Avas tető megújításának tervezése
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Avas tető megújításának tervezése keretében
1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna
2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út
3. rész: P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány
Tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-04-20. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-03-19.
SzállítókA következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Kicsoda? Mi az?- • Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások › Építészeti tervezési szolgáltatások
- • Mérnöki tervezési szolgáltatások › Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
- • Környezeti tervezés › Városi környezetfejlesztési tervezés
Beszerzési előzmények
| Dátum | Dokumentum |
|---|---|
| 2021-03-19 | Ajánlati felhívás |
| 2021-10-01 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
Ajánlati felhívás (2021-03-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000225432021
Rövid leírás:
“Avas tető megújításának tervezése keretében 1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna 2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út 3. rész: P-T-6 Átkötő...”
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház tér 8.
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miskolc.hu 🌏
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu 📧
Telefon: +36 46512700 📞
Fax: +36 46347807 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225432021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225432021/reszletek 🌏
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-04-20 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 058-146822
HL-S szám: 58
További információk
“1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
Többet mutasson
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Avas tető megújításának tervezése keretében”
“1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna”
“2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út”
“3. rész: P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány”
“Tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.”
Becsült összérték: 1 HUF 💰
A rész elnevezése: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna
A rész száma: 1
Rövid leírás:
“TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” című projekt keretében Kilátó előtti...”
Többet mutasson
“— Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),”
“— minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,”
“— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
Többet mutasson
“Elkészítéséhez tervező kiválasztása.”
“P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna (alapterület: 700m2 burkolat + 1050 m2 zöldfelület)”
“Érintett ingatlanok: parkoló - hrsz.:11986 (alapterület: 26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (alapterület: 10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület...”
Többet mutasson
“Tervezési feladat:”
“A kilátóhoz kapcsolódó olyan reprezentatív, burkolt, közösségi rendezvénytér tervezendő, mely max. 1000 fő egyidejű tartózkodását is lehetővé teszi és az év...”
Többet mutasson
“Az előírt burkolt/zöldfelületre vonatkozó 40/60 %-os arány okán - a mesterségesen épített tételeken túl - rendelkezni kell a meglévő természetes...”
Többet mutasson
“A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési...”
Többet mutasson
“Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő...”
Többet mutasson
“Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.”
“A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő felhívja az T. Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a további részajánlatok...”
Többet mutasson
“A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint...”
Többet mutasson
“A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1...”
Többet mutasson
“Folytatás II.2.11) Opciókra vonatkozó információ pontban!”
Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 135 nap
A lehetőségek leírása:
“Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés.”
“Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 18 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.”
“A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5 %-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke...”
Többet mutasson
“II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: pont folytatása:”
“A kivitelezési tervdokumentációt 4 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.”
“Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok...”
Többet mutasson
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001
További információk:
“1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
Többet mutasson
A rész elnevezése: P-T-3 Parkoló és Mendikás út
A rész száma: 2
Rövid leírás:
“TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” című projekt keretében Parkoló és...”
Többet mutasson
“— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
Többet mutasson
“P-T-3 Parkoló és Mendikás út (alapterülete: ~ 4500 m2 burkolt felület + ~ 6295 m2 zöldfelület)”
“Érintett ingatlan: hrsz.:12001, (alapterület: 10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“Tervezendő a fent jelzett helyrajzi számú közterületen meglévő ~500 fm hosszú útszakasz felújítása, átépítése és bővítése a tárgyi projektelemek...”
Többet mutasson
“Fontos szempont kell legyen az Avas tetői buszvégállomásról a biztonságos és színvonalas gyalogos és kerékpáros eljutás biztosítása is.”
“Tervezőnek a fenti elem tervezése során törekedni kell arra, hogy a megvalósításhoz ne legyen szükség vezetékjogi engedélyre, illetve elektromos vezeték kiváltására.”
Többet mutasson
“Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés (Opciós feladat).”
A lehetőségek leírása:
“A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1...”
Többet mutasson
További információk:
“Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
Többet mutasson
A rész elnevezése: P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány
A rész száma: 3
Rövid leírás:
“TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen.” című projekt keretében Átkötő...”
