Avas tető megújításának tervezése

Rövid leírás

Avas tető megújításának tervezése keretében
1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna
2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út
3. rész: P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány
Tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.

A beszerzés leírása

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” című projekt keretében Kilátó előtti tér és parkzóna megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk:
— Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),
— minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,
— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre bocsájtva melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát is
Elkészítéséhez tervező kiválasztása.
P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna (alapterület: 700m2 burkolat + 1050 m2 zöldfelület)
Érintett ingatlanok: parkoló - hrsz.:11986 (alapterület: 26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (alapterület: 10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (alapterület: 93903 m2)
Tervezési feladat:
A kilátóhoz kapcsolódó olyan reprezentatív, burkolt, közösségi rendezvénytér tervezendő, mely max. 1000 fő egyidejű tartózkodását is lehetővé teszi és az év bármelyik időszakában alkalmas pld. szezonális fesztiválok, vásárok, szabadtéri előadások, városi civil rendezvények, sport-és kiállítási események megtartására. A „kvázi” fórumként üzemelő centrum egyfajta gyalogosforgalmi elosztó és gyülekező helyszínként alakítandó ki a kilátóhoz és a tervezett parkolóhoz, ill. a tervezett Horváth-tető szabadidő-parkhoz kapcsolva. A parkoló olyan szakaszos kialakítású legyen, amely az időszakos nagy forgalmat is képes kiszolgálni, de nem feltétlenül azonos szerkezettel és burkolattal van ellátva.
Az előírt burkolt/zöldfelületre vonatkozó 40/60 %-os arány okán - a mesterségesen épített tételeken túl - rendelkezni kell a meglévő természetes zöldfelületről is, melyet un. „land-art” felfogású környezet-építészeti elemekből javasolt komponálni.
A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat.
Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
Ajánlatkérő felhívja az T. Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a további részajánlatok vonatkozásban megkötött szerződések tervezőivel, valamint a tervezési terület környezetét érintően esetlegesen fennálló tervezési szerződések tervezőivel a szerződés teljesítése során egyeztetési kötelezettség terheli.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
Folytatás II.2.11) Opciókra vonatkozó információ pontban!

Minőségi kritérium (név)

A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül útépítési terv és/vagy tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül zöldfelület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közműépítési terv és/vagy tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)

A lehetőségek leírása

Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 18 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.
A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5 %-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: pont folytatása:
A kivitelezési tervdokumentációt 4 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A beszerzés leírása

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” című projekt keretében Parkoló és Mendikás út megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk:
— Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),
— minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,
— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre bocsájtva melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát is)
Elkészítéséhez tervező kiválasztása.
P-T-3 Parkoló és Mendikás út (alapterülete: ~ 4500 m2 burkolt felület + ~ 6295 m2 zöldfelület)
Érintett ingatlan: hrsz.:12001, (alapterület: 10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14
Tervezési feladat:
Tervezendő a fent jelzett helyrajzi számú közterületen meglévő ~500 fm hosszú útszakasz felújítása, átépítése és bővítése a tárgyi projektelemek kiszolgálására alkalmas gépjármű és gyalogos közlekedő felülettel: 45 db személygépkocsi parkoló (nagycsaládos és mozgáskorlátozottak számára kijelölt részekkel), 2 db autóbusz elhelyezésére alkalmas leállósáv, ill. opcionálisan (távlati fejlesztési lehetőségként) 1 db városi buszmegálló, buszforduló, 10 db motor és 35 db fedett kerékpár tároló, járdaszakasz és jelölt kerékpársáv. A tervezés során vizsgálandó az úttal összefüggő közművezetékek és a térvilágítás korszerűsítése, bővítése, - lehetőség szerint alternatív energia felhasználásával ill. a távlati fejlesztés okán elhelyezendő estleges védőcsövek beépítésének szükségessége, lehetősége. Az érintett terület csapadékvíz elvezetése kiemelt tervezői feladat. A forgalomtechnikai terven felül gondoskodni kell a kiépítendő (lehetséges) parkolás-technikai (óra, sorompó...) és térfigyelő elemekről is.
Fontos szempont kell legyen az Avas tetői buszvégállomásról a biztonságos és színvonalas gyalogos és kerékpáros eljutás biztosítása is.
Tervezőnek a fenti elem tervezése során törekedni kell arra, hogy a megvalósításhoz ne legyen szükség vezetékjogi engedélyre, illetve elektromos vezeték kiváltására.
A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat.
Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés (Opciós feladat).
Ajánlatkérő felhívja az T. Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a további részajánlatok vonatkozásban megkötött szerződések tervezőivel, valamint a tervezési terület környezetét érintően esetlegesen fennálló tervezési szerződések tervezőivel a szerződés teljesítése során egyeztetési kötelezettség terheli.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Folytatás II.2.11) Opciókra vonatkozó információ pontban!

