Beruházás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése

Rövid leírás

Az ajánlatkérés tárgya szolgáltatás megrendelés, mely a varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épületének (00-464 Warszawa, Mazowieckie, ul. Szwolezerow 10.) teljes körű felújítása kapcsán megvalósuló beruházás lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére irányul.
A Mérnöki tevékenységek ellátásában résztvevő főbb szakágak bemutatása
- Építészet,
- Tartószerkezet (statika),
- Belsőépítészet,
- Gépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat),
- Elektromos (erősáramú hálózatok; gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, AV technika, biztonságtechnika),
- Épületautomatika,
- Külső közmű (víz-, és csatorna, gázellátás, elektromos energia, kapcsolódó infrastruktúra),
- Közlekedés, út- és térburkolatok,
- Kertépítés,
- Konyhatechnológia,
- Felvonó,
- Tűzvédelem és a kapcsolódó tűzvédelmi eszközök,
- Rehabilitációs környezetrendezés (akadálymentesítés),
- Örökségvédelem, műemlékvédelem (restaurátor, stb.)
- Minden olyan egyéb szakág és tevékenység (pl: szakjogászi szakértelem), amely a Beruházás során szükségessé válik, de a fentiekben nincs megnevezve.
A Mérnöki tevékenységek ellátásával kapcsolatos főbb feladatok
1. Lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói feladatok ellátása
2. Komplex műszaki lebonyolítás/projektirányítás/projektmenedzsment (PM) feladatok
3. A Beruházással érintett ingatlanok műszaki átadás-átvételét/használatbavételét követően, a garanciális időszakban feladatok
4. A Beruházás során esetlegesen felmerülő jogviták rendezésében való közreműködés, szakjogász bevonásával
5. A készítendő dokumentumok nyelve lengyel és magyar.

A beszerzés leírása

A Beruházás során felmerülő - a Mérnöki tevékenységek ellátásával kapcsolatos általános - feladatok
1. Általános, átfogó folyamatos feladatok
2. Egyeztetési folyamat, jelentés, tájékoztatás
3. Költségek, ellenőrzések, elszámolások
4. A projekt időbeli ütemezésének feladatai
5. Minőségfelügyeleti ellenőrzések
6. Kiegészítő tájékoztatás
A Mérnök speciális feladatai a beruházás során
1. Az organizációs feltételek tisztázása a Vállalkozóval
2. A munkaterület átadás-átvételi eljárás előkészítése, lebonyolítása és lezárása, valamint dokumentálása
3. Az építési napló ellenőrzése, szükséges bejegyzések elvégzése
4. Teljesítésigazolások kiadása Ajánlatkérő felé
5. Változtatás menedzsment
6. A Vállalkozó teljesítményének mennyiségi és minőségi ellenőrzése
7. Műszaki átadás lebonyolítása
8. Üzembe helyezési-, Használatbavételi eljárások
9. Vállalkozói/Tervezői szerződések lezárása
Garanciális/Jótállás fázisában (12, 24, 36 hónap) ellátandó feladatok.
A beruházás célja:
A beruházás fő célja, hogy a Nagykövetség számára olyan épület kerüljön kialakításra, mely a mai kor igényeinek figyelembe vételével a jelenlegi működés funkcionális igényeit (létszám, funkció, stb.) kielégíti, mind biztonsági szempontból, mind a modern, korszerű kialakítási elvárásoknak (belső elrendezés, formavilág és anyaghasználat tekintetében is) maximálisan megfelel; annak érdekében, hogy a magyar külpolitikával szemben támasztott hazai és külföldi elvárásoknak, törekvéseknek megfeleljen; továbbá célul tűzi ki a kétoldalú kapcsolatok erősítését és a reprezentációs célok hatékony érvényesítését is.
Az ingatlan alapadatai:
A meglévő épület pinceszint + földszint + 2 emeletből áll.
Alapterület, magasságok, szintek száma az átépítés után:
# beépített terület 1157,04 m²
# hasznos alapterület: 3 292,71 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 45,71 m²)
# a föld feletti szintek teljes alapterülete: 3 214,16 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 40,34 m²)
# föld alatti szintek teljes alapterülete: 1 343,70 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 16,59 m²)
# teljes alapterület összesen: 4 557,86 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 56,93 m²)
# épület magassága 14,80 m
# szintek száma (föld alatti/föld feletti) 1 / 3
# magassági besorolás - alacsony épület (a belső udvar lefedése után közepesen magas épület)
A beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

