Beruházás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése

Ajánlati felhívás (2021-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001343692021
Rövid leírás: Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Mazowiecki regionalny 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Ajánlatkérő neve: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Postacím: Bem Rakpart 47.
Postai irányítószám: 1027
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium 🌏
E-mail: renato.nagy@mfa.gov.hu 📧
Telefon: +36 14583537 📞
Fax: +36 14582156 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001343692021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001343692021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-10-28 📅
Benyújtási határidő: 2021-11-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 212-559345
HL-S szám: 212
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: A Mérnöki tevékenységek ellátásában résztvevő főbb szakágak bemutatása

Többet mutasson (57)

- Építészet,
- Tartószerkezet (statika),
- Belsőépítészet,
- Gépészet (víz, csatorna, fűtés-hűtés, szellőzés, oltóhálózat),

- Elektromos (erősáramú hálózatok; gyengeáramú hálózatok, tűzjelző, IT, AV technika, biztonságtechnika),

- Épületautomatika,

- Külső közmű (víz-, és csatorna, gázellátás, elektromos energia, kapcsolódó infrastruktúra),

- Közlekedés, út- és térburkolatok,
- Kertépítés,
- Konyhatechnológia,
- Felvonó,
- Tűzvédelem és a kapcsolódó tűzvédelmi eszközök,
- Rehabilitációs környezetrendezés (akadálymentesítés),
- Örökségvédelem, műemlékvédelem (restaurátor, stb.)

- Minden olyan egyéb szakág és tevékenység (pl: szakjogászi szakértelem), amely a Beruházás során szükségessé válik, de a fentiekben nincs megnevezve.

A Mérnöki tevékenységek ellátásával kapcsolatos főbb feladatok
1. Lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói feladatok ellátása

2. Komplex műszaki lebonyolítás/projektirányítás/projektmenedzsment (PM) feladatok

3. A Beruházással érintett ingatlanok műszaki átadás-átvételét/használatbavételét követően, a garanciális időszakban feladatok

4. A Beruházás során esetlegesen felmerülő jogviták rendezésében való közreműködés, szakjogász bevonásával

5. A készítendő dokumentumok nyelve lengyel és magyar.

A Beruházás során felmerülő - a Mérnöki tevékenységek ellátásával kapcsolatos általános - feladatok

1. Általános, átfogó folyamatos feladatok
2. Egyeztetési folyamat, jelentés, tájékoztatás
3. Költségek, ellenőrzések, elszámolások
4. A projekt időbeli ütemezésének feladatai
5. Minőségfelügyeleti ellenőrzések
6. Kiegészítő tájékoztatás
A Mérnök speciális feladatai a beruházás során
1. Az organizációs feltételek tisztázása a Vállalkozóval

2. A munkaterület átadás-átvételi eljárás előkészítése, lebonyolítása és lezárása, valamint dokumentálása

3. Az építési napló ellenőrzése, szükséges bejegyzések elvégzése
4. Teljesítésigazolások kiadása Ajánlatkérő felé
5. Változtatás menedzsment
6. A Vállalkozó teljesítményének mennyiségi és minőségi ellenőrzése
7. Műszaki átadás lebonyolítása
8. Üzembe helyezési-, Használatbavételi eljárások
9. Vállalkozói/Tervezői szerződések lezárása
Garanciális/Jótállás fázisában (12, 24, 36 hónap) ellátandó feladatok.
A beruházás célja:

A beruházás fő célja, hogy a Nagykövetség számára olyan épület kerüljön kialakításra, mely a mai kor igényeinek figyelembe vételével a jelenlegi működés...  Többet mutasson

Rövid leírás

A beruházás fő célja, hogy a Nagykövetség számára olyan épület kerüljön kialakításra, mely a mai kor igényeinek figyelembe vételével a jelenlegi működés funkcionális igényeit (létszám, funkció, stb.) kielégíti, mind biztonsági szempontból, mind a modern, korszerű kialakítási elvárásoknak (belső elrendezés, formavilág és anyaghasználat tekintetében is) maximálisan megfelel; annak érdekében, hogy a magyar külpolitikával szemben támasztott hazai és külföldi elvárásoknak, törekvéseknek megfeleljen; továbbá célul tűzi ki a kétoldalú kapcsolatok erősítését és a reprezentációs célok hatékony érvényesítését is.