A lehetőségek leírása

Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 18 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.
A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5 %-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: pont folytatása:
A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 4 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel

A beszerzés leírása

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen.” című projekt keretében Átkötő kerékpárút és sétány megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk:
— Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),
— minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,
— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre bocsájtva melyeknek kötelezően tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát is)
Elkészítéséhez tervező kiválasztása.
P P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány (alapterülete: ~ 2400m2 + ~ 2400 m2 zöldfolyosó)
Érintett ingatlanok alapterületei:
Hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)
Hrsz.:11986 (26416m2); 13003/1 (127441 m2)
Hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14
Hrsz.:11986 (26416m2); 13003/1 (127441 m2)
Hrsz.:11983 (26416 m2)
Tervezési feladat:
Tervezendő a Kilátó és a Perczel Mór utca közötti - a fenti projektelemeket és a Zsolcai sort is összekötő átlagosan 6 m széles ~400 fm allé. A burkolt gyalogos járda és egyben kerékpárút, sétányként alakítandó ki, melyhez kertészeti elemekkel kiegészített közpark-sáv tervezendő. A jelenleg is aktív sportolásra használt nyomvonalak felhasználása és felhasználó-barát burkolattal való ellátása.
A tervezés során vizsgálandó az úttal összefüggő közművezetékek és a térvilágítás korszerűsítése, bővítése, - lehetőség szerint alternatív energia felhasználásával ill. a távlati fejlesztés okán elhelyezendő estleges védőcsövek beépítésének szükségessége, lehetősége. Az érintett terület csapadékvíz elvezetése kiemelt tervezői feladat. A forgalomtechnikai terven felül gondoskodni kell a kiépítendő (lehetséges) parkolás-technikai (óra, sorompó...) és térfigyelő elemekről is.
A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat.
Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés (Opciós feladat).
Ajánlatkérő felhívja az T. Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a további részajánlatok vonatkozásban megkötött szerződések tervezőivel, valamint a tervezési terület környezetét érintően esetlegesen fennálló tervezési szerződések tervezőivel a szerződés teljesítése során egyeztetési kötelezettség terheli.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Folytatás II.2.11) Opciókra vonatkozó információ pontban!

A lehetőségek leírása

Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 18 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.
A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5 %-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:
A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 4 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni,
— A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
— Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
— Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
— A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót,
— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
— az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke:
Tervezési feladat vonatkozásában:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat nettó tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5 %-a (fél százaléka) a késedelem 1–5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1 %-a (egy százalék).
Ajánlatkérő a késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő tekintetében érvényesíti.
Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma a koncepció tervdokumentáció elkészítése esetében a 10 naptári napot, az engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervdokumentáció esetében a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Ajánlatkérő – a késedelmi kötbér helyett – meghiúsulási kötbért érvényesít.
Egyéb feladat (opciós feladat) vonatkozásában:
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10 000 HUF/naptári nap.
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) - referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
— a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
— a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
— a szolgáltatás mennyisége
— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített
— 1. rész vonatkozásában: minimum 100 m alapterületű új burkolat és/vagy meglévő burkolat, valamint minimum 300 m alapterületű új zöldfelület és/vagy meglévő zöldterület építésének tervezésére és/vagy áttervezésére vonatkozó referenciával,
— 2. rész vonatkozásában: 1 db új parkoló építésének tervezésére és/vagy meglévő parkoló áttervezésére vonatkozó referenciával,
— 3. rész vonatkozásában: minimum 100 fm új sétány és/vagy meglévő sétány építésének tervezésére és/vagy áttervezésére vonatkozó referenciával.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető, valamint az adott részen belül az egyes referencia elemek is több szerződéssel teljesíthetőek.
Ugyanazon referencia valamennyi részajánlattételi kör tekintetében felhasználható, bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén, – ahol az alkalmassági követelmény tárgya lehetővé teszi –, elegendő a magasabb követelménynek megfelelni.
Ajánlatkérő „építésének tervezésére vonatkozó referencia” alatt komplett tervdokumentációt ért, amely koncepció tervet és/vagy vázlattervet, engedélyes és kiviteli terveket is magában foglal.

A szerződés teljesítésének feltételei

Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100 %-a.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a tervezési díj vonatkozásában a számlázásra:
Az 1. részszámla benyújtására a koncepció tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla értéke a koncepció tervdokumentációra megajánlott tervezési díj.
A 2. részszámla benyújtására az engedélyezési tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla értéke az engedélyezési tervre megajánlott tervezési díj.
A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A végszámla értéke a kiviteli tervdokumentációra megajánlott tervezési díj.
Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget az egyéb díj (opciós feladat díja) vonatkozásában a számlázásra:
A számla benyújtására szerződés tárgyát képező tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően nyújtható be. A számla értéke a feladatra megajánlott díj.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki a nyertes ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül írásban.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 3 napon belül nyertes ajánlattevő nem juttatja el a számlát és a teljesítésiigazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
O Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
O A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
O Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
O A Kbt. 135.§ (5)–(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Folytatás III.1.2) pontban

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)–(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember részszempontok: pontozás
A Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább:
1. rész: 500 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/kárév,
2. rész: 1 000 000 Ft/káresemény, 10 000 000 Ft/kárév,
3. rész: 500 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/kárév.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett részekhez rendelt felelősségbiztosítás közül a legnagyobb értékűnek kell megfelelni.
16) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: Valamennyi részajánlat vonatkozásában a teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 135 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A koncepció tervdokumentáció szállításának határideje a tervezési szerződés megkötésétől számított 30. naptári nap.
Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepció tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 45. naptári nap.
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 60. nap.
Amennyiben az építési engedély Tervező általi kézhezvétele meghaladja a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejét, úgy az engedélyben foglaltak átvezetésének határideje a kézhezvétel napjától számított 14 naptári nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban. Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának (teljes tervezési díj) 5 %-ában határozza meg.
17) Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja részenként az értékelési szempontok tekintetében, és több részre történő ajánlattétel esetén az egyes részekben bemutatott szakember(ek) személye közötti átfedés is megengedett. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
18) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
18.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania A szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatból áll.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
Folytatás VI.4.3 pontjában

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §
VI.3) További információk pont folytatása:
22) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell 1 fő K jogosultságú tájépítész tervezőmérnökkel, és 1 fő út- és mélyépítő mérnökkel.
23) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.