IV. Kivitelezési Szakasz (Infrastruktúra + támfal (INF+támfal)) Vállalkozói Díja— tartalékkeret nélkül — nettó 2.540.503.219,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenmillióötszázháromezer-kettőszáztizenkilencforint (a „IV. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),
(e) az V. Kivitelezési Szakasz (Monitoring kút (MOK)) Vállalkozói Díja— tartalékkeret nélkül — nettó 24.621.510,- Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint (az „ V. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),
A jelen pontban rögzített fix, egyösszegű Vállalkozói Díj tartalmazza a Tervezés ellátásának ellenértékét is. ”

A Vállalkozói Díj tekintetében, a 1/1. Kivitelezési Szakasz (ATE) használatba vételéhez szükséges Részátadás-átvételi Eljárás lezárásakor kiállítandó részszámla (Szakasz Végszámla) összege nem lehet kevesebb, mint a III. Kivitelezési Szakasz tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díjának 5%-a (öt százaléka). A 13.2.3, 13.2.4., 13,2.5 és a 13.3 pontban foglaltakat a Szakasz Végszámlák tekintetében is alkalmazni kell, azzal hogy a vonatkozó Kimutatásban ki kell mutatni az írásban megrendelt Pótmunkák értékét, illetve árkülönbözetét, mint díjnövelő tényezőt. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj tekintetében III. Kivitelezési Szakasz (ATE) használatba vételéhez szükséges Részátadás-átvételi Eljárás lezárásakor kiállítandó részszámla (1/1. Szakasz Végszámla), valamint az I., II., IV és V. Szakasz Végszámlák kiállítását megelőzően az egyes Kivitelezési Szakaszok Vállalkozói díjából legfeljebb az adott Szakasz Vállalkozói Díjának 95%-a (kilencvenöt százaléka) kerülhet kifizetésre a Megrendelő által, azaz amennyiben az egyes Kivitelezési Szakaszok Vállalkozói Díj 95%-a (kilencvenöt százaléka) már kifizetésre került, úgy III. Kivitelezési Szakasz (ATE) használatba vételéhez szükséges Részátadás-átvételi Eljárás lezárásakor kiállítandó részszám/a (III. Szakasz Végszámla), valamint az l., II. IV. és V. Kivitelezési Szakaszokról kiállítandó Szakasz Végszámla kiállításáig Vállalkozó nem jogosult további számlát kiállítani. A utolsó kiállított Szakasz Végszámla a teljes beruházást lezáró „ Végszámla .

Forrás: OJS 2024/S 007-015644 (2024-01-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 15 849 984 920 HUF 💰
Leírás
Mennyiség: 18603 négyzetméter
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Sportpályák építményeinek kivitelezése 📦
További termékek/szolgáltatások:

Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák 📦

Magasépítési munka 📦

Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Cím: Atlétikai edzőpályák és egyéb kivitelezési munkák
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 15 849 984 920 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Ld. szerződést.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Felek a Szerződés műszaki tartalmát a jelen módosítás 1. számú mellékletét képező Módosított Műszaki Tartalomban foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott indokokra tekintettel módosítják. 2. Felek a Szerződés részét képező Költségvetési Főösszesítőt a jelen módosítás II.1. és II.5. pontjában meghatározott módosításokra tekintettel a jelen módosítás 2. számú mellékletét képező Módosított Költségvetési Főösszesítőben foglaltaknak megfelelően módosítják. 3. Felek a Szerződés részét képező Műszaki Ütemtervet a jelen módosítás II.1. pontjában meghatározott módosításra tekintettel a jelen módosítás 3. számú mellékletét képező Módosított Műszaki Ütemtervben foglaltaknak megfelelően módosítják. A Módosított Műszaki Tartalom megvalósításának határideje a Megrendelői Ütemterv 3.7. pontjában megjelölt Befejezési Véghatáridő. 4. Felek a Szerződés részét képező Pénzügyi Ütemtervet a jelen módosítás II.1. és II.5. pontjában meghatározott módosításokra tekintettel a jelen módosítás 4. számú mellékletét képező Módosított Pénzügyi Ütemtervben foglaltaknak megfelelően módosítják. 5. Felek a Szerződés 13.1.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: Hatályos szerződéses rendelkezés: „13.1.3. A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó 15.513.987.975,-Ft, azaz Tizenötmilliárd-ötszáztizenhárommillió-kilencszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetvenöt forint, – tartalékkerettel együtt – nettó 17.098.986.467,-Ft, azaz Tizenhétmilliárd-kilencvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-négyszázhatvanhét forint (Vállalkozói Díj). A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg: (a) az I. Kivitelezési Szakasz (Csepel-szigeti I. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése, sólyapálya építése és a Kvassay-zsilip árvízvédelmi fejlesztése) Vállalkozói Díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.180.395.104,- Ft, azaz Kétmilliárd-egyszáznyolcvanmillió-háromszázkilencvenötezer-száznégy forint (a „I. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (b) a II. Kivitelezési Szakasz (Bontás, területelőkészítés (BO+ELO)) Vállakozási díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.107.194.577,- Ft, azaz Kétmilliárd-százhétmillió-százkilencvennégyezer-ötszázhetvenhét forint (a „II. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (c) a III. Kivitelezési Szakasz (Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák (ATE)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 8.661.273.566,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanegymillió-kétszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint (a „III. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (d) a IV. Kivitelezési Szakasz (Infrastruktúra + támfal (INF+támfal)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 2.540.503.219,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenmillió-ötszázháromezer-kettőszáztizenkilenc forint (a „IV. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (e) az V. Kivitelezési Szakasz (Monitoring kút (MOK)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 24.621.510,- Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint (az „V. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: „13.1.3. A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, – tartalékkeret nélkül – nettó 19.235.870.003,-Ft, azaz tizenkilencmilliárd-kétszázharmincötmillió-nyolcszázhetvenezer-három forint, - tartalékkerettel együtt – nettó 20.820.868.495,- Ft, azaz húszmilliárd-nyolcszázhúszmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-négyszázkilencvenöt forint (Vállalkozói Díj). A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg: (a) az I. Kivitelezési Szakasz (Csepel-szigeti I. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése, sólyapálya építése és a Kvassay-zsilip árvízvédelmi fejlesztése) Vállalkozói Díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.180.395.104,- Ft, azaz Kétmilliárd-egyszáznyolcvanmillió-háromszázkilencvenötezer-száznégy forint (a „I. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (b) a II. Kivitelezési Szakasz (Bontás, területelőkészítés (BO+ELO)) Vállakozási díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.107.194.577,- Ft, azaz Kétmilliárd-százhétmillió-százkilencvennégyezer-ötszázhetvenhét forint (a „II. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (c) a III. Kivitelezési Szakasz (Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák (ATE)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 8.661.273.566,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanegymillió-kétszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint (a „III. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (d) a IV. Kivitelezési Szakasz (Infrastruktúra + támfal (INF+támfal)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 2.540.503.219,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenmillió-ötszázháromezer-kettőszáztizenkilenc forint (a „IV. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (e) az V. Kivitelezési Szakasz (Monitoring kút (MOK)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 24.621.510,- Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint (az „V. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”), (f) a 2. számú szerződésmódosításban rögzített Módosított Műszaki Tartalom Vállalkozói Díja – tartalékkeret nélkül – nettó 3.721.882.028,- Ft, azaz hárommilliárd-hétszázhuszonegymillió-nyolcszáznyolcvankétezer-huszonnyolc forint (a „Módosított Műszaki Tartalom Vállalkozói Díja”).” A módosítás indoka: A jelen módosítás II.1. pontjában hivatkozott, a jelen módosítás 1. számú mellékletét képező módosított műszaki tartalomban részletezett módosítások következtében a Szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység költségei csökkenésének, valamint elszámolható növekedésének egyenlege nettó 3.721.882.028,-Ft, azaz hárommilliárd-hétszázhuszonegymillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-huszonnyolc forint, melyre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé a vállalkozói díj tekintetében a fentiek szerint.

Egyéb kiegészítő információk

1. Felek a Szerződés műszaki tartalmát a jelen módosítás 1. számú mellékletét képező Módosított Műszaki Tartalomban foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott indokokra tekintettel módosítják.