Az ingatlan alapadatai:
A meglévő épület pinceszint + földszint + 2 emeletből áll.
Alapterület, magasságok, szintek száma az átépítés után:
# beépített terület 1157,04 m²
# hasznos alapterület: 3 292,71 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 45,71 m²)
# a föld feletti szintek teljes alapterülete: 3 214,16 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 40,34 m²)
# föld alatti szintek teljes alapterülete: 1 343,70 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 16,59 m²)
# teljes alapterület összesen: 4 557,86 m²
(a meglévő épülethez képesti növekedés plusz 56,93 m²)
# épület magassága 14,80 m
# szintek száma (föld alatti/föld feletti) 1 / 3

# magassági besorolás - alacsony épület (a belső udvar lefedése után közepesen magas épület)

A beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

Időtartam: 48 hónap
További információk: A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: a varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épülete
00-464 Warszawa, Mazowieckie, ul. Szwolezerow 10.

Többet mutasson (1)

Lengyelország

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:

Többet mutasson (15)

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2)...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015....  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes...  Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Műszaki és szakmai képességek: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

Többet mutasson (17)

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

- az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a...  Többet mutasson

Műszaki és szakmai képességek

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó...  Többet mutasson

Műszaki és szakmai képességek

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül...  Többet mutasson

Műszaki és szakmai képességek

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

Amennyiben a szolgáltatás folyamatban van, úgy az eljárást megindító felhívás feladásáig teljesült adatokat kell megadni a referenciabemutatás során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt...  Többet mutasson

Műszaki és szakmai képességek

M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

A szakemberek bemutatása esetén az EKR-ben szereplő szakemberekre vonatkozó űrlapok kitöltése is szükséges.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes...  Többet mutasson

Műszaki és szakmai képességek

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Többet mutasson (8)

B) legalább 1 db min 300 m2 alapterületű magasépítés teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referencia.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő magasépítési műszaki ellenőr, aki építőmérnök vagy építészmérnök vagy üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és azon felül legalább 36...  Többet mutasson

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

A) 1 fő magasépítési műszaki ellenőr, aki építőmérnök vagy építészmérnök vagy üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és azon felül legalább 36 hónapos építőipari műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal , továbbá minimum 300 m2 nettó hasznos alapterületű építmény műszaki ellenőrzésében szakmai tapasztalattal rendelkezik;

B) 1 fő épületgépészeti műszaki ellenőr, aki gépészmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettségű épület generál kivitelezésének vagy rekonstrukciójának...  Többet mutasson

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

B) 1 fő épületgépészeti műszaki ellenőr, aki gépészmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettségű épület generál kivitelezésének vagy rekonstrukciójának műszaki ellenőrzésében legalább 36 hónap épületgépészeti műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik;

C) 1 fő épületvillamossági műszaki ellenőr, aki villamosmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű épület generál kivitelezésének vagy rekonstrukciójának...  Többet mutasson

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

C) 1 fő épületvillamossági műszaki ellenőr, aki villamosmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű épület generál kivitelezésének vagy rekonstrukciójának műszaki ellenőrzésében legalább 36 hónap épületvillamossági műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik.