További információk

Kiegészítés II.2.7.ponthoz: A szerződés a Beruházással érintett ingatlan eredményes műszaki átadás-átvételét követő 36. hónap végéig tartó határozott időre jön létre, beleértve a garanciális bejárási feladatokat is. 365 nap kivitelezés + 36 hónap garanciális időszak, mindösszesen 48 hónap.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
- az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Amennyiben a szolgáltatás folyamatban van, úgy az eljárást megindító felhívás feladásáig teljesült adatokat kell megadni a referenciabemutatás során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
A szakemberek bemutatása esetén az EKR-ben szereplő szakemberekre vonatkozó űrlapok kitöltése is szükséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben műszaki átadás átvétellel lezárt magasépítési munkáihoz kapcsolódó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített műszaki ellenőrzésre és kapcsolódó mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó alábbi referenciákkal:
A) legalább 1 db, min. 1 000 m2 alapterületű közhasználatú építmény (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont szerinti meghatározás) teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referencia;
B) legalább 1 db min 300 m2 alapterületű magasépítés teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referencia.
M2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő magasépítési műszaki ellenőr, aki építőmérnök vagy építészmérnök vagy üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és azon felül legalább 36 hónapos építőipari műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal , továbbá minimum 300 m2 nettó hasznos alapterületű építmény műszaki ellenőrzésében szakmai tapasztalattal rendelkezik;
B) 1 fő épületgépészeti műszaki ellenőr, aki gépészmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettségű épület generál kivitelezésének vagy rekonstrukciójának műszaki ellenőrzésében legalább 36 hónap épületgépészeti műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik;
C) 1 fő épületvillamossági műszaki ellenőr, aki villamosmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű épület generál kivitelezésének vagy rekonstrukciójának műszaki ellenőrzésében legalább 36 hónap épületvillamossági műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik.
D) 1 fő építőmérnök vagy építészmérnök vagy üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű, műemléki védettség alatt álló épület felújítási és/vagy átalakítási munkái kapcsán legalább 36 hónap projektvezető vagy projektvezető helyettes tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember maximum 2 alkalmassági feltételt igazolhat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Hivatkozás a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekre

- 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
A feladat elvégzésére vonatkozó fontosabb helyi jogszabály:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z dnia 19 listopada 2001 r.) w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

A szerződés teljesítésének feltételei

Hibás teljesítési kötbér: A Megbízott legfeljebb a teljes nettó megbízási díj 15%-ának megfelelő pénzösszeg - mint hibás teljesítési kötbér - megfizetésére vállal kötelezettséget arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít.
A késedelmi kötbér összege naponként a szerződés szerinti feladat nettó megbízási díjának (kötbéralap) 0,5%-a, legfeljebb azonban a kötbéralap 15%-a.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződésben meghatározott teljes nettó megbízási díj (kötbéralap), mértéke a kötbéralap 20%-a.
A Megbízási Díj átalánydíj, a Szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátására vonatkozik, függetlenül a Beruházás eredeti ütemezéséhez képest esetlegesen eltérő ütemű megvalósítástól. A Megbízási Díj magában foglalja a tartalékkeretet és a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, a Megbízott a Megbízási Díjon felül további költség megtérítésére nem jogosult. Az engedélyeztetések során felmerülő eljárási díjak, illetékek a Kivitelezőt/Megbízót terhelik, a Kivitelező/Megbízó azokat közvetlenül fizeti meg az arra jogosult hatóságoknak és személyeknek.
A Megbízó biztosítja a részszámlázás lehetőségét. A Megbízott a tárgyhavi feladatok elvégzését igazoló teljesítésigazolást követően a megbízási díjról és a munka végzése kapcsán felmerült járulékos költségekről a teljesülés arányában havonta jogosult számlát kiállítani.
A teljes nettó megbízási díj 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kerül kikötésre a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pótmunka megrendelésre. A pótmunka keretösszeg felhasználása csak a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pótmunka megrendelésre vonatkozó szabályok szerint, a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunka ellenértékének fedezetére használható fel. A pótmunka olyan, a műszaki tartalom bővülését eredményező munka, amit a Megrendelő a szerződésben és azok mellékleteiben szereplő, az annak teljesítéséhez szükséges munkákon kívül, írásban, előre, kifejezetten pótmunkaként megrendelt. A pótmunka elszámolása a pótmunka teljesítését követő hónapra vonatkozó teljesítés számlájában történik, ettől eltérően Felek kizárólag a pótmunka megrendelésekor állapodhatnak meg.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) alapján a szerződés tárgyát képező szolgáltatás mentes az adófizetési kötelezettség alól tekintettel arra, hogy az az Áfatv. területi hatályán kívüli.
A Megbízó előleget nem biztosít a Megbízott részére.
Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1),(5), (6) és (10) bek.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
A részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.