2. Felek a Szerződés részét képező Költségvetési Főösszesítőt a jelen módosítás II.1. és II.5. pontjában meghatározott módosításokra tekintettel a jelen módosítás 2. számú mellékletét képező Módosított Költségvetési Főösszesítőben foglaltaknak megfelelően módosítják.

3. Felek a Szerződés részét képező Műszaki Ütemtervet a jelen módosítás II.1. pontjában meghatározott módosításra tekintettel a jelen módosítás 3. számú mellékletét képező Módosított Műszaki Ütemtervben foglaltaknak megfelelően módosítják. A Módosított Műszaki Tartalom megvalósításának határideje a Megrendelői Ütemterv 3.7. pontjában megjelölt Befejezési Véghatáridő.

4. Felek a Szerződés részét képező Pénzügyi Ütemtervet a jelen módosítás II.1. és II.5. pontjában meghatározott módosításokra tekintettel a jelen módosítás 4. számú mellékletét képező Módosított Pénzügyi Ütemtervben foglaltaknak megfelelően módosítják.

5. Felek a Szerződés 13.1.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Hatályos szerződéses rendelkezés:

„13.1.3. A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó 15.513.987.975,-Ft, azaz Tizenötmilliárd-ötszáztizenhárommillió-kilencszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetvenöt forint, – tartalékkerettel együtt – nettó 17.098.986.467,-Ft, azaz Tizenhétmilliárd-kilencvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-négyszázhatvanhét forint (Vállalkozói Díj). A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg:

(a) az I. Kivitelezési Szakasz (Csepel-szigeti I. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése, sólyapálya építése és a Kvassay-zsilip árvízvédelmi fejlesztése) Vállalkozói Díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.180.395.104,- Ft, azaz Kétmilliárd-egyszáznyolcvanmillió-háromszázkilencvenötezer-száznégy forint (a „I. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(b) a II. Kivitelezési Szakasz (Bontás, területelőkészítés (BO+ELO)) Vállakozási díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.107.194.577,- Ft, azaz Kétmilliárd-százhétmillió-százkilencvennégyezer-ötszázhetvenhét forint (a „II. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(c) a III. Kivitelezési Szakasz (Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák (ATE)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 8.661.273.566,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanegymillió-kétszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint (a „III. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(d) a IV. Kivitelezési Szakasz (Infrastruktúra + támfal (INF+támfal)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 2.540.503.219,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenmillió-ötszázháromezer-kettőszáztizenkilenc forint (a „IV. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(e) az V. Kivitelezési Szakasz (Monitoring kút (MOK)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 24.621.510,- Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint (az „V. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

„13.1.3. A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, – tartalékkeret nélkül – nettó 19.235.870.003,-Ft, azaz tizenkilencmilliárd-kétszázharmincötmillió-nyolcszázhetvenezer-három forint, - tartalékkerettel együtt – nettó 20.820.868.495,- Ft, azaz húszmilliárd-nyolcszázhúszmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-négyszázkilencvenöt forint (Vállalkozói Díj). A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg:

(a) az I. Kivitelezési Szakasz (Csepel-szigeti I. rendű árvízvédelmi létesítmények építése, áthelyezése, sólyapálya építése és a Kvassay-zsilip árvízvédelmi fejlesztése) Vállalkozói Díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.180.395.104,- Ft, azaz Kétmilliárd-egyszáznyolcvanmillió-háromszázkilencvenötezer-száznégy forint (a „I. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(b) a II. Kivitelezési Szakasz (Bontás, területelőkészítés (BO+ELO)) Vállakozási díja – tartalékkeret nélkül – nettó 2.107.194.577,- Ft, azaz Kétmilliárd-százhétmillió-százkilencvennégyezer-ötszázhetvenhét forint (a „II. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(c) a III. Kivitelezési Szakasz (Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák (ATE)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 8.661.273.566,- Ft, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanegymillió-kétszázhetvenháromezer-ötszázhatvanhat forint (a „III. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(d) a IV. Kivitelezési Szakasz (Infrastruktúra + támfal (INF+támfal)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 2.540.503.219,- Ft, azaz Kétmilliárd-ötszáznegyvenmillió-ötszázháromezer-kettőszáztizenkilenc forint (a „IV. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(e) az V. Kivitelezési Szakasz (Monitoring kút (MOK)) Vállalkozói Díja– tartalékkeret nélkül – nettó 24.621.510,- Ft, azaz huszonnégymillió-hatszázhuszonegyezer-ötszáztíz forint (az „V. Kivitelezési Szakasz Vállalkozói Díja”),