D) 1 fő építőmérnök vagy építészmérnök vagy üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű, műemléki védettség alatt álló épület felújítási és/vagy...  Többet mutasson

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

D) 1 fő építőmérnök vagy építészmérnök vagy üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű, műemléki védettség alatt álló épület felújítási és/vagy átalakítási munkái kapcsán legalább 36 hónap projektvezető vagy projektvezető helyettes tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember maximum 2 alkalmassági feltételt igazolhat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás: - 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Többet mutasson (8)

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A feladat elvégzésére vonatkozó fontosabb helyi jogszabály:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z dnia 19 listopada 2001 r.) w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane...  Többet mutasson

A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z dnia 19 listopada 2001 r.) w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Többet mutasson (11)

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződésben meghatározott teljes nettó megbízási díj (kötbéralap), mértéke a kötbéralap 20%-a.

A Megbízási Díj átalánydíj, a Szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátására vonatkozik, függetlenül a Beruházás eredeti ütemezéséhez képest...  Többet mutasson

A szerződés teljesítésének feltételei

A Megbízási Díj átalánydíj, a Szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátására vonatkozik, függetlenül a Beruházás eredeti ütemezéséhez képest esetlegesen eltérő ütemű megvalósítástól. A Megbízási Díj magában foglalja a tartalékkeretet és a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, a Megbízott a Megbízási Díjon felül további költség megtérítésére nem jogosult. Az engedélyeztetések során felmerülő eljárási díjak, illetékek a Kivitelezőt/Megbízót terhelik, a Kivitelező/Megbízó azokat közvetlenül fizeti meg az arra jogosult hatóságoknak és személyeknek.

A Megbízó biztosítja a részszámlázás lehetőségét. A Megbízott a tárgyhavi feladatok elvégzését igazoló teljesítésigazolást követően a megbízási díjról és a...  Többet mutasson

A szerződés teljesítésének feltételei

A Megbízó biztosítja a részszámlázás lehetőségét. A Megbízott a tárgyhavi feladatok elvégzését igazoló teljesítésigazolást követően a megbízási díjról és a munka végzése kapcsán felmerült járulékos költségekről a teljesülés arányában havonta jogosult számlát kiállítani.

A teljes nettó megbízási díj 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kerül kikötésre a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó...  Többet mutasson

A szerződés teljesítésének feltételei

A teljes nettó megbízási díj 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kerül kikötésre a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pótmunka megrendelésre. A pótmunka keretösszeg felhasználása csak a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó pótmunka megrendelésre vonatkozó szabályok szerint, a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunka ellenértékének fedezetére használható fel. A pótmunka olyan, a műszaki tartalom bővülését eredményező munka, amit a Megrendelő a szerződésben és azok mellékleteiben szereplő, az annak teljesítéséhez szükséges munkákon kívül, írásban, előre, kifejezetten pótmunkaként megrendelt. A pótmunka elszámolása a pótmunka teljesítését követő hónapra vonatkozó teljesítés számlájában történik, ettől eltérően Felek kizárólag a pótmunka megrendelésekor állapodhatnak meg.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) alapján a szerződés tárgyát képező szolgáltatás mentes az adófizetési...  Többet mutasson

A szerződés teljesítésének feltételei

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) alapján a szerződés tárgyát képező szolgáltatás mentes az adófizetési kötelezettség alól tekintettel arra, hogy az az Áfatv. területi hatályán kívüli.

A Megbízó előleget nem biztosít a Megbízott részére.
Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1),(5), (6) és (10) bek.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
A részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Gyorsított eljárás:

Többet mutasson (2)

Fentiek okán a műszaki ellenőr mielőbbi rendelkezésre állása szükséges.

A Kbt. 81. § (7) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatóak a kivitelezés határidőire is tekintettel, ezért gyorsított eljárást indított Ajánlatkérő.  Többet mutasson

Gyorsított eljárás

A Kbt. 81. § (7) bekezdésben foglalt határidők nem lennének betarthatóak a kivitelezés határidőire is tekintettel, ezért gyorsított eljárást indított Ajánlatkérő.

Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-11-15 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk: Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 50
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15311344141
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nagy Renátó
A vevő profiljának címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001343692021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Többet mutasson (20)

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak...  Többet mutasson

További információk

3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4. A Kbt. 66. § (2), (5) ,(6) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az ár esetén a fordított...  Többet mutasson

További információk

5. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempont esetén az egyenes-arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10 pont.

