Vállalkozási szerződés a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP -5.2.2/16-2016-00083 azonosító számú projekt keretében az Ózdi Járásbíróság, 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1., a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1., a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2., valamint a Gyulai Törvényszék, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyában.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-01-18.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-10.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Ajánlati felhívás (2021-12-10) Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23007266242
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
Telefon: +36 705227802📞
E-mail: ekr@bmsksport.hu📧
Régió: Budapest🏙️
URL: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/🌏
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu/🌏
Ajánlatkérő hatóság (kiegészítő)
Név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti nyilvántartási szám: 15795960241
Postacím: Szalay Utca 16.
Postai város: Budapest
Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Bírósági és ügyészségi épületek energ. felújítása
EKR000679772021
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák📦
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP -5.2.2/16-2016-00083 azonosító számú projekt keretében az...”
Rövid leírás
Vállalkozási szerződés a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP -5.2.2/16-2016-00083 azonosító számú projekt keretében az Ózdi Járásbíróság, 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1., a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1., a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2., valamint a Gyulai Törvényszék, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyában.
Többet mutasson Információk a tételekről
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók
1️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Ózdi Járásbíróság
Cím
Tétel azonosító száma: 1
Leírás
További termékek/szolgáltatások: Tetőfedés napkollektorral📦
További termékek/szolgáltatások: Épületszerelési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Villamos szerelési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Szigetelési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Hőszigetelési munka📦
További termékek/szolgáltatások: Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése📦
További termékek/szolgáltatások: Gépészeti szerelések📦
További termékek/szolgáltatások: Homlokzati munka📦
További termékek/szolgáltatások: Felújítás📦
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ózdi Járásbíróság, 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1.
A beszerzés leírása:
“Az épületek hőveszteségének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált földgáz mennyiségének csökkentése az épületek szabályozható fűtésével, illetve a...”
A beszerzés leírása
Az épületek hőveszteségének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált földgáz mennyiségének csökkentése az épületek szabályozható fűtésével, illetve a földgáz felhasználás csökkentésével a fűtésre fordított kiadások csökkentése. Emellett kazánházi felújítás is történik a projekt keretein belül, mely során korszerű távfelügyelettel egészül ki a rendszer, mely szintén hozzájárul az energiamenedzsment kiépítéshez.
A projekt közvetlen célja:
Az üzemeltetési költségek csökkentése, melyben nagyrészt tesz ki a fűtési energiaigény. A fűtési energiaigény és az üzemeltetési költségek csökkentése az alábbiak alapján történik:
- 1./ Nyílászárók cseréje
o
o 180,57m2 nyílászáró bontása + 6,52m2 megmaradó
o 180,57m2 új nyílászáró elhelyezése a konszignációk szerint (4-12-4-12-4 üvegezéssel) + 1,83m2 felújítása + 4,69m2 megmaradó
o árnyékolók elhelyezése
o meglévő ablakrácsok tisztítása, felújítása és visszahelyezése
- 2./ Homlokzatszigetelés, téglaburkolat kialakítása
o Bontás
- Szigetelés (4 cm): 942,1 m2
- Téglaburkolat: 296,7 m2
o Új építés:
- Szigetelés: 883,5 m2
- Téglaburkolat: 765,2 m2
- 3./ Padlásfödém hőszigetelés
o 627,9 m2
- 4. /Gáz abszorpciós rendszer kiépítése
o Teljesítmény: 141,2 kW
o meglévő fűtési rendszer elbontása
o gázüzemű abszorpciós hőszivattyúk telepítése a telken
o az épületben új fan-coilos és radiátoros hőleadók kiépítése
o az új hőleadók ellátására új elosztó csővezetékhálózat szerelése
o meglévő pinceszinti hőközpont helyiség kibővítése, benne új hőközpont
- 5. /Napelemes rendszer kiépítése
o Teljesítmény: 23,4 kWp (72 db egyenként 325Wp-os monokristályos napelem modul)
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
Új dolgon ajánlatkérő a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név):
“2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név):
“2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név):
“2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)”
Minőségi kritérium (név):
“3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó)”
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Leírás
Időtartam: 270
A közbeszerzés hatálya
Tájékoztatás az európai uniós alapokról: KEHOP-5.2.2/16-2016-00083
Leírás
További információk:
“Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet...”