(f) a 2. számú szerződésmódosításban rögzített Módosított Műszaki Tartalom Vállalkozói Díja – tartalékkeret nélkül – nettó 3.721.882.028,- Ft, azaz hárommilliárd-hétszázhuszonegymillió-nyolcszáznyolcvankétezer-huszonnyolc forint (a „Módosított Műszaki Tartalom Vállalkozói Díja”).”

A módosítás indoka:

A jelen módosítás II.1. pontjában hivatkozott, a jelen módosítás 1. számú mellékletét képező módosított műszaki tartalomban részletezett módosítások következtében a Szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység költségei csökkenésének, valamint elszámolható növekedésének egyenlege nettó 3.721.882.028,-Ft, azaz hárommilliárd-hétszázhuszonegymillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-huszonnyolc forint, melyre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé a vállalkozói díj tekintetében a fentiek szerint.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

2.1. A jelen módosítás 1/A. mellékletében foglalt műszaki tartalomváltozás alapján a vállalkozói díj nettó 105.146.775,-Ft, azaz százötmillió-száznegyvenhatezer-hétszázhetvenöt forint értékben emelkedik, amely nem éri el a szerződésmódosítás időpontjában a beszerzés tárgyára irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt (1.883.592.360,- Ft), valamint az eredeti szerződéses érték (15.849.984.920,- Ft) 15%-át (2.377.497.738,- Ft). 2.2. A jelen módosítás 1/A. mellékletében foglalt, a műszaki tartalomban bekövetkező módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest eltérő jellegű új elemre nem terjeszti ki, az kizárólag az eredeti szerződéses kötelezettségekhez illeszkedő kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozik. 2.3. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek a szerződésmódosítást követő szerződéses ellenérték tekintetében is alkalmazhatók lettek volna. 1/A. módosítás tartalma: Belsőépítészet, bútorozás módosítása, AV eszközök módosítása, Kerítés többletek, Jégkád helyiség kialakítása, Dobóketrecek és Pályavonalazás 3.1. A jelen módosítás 1/B. mellékletében foglalt műszaki tartalomváltozást a kivitelezési tevékenység során felmerült, a szerződéskötéskor a Felek által előre nem látható körülmények tették indokolttá. 3.2. A jelen módosítás 1/B. mellékletében foglalt, a műszaki tartalomban bekövetkező módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest eltérő jellegű új elemre nem terjeszti ki, az kizárólag az eredeti szerződéses kötelezettségekhez illeszkedő kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozik. 3.3. A jelen módosítás 1/B. mellékletében foglalt műszaki tartalomváltozás alapján a vállalkozói díj nettó 3.616.735.253,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszáztizenhatmillió-hétszázharmincötezer-kettőszázötvenhárom forint értékben emelkedik, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses érték (15.849.984.920,- Ft) 50%-át (7.924.992.460,- Ft). 1/B. módosítás tartalma: Ideiglenes védmű módosítás (Az új műszaki megoldás alkalmazását a munkaterület hiánya indukálta, mely igényt a Felek az ajánlatadáskor és a szerződéskötéskor előre nem láthattak.) , Tájépítészet módosulása ( Az új műszaki megoldás alkalmazását olyan külső ok (egyes projektekkel kapcsolatos építtetői feladatok jogszabály erejénél fogva történő Megrendelőre való átszállása) indukálta, mely igényeket a Felek az ajánlatadáskor és a szerződéskötéskor előre nem láthattak.), Dobóterületeken drain és locsolórendszer módosítás (Az új műszaki megoldás az Atlétikai Világbajnokság lebonyolításához szükséges kiegészítő műszaki tartalomhoz kapcsolódóan (mely előre nem látható körülményeken alapuló módosításként került definiálásra), a világverseny lebonyolítási szempontokat is figyelembe vevő, az Atlétikai Világbajnokság rendezvény lebonyolításáért felelős szervezet által a szerződéskötést követően közölt, a rendeltetésszerű és biztonsági használathoz szükséges műszaki tartalomváltozást jelentő igényként jelentkeztek, melyet a Felek az ajánlatadáskor és a szerződéskötéskor előre nem láthattak.) Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek. (1/A. módosítás); 141. § (4) bekezdés c) pont (1/B. módosítás) Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.09.25. A szerződés még nem teljesült, hatályban van.