Többet mutasson
“P P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány (alapterülete: ~ 2400m2 + ~ 2400 m2 zöldfolyosó)”
“Érintett ingatlanok alapterületei:”
“Hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)”
“Hrsz.:11986 (26416m2); 13003/1 (127441 m2)”
“Hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“Hrsz.:11983 (26416 m2)”
“Tervezendő a Kilátó és a Perczel Mór utca közötti - a fenti projektelemeket és a Zsolcai sort is összekötő átlagosan 6 m széles ~400 fm allé. A burkolt...”
Többet mutasson
“A tervezés során vizsgálandó az úttal összefüggő közművezetékek és a térvilágítás korszerűsítése, bővítése, - lehetőség szerint alternatív energia...”
Többet mutasson
A lehetőségek leírása:
“II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:”
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Érintett ingatlan: hrsz.:11986. (26416m”
“Érintett ingatlan: hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“Érintett ingatlan: hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)”
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
“Kizáró okok:”
“— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
Többet mutasson
“— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.”
“Megkövetelt igazolási mód:”
“— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni,”
“— A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az...”
Többet mutasson
“Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):”
“— Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes...”
Többet mutasson
“— Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait...”
Többet mutasson
“— A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés...”
Többet mutasson
“— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:”
“— az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. §...”
Többet mutasson
“Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat...”
Többet mutasson
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:”
“Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki...”
Többet mutasson
“Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a...”
Többet mutasson
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:”
“Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a...”
Többet mutasson
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum...”
Többet mutasson
“321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes...”
Többet mutasson
“Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.”
“A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy...”
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
“Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.”
“III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:”
“Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:”
“Késedelmi kötbér mértéke:”
“Tervezési feladat vonatkozásában:”
“A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat nettó tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5 %-a (fél...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő a késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő tekintetében érvényesíti.”
“Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma a koncepció tervdokumentáció elkészítése esetében a 10 naptári napot, az engedélyezési...”
Többet mutasson
“Egyéb feladat (opciós feladat) vonatkozásában:”
“A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10 000 HUF/naptári nap.”
“Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési...”
Többet mutasson
“Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól...”
Többet mutasson
“Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.”
“Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári...”
Többet mutasson
“A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.”
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.”
Műszaki és szakmai képességek:
“III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont)...”
Többet mutasson
“— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),”
“— a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,”
“— a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,”
“— a szolgáltatás mennyisége”
“— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.”
“(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)”
Többet mutasson
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven...”
Többet mutasson
“Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.”
“Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló...”
Többet mutasson
“Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági...”
Többet mutasson
“A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.”
Többet mutasson
“Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó...”
Többet mutasson
“Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.”
“321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes...”
Többet mutasson
“Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt...”
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“Alkalmatlan az ajánlattevő”
“III.1.3.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a)...”
Többet mutasson
“— 1. rész vonatkozásában: minimum 100 m”
“— 2. rész vonatkozásában: 1 db új parkoló építésének tervezésére és/vagy meglévő parkoló áttervezésére vonatkozó referenciával,”
“— 3. rész vonatkozásában: minimum 100 fm új sétány és/vagy meglévő sétány építésének tervezésére és/vagy áttervezésére vonatkozó referenciával.”
“Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető, valamint az adott részen belül az egyes referencia elemek is...”
Többet mutasson
“Ugyanazon referencia valamennyi részajánlattételi kör tekintetében felhasználható, bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén, – ahol az...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő „építésének tervezésére vonatkozó referencia” alatt komplett tervdokumentációt ért, amely koncepció tervet és/vagy vázlattervet, engedélyes és...”
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Valamennyi rész vonatkozásában:”
“Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” tárgyú...”
Többet mutasson
“Előleg igénylésére nincs lehetőség.”
“Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a tervezési díj vonatkozásában a számlázásra:”
“Az 1. részszámla benyújtására a koncepció tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a...”
Többet mutasson
“A 2. részszámla benyújtására az engedélyezési tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a...”