További információk
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.
2️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Nyíregyházi Törvényszék I.
Cím
Tétel azonosító száma: 2
Leírás
A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1.
A beszerzés leírása:
“A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1.sz alatti épületét érinti.
A jelen projekttel megvalósul a KEHOP-5.2.2 „Középületek...”
A beszerzés leírása
A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1.sz alatti épületét érinti.
A jelen projekttel megvalósul a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázati felhívás szerinti épületenergetikai korszerűsítési koncepció célja, hogy az üzemeltetési költségek csökkenjenek.
Fő feladatok és mennyiségek:
Homlokzati hőszigetelés:
A jelenlegi hőszigetelő rendszer elbontandó, majd erre 15 cm vtg. EPS/kőzetgyapot szigetelés kerül ragasztással és mechanikus rögzítéssel.
Homlokzati keretállvány készítés: 1243 m2
Hőszigetelendő és vakolandó felületek: 1098 m2
A meglévő attika bádogozás összedolgozása a hőszigeteléssel: 174 m
Hőtermelő berendezések cseréje:
A tetőre tervezett hőszivattyúhoz statikailag méretezett acél szelvényekből álló keret tervezett. A tartólábai körül szigetelni kell és a meglévő bitumenes lemez szigeteléssel össze kell dolgozni. Ugyanígy kell eljárni a napelemes rendszer által indokolt zárófödém áttörésnél is.
A tervezett hűtés-fűtési rendszer hőtermelője 2 db kondenzációs kazán, a kazánok névleges fűtési teljesítménye 99 kW, hőtermelésük egyenként 92,9 kW. Qn=185,2 kW
A fűtési rendszerre -10 °C-os külső hőmérsékletig tud dolgozni a tervezett levegő-víz hőszivattyú.
A levegő-víz hőszivattyú teljesítménye 238,5 kW.
Nyáron a fan-coilos rendszerre dolgozik.
A hőszivattyú 2 db hűtőkörrel és 4 db scroll kompresszorral rendelkezik, a hűtőközeg R410A.
Az „A” épületrészben a jelenlegi fűtési rendszer, valamint a hűtést biztosító split klímák elbontását tervezzük, melyek helyett a tervezett új fűtési és hűtési rendszer kerül kiépítésre. A ”B” épületrészben megmarad a meglévő fűtési vezetékhálózat és a hőleadók, valamint a split klímák is.
Napelemes rendszer telepítése:
Teljesítmény: 49,83 kWp. Beépítésre kerül 151 db fotovoltaikus tábla 330 Wp. teljesítményű napelem modul.
Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, villamossági DC szolárkábelek, szerelvények elhelyezése
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve
Híradástechnikai és vezérlőkábel elhelyezése
Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, fali kapcsolók elhelyezése
Gépészeti felújítás:
Új strangok kialakítása szükséges a tervezett energetikai fejlesztésekhez.
Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva
Gépészeti eldobozolásnak alkalmas szerelődoboz a terveken jelölt méretben
Felületképzés, Belső festések, Diszperziós festés, műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, helyszíni színezése színező pasztával
Vakolás és rabicolás
Gipszkarton tartószerkezek strang tartószerkezet
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással
A fejlesztés eredményeképpen a hőszigetelés végett csökkennek a hőveszteségek, megnő az épület hőtároló képessége. Csökken a felhasznált földgáz mennyisége, a bent tartózkodók komfortérzetének növelése elősegíti a hatékony munkavégzést. Az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegház hatású gázok csökkenése környezettudatos szemléletet eredményez. Korszerű távfelügyelet elősegíti a hatékony energiamenedzsment működését.