Szöveg

2.1. A jelen módosítás 1/A. mellékletében foglalt műszaki tartalomváltozás alapján a vállalkozói díj nettó 105.146.775,-Ft, azaz százötmillió-száznegyvenhatezer-hétszázhetvenöt forint értékben emelkedik, amely nem éri el a szerződésmódosítás időpontjában a beszerzés tárgyára irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt (1.883.592.360,- Ft), valamint az eredeti szerződéses érték (15.849.984.920,- Ft) 15%-át (2.377.497.738,- Ft).

2.2. A jelen módosítás 1/A. mellékletében foglalt, a műszaki tartalomban bekövetkező módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest eltérő jellegű új elemre nem terjeszti ki, az kizárólag az eredeti szerződéses kötelezettségekhez illeszkedő kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozik.

2.3. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek a szerződésmódosítást követő szerződéses ellenérték tekintetében is alkalmazhatók lettek volna.

1/A. módosítás tartalma: Belsőépítészet, bútorozás módosítása, AV eszközök módosítása, Kerítés többletek, Jégkád helyiség kialakítása, Dobóketrecek és Pályavonalazás

3.1. A jelen módosítás 1/B. mellékletében foglalt műszaki tartalomváltozást a kivitelezési tevékenység során felmerült, a szerződéskötéskor a Felek által előre nem látható körülmények tették indokolttá.

3.2. A jelen módosítás 1/B. mellékletében foglalt, a műszaki tartalomban bekövetkező módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatják meg, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest eltérő jellegű új elemre nem terjeszti ki, az kizárólag az eredeti szerződéses kötelezettségekhez illeszkedő kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozik.

3.3. A jelen módosítás 1/B. mellékletében foglalt műszaki tartalomváltozás alapján a vállalkozói díj nettó 3.616.735.253,- Ft, azaz hárommilliárd-hatszáztizenhatmillió-hétszázharmincötezer-kettőszázötvenhárom forint értékben emelkedik, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses érték (15.849.984.920,- Ft) 50%-át (7.924.992.460,- Ft).

1/B. módosítás tartalma: Ideiglenes védmű módosítás (Az új műszaki megoldás alkalmazását a munkaterület hiánya indukálta, mely igényt a Felek az ajánlatadáskor és a szerződéskötéskor előre nem láthattak.) , Tájépítészet módosulása ( Az új műszaki megoldás alkalmazását olyan külső ok (egyes projektekkel kapcsolatos építtetői feladatok jogszabály erejénél fogva történő Megrendelőre való átszállása) indukálta, mely igényeket a Felek az ajánlatadáskor és a szerződéskötéskor előre nem láthattak.), Dobóterületeken drain és locsolórendszer módosítás (Az új műszaki megoldás az Atlétikai Világbajnokság lebonyolításához szükséges kiegészítő műszaki tartalomhoz kapcsolódóan (mely előre nem látható körülményeken alapuló módosításként került definiálásra), a világverseny lebonyolítási szempontokat is figyelembe vevő, az Atlétikai Világbajnokság rendezvény lebonyolításáért felelős szervezet által a szerződéskötést követően közölt, a rendeltetésszerű és biztonsági használathoz szükséges műszaki tartalomváltozást jelentő igényként jelentkeztek, melyet a Felek az ajánlatadáskor és a szerződéskötéskor előre nem láthattak.)

Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek. (1/A. módosítás); 141. § (4) bekezdés c) pont (1/B. módosítás)
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.09.25. A szerződés még nem teljesült, hatályban van.

Forrás: OJS 2024/S 040-115940 (2024-02-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)