Többet mutasson
“A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget az egyéb díj (opciós feladat díja) vonatkozásában a számlázásra:”
“A számla benyújtására szerződés tárgyát képező tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki a nyertes ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes...”
Többet mutasson
“Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése.”
“Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.”
“Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).”
“A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:”
“O Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,”
“O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,”
“O A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,”
“O Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,”
“O A Kbt. 135.§ (5)–(6) és (11) bekezdései.”
“Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:”
“Folytatás III.1.2) pontban”
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-04-20 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:
“Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)–(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében...”
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül útépítési terv és/vagy tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül zöldfelület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közműépítési terv és/vagy tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök szakember (igen/nem)
Ár (súlyozás): 50
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735605205
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kozma Eszter
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225432021/reszletek 🌏
Ajánlatkérő neve: Peterdi Ügyvédi Iroda
Nemzeti nyilvántartási szám: 18196669242
Postacím: Szent László u. 3/c., 3. ajtó
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Peterdi Anikó
Telefon: +36 17873280 📞
E-mail: peterdi.aniko@t-online.hu 📧
Fax: +36 17808358 📠
Ország: Budapest 🏙️
Hivatkozás
További információk
“1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő...”
Többet mutasson
“2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő...”
Többet mutasson
“3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen...”
Többet mutasson
“4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen...”
Többet mutasson
“5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése...”
Többet mutasson
“6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol...”
Többet mutasson
“7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.”
“8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).”
“9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.”
“10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.”
“11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)”
“12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.”
“13) Értékelési szempont:”
“A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és...”
Többet mutasson
“Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás”
“Szakember részszempontok: pontozás”
“A Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.”
“14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és...”
Többet mutasson
“15) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes...”
Többet mutasson
“1. rész: 500 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/kárév,”
“2. rész: 1 000 000 Ft/káresemény, 10 000 000 Ft/kárév,”
“3. rész: 500 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/kárév.”
“Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett részekhez rendelt felelősségbiztosítás közül a...”
Többet mutasson
“16) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: Valamennyi részajánlat vonatkozásában a teljesítési...”
Többet mutasson
“A koncepció tervdokumentáció szállításának határideje a tervezési szerződés megkötésétől számított 30. naptári nap.”
“Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepció tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 45. naptári nap.”
“A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 60. nap.”
“Amennyiben az építési engedély Tervező általi kézhezvétele meghaladja a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejét, úgy az engedélyben foglaltak...”
Többet mutasson
“Megrendelő előteljesítést elfogad.”
“Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban. Amennyiben Megrendelő nem indítja...”
Többet mutasson
“A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának (teljes tervezési díj) 5 %-ában határozza meg.”
“17) Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja részenként az értékelési szempontok tekintetében, és több részre történő ajánlattétel esetén az egyes...”
Többet mutasson
“Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.”
“18) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:”
“18.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)”
“18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap”
“18.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő...”
Többet mutasson
“18.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania A szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatból áll.”
Többet mutasson
“18.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az...”
Többet mutasson
“19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)”
“20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.”
“21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.”
“Folytatás VI.4.3 pontjában”
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
“Kbt. 148. §”
“VI.3) További információk pont folytatása:”
“22) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell 1 fő K...”
Többet mutasson
“23) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban...”
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 058-146822 (2021-03-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000225432021
Rövid leírás:
“Avas tető megújításának tervezése keretében 1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna 2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út 3. rész: P-T-6 Átkötő...”
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház tér 8.
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miskolc.hu 🌏
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu 📧
Telefon: +36 46512700 📞
Fax: +36 46347807 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225432021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225432021/reszletek 🌏
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-03-19 📅
Benyújtási határidő: 2021-04-20 📅
Közzététel dátuma: 2021-03-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 058-146822
HL-S szám: 58
További információk
“1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Avas tető megújításának tervezése keretében”
“1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna”
Többet mutasson (3)
“2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út”
“3. rész: P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány”
“Tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.”
A rész elnevezése: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna
A rész száma: 1
Rövid leírás:
“TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” című projekt keretében Kilátó előtti...”
“— Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),”
Többet mutasson (16)
“— minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,”
“— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
“Elkészítéséhez tervező kiválasztása.”
“P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna (alapterület: 700m2 burkolat + 1050 m2 zöldfelület)”
“Érintett ingatlanok: parkoló - hrsz.:11986 (alapterület: 26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (alapterület: 10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület...”
“Tervezési feladat:”
“A kilátóhoz kapcsolódó olyan reprezentatív, burkolt, közösségi rendezvénytér tervezendő, mely max. 1000 fő egyidejű tartózkodását is lehetővé teszi és az év...”
“Az előírt burkolt/zöldfelületre vonatkozó 40/60 %-os arány okán - a mesterségesen épített tételeken túl - rendelkezni kell a meglévő természetes...”
“A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési...”
“Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő...”
“Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.”
“A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Tervezési programban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell...”
“Ajánlatkérő felhívja az T. Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a további részajánlatok...”
“A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint...”
“A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1...”
“Folytatás II.2.11) Opciókra vonatkozó információ pontban!”
Időtartam: 135 nap
A lehetőségek leírása:
“Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés.”
“Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 18 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.”
Többet mutasson (4)
“A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5 %-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke...”
“II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: pont folytatása:”
“A kivitelezési tervdokumentációt 4 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.”
“Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok...”
További információk:
“1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
A rész elnevezése: P-T-3 Parkoló és Mendikás út
A rész száma: 2
Rövid leírás:
“TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” című projekt keretében Parkoló és...”
“— árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
Többet mutasson (6)
“P-T-3 Parkoló és Mendikás út (alapterülete: ~ 4500 m2 burkolt felület + ~ 6295 m2 zöldfelület)”
“Érintett ingatlan: hrsz.:12001, (alapterület: 10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“Tervezendő a fent jelzett helyrajzi számú közterületen meglévő ~500 fm hosszú útszakasz felújítása, átépítése és bővítése a tárgyi projektelemek...”
“Fontos szempont kell legyen az Avas tetői buszvégállomásról a biztonságos és színvonalas gyalogos és kerékpáros eljutás biztosítása is.”
“Tervezőnek a fenti elem tervezése során törekedni kell arra, hogy a megvalósításhoz ne legyen szükség vezetékjogi engedélyre, illetve elektromos vezeték kiváltására.”
“Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés (Opciós feladat).”
“A Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (koncepció tervdokumentáció) -, valamint engedélyezési tervdokumentációt 2 darab papír-, 1...”
További információk:
“Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
A rész elnevezése: P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány
A rész száma: 3
Rövid leírás:
“TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen.” című projekt keretében Átkötő...”
“P P-T-6 Átkötő kerékpárút és sétány (alapterülete: ~ 2400m2 + ~ 2400 m2 zöldfolyosó)”
Többet mutasson (7)
“Érintett ingatlanok alapterületei:”
“Hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)”
“Hrsz.:11986 (26416m2); 13003/1 (127441 m2)”
“Hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“Hrsz.:11983 (26416 m2)”
“Tervezendő a Kilátó és a Perczel Mór utca közötti - a fenti projektelemeket és a Zsolcai sort is összekötő átlagosan 6 m széles ~400 fm allé. A burkolt...”
“A tervezés során vizsgálandó az úttal összefüggő közművezetékek és a térvilágítás korszerűsítése, bővítése, - lehetőség szerint alternatív energia...”
“II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:”
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Érintett ingatlan: hrsz.:11986. (26416m”
“Érintett ingatlan: hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
Többet mutasson (1)
“Érintett ingatlan: hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)”
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
“Kizáró okok:”
“— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §...”
Többet mutasson (21)
“— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.”
“Megkövetelt igazolási mód:”
“— A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni,”
“— A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az...”
“Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):”
“— Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes...”
“— Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait...”
“— A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés...”
“— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet...”
“Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:”
“— az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. §...”
“Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat...”
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:”
“Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki...”
“Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a...”
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:”
“Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a...”
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum...”
“321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes...”
“Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.”
“A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy...”
“Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.”