Gyorsított eljárás

A varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épületének (00-464 Warszawa, Mazowieckie, ul. Szwolezerow 10.) teljes körű felújítása kapcsán megvalósuló beruházásra vonatkozó új építési engedély rendelkezésre áll.
A „Beruházás” alatt az Ajánlatkérő által lefolytatott „Varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség (ul. Szwolezerow 10., Varsó) épület teljes körű felújítása céljából engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladatok értendők.
Fentiek okán a műszaki ellenőr mielőbbi rendelkezésre állása szükséges.
A Kbt. 81. § (7) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatóak a kivitelezés határidőire is tekintettel, ezért gyorsított eljárást indított Ajánlatkérő.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

1. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2. Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4. A Kbt. 66. § (2), (5) ,(6) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempont esetén az egyenes-arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10 pont.
6. A felhívásban Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
7. Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot az útmutató szerint.
8. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.
11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
13. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
14. A IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
16. A Kbt. 76. § (3) bek b) pontja szerinti értékeléshez az Ajánlattevőnek be kell mutatnia a felhívás III.1.3./M.2.szerint bevont szakemberre vonatkozó többlettapasztalatát, valamint csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
17. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy nem lehetséges a részajánlattétel biztosítása. A részajánlattétel lehetővé tétele sem gazdaságilag, sem műszaki szempontból nem észszerű, mivel a beszerzés megosztása jelentősebb költségeket eredményezne, ami így a közpénzek kevésbé hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlattétel negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés teljesítésének időbeli és szakmai körülményeire is. A műszaki ellenőrzés feladat eleve elkülönül a kivitelezéstől, mint „harmadik személy” lép be a kivitelezés teljesítésébe. Amennyiben ezen feladat további részekre bontva, még több szereplő bevonásával kerülne megbontásra, az erőteljesen befolyásolná a szakmai munkavégzés feltételeit időben, hatékonyságban és minőségben.
18. A Megbízott köteles biztosítani legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, hogy rendelkezik az alábbi tanúsítvánnyal és annak megfelelően, annak előírásait betartva jár el: az építési beruházás lebonyolítására és/vagy mérnöki tanácsadásra és/vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ezek megléte a Szerződés aláírásának előfeltétele.
19. A Megbízott tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért Megbízó nem vállal felelősséget. Az esetleges károk elhárítására Megbízott köteles saját nevére szóló, meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni vagy újat kötni a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan. Megbízott köteles az eredeti felelősségbiztosítási kötvény egy példányát legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül Megbízó részére átadni. A felelősségbiztosítás összege minimálisan 60 millió Ft/év és minimálisan 20 millió Ft/káresemény.
20.Megbízott köteles biztosítani legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, hogy legalább egy, a Műszaki leírás II. A Mérnöki tevékenységek ellátásában résztvevő főbb szakágak bemutatása pontjában előírt, az ott megjelölt jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkező szakember is bevonásra kerüljön, amely szakembernek biztosítania kell a műszaki leírás szerint a helyi jogszabályoknak való megfelelést. Ezen szakember megnevezését és jogosultságainak igazolását Megbízott legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles Megbízó részére bemutatni.
21. Az AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárást AK a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően következik be. AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben jelen közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés ellenértéke nem áll AK rendelkezésére. AK a fedezet rendelkezésre nem állását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a nyertes AT-vel megkötendő szerz. hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint felfüggesztő feltételként köti ki.
22. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig be kell nyújtania a pénzügyi ütemtervet.