6. A felhívásban Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők...  Többet mutasson

További információk

6. A felhívásban Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.

7. Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot az útmutató szerint.

8. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783

9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének...  Többet mutasson

További információk

9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet...  Többet mutasson

További információk

10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.

11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

13. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14. A IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

16. A Kbt. 76. § (3) bek b) pontja szerinti értékeléshez az Ajánlattevőnek be kell mutatnia a felhívás III.1.3./M.2.szerint bevont szakemberre vonatkozó...  Többet mutasson

További információk

16. A Kbt. 76. § (3) bek b) pontja szerinti értékeléshez az Ajánlattevőnek be kell mutatnia a felhívás III.1.3./M.2.szerint bevont szakemberre vonatkozó többlettapasztalatát, valamint csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

17. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy nem lehetséges a részajánlattétel biztosítása. A részajánlattétel...  Többet mutasson

További információk

17. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy nem lehetséges a részajánlattétel biztosítása. A részajánlattétel lehetővé tétele sem gazdaságilag, sem műszaki szempontból nem észszerű, mivel a beszerzés megosztása jelentősebb költségeket eredményezne, ami így a közpénzek kevésbé hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlattétel negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés teljesítésének időbeli és szakmai körülményeire is. A műszaki ellenőrzés feladat eleve elkülönül a kivitelezéstől, mint „harmadik személy” lép be a kivitelezés teljesítésébe. Amennyiben ezen feladat további részekre bontva, még több szereplő bevonásával kerülne megbontásra, az erőteljesen befolyásolná a szakmai munkavégzés feltételeit időben, hatékonyságban és minőségben.

18. A Megbízott köteles biztosítani legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, hogy rendelkezik az alábbi...  Többet mutasson

További információk

18. A Megbízott köteles biztosítani legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, hogy rendelkezik az alábbi tanúsítvánnyal és annak megfelelően, annak előírásait betartva jár el: az építési beruházás lebonyolítására és/vagy mérnöki tanácsadásra és/vagy műszaki ellenőrzésre vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ezek megléte a Szerződés aláírásának előfeltétele.

19. A Megbízott tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért Megbízó nem vállal felelősséget. Az esetleges károk elhárítására...  Többet mutasson

További információk

19. A Megbízott tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért Megbízó nem vállal felelősséget. Az esetleges károk elhárítására Megbízott köteles saját nevére szóló, meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni vagy újat kötni a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan. Megbízott köteles az eredeti felelősségbiztosítási kötvény egy példányát legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül Megbízó részére átadni. A felelősségbiztosítás összege minimálisan 60 millió Ft/év és minimálisan 20 millió Ft/káresemény.

20.Megbízott köteles biztosítani legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, hogy legalább egy, a Műszaki leírás...  Többet mutasson

További információk

20.Megbízott köteles biztosítani legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, hogy legalább egy, a Műszaki leírás II. A Mérnöki tevékenységek ellátásában résztvevő főbb szakágak bemutatása pontjában előírt, az ott megjelölt jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkező szakember is bevonásra kerüljön, amely szakembernek biztosítania kell a műszaki leírás szerint a helyi jogszabályoknak való megfelelést. Ezen szakember megnevezését és jogosultságainak igazolását Megbízott legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles Megbízó részére bemutatni.

21. Az AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárást AK a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. AK az eljárást...  Többet mutasson

További információk

21. Az AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárást AK a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően következik be. AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben jelen közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés ellenértéke nem áll AK rendelkezésére. AK a fedezet rendelkezésre nem állását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a nyertes AT-vel megkötendő szerz. hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint felfüggesztő feltételként köti ki.

22. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig be kell nyújtania a pénzügyi ütemtervet.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 212-559345 (2021-10-28)