“III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:”
Többet mutasson (13)
“Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:”
“Késedelmi kötbér mértéke:”
“Tervezési feladat vonatkozásában:”
“A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat nettó tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5 %-a (fél...”
“Ajánlatkérő a késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő tekintetében érvényesíti.”
“Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma a koncepció tervdokumentáció elkészítése esetében a 10 naptári napot, az engedélyezési...”
“Egyéb feladat (opciós feladat) vonatkozásában:”
“A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10 000 HUF/naptári nap.”
“Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési...”
“Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól...”
“Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.”
“Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári...”
“A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.”
“Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.”
Műszaki és szakmai képességek:
“III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont)...”
“— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),”
Többet mutasson (15)
“— a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,”
“— a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,”
“— a szolgáltatás mennyisége”
“— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.”
“(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)”
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven...”
“Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.”
“Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló...”
“Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági...”
“A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.”
“Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt...”
“Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó...”
“Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.”
“321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes...”
“Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt...”
“Alkalmatlan az ajánlattevő”
“III.1.3.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a)...”
Többet mutasson (6)
“— 1. rész vonatkozásában: minimum 100 m”
“— 2. rész vonatkozásában: 1 db új parkoló építésének tervezésére és/vagy meglévő parkoló áttervezésére vonatkozó referenciával,”
“— 3. rész vonatkozásában: minimum 100 fm új sétány és/vagy meglévő sétány építésének tervezésére és/vagy áttervezésére vonatkozó referenciával.”
“Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető, valamint az adott részen belül az egyes referencia elemek is...”
“Ugyanazon referencia valamennyi részajánlattételi kör tekintetében felhasználható, bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén, – ahol az...”
“Ajánlatkérő „építésének tervezésére vonatkozó referencia” alatt komplett tervdokumentációt ért, amely koncepció tervet és/vagy vázlattervet, engedélyes és...”
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Valamennyi rész vonatkozásában:”
“Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros- Történelmi Avas akcióterületen” tárgyú...”
Többet mutasson (20)
“Előleg igénylésére nincs lehetőség.”
“Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a tervezési díj vonatkozásában a számlázásra:”
“Az 1. részszámla benyújtására a koncepció tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a...”
“A 2. részszámla benyújtására az engedélyezési tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a...”
“A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő...”
“Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget az egyéb díj (opciós feladat díja) vonatkozásában a számlázásra:”
“A számla benyújtására szerződés tárgyát képező tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően...”
“Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki a nyertes ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló...”
“Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes...”
“Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése.”
“Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.”
“Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).”
“A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:”
“O Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,”
“O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,”
“O A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,”
“O Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,”
“O A Kbt. 135.§ (5)–(6) és (11) bekezdései.”
“Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:”
“Folytatás III.1.2) pontban”
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-04-20 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:
“Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)–(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében...”
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül útépítési terv és/vagy tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül zöldfelület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közműépítési terv és/vagy tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök szakember (igen/nem)
Ár (súlyozás): 50
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735605205
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kozma Eszter
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000225432021/reszletek 🌏
Ajánlatkérő neve: Peterdi Ügyvédi Iroda
Nemzeti nyilvántartási szám: 18196669242
Postacím: Szent László u. 3/c., 3. ajtó
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Peterdi Anikó
Telefon: +36 17873280 📞
E-mail: peterdi.aniko@t-online.hu 📧
Fax: +36 17808358 📠
Ország: Budapest 🏙️
Hivatkozás
További információk
“1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő...”
“2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő...”
Többet mutasson (41)
“3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen...”
“4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen...”
“5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése...”
“6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol...”
“7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.”
“8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).”
“9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.”
“10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.”
“11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)”
“12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.”
“13) Értékelési szempont:”
“A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és...”
“Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás”
“Szakember részszempontok: pontozás”
“A Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.”
“14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és...”
“15) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes...”
“1. rész: 500 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/kárév,”
“2. rész: 1 000 000 Ft/káresemény, 10 000 000 Ft/kárév,”
“3. rész: 500 000 Ft/káresemény, 4 000 000 Ft/kárév.”
“Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattétellel érintett részekhez rendelt felelősségbiztosítás közül a...”
“16) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: Valamennyi részajánlat vonatkozásában a teljesítési...”
“A koncepció tervdokumentáció szállításának határideje a tervezési szerződés megkötésétől számított 30. naptári nap.”
“Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepció tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 45. naptári nap.”
“A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 60. nap.”
“Amennyiben az építési engedély Tervező általi kézhezvétele meghaladja a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejét, úgy az engedélyben foglaltak...”
“Megrendelő előteljesítést elfogad.”
“Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban. Amennyiben Megrendelő nem indítja...”
“A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának (teljes tervezési díj) 5 %-ában határozza meg.”
“17) Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja részenként az értékelési szempontok tekintetében, és több részre történő ajánlattétel esetén az egyes...”
“Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.”
“18) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:”
“18.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)”
“18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap”
“18.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő...”
“18.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania A szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatból áll.”
“18.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az...”
“19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)”
“20) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.”
“21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.”
“Folytatás VI.4.3 pontjában”
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
“Kbt. 148. §”
“VI.3) További információk pont folytatása:”
Többet mutasson (2)
“22) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell 1 fő K...”
“23) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban...”
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 058-146822 (2021-03-19)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2021-10-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“AVAS TETŐ MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE KERETÉBEN 1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna 2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út 3. rész: P-T-6 Átkötő...”
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 19 022 850 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Városház Tér 8
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 194-506136
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 058-146822
HL-S szám: 194
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“AVAS TETŐ MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE KERETÉBEN”
“tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.”
“- Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),”
“- minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,”
“- árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
Többet mutasson
“elkészítéséhez tervező kiválasztása.”
A lehetőségek leírása:
“A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5%-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke...”
Többet mutasson
Rövid leírás:
“- árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
Többet mutasson
“Tervezendő a fent jelzett helyrajzi számú közterületen meglévő ~500 fm hosszú útszakasz felújítása, átépítése és bővítése a tárgyi projektelemek...”
Többet mutasson
“hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)”
“hrsz.:11986 (26416m2); 13003/1 (127441 m2)”
“hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“hrsz.:11983 (26416 m2)”
“A tervezés során vizsgálandó az úttal összefüggő közművezetékek és a térvilágítás korszerűsítése, bővítése, - lehetőség szerint alternatív energia...”
Többet mutasson
A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-09-29 📅
Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14541744242
Postacím: Stefánia Út 81.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302040907 📞
E-mail: info@globalterv.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.globalterv.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 2 733 150 HUF 💰
8 099 700 HUF 💰
Név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 26295464241
Postacím: Perc Utca 2.
Postai irányítószám: 1036
Telefon: +36 17766005 📞
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 8 190 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kozma Eszter
Hivatkozás
További információk
“1) Az ajánlattevők neve és címe (ország is) valamint adószáma és részajánlatok:”
“- a Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1143 Budapest, Stefánia út 81., adószám: 14541744-2-42) az 1., 2. és 3. részekre nyújtott be ajánlatot”
“- a "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. 4-5., adószám: 10336706-2-41) az 1., 2. és 3....”
Többet mutasson
“- a Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft. (HU 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 4. em. 3., adószáma: 24366555-2-41) az 1., 2. és 3. részekre nyújtott be ajánlatot”
Többet mutasson
“- a MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (HU 1185 Budapest, Nyíregyháza utca 73., adószám: 24149886-2-43) az 1., 2. és 3. részekre...”
Többet mutasson
“- az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (HU 1125 Budapest, (10767/1/A/1 hrsz.) Szarvas Gábor út 42/A. alagsor 1., adószáma: 13079909-2-43) az 1., 2. és...”
Többet mutasson
“- a Perfektum Építész Kft. (HU 1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 26295464-2-41) az 1., 2. és 3. részekre nyújtott be ajánlatot”
“- a Platinium Group Tervező, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1054 Budapest, Szemere utca 10. 2. em., adószám: 13797131-2-41) az 1.,...”