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
Új dolgon ajánlatkérő a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
3️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Nyíregyházi Törvényszék II.
Cím
Tétel azonosító száma: 3
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.
A beszerzés leírása:
“A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.szám alatti épületét érinti.
Főbb feladatok és mennyiségek:
A beruházás a...”
A beszerzés leírása
A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.szám alatti épületét érinti.
Főbb feladatok és mennyiségek:
A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.szám alatti épületét érinti.
Főbb feladatok és mennyiségek:
Zárófödém utólagos hőszigetelése
= 1672,74 m2 15 cm kőzetgyapot két rétegben 5+10 vastagságú lapolva elhelyezve
= 67,81 m2 15 cm kőzetgyapot két rétegben 5+10 vastagságú lapolva elhelyezve a tetőtéri feljáratok falain
= 135,87 m2 szervízjárda kialakítása könnyűszerkezetes favázra épített OSB lapokból kerül kialakításra amiket a tetőkibúvókhoz is le kell hogy ágazzon
Kazánok
= meglévő kazánok elbontása
= 2 db kondenzációs álló gázkazán, egyenként 208kW fűtési teljesítménnyel
= kazánok elválasztása 1 db lemezes hőcserélővel
= levegő- és iszapleválasztó áthelyezése
= keringtető szivattyú kazántestenként
= két fűtési kör kerül kialakításra (északkeleti- és délnyugati kör) a jelenlegi 1 helyett
Folyadékhűtő
= meglévő folyadékhűtő elbontása
= 139,5 kW teljesítményű, hőszivattyús VRV rendszer kiépítése 3 db kültéri egységgel
Légtechnika
= a tetőtérben kerül elhelyezésre az 1 db légkezelő gép
Napelem
= Teljesítmény: 49,88 kWp (172 db, 290Wp napelemtábla telepítése kompletten)
= tartószerkezete 35°-os lejtéssel
= 2 db Inverter
= 4 db Tűzvédelmi kapcsoló
= AC, DC solar elosztószekrények kiépítése (2-2 db)
Épületfelügyeleti rendszer kiépítése a műszaki leírás részét képező villamos tervek szerint
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
o AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
4️⃣ A közbeszerzés hatálya
Cím: Gyulai Törvényszék
Cím
Tétel azonosító száma: 4
Leírás
A teljesítés helye: Békés🏙️
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Gyulai Törvényszék., 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
A beszerzés leírása:
“A beruházás a Gyulai Törvényszék., 5700 Gyula, Béke sugárút 38.szám alatti épületét érinti.
Fő feladatok:
-a tárgyalótermek feletti nyolc darab fix...”
A beszerzés leírása
A beruházás a Gyulai Törvényszék., 5700 Gyula, Béke sugárút 38.szám alatti épületét érinti.
Fő feladatok:
-a tárgyalótermek feletti nyolc darab fix üvegezésű (összesen 24,5 m2) felülvilágító kupola teljes cseréje, fémszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű felülvilágítókra, motorosan mozgatható lamellás árnyékolókkal
-padlástér hőszigetelése
-a tárgyaló légkezelőjének átalakítása, korszerűsítése
-a vezetői irodákat ellátó fan-coilos rendszer hűtőgépének cseréje
Padlás
- a kivitelezés megkezdése előtt a faanyag állapotát ellenőrizni kell
- 1931,5 m2 -en a padlásfödém utólagos hőszigetelése 25 cm vastag kőzetgyapot
- 2 rétegben (10+15) min 15cm-es átfedéssel
- páraáteresztő fólia
Nyílászárók
- 24,5m2 felülvilágító kupola bontása
- 24,5m2 új, motorosan nyitható felülvilágító kupola építése
- motorosan mozgatható lamellás árnyékoló
Légkezelő
- a meglévő ékszíjhajtásos ventilátorok (befúvó és elszívó), kicserélése gazdaságos EC ventilátorokra - ikerventilátorok
-10 000m3/h légszállítású, utófűtő kaloriferrel rendelkező berendezés
Folyadékhűtő
- kültéri levegő-víz -
- a meglévő hűtőgépet a tetőről el kel távolítani, az új berendezéshez tartószerkezetet át kell alakítani
Energia ellátás
- a meglévő megmaradó gépészeti elosztó szekrény egy 16A-es 1 pólusú kismegszakítóval kerül kibővítésre, ahonnan a betervezett új ablaknyitó motorokat ellátó F1 jelű kiselosztó kerül megtáplálásra
-EPH hálózat bővítése
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
Új dolgon ajánlatkérő a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően - AK kéri a formanyomtatvány IV. részében az alfa szakasz jelölését. A dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. §(4) és (5) bek., 65. §(12) bek.,69. §(11a) bek.-re.
SZ/1.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
Többet mutasson Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja, ha AT...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában (1. bekezdésben) nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. A dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelménynek történő megfelelést igazolni.
“P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti...”
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen
az 1 részben: 105. 000 000- Ft-ot.
a 2 részben: 140. 000 000- Ft-ot.
a 3 részben: 100. 000 000- Ft-ot.
a 4 részben: 32. 500 000- Ft-ot.
A P.1) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja, ha AT...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában (1. bekezdésben) nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. A dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége),
- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet (Kr.) 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján előírja, hogy a 2.1., 2.2. és 2.3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk abban az esetben is, ha az ajánlattételkor a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11)-(12) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság):
“M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki...”
Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)
M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
az 1. részben
M1)1. 662 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)2. 135 m2 nyílászáró cseréje és/vagy beépítése tárgyú referenciát
M1)3. 470 m2 padlásfödém hőszigetelése tárgyú referenciát
M1)4. 1 db legalább 105,9 kW teljesítményű gáz abszorpciós hőszivattyú telepítése és/vagy cseréje tárgyú referenciát
M1)5. 1 db legalább 17,55 kWp teljesítményű napelem kivitelezése tárgyú referenciát
a 2. részben
M1)1. 750 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)2. 1 db legalább 37,37 kWp teljesítményű napelem kivitelezése tárgyú referenciát
M1)3. 1 db legalább 70 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú telepítése és/vagy cseréje tárgyú referenciát
a 3. részben
M1)1. 1100 m2 padlásfödém hőszigetelése tárgyú referenciát
M1)2. 1 db legalább 104,63 kW teljesítményű, hőszivattyús VRV rendszer telepítése és/vagy cseréje tárgyú referenciát
M1)3. 1 db legalább 37,41 kWp teljesítményű napelem kivitelezése tárgyú referenciát
a 4. részben
M1)1. 1300 m2 padlásfödém hőszigetelés tárgyú referenciát
M1)2. 16 m2 nyitható felülvilágító kupola cseréje és/vagy beépítése tárgyú referenciát
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja, azzal, hogy az 1. rész M1)5., a 2. rész M1)2., a 3. rész M1)3. pontban szereplő napelemes referenciát több szerződéssel is lehet igazolni, azaz az ott előírt teljesítmények teljesíthetők több kisebb teljesítményű napelem kivitelezésére vonatkozó referenciával. A 3. rész M1)2., pontban szereplő hőszivattyús referenciát egy szerződéssel kell igazolni, azaz az ott előírt teljesítmény nem teljesíthető több kisebb teljesítményű hőszivattyús rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával. A többi hőszivattyús referencia esetében az alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
Egy referencia több résznél is bemutatható.
M.2) Valamennyi részben alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Egy szakember több részben is bemutatható. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata és felelőssége.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér
A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér
A nettó Vállalkozói Díj 20...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér
A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér
A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Jótállási kötelezettség:
A sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Teljesítési biztosíték és Jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (2) és (3) bek. alapján, a nettó Vállalkozói Díj nettó 5 %-a.
Az igényelhető előleg mértéke: 30 %
Az előleg a részszámlákban és a végszámlákban került elszámolásra.
A szerződés finanszírozása KEHOP-5.2.2/16-2016-00083 sz. projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke a 2, 3, és 4. részekben 100 %, az 1. részben 96%, amely módosulhat. A finanszírozás formája szállítói finanszírozás. AK a Kbt. 135. § (9) bek, és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 118/A.§ és 119. § szerint biztosítja AT-nek a szerződés elszámolható összege - ÁFA nélkül számított - 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész,- (15%,35 %,55%,80 %-teljesítettségnél), 1db végszámla.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.
Megrendelő saját forrásból a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít, a szerződésben részletezettek szerint.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2022-01-18
10:00 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 2
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2022-01-18
12:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely):
“https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)
https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Kiegészítő információk Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
További információk
“1. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10,...”
1. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám: 0-10, részletes ismertetés a KD-ban.
2. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].
3.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi lehetővé.
7. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérhetőek az EKR-ben a következő elérhetőségen: EKR000679772021
9. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.
10. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).
11. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
12. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.
13. Az ajánlati biztosíték mértéke részenként, nettó magyar forintban megadva:
1. rész: 2 000 000,-Ft, 2. rész: 2 500 000,-Ft, 3. rész: 2 000 000,-Ft, 4. rész: 600 000,-Ft. A biztosíték teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00361879-00000024 számú bankszámlájára történő befizetésével, vagy pénzügyi intézmény v biztosító által a biztosíték összegével azonos összegben vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, az eljárás EKR azonosítóját és a rész számát. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
14. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD).
15. Felelősségbiztosítás: nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig
az 1. rész vonatkozásában legalább 72 M HUF/év, valamint 36 M HUF/kár,
a 2. rész vonatkozásában legalább 93 M HUF/év, valamint 46 M HUF/kár,
a 3. rész vonatkozásában legalább 68 M HUF/év, valamint 34 M HUF/kár,
a 4. rész vonatkozásában legalább 21 M HUF/év, valamint 10 M HUF/kár összegű építési-szerelési, felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
16. Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Részletesen: a szerződéstervezetben foglaltak szerint. AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt. vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 120 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik
17. Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az Országos Bírósági Hivatal nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést az Országos Bírósági Hivatal mint megrendelő köti meg.
18. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Miklós Katalin (lajstromszáma: 00442)
Folytatás a VI.4.3) pontban
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) pont folytatása:
19. AK felhívja...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) pont folytatása:
19. AK felhívja ATk figyelmét, hogy az 1-3 részben a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. Tekintettel arra, hogy ez az előírás az ajánlati árnak csupán egy elemét érinti, ezért AK e körben az előírást meghaladó megajánlás esetében biztosítja a költségvetés kijavításának lehetőségét az átalányár megváltoztatása nélkül.
20. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
21. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
22. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül valósítja meg jelen eljárás keretében.
23. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.
24.AK. az 1. rész esetében 2021.12.22. 10.30 órakor 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1. helyszínen; 2. rész esetében 2021.12.16. 10.30 órakor 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1. helyszínen, 3. rész esetében 2021.12.16. 12.00 órakor 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2 4. rész esetében 2021.12.20. 11.00 órakor 5700 Gyula, Béke sugárút 38.helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel.
25. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
26. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
27. Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni.
Többet mutasson Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2021/S 243-639474 (2021-12-10)
További információk (2022-01-13)
Kiegészítő információk Az eredeti értesítés hivatkozási száma
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2021/S 243-639474
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-01-18 📅
Idő: 10:00
Új érték
Dátum: 2022-02-01 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-01-18 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2022-02-01 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
Forrás: OJS 2022/S 012-025648 (2022-01-13)
További információk (2022-01-27)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-02-01 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2022-02-15 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-02-01 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2022-02-15 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
Forrás: OJS 2022/S 022-053876 (2022-01-27)
További információk (2022-02-14)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-02-15 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2022-02-25 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-02-15 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2022-02-25 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
Forrás: OJS 2022/S 035-086923 (2022-02-14)
További információk (2022-02-24)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-02-25 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2022-03-08 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-02-25 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2022-03-08 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Forrás: OJS 2022/S 042-108144 (2022-02-24)
További információk (2022-03-07)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-03-08 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2022-03-16 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-03-08 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2022-03-16 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
Forrás: OJS 2022/S 050-126697 (2022-03-07)
További információk (2022-03-16)
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-03-16 📅
Idő: 12:00
Új érték
Dátum: 2022-03-23 📅
Idő: 12:00
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Régi érték
Dátum: 2022-03-16 📅
Idő: 14:00
Új érték
Dátum: 2022-03-23 📅
Idő: 14:00
Egyéb kiegészítő információk
A módosítás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Forrás: OJS 2022/S 056-145725 (2022-03-16)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-09-19) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): HUF 576 206 710 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Eljárás Adminisztratív információk
Az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: 2021/S 243-639474
A szerződés odaítélése
1️⃣
Szerződés száma: 1
Tétel azonosító száma: 1
Cím: Ózdi Járásbíróság
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-09-13 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A vállalkozó neve és címe
Név: Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13401906243
Postacím: Színesfém Utca 10
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 307562032📞
E-mail: konyveles@borsodbos.hu📧
Régió: Budapest🏙️
URL: http://www.borsodbos.hu🌏
A vállalkozó kkv ✅ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 298 155 923 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“épületgépészeti munkák elvégzése felelős műszaki vezető biztosítása MV-ÉV szakterületen felelős műszaki vezető biztosítása MV-ÉG szakterületen”
2️⃣
Tétel azonosító száma: 2
Cím: Nyíregyházi Törvényszék I.
A vállalkozó neve és címe
Név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22757937209
Postacím: Polgári Utca 13.
Postai város: Hajdúböszörmény
Postai irányítószám: 4220
Telefon: +36 301525205📞
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu📧
Régió: Magyarország🏙️ A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: HUF 278 050 787 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“hőszivattyú telepítési munkák építész felelős műszaki vezetői feladatok gépész felelős műszaki vezetői feladatok”
3️⃣
Tétel azonosító száma: 3
Cím: Nyíregyházi Törvényszék II.
Információk a nem díjazottakról
Egyéb okok (az eljárás megszüntetése)
4️⃣
Tétel azonosító száma: 4
Cím: Gyulai Törvényszék
Kiegészítő információk További információk
“Ajánlattevők részenként:
1. rész: Ózdi Járásbíróság
- Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest Benczúr Utca 43. 3. em. 3.), 25809909242
-...”
Ajánlattevők részenként:
1. rész: Ózdi Járásbíróság
- Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest Benczúr Utca 43. 3. em. 3.), 25809909242
- Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1211 Budapest Színesfém Utca 10.), 13401906243 nyertes ajánlattevő
2. rész: Nyíregyházi Törvényszék I.
- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza Bujtos Utca 14.), 11896447215
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.), 22757937209 nyertes ajánlattevő
3. rész: Nyíregyházi Törvényszék II.
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.), 22757937209
A tárgyi közbeszerzési eljárás a 3. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás 3.részében kizárólag 1 db ajánlatot nyújtottak be.
4. rész: Gyulai Törvényszék
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.), 22757937209
A tárgyi közbeszerzési eljárás a 4. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás 4.részében kizárólag 1 db ajánlatot nyújtottak be.
Többet mutasson Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.”
Forrás: OJS 2022/S 184-517076 (2022-09-19)