Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése

Bolgár Országos Önkormányzat

Vállalkozási szerződés keretében a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és az építési kivitelezési munkák elvégzése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-12-21. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-11-04.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Bolgár Országos Önkormányzat

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-11-04	Ajánlati felhívás
2022-02-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-05-06	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-09-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-06-26	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-01-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-03-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-11-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR001260702021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és az építési kivitelezési munkák elvégzése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Bolgár Országos Önkormányzat
Postacím: FEHÉR hOLLÓ UTCA 6 38266/2
Postai irányítószám: 1097
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bolgarok.hu 🌏
E-mail: dr.mohacsytamas@bul.hu 📧
Telefon: +36 12164210 📞
Fax: +36 17978719 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001260702021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001260702021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-04 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-21 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 217-570142
HL-S szám: 217
További információk

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Magyarázat az 1. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2 000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap) Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési munkák során az építési munkákat a munkaterületen irányítja. Magyarázat a 3. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2 000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap) A 2. és 4. értékelési szempont esetében Zöldtető kivitelezésen Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez. Az Ár kritériumon belül Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli: - 5. értékelési szempont: Alap kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF) - súlyszám: 50 - 6. értékelési szempont: Opciós kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF): súlyszám: 10 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. és 3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 2. és 4. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti abszolút pontozás módszerével történik. Az 5. és 6. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

További információk

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Magyarázat az 1. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2 000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap)

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési munkák során az építési munkákat a munkaterületen irányítja.

Magyarázat a 3. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2 000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap)

A 2. és 4. értékelési szempont esetében Zöldtető kivitelezésen Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez.

Az Ár kritériumon belül Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli:

- 5. értékelési szempont: Alap kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF) - súlyszám: 50

- 6. értékelési szempont: Opciós kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF): súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az 1. és 3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

A 2. és 4. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti abszolút pontozás módszerével történik.

Az 5. és 6. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.

Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Alap kivitelezéshez kapcsolódó munkák

Főbb feladattípusok

a) Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése

b) Építési kivitelezési feladatok:

- földmunka, alapozás elkészítése

- szigetelések elhelyezése

- vasbeton falak, oszlopok, gerendák elkészítése

- teherhordó főfalak megépítése vázkerámia falazóelemből

- áthidalók elhelyezése

- teljes padló rétegrend kiépítése pince, földszint, 1.emelet (szigetelés, aljzatkészítés, burkolás)

- belső-külső vakolási, felületképzési munkák elvégzése pince, földszint, 1.emelet

- homlokzatszigetelés, felületképzés, homlokzati burkolatok elhelyezése

- gipszkarton falak, álmennyezet készítése pince, földszint, 1.emelet

- külső nyílászárók, zsaluzia elhelyezése teljes homlokzaton

- belső nyílászárók elhelyezése pince, földszint, 1.emelet

- szerelt jellegű válaszfalrendszerek szerelése pince, földszint, 1.emelet

- lakatosszerkezetek elhelyezése (korlátok, angolakna rács, létra)

- zöldtető, teraszok végleges burkolatig elkészülnek

- liftaknák megépítése, felvonók telepítése

- kertépítési munkák elvégzése

- útépítési munkák elkészítése

- kerítés építés

- konyhatechnológia komplett elkészítése

- útcsatlakozás kiépítése

- erősáramú munkák kivitelezése pince, földszint, 1.emelet (mérőhelyek kialakítása, védőcsövezés, vezetékek és szerelvények elhelyezése, lámpák felszerelése

- napelemes rendszer kiépítése

- video megfigyelő rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet

- beléptető rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet

- WIFI és strukturált hálózat kiépítése pince, földszint, 1.emelet

- tűzjelző rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet

- villámvédelmi rendszer kiépítése

- 2. és 3. emelet esetében csak a közlekedési rendszerek (lépcső, lift), gépészeti és elektromos csatlakozási pontok

- külső közművek kiépítése

- vízellátás-csatornázás szerelési munkái (csővezetékek, idomok elhelyezése, berendezések telepítése)

- vizesblokkok kialakítása, szerelvényezése pince, földszint, 1.emelet

- hőszivattyú telepítése

- fűtési, hűtési rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet (padlófűtés, mennyezetfűtés/hűtés, fan-coilok)

- légkezelő telepítése, üzem behelyezése

Zöldtető:

Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez.

Kivitelezés főbb mennyiségei:

Teljes nettó alapterület: 3612,- m2

Alap kivitelezési munkás során megvalósuló: 98 db helyiség,

Pinceszinti: 683,61,- m2 területű gépkocsi tároló és 58,2,- m2-es gépkocsi lehajtó műgyanta burkolattal ellátva

Hűtő-fűtő panel: 400,- m2

Vasbeton alaplemez: 1040,- m2-es területen, 60,- cm-es vastagságban, 624,- m3 betonmennyiséggel

Vasbeton fal: 386,- m3

Égetett agyag-kerámia falazat: 3161,- m2

Parketta: 796,- m2

Laminált padló: 490,- m2

Földszinti: 91,43,- m2 hasznos alapterületű, PVC borítású sport funkciójú helyiség hozzá tartozó 12,43,- m2 hasznos alapterületű PVC borítású szertár

Földszinti: 12,- m2 hasznos alapterületű, kerámia burkolatú orvosi szoba

Hőszivattyú: ~180kW-os termikus teljesítménnyel rendelkező, hőszivattyús rendszer: Víz- Sólé hőszivattyú EcoGEO HP 25-100, hulladékhő hasznosítóval, Qh=22,3-90,3 kW, EER 4,6 Qf=21,1-86,7 kW, COP 4,5 P.elektromos=11,3 kW Dp. prim.=20KPa V'sec.=10m3/h Dp. sec.=18KPa V'sec.=12,5m3/h 400 V; 3f; 50 Hz; I=45,1 A; P=29,6kW; Szé x ho x ma 1063x950x886 m=360,- kg

Fan-coil: 38,- db

Légkezelő gép: 1,- db Vbe=8000m3/h; 350Pa Tbe,tél=20°C Qfűt=30 kW; Tbe,nyár=20°C Qhűt=30 kW; Vel=8000m3/h; 350Pa 3 kW

Alumínium tokos üveg függönyfal: 8,- db

Külső zsaluzia: 320,- m2

Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 640,- db

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.

Időtartam: 24 hónap
A lehetőségek leírása:

Opciós kivitelezéshez kapcsolódó munkák

Főbb feladattípusok

- 2. és 3. emelet építészeti kialakítása:

- padló teljes rétegrendjének kiépítése (szigetelés, aljzatbeton, burkolatok)

- belső vázkerámia és gipszkarton válaszfalak építése

- áthidalók elhelyezése

- falak vakolása, felületképzése, burkolása

- belső nyílászárók elhelyezése

- belső üvegfalak elhelyezése

- szerelt jellegű válaszfalak elhelyezése

- 2. és 3. emelet épületgépészet befejező munkái:

- csővezetékek, idomok szerelése

- szerelvények felszerelése

- padlófűtés kiépítése terv szerinti helyeken

- mennyezethűtő panel elhelyezése 2. emeleten

- fan-coil berendezések felszerelése, beüzemelése

- légtechnikai rendszer kiépítése (ventilátorok, konyhai elszívók, légcsatorna elemek)

- 2. és 3. emelet erős- és gyengeáramú befejező munkái

- védőcsövek, vezetékek, világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése,

lámpák felszerelése

- beléptető rendszer kiépítése

- WIFI vezeték nélküli hálózat kiépítése

- strukturált hálózati rendszer kiépítése

- tűzjelző rendszerbe való bekötés

- a teljes épületre vonatkozó beépített bútorok elhelyezése

Kivitelezés főbb mennyiségei:

Opciós kivitelezési munkás során megvalósuló: 69 db,- helyiség

Aljzatbeton: 1089,- m2; 84,53,- m3

Égetett agyag-kerámia falazat: 334,- m2

Oldalfalvakolat: 2243,8,- m2

Gipszkarton válaszfalak és előtétfalak: 264,- m2

Gipszkarton álmennyezet: 312,- m2

Kazettás álmennyezet: 726,6,- m2

Hidegburkolat: 325,9,- m2

Parketta: 187,42,- m2

Belső nyílászárók: 55,- db

Üvegszerkezetek: 5,- db

Belső festés: 2056,- m2

Szerelt jellegű válaszfalak: 6,- db

Padlófűtés: 670,- m2

Mennyezethűtő panel: 170,- m2

Fan-coil berendezés: 24,- db

Horonyvésés: 1550,- fm

Csatlakozóaljzat: 281,- db

Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 305,- db

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.

Az opciós munkákat, - a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül - Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal jogosult megrendelni Nyertes ajánlattevőtől.

Ajánlatkérő - az opciós kivitelezés tekintetében - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 9 (kilenc) darab számla, azaz 8 (nyolc) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.

Nyertes ajánlatevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - áfa nélkül számított - nettó az opciós kivitelezéshez tartozó ajánlati ár 5%-ának megfelelő - de legfeljebb 250 millió forint - összegű előleg igénybevételét kérheti. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel kerül kifizetésre. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Nyertes ajánlatevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult:

- az 1-8 részszámlákat az opciós építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 és 80%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, részszámlánként az opciós építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben,

- a végszámla az opciós építési-kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Nyertes ajánlattevő részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően az opciós építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 20%-nak megfelelő mértékben nyújtható be.

A Nyertes ajánlatevő akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát Ajánlatkérő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Ajánlatkérő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

További információkat a III.2) pont, valamint a Közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

További információk:

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Magyarázat az 1. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2 000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap)

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési munkák során az építési munkákat a munkaterületen irányítja.

Magyarázat a 3. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2 000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap)

A 2. és 4. értékelési szempont esetében Zöldtető kivitelezésen Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

Az Ár kritériumon belül Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli:

- 5. értékelési szempont: Alap kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF) - súlyszám: 50

- 6. értékelési szempont: Opciós kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF): súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az 1. és 3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

A 2. és 4. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti abszolút pontozás módszerével történik.

Az 5. és 6. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.

Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. (Hrsz: 38257/5)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8, 10 és 12-16. § alapján: Az At-nek az ajánlatában Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az AT ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8)bekezdés szerinti felhívásra nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Továbbá a Kbt. 62. § (1a) bek. szerint a Kbt. 62. § (1) bek. c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy AK dönthet úgy, hogy nem zárja ki azon gazdasági szereplőt, amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll, amennyiben az ajánlatkérő megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett gazdasági szereplő képes lesz a szerződés teljesítésére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás módja:

SZ/1. és SZ/2.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

SZ/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatolnia kell az igazolását az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.2) pontban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Karakterkorlátra tekintettel a III.1.1) pont folytatása:

SZ/2. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők vonatkozásában a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie az adott építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított

- teljes árbevételéről,

- illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (új épület építése) származó árbevételéről,

szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, az ÁFA nélkül számított

- teljes árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 2 600 000 000,- Ft-ot,

- és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (új épület építése) származó árbevétele összesen legalább a nettó 1 900 000 000,- Ft-ot.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját - év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Benyújtandó EKR-es formanyomtatványként a szakembereket bemutató nyilatkozat az alábbi tartalommal:

- Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

- A szakember neve

- Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

- Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

A végzettség/képzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány/oktatási intézmény által kiállított egyéb hiteles okirat egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság/mesterképesítés igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, de az önéletrajzba a végzettség megszerzésének dátumát (legalább év, hónap pontossággal) meg kell adnia.

A szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek egyértelműen ki kell derülnie. A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges, azonban a kamarai nyilvántartási számát valamint a jogosultság megszerzésének idejét (legalább év, hónap pontossággal)) az önéletrajzban fel kell tűntetni.

Valamint amennyiben a kőműves szakember a kőműves mester képzettség megszerzését igazolta, úgy a kőműves mestervizsga megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása ezen szakember vonatkozásában nem szükséges.

Csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia szükséges a felhívás feladásának napját megelőző évre vonatkozó az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.

Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelmények kapcsán felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (9) és (11a) bekezdéseiben foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt M/1., M/2.2. és M/2.3. és M/3. alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt éven belül sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő, összesen legalább 2 500 m2 alapterületű és összesen legalább 70 helyiséget magában foglaló, új épület(ek) és/vagy épületcsoport építésére vonatkozó referenciával, amely(ek) tartalmazta/tartalmazták az alábbiakat:

- Műgyanta burkolattal rendelkező gépjármű-tároló legalább 450 m2 alapterülettel

- Mennyezeti fűtő-hűtő panelek beépítése legalább 250 m2 mennyiségben

- Alumínium tokos üvegfalak beépítése

- Vasbeton alaplemez készítése legalább 45 cm vastagságban és legalább 450 m3 mennyiségben

- Vasbeton fal készítése legalább 280 m3 mennyiségben

- Parkettaburkolat készítése legalább 500 m2 mennyiségben

- Hőszivattyú beépítése legalább 20 db fan coil berendezéssel

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 3 (három) db szerződéssel igazolható.

M/2.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel,

VAGY

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat) ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.

M/2.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel,

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő) rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.

M/2.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel,

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.

M/2.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki megfelel a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szerinti kőműves szakképesítés jogszabályi feltételeinek, valamint a 8/2013. (III.6.) NGM rendeletnek megfelelően kőműves mestervizsgával, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a szakemberek esetén elfogadja a rögzített végzettségekkel és jogosultságokkal egyenértékűnek tekintett végzettségeket és jogosultságokat is.

Ajánlatkérő lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedés lehetőségét, azaz egy szakember több alkalmassági követelmény tekintetében is bemutatható.

A Kbt. 65. § (10) bekezdésével összefüggésben ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M/2.1) és M/2.4) pontokban megjelölt szakemberek ajánlattevő vagy közös ajánlattevők egyikének saját állományában kell állniuk, ezen szakemberek vonatkozásában ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során ezen szakemberek által ellátandó feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

M/3.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be a felhívás feladásának napját megelőző év vonatkozásában legalább 15 fős átlagos statisztikai állományi létszámról szóló kimutatást.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Támogatási szerződés száma: NEMZ-E20-0049

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozás formája: utófinanszírozás

A vállalkozói díj a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla/részszámla (továbbiakban együttesen: számla) Ajánaltkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg a Kbt. 135. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32 §-ban és 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Ajánlatkérő (AK)- az alap kivitelezés tekintetében - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 8 (nyolc) darab számla, azaz 7 (hét) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.

Nyertes Ajánlattevő (AT) a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - áfa nélkül számított - nettó az alap kivitelezéshez tartozó ajánlati ár 5%-ának megfelelő - de legfeljebb 250 millió Ft - összegű előleg igénybevételét kérheti. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel kerül kifizetésre. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Nyertes AT a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult:

- az 1. részszámlát legkorábban a tárgybéli beruházásra vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítését és AK által történő jóváhagyását követően a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, a Nyertes AT által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti mértékben,

- további részszámlákat az alap építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 15, 30, 45, 60, 75 és 90%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, részszámlánként az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő mértékben,

- a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be.

A Nyertes AT akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát AK teljesítésigazolási eljárásban átvette.

AK igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként az adott részre vonatkozó (alap illetve opciós) nettó szerződéses ellenérték 0,2 %-a, de legfeljebb az adott részre vonatkozó (alap illetve opciós) nettó szerződéses ellenérték 8 %-a. 40 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Nyertes AT felelős meghiúsul, a Nyertes AT a szerződés adott részére vonatkozó (alap illetve opciós)teljes nettó összegének, mint vetítési alap 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

Teljesítési biztosíték: a szerződés adott részre vonatkozó (alap illetve opciós) szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a.

Jótállási biztosíték: a szerződés adott részére vonatkozó (alap illetve opciós) nettó szerződéses ellenérték 2 %-a

További információkat a KD és a részét képező szerződéstervezet tartalmazza

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-12-21 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: A bontás az EKR portálon történik.
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Az M/2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2. Az M/2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember rendelkezik-e zöldtető kivitelezését tartalmazó kivitelezési munka tekintetében építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (Igen / Nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 3. Az M/2.4.) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a kőműves mester képzettség megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata.
4. Az M/2.4.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember rendelkezik-e zöldtető kivitelezését tartalmazó kivitelezési munka tekintetében kőműves szakmai tapasztalattal (Igen / Nem)
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 18073489143
Más típusú ajánlatkérő: országos nemzetiségi önkormányzat
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Mohácsy Tamás
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001260702021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő álláspontja szerint kizárólag egymással logikai láncot alkotva, egységes irányítás alatt biztosítható csak az elvárt rendkívül összetett, nagy intenzitású és kifejezetten nagy értékű munkavégzés koordinálása és a szerződés szerinti teljesítése. Ajánlatkérő a tervezési feladatok koordinálását, összehangolását is a nyertes Ajánlattevőtől várja el, annak érdekében, hogy a helyszínen megvalósuló létesítmények vonatkozásában a legmegfelelőbb műszaki megoldások születhessenek meg a kivitelező tervezési folyamatokra való rálátása révén.

A dokumentáció szerinti tervezési és kivitelezési feladat, egy helyrajzi számon, funkcionális és műszaki egységet képező központ valósul meg, a munkák további részekre való bontása nem célszerű. Egy vállalkozóval terveztetni és építtetni sokkal költséghatékonyabb, mivel a leendő vállalkozó egy felvonulási és organizációs költséget jelent.

A munkafolyamatok szerinti részekre bontás szintén nem javasolt, mert az tervezési és építési feladat több egymásra épülő munkafolyamatból áll, melyek összehangolása, egységes műszaki vezetést koordinálást igényel a kivitelező részéről. A munkafolyamatok szoros összefüggésben állnak egymással, ahol nem húzható egzakt határvonal a részekre bontás érdekében. Az erőszakolt részekre bontás esetén, jelentős esély lenne arra, hogy a különböző megvalósítandó részfeladatok között elvesznének a pontos határok és bizonyos, elvégzendő munkarészeknek sem egyik, sem másik részfeladatban nem lenne gazdája.

2.AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. §(1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. AK felhívja az Ajánlattevők (továbbiakban: AT) figyelmét, hogy a 424/2017. Kr. 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személyrészéről történő regisztráció szükséges.

3.Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

4.Ajánlatnak a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, melyen fel kell tünteti a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti összes adatot. AT a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.11.§ (1) bek. alapján az AK által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

5.Ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 41./A § (1) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A.§(3) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az AK az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§(1)-(5),Kbt.47.§(2) és a 424/2017 Kr. 11. § (4) bek-eire.

6.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.

7.AK szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

8.AK az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy- a nyertes visszalépése estén - az ajánlatok értékelés során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.

9.AK felhívja a figyelmet Kbt. 73.§ (5) bek.

10.AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 20 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az AK OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-18073489-10020009 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. Garanciának és kötelezvénynek tartalmaznia kell a Pénzügyi intézmény/Biztosító vagy a Kezes kijelentését, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt AK Megbízót (ATt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes AT-ként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett AT-ként megnevezte.

A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése értelmében AK előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Részleteket lásd a KD-ban.

11. FAKSZ: dr. Kiss Balázs (lajstromszám: 01037)

12. AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap.

13. AK tárgyi közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

14. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

15. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell továbbá legalább egy fő - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező építészeti tervezővel, továbbá rendelkeznie kell ISO 9001, ISO 14001, MSZ 45001 és MSZ 50001 tanúsítványokkal, vagy ezekkel, a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 24. § (3) bekezdés szerint egyenértékű irányítási rendszereknek való megfelelést igazoló tanítvánnyal, vagy egyenértékű irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

16. Nyertes Ajánlattevő - legkésőbb a szerződés hatálybalépést követő 5 munkanapon belül - a teljes jelen szerződés szerinti építési beruházásra vonatkozóan, összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 400 000 000,- Ft/év és legalább 100 000 000,- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra.

Valamint nyertes Ajánlattevő vagy az alvállalkozója köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül építészeti tervezési tevékenységet magában foglaló biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10 000 000,- Ft/káresemény, és legalább 20 000 000,- Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

Karakterkorlátra tekintettel a VI.3) pont folytatása:

17. A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő - a pénzügyi fedezet biztosítására - támogatásra vonatkozó igényt nyújt be (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést). Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A támogatási igényre tekintettel a Kbt. 135.§ (12) bekezdés alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés is halasztott hatályba lépésű. A szerződés a támogatási igény - pénzügyi fedezetet biztosító - elbírálásáról szóló megrendelői tájékoztatás nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére történő megküldésének napján lép hatályba, vagy amennyiben a támogatási igény elbírálása korábbi dátumra esik, mint a szerződés létrejöttének napja, úgy a szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján) hatályba lép. Amennyiben a szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülmény olyan bontó feltételnek minősül, mely a szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - a Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

18. Ajánlatkérő a 24 hónapos teljesítési határidőt a szerződés hatálybalépésétől számítottan határozta meg.

19. Jótállás: Nyertes Ajánlattevő az építési beruházásra és szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számítva a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott időtartamú kötelező jótállást vállal. Nyertes Ajánlattevő az építési beruházásra és a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben nem meghatározott beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 36 hónap időtartamú általános jótállást vállal.

20.További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 217-570142 (2021-11-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és az építési kivitelezési munkák elvégzése. Alap kivitelezéshez kapcsolódó munkák Főbb feladattípusok a) Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése b) Építési kivitelezési feladatok Opciós kivitelezéshez kapcsolódó munkák Főbb feladattípusok A 2. és 3. emelet kialakítása A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként került rendelkezésre bocsátásra.

A beszerzés teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 038-097145
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 217-570142
HL-S szám: 38

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés keretében a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és az építési kivitelezési munkák elvégzése.

b) Építési kivitelezési feladatok

Opciós kivitelezéshez kapcsolódó munkák

A 2. és 3. emelet kialakítása

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként került rendelkezésre bocsátásra.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-02-10 📅
Név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23037108203
Postacím: Csongrádi Utca 6.
Postai város: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 306493733 📞
E-mail: info@hepzrt.hu 📧
Név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25516416220
Postacím: Ady Endre Utca 4.
Postai város: Hévíz
Postai irányítószám: 8380
Telefon: +36 205753716 📞
E-mail: possibuildkft@gmail.com 📧
Ország: Zala 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6., adószáma: 23037108-2-03) és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8380 Hévíz, Ady Endre utca 4., adószáma: 25516416-2-20) közös ajánlattevők

2. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Hídépítő Utca 1-12; adószáma: 25098367-2-43)

és Latkapos Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Fő utca 12. 1. em. 16.; adószáma: 25435753-2-14) közös

ajánlattevők

3. Euro Generál Zrt. (9026 Győr, Vízmű u. 2. adószáma: 22927800-2-08)

Forrás: OJS 2022/S 038-097145 (2022-02-18)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-05-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-06 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 091-249551
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 038-097145
HL-S szám: 91
További információk
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.05.02.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése
Forrás: OJS 2022/S 091-249551 (2022-05-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-09-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 184-517386
HL-S szám: 184
További információk

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.09.06. A szerződésmódosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (6) bekezdése

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.09.06.

A szerződésmódosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (6) bekezdése

Forrás: OJS 2022/S 184-517386 (2022-09-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-06-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-26 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 124-391910
HL-S szám: 124
Forrás: OJS 2023/S 124-391910 (2023-06-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése
Hivatkozási szám: EKR001260702021
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001260702021/1
Mennyiség: 3612 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Alap kivitelezéshez kapcsolódó munkák Főbb feladattípusok a) Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése b) Építési kivitelezési feladatok: - földmunka, alapozás elkészítése - szigetelések elhelyezése - vasbeton falak, oszlopok, gerendák elkészítése - teherhordó főfalak megépítése vázkerámia falazóelemből - áthidalók elhelyezése - teljes padló rétegrend kiépítése pince, földszint, 1.emelet (szigetelés, aljzatkészítés, burkolás) - belső-külső vakolási, felületképzési munkák elvégzése pince, földszint, 1.emelet - homlokzatszigetelés, felületképzés, homlokzati burkolatok elhelyezése - gipszkarton falak, álmennyezet készítése pince, földszint, 1.emelet - külső nyílászárók, zsaluzia elhelyezése teljes homlokzaton - belső nyílászárók elhelyezése pince, földszint, 1.emelet - szerelt jellegű válaszfalrendszerek szerelése pince, földszint, 1.emelet - lakatosszerkezetek elhelyezése (korlátok, angolakna rács, létra) - zöldtető, teraszok végleges burkolatig elkészülnek - liftaknák megépítése, felvonók telepítése - kertépítési munkák elvégzése - útépítési munkák elkészítése - kerítés építés - konyhatechnológia komplett elkészítése - útcsatlakozás kiépítése - erősáramú munkák kivitelezése pince, földszint, 1.emelet (mérőhelyek kialakítása, védőcsövezés, vezetékek és szerelvények elhelyezése, lámpák felszerelése - napelemes rendszer kiépítése - video megfigyelő rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet - beléptető rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet - WIFI és strukturált hálózat kiépítése pince, földszint, 1.emelet - tűzjelző rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet - villámvédelmi rendszer kiépítése - 2. és 3. emelet esetében csak a közlekedési rendszerek (lépcső, lift), gépészeti és elektromos csatlakozási pontok - külső közművek kiépítése - vízellátás-csatornázás szerelési munkái (csővezetékek, idomok elhelyezése, berendezések telepítése) - vizesblokkok kialakítása, szerelvényezése pince, földszint, 1.emelet - hőszivattyú telepítése - fűtési, hűtési rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet (padlófűtés, mennyezetfűtés/hűtés, fan-coilok) - légkezelő telepítése, üzem behelyezése Zöldtető: Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez. Kivitelezés főbb mennyiségei: Teljes nettó alapterület: 3612,- m2 Alap kivitelezési munkás során megvalósuló: 98 db helyiség, Pinceszinti: 683,61,- m2 területű gépkocsi tároló és 58,2,- m2-es gépkocsi lehajtó műgyanta burkolattal ellátva Hűtő-fűtő panel: 400,- m2 Vasbeton alaplemez: 1040,- m2-es területen, 60,- cm-es vastagságban, 624,- m3 betonmennyiséggel Vasbeton fal: 386,- m3 Égetett agyag-kerámia falazat: 3161,- m2 Parketta: 796,- m2 Laminált padló: 490,- m2 Földszinti: 91,43,- m2 hasznos alapterületű, PVC borítású sport funkciójú helyiség hozzá tartozó 12,43,- m2 hasznos alapterületű PVC borítású szertár Földszinti: 12,- m2 hasznos alapterületű, kerámia burkolatú orvosi szoba Hőszivattyú: ~180kW-os termikus teljesítménnyel rendelkező, hőszivattyús rendszer: Víz- Sólé hőszivattyú EcoGEO HP 25-100, hulladékhő hasznosítóval, Qh=22,3-90,3 kW, EER 4,6 Qf=21,1-86,7 kW, COP 4,5 P.elektromos=11,3 kW Dp. prim.=20KPa V'sec.=10m3/h Dp. sec.=18KPa V'sec.=12,5m3/h 400 V; 3f; 50 Hz; I=45,1 A; P=29,6kW; Szé x ho x ma 1063x950x886 m=360,- kg Fan-coil: 38,- db Légkezelő gép: 1,- db Vbe=8000m3/h; 350Pa Tbe,tél=20°C Qfűt=30 kW; Tbe,nyár=20°C Qhűt=30 kW; Vel=8000m3/h; 350Pa 3 kW Alumínium tokos üveg függönyfal: 8,- db Külső zsaluzia: 320,- m2 Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 640,- db A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.

A beszerzés leírása

Alap kivitelezéshez kapcsolódó munkák
Főbb feladattípusok
a) Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése
b) Építési kivitelezési feladatok:
- földmunka, alapozás elkészítése
- szigetelések elhelyezése
- vasbeton falak, oszlopok, gerendák elkészítése
- teherhordó főfalak megépítése vázkerámia falazóelemből
- áthidalók elhelyezése
- teljes padló rétegrend kiépítése pince, földszint, 1.emelet (szigetelés, aljzatkészítés, burkolás)
- belső-külső vakolási, felületképzési munkák elvégzése pince, földszint, 1.emelet
- homlokzatszigetelés, felületképzés, homlokzati burkolatok elhelyezése
- gipszkarton falak, álmennyezet készítése pince, földszint, 1.emelet
- külső nyílászárók, zsaluzia elhelyezése teljes homlokzaton
- belső nyílászárók elhelyezése pince, földszint, 1.emelet
- szerelt jellegű válaszfalrendszerek szerelése pince, földszint, 1.emelet
- lakatosszerkezetek elhelyezése (korlátok, angolakna rács, létra)
- zöldtető, teraszok végleges burkolatig elkészülnek
- liftaknák megépítése, felvonók telepítése
- kertépítési munkák elvégzése
- útépítési munkák elkészítése
- kerítés építés
- konyhatechnológia komplett elkészítése
- útcsatlakozás kiépítése
- erősáramú munkák kivitelezése pince, földszint, 1.emelet (mérőhelyek kialakítása, védőcsövezés, vezetékek és szerelvények elhelyezése, lámpák felszerelése
- napelemes rendszer kiépítése
- video megfigyelő rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- beléptető rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- WIFI és strukturált hálózat kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- tűzjelző rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- villámvédelmi rendszer kiépítése
- 2. és 3. emelet esetében csak a közlekedési rendszerek (lépcső, lift), gépészeti és elektromos csatlakozási pontok
- külső közművek kiépítése
- vízellátás-csatornázás szerelési munkái (csővezetékek, idomok elhelyezése, berendezések telepítése)
- vizesblokkok kialakítása, szerelvényezése pince, földszint, 1.emelet
- hőszivattyú telepítése
- fűtési, hűtési rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet (padlófűtés, mennyezetfűtés/hűtés, fan-coilok)
- légkezelő telepítése, üzem behelyezése

Zöldtető:
Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez.

Kivitelezés főbb mennyiségei:
Teljes nettó alapterület: 3612,- m2
Alap kivitelezési munkás során megvalósuló: 98 db helyiség,
Pinceszinti: 683,61,- m2 területű gépkocsi tároló és 58,2,- m2-es gépkocsi lehajtó műgyanta burkolattal ellátva
Hűtő-fűtő panel: 400,- m2
Vasbeton alaplemez: 1040,- m2-es területen, 60,- cm-es vastagságban, 624,- m3 betonmennyiséggel
Vasbeton fal: 386,- m3
Égetett agyag-kerámia falazat: 3161,- m2
Parketta: 796,- m2
Laminált padló: 490,- m2
Földszinti: 91,43,- m2 hasznos alapterületű, PVC borítású sport funkciójú helyiség hozzá tartozó 12,43,- m2 hasznos alapterületű PVC borítású szertár
Földszinti: 12,- m2 hasznos alapterületű, kerámia burkolatú orvosi szoba
Hőszivattyú: ~180kW-os termikus teljesítménnyel rendelkező, hőszivattyús rendszer: Víz- Sólé hőszivattyú EcoGEO HP 25-100, hulladékhő hasznosítóval, Qh=22,3-90,3 kW, EER 4,6 Qf=21,1-86,7 kW, COP 4,5 P.elektromos=11,3 kW Dp. prim.=20KPa V'sec.=10m3/h Dp. sec.=18KPa V'sec.=12,5m3/h 400 V; 3f; 50 Hz; I=45,1 A; P=29,6kW; Szé x ho x ma 1063x950x886 m=360,- kg
Fan-coil: 38,- db
Légkezelő gép: 1,- db Vbe=8000m3/h; 350Pa Tbe,tél=20°C Qfűt=30 kW; Tbe,nyár=20°C Qhűt=30 kW; Vel=8000m3/h; 350Pa 3 kW
Alumínium tokos üveg függönyfal: 8,- db
Külső zsaluzia: 320,- m2
Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 640,- db

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.

További információk:

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Magyarázat az 1. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2.000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap) Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési munkák során az építési munkákat a munkaterületen irányítja. Magyarázat a 3. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2.000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap) A 2. és 4. értékelési szempont esetében Zöldtető kivitelezésen Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez. Az Ár kritériumon belül Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli: - 5. értékelési szempont: Alap kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF) - súlyszám: 50 - 6. értékelési szempont: Opciós kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF): súlyszám: 10 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. és 3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 2. és 4. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti abszolút pontozás módszerével történik. Az 5. és 6. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

További információk

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Magyarázat az 1. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2.000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap)
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési munkák során az építési munkákat a munkaterületen irányítja.

Magyarázat a 3. értékelési szemponthoz: amely szakmai többlettapasztalatot legalább 2.000 m2 nettó alapterületű épület(ek) kivitelezési munkái során szerzett (min. 0 max. 24 hónap)

A 2. és 4. értékelési szempont esetében Zöldtető kivitelezésen Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással összehangolt, megtervezett egységet képez.

Az Ár kritériumon belül Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli:
- 5. értékelési szempont: Alap kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF) - súlyszám: 50
- 6. értékelési szempont: Opciós kivitelezési munkák egyösszegű nettó ajánlati ára (HUF): súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az 1. és 3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
A 2. és 4. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti abszolút pontozás módszerével történik.
Az 5. és 6. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

További termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. (Hrsz: 38257/5)
Postacím: Vágóhíd
utca
19
Irányítószám: 1097
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 24 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

Opciós kivitelezéshez kapcsolódó munkák Főbb feladattípusok - 2. és 3. emelet építészeti kialakítása: - padló teljes rétegrendjének kiépítése (szigetelés, aljzatbeton, burkolatok) - belső vázkerámia és gipszkarton válaszfalak építése - áthidalók elhelyezése - falak vakolása, felületképzése, burkolása - belső nyílászárók elhelyezése - belső üvegfalak elhelyezése - szerelt jellegű válaszfalak elhelyezése - 2. és 3. emelet épületgépészet befejező munkái: - csővezetékek, idomok szerelése - szerelvények felszerelése - padlófűtés kiépítése terv szerinti helyeken - mennyezethűtő panel elhelyezése 2. emeleten - fan-coil berendezések felszerelése, beüzemelése - légtechnikai rendszer kiépítése (ventilátorok, konyhai elszívók, légcsatorna elemek) - 2. és 3. emelet erős- és gyengeáramú befejező munkái - védőcsövek, vezetékek, világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése, lámpák felszerelése - beléptető rendszer kiépítése - WIFI vezeték nélküli hálózat kiépítése - strukturált hálózati rendszer kiépítése - tűzjelző rendszerbe való bekötés - a teljes épületre vonatkozó beépített bútorok elhelyezése Kivitelezés főbb mennyiségei: Opciós kivitelezési munkás során megvalósuló: 69 db,- helyiség Aljzatbeton: 1089,- m2; 84,53,- m3 Égetett agyag-kerámia falazat: 334,- m2 Oldalfalvakolat: 2243,8,- m2 Gipszkarton válaszfalak és előtétfalak: 264,- m2 Gipszkarton álmennyezet: 312,- m2 Kazettás álmennyezet: 726,6,- m2 Hidegburkolat: 325,9,- m2 Parketta: 187,42,- m2 Belső nyílászárók: 55,- db Üvegszerkezetek: 5,- db Belső festés: 2056,- m2 Szerelt jellegű válaszfalak: 6,- db Padlófűtés: 670,- m2 Mennyezethűtő panel: 170,- m2 Fan-coil berendezés: 24,- db Horonyvésés: 1550,- fm Csatlakozóaljzat: 281,- db Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 305,- db A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra. Az opciós munkákat, - a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül - Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal jogosult megrendelni Nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő – az opciós kivitelezés tekintetében - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 9 (kilenc) darab számla, azaz 8 (nyolc) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget. Nyertes ajánlatevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - áfa nélkül számított - nettó az opciós kivitelezéshez tartozó ajánlati ár 5%-ának megfelelő – de legfeljebb 250 millió forint - összegű előleg igénybevételét kérheti. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel kerül kifizetésre. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. Nyertes ajánlatevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult: - az 1-8 részszámlákat az opciós építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 és 80%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, részszámlánként az opciós építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben, - a végszámla az opciós építési-kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Nyertes ajánlattevő részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően az opciós építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 20%-nak megfelelő mértékben nyújtható be. A Nyertes ajánlatevő akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát Ajánlatkérő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Ajánlatkérő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. További információkat a III.2) pont, valamint a Közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

A lehetőségek leírása

Opciós kivitelezéshez kapcsolódó munkák

Főbb feladattípusok
- 2. és 3. emelet építészeti kialakítása:
- padló teljes rétegrendjének kiépítése (szigetelés, aljzatbeton, burkolatok)
- belső vázkerámia és gipszkarton válaszfalak építése
- áthidalók elhelyezése
- falak vakolása, felületképzése, burkolása
- belső nyílászárók elhelyezése
- belső üvegfalak elhelyezése
- szerelt jellegű válaszfalak elhelyezése

- 2. és 3. emelet épületgépészet befejező munkái:
- csővezetékek, idomok szerelése
- szerelvények felszerelése
- padlófűtés kiépítése terv szerinti helyeken
- mennyezethűtő panel elhelyezése 2. emeleten
- fan-coil berendezések felszerelése, beüzemelése
- légtechnikai rendszer kiépítése (ventilátorok, konyhai elszívók, légcsatorna elemek)

- 2. és 3. emelet erős- és gyengeáramú befejező munkái
- védőcsövek, vezetékek, világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése,
lámpák felszerelése
- beléptető rendszer kiépítése
- WIFI vezeték nélküli hálózat kiépítése
- strukturált hálózati rendszer kiépítése
- tűzjelző rendszerbe való bekötés

- a teljes épületre vonatkozó beépített bútorok elhelyezése

Kivitelezés főbb mennyiségei:
Opciós kivitelezési munkás során megvalósuló: 69 db,- helyiség
Aljzatbeton: 1089,- m2; 84,53,- m3
Égetett agyag-kerámia falazat: 334,- m2
Oldalfalvakolat: 2243,8,- m2
Gipszkarton válaszfalak és előtétfalak: 264,- m2
Gipszkarton álmennyezet: 312,- m2
Kazettás álmennyezet: 726,6,- m2
Hidegburkolat: 325,9,- m2
Parketta: 187,42,- m2
Belső nyílászárók: 55,- db
Üvegszerkezetek: 5,- db
Belső festés: 2056,- m2
Szerelt jellegű válaszfalak: 6,- db
Padlófűtés: 670,- m2
Mennyezethűtő panel: 170,- m2
Fan-coil berendezés: 24,- db
Horonyvésés: 1550,- fm
Csatlakozóaljzat: 281,- db
Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 305,- db

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.

Az opciós munkákat, - a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül - Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal jogosult megrendelni Nyertes ajánlattevőtől.

Ajánlatkérő – az opciós kivitelezés tekintetében - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 9 (kilenc) darab számla, azaz 8 (nyolc) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
Nyertes ajánlatevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - áfa nélkül számított - nettó az opciós kivitelezéshez tartozó ajánlati ár 5%-ának megfelelő – de legfeljebb 250 millió forint - összegű előleg igénybevételét kérheti. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel kerül kifizetésre. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Nyertes ajánlatevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult:
- az 1-8 részszámlákat az opciós építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 és 80%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, részszámlánként az opciós építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékben,
- a végszámla az opciós építési-kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Nyertes ajánlattevő részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően az opciós építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 20%-nak megfelelő mértékben nyújtható be.
A Nyertes ajánlatevő akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát Ajánlatkérő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Ajánlatkérő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

További információkat a III.2) pont, valamint a Közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-02-10 📅
Cím: Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001260702021/8442
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23037108203
Postacím: Csongrádi Utca 6.
Postai irányítószám: 6000
Postai város: Kecskemét
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@hepzrt.hu 📧
Telefon: +36 306493733 📞
Fax: +36 76324598 📠

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Ld. szerződéstervezetet
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre: Ld. szerződéstervezetet
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Ld. szerződéstervezetet

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Bolgár Országos Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 18073489143
Postacím: FEHÉR hOLLÓ UTCA 6 38266/2
Postai irányítószám: 1097
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Mohácsy Tamás
E-mail: dr.mohacsytamas@bul.hu 📧
Telefon: +36 12164210 📞
Fax: +36 17978719 📠
URL: http://www.bolgarok.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

3. Fentiek eredményeképpen a Szerződés 4.1 pontjában foglalt vállalkozói díj rendelkezés az alábbiak szerint változik, továbbá a Szerződés 5.5 pontja az alábbival egészül ki (dőlt betűkkel szerepel a módosuló rendelkezés): 4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért az alap munkák tekintetében nettó 3 158 441 137,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-százötvennyolcmillió-négyszáznegyvenegyezer-százharminchét forint plusz általános forgalmi adó, az opciós munkák tekintetében nettó 549.980.005,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-öt forint plusz általános forgalmi adó, átalánydíj illeti meg.” 5.5 pont végszámlára vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák és pótmunkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be. Vállalkozó a Szerződés 3. módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozóan 2 db (azaz kettő) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: - az 1. részszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 50%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben, - a 2. részszámlát (pótmunka végszámlát) a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben. A Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozó a Szerződés 4. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 4. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben. Vállalkozó a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő áremelkedés költségkompenzációjának ellenértékével összefüggő számláját a végszámlával egyidejűleg nyújthatja be. Szerződés eredeti értéke opció nélkül: nettó 2 755 460 000 Ft Vállalkozó által kiállított számlák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat.” Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek. Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023.12.19.

Egyéb kiegészítő információk

3. Fentiek eredményeképpen a Szerződés 4.1 pontjában foglalt vállalkozói díj rendelkezés az alábbiak szerint változik, továbbá a Szerződés 5.5 pontja az alábbival egészül ki (dőlt betűkkel szerepel a módosuló rendelkezés):

4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért az alap munkák tekintetében nettó 3 158 441 137,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-százötvennyolcmillió-négyszáznegyvenegyezer-százharminchét forint plusz általános forgalmi adó, az opciós munkák tekintetében nettó 549.980.005,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-öt forint plusz általános forgalmi adó, átalánydíj illeti meg.”

5.5 pont végszámlára vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák és pótmunkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be.

Vállalkozó a Szerződés 3. módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozóan 2 db (azaz kettő) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
- az 1. részszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 50%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben,
- a 2. részszámlát (pótmunka végszámlát) a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben.
A Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette.
Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

Vállalkozó a Szerződés 4. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 4. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben.

Vállalkozó a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő áremelkedés költségkompenzációjának ellenértékével összefüggő számláját a végszámlával egyidejűleg nyújthatja be.

Szerződés eredeti értéke opció nélkül: nettó 2 755 460 000 Ft

Vállalkozó által kiállított számlák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat.”
Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek.
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023.12.19.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

3. Fentiek eredményeképpen a Szerződés 4.1 pontjában foglalt vállalkozói díj rendelkezés az alábbiak szerint változik, továbbá a Szerződés 5.5 pontja az alábbival egészül ki (dőlt betűkkel szerepel a módosuló rendelkezés): 4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért az alap munkák tekintetében nettó 3 158 441 137,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-százötvennyolcmillió-négyszáznegyvenegyezer-százharminchét forint plusz általános forgalmi adó, az opciós munkák tekintetében nettó 549.980.005,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-öt forint plusz általános forgalmi adó, átalánydíj illeti meg.” 5.5 pont végszámlára vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák és pótmunkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be. Vállalkozó a Szerződés 3. módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozóan 2 db (azaz kettő) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: - az 1. részszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 50%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben, - a 2. részszámlát (pótmunka végszámlát) a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben. A Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozó a Szerződés 4. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 4. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben. Vállalkozó a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő áremelkedés költségkompenzációjának ellenértékével összefüggő számláját a végszámlával egyidejűleg nyújthatja be. Vállalkozó által kiállított számlák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat.” Szerződés eredeti értéke opció nélkül: nettó 2 755 460 000 Ft Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek. Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023.12.19.

Szöveg

3. Fentiek eredményeképpen a Szerződés 4.1 pontjában foglalt vállalkozói díj rendelkezés az alábbiak szerint változik, továbbá a Szerződés 5.5 pontja az alábbival egészül ki (dőlt betűkkel szerepel a módosuló rendelkezés):

4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért az alap munkák tekintetében nettó 3 158 441 137,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-százötvennyolcmillió-négyszáznegyvenegyezer-százharminchét forint plusz általános forgalmi adó, az opciós munkák tekintetében nettó 549.980.005,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-öt forint plusz általános forgalmi adó, átalánydíj illeti meg.”

5.5 pont végszámlára vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák és pótmunkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be.

Vállalkozó a Szerződés 3. módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozóan 2 db (azaz kettő) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
- az 1. részszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 50%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben,
- a 2. részszámlát (pótmunka végszámlát) a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben.
A Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette.
Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

Vállalkozó a Szerződés 4. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 4. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben.

Vállalkozó a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő áremelkedés költségkompenzációjának ellenértékével összefüggő számláját a végszámlával egyidejűleg nyújthatja be.

Vállalkozó által kiállított számlák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat.”

Szerződés eredeti értéke opció nélkül: nettó 2 755 460 000 Ft

Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek.
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2023.12.19.

Forrás: OJS 2024/S 007-016051 (2024-01-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 305 440 005 HUF 💰
Leírás
Szerződés típusa: Építési beruházás

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 305 440 005 HUF 💰
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A vállalkozó neve és címe
Régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. A szerződés teljesítése során az alábbi pótmunkák megrendelése merült fel. Építészet Multifunkciós tér építészet Egyéb építésze Kertészet Beépített bútorok Elektromos Multifunkciós tér elektromos A pótmunkák részletes leírására irányadó az 1. melléklet szerinti Pótmunka Költségvetés és 2. melléklet szerinti Műszaki Ellenőri Nyilatkozat. A pótmunkák megrendelése miatt a Vállalkozói díj nettó 51 678 566,- Ft-tal emelkedik. 2. Fentiek eredményeképpen a Szerződés 4.1 pontjában foglalt vállalkozói díj rendelkezés az alábbiak szerint változik, továbbá a Szerződés 5.5 pontja az alábbival egészül ki : 4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért az alap munkák tekintetében nettó 3 210 119 703,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-kétszáztízmillió-száztizenkilencezer-hétszázhárom forint plusz általános forgalmi adó, az opciós munkák tekintetében nettó 549.980.005,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-öt forint plusz általános forgalmi adó, átalánydíj illeti meg.” 5.5 pont végszámlára vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák és pótmunkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be. Vállalkozó a Szerződés 3. módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozóan 2 db (azaz kettő) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: - az 1. részszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 50%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben, - a 2. részszámlát (pótmunka végszámlát) a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben. A Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozó a Szerződés 4. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 4. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben. Vállalkozó a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő áremelkedés költségkompenzációjának ellenértékével összefüggő számláját a végszámlával egyidejűleg nyújthatja be. Vállalkozó által kiállított számlák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat. Vállalkozó a Szerződés 5. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 5. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 5. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben.

Egyéb kiegészítő információk

1. A szerződés teljesítése során az alábbi pótmunkák megrendelése merült fel.

Építészet
Multifunkciós tér építészet
Egyéb építésze
Kertészet
Beépített bútorok

Elektromos
Multifunkciós tér elektromos

A pótmunkák részletes leírására irányadó az 1. melléklet szerinti Pótmunka Költségvetés és 2. melléklet szerinti Műszaki Ellenőri Nyilatkozat. A pótmunkák megrendelése miatt a Vállalkozói díj nettó 51 678 566,- Ft-tal emelkedik.

2. Fentiek eredményeképpen a Szerződés 4.1 pontjában foglalt vállalkozói díj rendelkezés az alábbiak szerint változik, továbbá a Szerződés 5.5 pontja az alábbival egészül ki :

4.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek hiba- és hiánymentes teljesítéséért az alap munkák tekintetében nettó 3 210 119 703,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommilliárd-kétszáztízmillió-száztizenkilencezer-hétszázhárom forint plusz általános forgalmi adó, az opciós munkák tekintetében nettó 549.980.005,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer-öt forint plusz általános forgalmi adó, átalánydíj illeti meg.”

5.5 pont végszámlára vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
a végszámla az alap építési-kivitelezési munkák és pótmunkák műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését, és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció és okirat Vállalkozó részéről történő átadását, és a használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem benyújtását követően, az alap építési-kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozói díj fennmaradó 10%-nak megfelelő mértékben nyújtható be.

Vállalkozó a Szerződés 3. módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozóan 2 db (azaz kettő) számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
- az 1. részszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, a műszaki ellenőr által igazoltan, 50%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben,
- a 2. részszámlát (pótmunka végszámlát) a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 3. számú módosítása szerinti pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 50%-ának megfelelő mértékben.
A Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette.
Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

Vállalkozó a Szerződés 4. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 4. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben.

Vállalkozó a Szerződés 4. sz módosításával összefüggő áremelkedés költségkompenzációjának ellenértékével összefüggő számláját a végszámlával egyidejűleg nyújthatja be.

Vállalkozó által kiállított számlák összértéke nem haladhatja meg a Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjat.

Vállalkozó a Szerződés 5. sz. módosítása szerinti pótmunkára vonatkozóan 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: a Szerződés 5. sz módosításával összefüggő pótmunka végszámlát a pótmunkák szerinti építési-kivitelezési munkák, műszaki ellenőr által igazoltan, 100%-os készültségi szintjének elérését követően nyújthatja be, a Szerződés 5. számú pótmunkákra vonatkozó vállalkozói díj 100%-nak megfelelő mértékben.

A Szerződés hatályban van. A szerződés megkötésének dátuma: 2022.02.10. Szerződés eredeti értéke: nettó 3 305 440 005 Ft Szerződés értéke jelen módosítást megelőzően: nettó 3 708 421 142 Ft Szerződés értéke jelen módosítást követően: nettó 3 760 099 708 Ft Jogalap: Kbt. 141. § (2) bek. Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024.02.29.

Forrás: OJS 2024/S 048-139561 (2024-03-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Magasépítési munka (2)