Többet mutasson
“- a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (HU 9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24084794-2-08) az 1., 2. és 3. részekre...”
Többet mutasson
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 194-506136 (2021-10-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“AVAS TETŐ MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE KERETÉBEN 1. rész: P-T-1 Kilátó előtti tér és parkzóna 2. rész: P-T-3 Parkoló és Mendikás út 3. rész: P-T-6 Átkötő...”
A beszerzés teljes értéke: 19 022 850 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Városház Tér 8
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-01 📅
Közzététel dátuma: 2021-10-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 194-506136
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 058-146822
HL-S szám: 194
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“AVAS TETŐ MEGÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE KERETÉBEN”
“tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.”
Többet mutasson (4)
“- Döntés előkészítő vázlatterv-megvalósíthatósági tanulmányterv (3 változatban) (továbbiakban: koncepció tervdokumentáció),”
“- minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációk,”
“- árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
“elkészítéséhez tervező kiválasztása.”
“A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5%-ában határozza meg. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke...”
Rövid leírás:
“- árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése a Megrendelő által biztosított mintaköltségvetés formátumban rendelkezésre...”
“Tervezendő a fent jelzett helyrajzi számú közterületen meglévő ~500 fm hosszú útszakasz felújítása, átépítése és bővítése a tárgyi projektelemek...”
Többet mutasson (5)
“hrsz.:11986 (26416m2); Horváth tető út - hrsz.:12001 (10795m2); opcionálisan: kilátó körüli terület - hrsz.:12064/23 (93903 m2)”
“hrsz.:11986 (26416m2); 13003/1 (127441 m2)”
“hrsz.:12001, (10795 m2) - hrsz.:11986, 13001/1, 13002, 12064/14”
“hrsz.:11983 (26416 m2)”
“A tervezés során vizsgálandó az úttal összefüggő közművezetékek és a térvilágítás korszerűsítése, bővítése, - lehetőség szerint alternatív energia...”
A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2021-09-29 📅
Név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14541744242
Postacím: Stefánia Út 81.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302040907 📞
E-mail: info@globalterv.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.globalterv.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 2 733 150 HUF 💰
8 099 700 HUF 💰
Név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 26295464241
Postacím: Perc Utca 2.
Postai irányítószám: 1036
Telefon: +36 17766005 📞
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 8 190 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kozma Eszter
Hivatkozás
További információk
“1) Az ajánlattevők neve és címe (ország is) valamint adószáma és részajánlatok:”
“- a Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1143 Budapest, Stefánia út 81., adószám: 14541744-2-42) az 1., 2. és 3. részekre nyújtott be ajánlatot”
Többet mutasson (7)
“- a "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. 4-5., adószám: 10336706-2-41) az 1., 2. és 3....”
“- a Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft. (HU 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 4. em. 3., adószáma: 24366555-2-41) az 1., 2. és 3. részekre nyújtott be ajánlatot”
“- a MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (HU 1185 Budapest, Nyíregyháza utca 73., adószám: 24149886-2-43) az 1., 2. és 3. részekre...”
“- az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (HU 1125 Budapest, (10767/1/A/1 hrsz.) Szarvas Gábor út 42/A. alagsor 1., adószáma: 13079909-2-43) az 1., 2. és...”
“- a Perfektum Építész Kft. (HU 1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 26295464-2-41) az 1., 2. és 3. részekre nyújtott be ajánlatot”
“- a Platinium Group Tervező, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (HU 1054 Budapest, Szemere utca 10. 2. em., adószám: 13797131-2-41) az 1.,...”
“- a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (HU 9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24084794-2-08) az 1., 2. és 3. részekre...”
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Riadó u. 5
Forrás: OJS 2021/S 194-506136 (2021-10-01)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
- Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (20 új beszerzések)
- Mérnöki szolgáltatások (12)
- Mérnöki tervezési szolgáltatások (10)
- Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
- Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások (3)
- Ipari folyamatokkal és termeléssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
- Mennyiségfelmérési szolgáltatások
- Alaptervezési szolgáltatások
- Járulékos építési szolgáltatások
- Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
- Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellenőrzése