Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget szennyvízcsat&tiszt

Bucsa Község Önkormányzata

Vállalkozási szerződés „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyban KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt
III.2.2. pont folytatása 2 részlet
Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő által póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, a megadott határidőre hibamentesen a Vállalkozó nem javítja ki, úgy Megrendelő a további pótnapok idejére minőségi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%/nap)
Amennyiben a hibás teljesítés elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.
Amennyiben ajánlatkérőek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését.
Jótállási kötelezettség: Mértéke 36 hónap. Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
A Kbt. 134.§-a szerinti biztosíték:
Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:
folytatás

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-01-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-12-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Bucsa Község Önkormányzata

Mi az?

• Szennyvízcsatorna építése › Szennyvíztisztító építése › Szennyvízkezelő mű

Hol?

• Dél-Alföld › Békés

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-12-11	Ajánlati felhívás
2022-10-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-12-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szennyvízcsatorna építése
Hivatkozási szám: EKR000490742021
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyban KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt III.2.2. pont folytatása 2 részlet Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő által póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, a megadott határidőre hibamentesen a Vállalkozó nem javítja ki, úgy Megrendelő a további pótnapok idejére minőségi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%/nap) Amennyiben a hibás teljesítés elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet. Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható. Amennyiben ajánlatkérőek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését. Jótállási kötelezettség: Mértéke 36 hónap. Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A Kbt. 134.§-a szerinti biztosíték: Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon: folytatás

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyban KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt

III.2.2. pont folytatása 2 részlet

Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő által póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, a megadott határidőre hibamentesen a Vállalkozó nem javítja ki, úgy Megrendelő a további pótnapok idejére minőségi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%/nap)

Amennyiben a hibás teljesítés elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.

Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.

Amennyiben ajánlatkérőek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését.

Jótállási kötelezettség: Mértéke 36 hónap. Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.

Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

A Kbt. 134.§-a szerinti biztosíték:

Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:

folytatás

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szennyvízcsatorna építése 📦
További CPV-kód: Szennyvízkezelő mű 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Békés 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Meghívásos eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Bucsa Község Önkormányzata
Postacím: Kossuth Tér 6
Postai irányítószám: 5527
Postai város: Bucsa
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bucsa.hu 🌏
E-mail: titkarsag@bucsa.hu 📧
Telefon: +36 66585520 📞
Fax: +36 66585520 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490742021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490742021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-01-18 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 244-642390
HL-S szám: 244
További információk

II.2.4) A közbeszerzés ismertetés pont folytatása: A beérkező szennyvíz (2 150 LE és Q = 200 m3/d) minősége és terhelése: BOi5 645 g/m3 129 kg/d ö-N 118,3 g/m3 23,7 kg/d öLA 753 g/m3 150,5 kg/d összes-P 19,4 g/m3 3,87 kg/d A telep bővítés és fejlesztés utáni tervezett telep kapacitás - közcsatornahálózaton beérkező szennyvíz mennyiség: 330 m3/d - beszállított kommunális szippan- tott szennyvíz: 10 m3/d A telep névleges hidraulikai kapacitása: 340 m3/d A telep tervezett biológiai tisztító kapacitása: 3 617 LE 217 kg BOi5/d A beérkező szennyvíz (3 617 LE és Q = 340 m3/d) minősége és terhelése: BOi5 638 g/m3 217 kg/d öN 117 g/m3 39,8 kg/d TS 745 g/m3 253,2 kg/d összesP 19,14 g/m3 6,51 kg/d szennyvíz hőmérséklet : télen : min. + 12 °C nyáron : max. + 25 °C A kivitelezéssel érintett területek régészeti lelőhelyeinek leírása: Az Örökségvédelmi nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a tervezett Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló szennvíz tisztító telep és szennyvízhálózat építésével járó munkálatok, valamint az Ecsegfalva-Kertészsziget község szennyvízcsatorna hálózat elvi vízjogi engedélyezési terv Áttekintő helyszínrajt „A” változata szerint régészeti lelőhelyeket érintenek az alábbiak szerint: Ecsegfalva 19. sz. lelőhely, azonosító: 4209 Ecsegfalva 27. sz. lelőhely, azonosító: 4217 Bucsa 5. sz. lelőhely, azonosító: 3686 Bucsa 7. sz. lelőhely, azonosító: 3688 Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás során vizsgálandó szempontok általános rendelkezéseit a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 71. § (1) bek. határozza meg. Az Ecsegfalva 4209 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás őskori felszíni telepnyomot jegyez. Az Ecsegfalva 4217 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás népvándorlási kori sírt tart számon. A Bucsa 3686 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás a Körös-kultúrából származó felszíni telepnyomot, az alföldi vonaldíszes kerámia csoportjába tartozó felszíni telepnyomot, a szakálháti csoportba tartozó felszíni telepnyomot, valamint a tiszapolgári kultúrába tartozó felszíni telepnyomot tart számon. A Bucsa 3688 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás a Körös-kultúrából származó felszíni telepnyomot, az alföldi vonaldíszes kerámia korai szakaszába sorolható felszíni telepnyomot jegyez. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható. Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás elnyerése. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, úgy a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek.

További információk

II.2.4) A közbeszerzés ismertetés pont folytatása:

A beérkező szennyvíz (2 150 LE és Q = 200 m3/d) minősége és terhelése:

BOi5 645 g/m3 129 kg/d

ö-N 118,3 g/m3 23,7 kg/d

öLA 753 g/m3 150,5 kg/d

összes-P 19,4 g/m3 3,87 kg/d

A telep bővítés és fejlesztés utáni tervezett telep kapacitás

- közcsatornahálózaton beérkező

szennyvíz mennyiség: 330 m3/d

- beszállított kommunális szippan-

tott szennyvíz: 10 m3/d

A telep névleges hidraulikai kapacitása: 340 m3/d

A telep tervezett biológiai tisztító kapacitása: 3 617 LE

217 kg BOi5/d

A beérkező szennyvíz (3 617 LE és Q = 340 m3/d) minősége és terhelése:

BOi5 638 g/m3 217 kg/d

öN 117 g/m3 39,8 kg/d

TS 745 g/m3 253,2 kg/d

összesP 19,14 g/m3 6,51 kg/d

szennyvíz hőmérséklet : télen : min. + 12 °C

nyáron : max. + 25 °C

A kivitelezéssel érintett területek régészeti lelőhelyeinek leírása:

Az Örökségvédelmi nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a tervezett Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló szennvíz tisztító telep és szennyvízhálózat építésével járó munkálatok, valamint az Ecsegfalva-Kertészsziget község szennyvízcsatorna hálózat elvi vízjogi engedélyezési terv Áttekintő helyszínrajt „A” változata szerint régészeti lelőhelyeket érintenek az alábbiak szerint:

Ecsegfalva 19. sz. lelőhely, azonosító: 4209

Ecsegfalva 27. sz. lelőhely, azonosító: 4217

Bucsa 5. sz. lelőhely, azonosító: 3686

Bucsa 7. sz. lelőhely, azonosító: 3688

Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás során vizsgálandó szempontok általános rendelkezéseit a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 71. § (1) bek. határozza meg.

Az Ecsegfalva 4209 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás őskori felszíni telepnyomot jegyez.

Az Ecsegfalva 4217 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás népvándorlási kori sírt tart számon.

A Bucsa 3686 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás a Körös-kultúrából származó felszíni telepnyomot, az alföldi vonaldíszes kerámia csoportjába tartozó felszíni telepnyomot, a szakálháti csoportba tartozó felszíni telepnyomot, valamint a tiszapolgári kultúrába tartozó felszíni telepnyomot tart számon.

A Bucsa 3688 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás a Körös-kultúrából származó felszíni telepnyomot, az alföldi vonaldíszes kerámia korai szakaszába sorolható felszíni telepnyomot jegyez.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás elnyerése. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, úgy a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyban KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt

III.2.2. pont folytatása 2 részlet

Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő által póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, a megadott határidőre hibamentesen a Vállalkozó nem javítja ki, úgy Megrendelő a további pótnapok idejére minőségi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%/nap)

Amennyiben a hibás teljesítés elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.

Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.

Amennyiben ajánlatkérőek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését.

Jótállási kötelezettség: Mértéke 36 hónap. Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.

Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

A Kbt. 134.§-a szerinti biztosíték:

Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:

folytatás

„Vállalkozási szerződés a „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Nyertes ajánlattevő feladata, a vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, és a tervezői művezetés biztosítása is.

Ecsegfalva csatornahálózat

1. Gravitációs gerincvezeték (NA 200) 13040,0 m

2. Bekötővezeték (NA 150, tisztítónyílással) 489,0 db

3. Nyomóvezetékek 11559,0 m

4. Közterületi szennyvízátemelő, szerelvényaknával, térburkolattal 3,0 db

5. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db

Kertészsziget csatornahálózat

6. Gravitációs gerincvezeték (NA 200) 2404,0 m

7. Bekötővezeték (NA 150, tisztítónyílással) 142,0 db

8. Nyomóvezetékek 12890,0 m

9. Közterületi szennyvízátemelő, szerelvényaknával, térburkolattal 2,0 db

10. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db

Szennyvíztisztító telep hidraulika kapacitás bővítése, a bővítmény mértéke:140 m3/nap

Szennyvíztisztító telep biológiai kapacitás növelése (a bővítmény mértéke): 1 467 Le

A SZENNYVÍZ MENNYISÉGEK, A TISZTÍTÓTELEP BŐVÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS MEGHATÁROZÁSA

A meglevő bucsai szennyvíztisztító telep kapacitásadatai

Nyertes ajánlattevő feladata, a Bucsa külterületi 09/18 hrsz-on meglévő, üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése, az agglomerációból, érkező szennyvizek kezelésére, az alábbi főbb adatok alapján.

A meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi névleges hidraulikai kapacitása 200 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 2 150 LEÉ.

A tisztítási rendszer magában foglalja a mechanikai (rács-szűrés. homokfogás), biológiai (aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás változó, illetve szimultán denitrifikáció) és kémiai (vegyszeres foszfor eltávolítás és utóülepítés) technológiát.

A jelen szerződés keretében, az agglomerációban csatlakozó teleülésekről érkező szennyvizek fogadására szükséges fejlesztés után, a bővített szennyvíztisztító telep várható névleges hidraulika kapacitása 340 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 3 617 LEÉ lesz, azaz várhatóan a hidraulikai kapacitás:140 m3/d-vel, a biológiai tisztító kapacitás 1 467 LEÉ-kel növekszik a szennyvíztisztítótelepi bővítménnyel.

Nyertes ajánlattevő feladata - az általa készített tervek alapján kiadásra kerülő - vízjogi létesítési engedélyben, a szennyvíztisztító telepre vonatkozóan előírt időtartamú próbaüzem lefolytatása, és az engedélyben, a befogadóra előírt szennyvízminőségi paraméterek igazolása.

A folyamatos üzemű új építésű biológiai szennyvíztisztító telep, 6 hónapos próbaüzemmel, zöldmezős beruházás formájában került megvalósításra.

A tisztítási rendszer magában foglalja a mechanikai (rács-szűrés. homokfogás), biológiai (aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás, változó illetve szimultán denitrifikáció) és kémiai (vegyszeres foszfor eltávolítás és utóülepítés) technológiát.

A telep hidraulikai kapacitása: 200 m3/nap

Tengelyen érkező szennyvíz mennyisége: 10 m3/nap

A telep biológiai kapacitása: 2 150 LE

A csatornahálózaton elvezetésre kerülő szennyvíz-mennyiségek

A KSH adatai alapján a:

belterületi ingatlanok száma [db] belterületi lakosszám [fő]

Ecsegfalva 532 1232

Kertészsziget 147 346

Az Alföldvíz adatszolgáltatása a VKONLINE alapján az alábbi:

Bekötés révén ellátott lakások száma

Ecsegfalva

2019 év 541

2018 év 541

2017 év 539

2016 év 539

2015 év 539

Kertészsziget

2016 év 169

2015 év 169

2014 év 169

2013 év 169

2012 év 169

Az eltérés oka, hogy a VKONLINE rendszer a települések közigazgatási területére vonatkozik, így az a külterületeket is tartalmazza.

A továbbiak során a KSH adatait vesszük figyelembe a lakások számát illetően.

Az egy lakásra jutó létszám (fő):

Ecsegfalva 1232/532= 2,316 fő/lakás

Kertészsziget 346/147= 2,354 fő/lakás

A szennyvízcsatorna hálózatba az Uniós előírások/irányelvek alapján csak és kizárólag azok az ingatlanok köthetők be, ahol ivóvíz szolgáltatás is van.

Az adatok pontosítása a településeken, a helyszínen megtörtént, aminek metodikája az volt, hogy a települések belterületeit tételesen bejárva került felmérésre a tényleges helyzet, történetesen, hogy melyik ingatlanon található épület, és azok közül melyik rendelkezik ivóvíz bekötéssel.

a település neve lakások száma (ténylegesen meglévő)

[db] lakások/üres telkek száma, ivóvízellátás nélkül

[db] ivóvízzel ellátott ingatlanok száma

[db] ivóvízzel ellátott lakosszám

[fő]

Ecsegfalva 532 43 489 1 133

Kertészsziget 147 5 142 334

összesen 1 467

Ivóvíz fogyasztási alapadatok (11 év átlag alapján)

Ecsegfalva esetén: 41 672 m3/év.

Kertészsziget esetén: 11 858 m3/év.

Belterületi ingatlan szám (db) 532

Arányos vízfogyasztás (m 3/év) 39 873

Külterületi ingatlan szám (db) 24

Arányos vízfogyasztás (m3/év) 1 799

Összesen 556 db / 41 672 m3/év

Belterületi ingatlan szám (db) 147

Arányos vízfogyasztás (m3/év) 10 314

Külterületi ingatlan szám (db) 22

Arányos vízfogyasztás (m3/év) 1 544

Összesen 169db / 11 859 m3/év

Keletkező szennyvízmennyiségek éves szinten

település neve ellátandó lakásszám (db)

ellátandó lakosszám (fő)

ivóvíz fogyasztás (m3/év)

keletkező szennyvíz (ivóvíz 90 %-a)

idegen víz (keletkező szennyvíz 10 %-a)

elvezetendő szennyvíz (m3/év)

Ecsegfalva 489 1133 39 873 35 885,7 3 588,6 39 474,3

Kertészsziget 142 334 11 858 10 672,2 1 067,2 11 739,4

Összesen 631 1467 48 919 44 027,1 4 655,8 51 213,7

Napi elvezetendő szennyvíz mennyiségek

település neve

napi elvezetendő szennyvízmennyiség (éves mennyiség 365-öd része)

tájékoztató adat: egy főre eső elvezetendő szennyvíz (l/nap)

Ecsegfalva 108,15 95,45

Kertészsziget 32,16 96,28

Összesen 140,31 95,64

Folytatását lásd II.2.14) További információ pontjában

Időtartam: 20 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-2.2.4-15-2015-00003
További információk:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetés pont folytatása:

A beérkező szennyvíz (2 150 LE és Q = 200 m3/d) minősége és terhelése:

BOi5 645 g/m3 129 kg/d

ö-N 118,3 g/m3 23,7 kg/d

öLA 753 g/m3 150,5 kg/d

összes-P 19,4 g/m3 3,87 kg/d

A telep bővítés és fejlesztés utáni tervezett telep kapacitás

- közcsatornahálózaton beérkező

szennyvíz mennyiség: 330 m3/d

- beszállított kommunális szippan-

tott szennyvíz: 10 m3/d

A telep névleges hidraulikai kapacitása: 340 m3/d

A telep tervezett biológiai tisztító kapacitása: 3 617 LE

217 kg BOi5/d

A beérkező szennyvíz (3 617 LE és Q = 340 m3/d) minősége és terhelése:

BOi5 638 g/m3 217 kg/d

öN 117 g/m3 39,8 kg/d

TS 745 g/m3 253,2 kg/d

összesP 19,14 g/m3 6,51 kg/d

szennyvíz hőmérséklet : télen : min. + 12 °C

nyáron : max. + 25 °C

A kivitelezéssel érintett területek régészeti lelőhelyeinek leírása:

Az Örökségvédelmi nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a tervezett Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló szennvíz tisztító telep és szennyvízhálózat építésével járó munkálatok, valamint az Ecsegfalva-Kertészsziget község szennyvízcsatorna hálózat elvi vízjogi engedélyezési terv Áttekintő helyszínrajt „A” változata szerint régészeti lelőhelyeket érintenek az alábbiak szerint:

Ecsegfalva 19. sz. lelőhely, azonosító: 4209

Ecsegfalva 27. sz. lelőhely, azonosító: 4217

Bucsa 5. sz. lelőhely, azonosító: 3686

Bucsa 7. sz. lelőhely, azonosító: 3688

Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás során vizsgálandó szempontok általános rendelkezéseit a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 71. § (1) bek. határozza meg.

Az Ecsegfalva 4209 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás őskori felszíni telepnyomot jegyez.

Az Ecsegfalva 4217 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás népvándorlási kori sírt tart számon.

A Bucsa 3686 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás a Körös-kultúrából származó felszíni telepnyomot, az alföldi vonaldíszes kerámia csoportjába tartozó felszíni telepnyomot, a szakálháti csoportba tartozó felszíni telepnyomot, valamint a tiszapolgári kultúrába tartozó felszíni telepnyomot tart számon.

A Bucsa 3688 azonosítójú lelőhely szakmai szempontból általános jelentőségű lelőhely, állapotát tekintve ismeretlen. A nyilvántartás a Körös-kultúrából származó felszíni telepnyomot, az alföldi vonaldíszes kerámia korai szakaszába sorolható felszíni telepnyomot jegyez.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.

Az ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás elnyerése. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, úgy a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések közigazgatási területe

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A részvételre jelentkező/ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:Az elj-ban nem lehet részvételre jel. (RJ), alváll és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Megkövetelt igazolási mód:A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1-16.§ szerint.

A Kbt. 67.§ (1) bek. foglaltak alapján RJ jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani az (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

A Kbt. 67.§ (4)bek alapján RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1)bek alapján RJ az alkalmasság igazolásában részt vevő alváll v más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alváll tekintetében, aki nem vesz részt az alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67.§ (4)bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ha egy RJ az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor a Kbt. 65.§ (12) bek. szerint kell eljárni.

Az ajánlatkérő(AK) a Kbt. 69.§ (4)bek alapján a részvételi szakasz eredményéről szóló döntés meghozatala előtt valamennyi RJ-t felhívja a felhívja a kizáró okokkal és az alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott RJ-knek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Mo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8.§ szerint kell igazolni.NemMo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 10.§ szerint kell igazolni.A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók.

A Kbt. 69.§ (11)bek szerint nem kérhető igazolás, ha AK az EU bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

AK a Kbt. 74.§ (1)bek a)-b) pontjai alapján kizárja az elj-ból azon RJ-t, alváll-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki valamely kizáró ok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében RJ az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

A 322/2015.(X. 30.) Korm.rend. 21.§ (1)bek:az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazd szereplőknek szerepelniük kell az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Részvételre jelentkező/ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben valamely építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti nyilvántartásban.

A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 26.§(1)bek, a 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.8.§(1)bek:a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Részvételre jelentkező, ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem szerepel a fenti a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A nem Mo-n letelepedett gazd szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük v a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az RJ jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott RJ-knek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a részvételi szakasz lezárását megelőzően valamennyi részvételre jelentkezőt felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bek-eire.

P.1. RJ csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi (a megszűnt pénzforgalmi számlák kivételével) számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évre vonatkozó nyilatkozatát az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorbaállítás/sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az RJ-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az RJ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (11) bekezdése, a Kr. 19. § (6) és (7) bekezdésében, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak.

Az RJ-ek a jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az alkalmasságot igazoló dokumentumokat Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására kell benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. RJ alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül a cégkivonatban szereplő bármelyik pénzforgalmi számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.

III.2.2. pont folytatása 3 részlet

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A Kbt. 134.§ (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megjelölt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti körülménynek (szerződéstől való visszalépés) tekinti.

Jótállási biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a teljesítést követően, azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően Ajánlatkérő számára, Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke, a jótállási idő kezdőnapjától - azaz a hiba és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától - annak lejártáig terjedő időtartamra - 36 hónapra - a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására az Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Nyertes Ajánlattevő a jótállási kötelezettségének a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.

A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,

- a Kbt. 134.§ (7) bekezdése alapján az ellenértékből visszatartásra kerül, és a továbbiakban az óvadék szabályait kell a visszatartott összegre megfelelően alkalmazni.

Részletes szabályokat a dokumentáció mellékletét képező szerződés-tervezet tartalmazza.

Műszaki és szakmai képességek:

Igazolási mód:

M.1. RJ-nek a jelentkezéshez csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolással (szerződést kötő másik fél által adott igazolás), az alábbi tartalommal:

- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;

- a referenciákkal kapcsolatban tájékoztatást adni képes személy/kapcsolattartó nevét és elérhetőségét;

- az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;

- a teljesítés helye, a teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont (műszaki átadás-átvétel) pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia vagy referenciák igazolását vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az RJ cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az RJ be kíván vonni a teljesítésbe.

Igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi munkahelyét, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony / tagsági / egyéb foglalkoztatási jogviszony stb.). Amennyiben a bemutatott szakember már szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot RJ megadhatja, a jogosultság megszerzésének első időpontját is rögzíteni szükséges az önéletrajzban. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy (adott esetben) a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. RJ köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertesség esetén a szerződés megkötéséig gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint, hogy az érintett szakemberek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak a szükséges jogosultsággal, azzal, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, és a Kbt. 131. § (4) alapján ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az RJ-nek a jelentkezésében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott RJ-knek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bek-eire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Részvételre jelentkező, Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb öt évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciával vagy referenciákkal:

Legalább 1 (egy), szennyvízcsatorna hálózat és/vagy legalább 1 (egy) szennyvíztisztító telep építését/kapacitásbővítését is tartalmazó kivitelezéshez kapcsolódó szennyvízberuházási kivitelezési referenciával vagy referenciákkal, amely

a.) amely magában foglalta a vízjogi létesítési engedélyes vagy kiviteli tervkészítést

b.) és amelyben az új gravitációs minimum NA 200 gerincvezeték hossza legalább 9 000 méter vagy a nyomóvezetékek hossza legalább 9 000 méter,

c.) és ahol a szennyvíztisztító telep építés és/vagy a fejlesztés és/vagy kapacitásbővítés során az új szennyvíztisztító telep és/vagy a bővítmény hidraulikai kapacitása legalább [90]m3/nap volt.

Ajánlatkérő a fenti referenciával vagy referenciákkal kapcsolatban az alábbiakat rögzíti:

Az átmérőre vonatkozóan ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az NA, a DN és a Ф jelöléseket.

Szennyvízcsatorna hálózat és/vagy szennyvíztisztító telep referenciák minimumkövetelményeit több referenciából lehet teljesíteni.

A referenciák tekintetében csatorna esetében az a.) - b.) pontok teljesülését és/vagy tisztítótelep esetében az a.) és c.) pont teljesülését vizsgálja ajánlatkérő.

Ajánlatkérő az alkalmassági kritériumokat Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel állapította meg.

M.2. Részvételre jelentkező, Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel

Tervező:

M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű „VZ-TEL” besorolású tervező szakemberrel, aki rendelkezik:

o a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet II. Szakma, 19. pontban meghatározott VZ-TEL jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal.

o Az időben párhuzamos időszakok csak egyszer vehetők figyelembe.

M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal.

Az időben párhuzamos időszakok csak egyszer vehetők figyelembe.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető. Ugyanakkor megjelölt szakemberek vonatkozásában az alkalmasság-, és értékelés körében bemutatni kívánt megfelelő szakmai tapasztalatok között időbeni átfedés nem megengedett.

Az M.2. pontokban előírt szakemberek tekintetében megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat, valamint a jogosultságok megszerzéséhez szükséges megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogadja, azaz aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11. ) Korm. rendelet szerinti jogosultság vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet részben a KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretein belül kívánja biztosítani. ( A támogatás intenzitása 95,0000% ) Ajánlatkérő ennek érdekében támogatásra irányuló kérelmet kíván benyújtani.

Az ajánlatkérő a 272/2014. (XI.15.) Kormányrendelet 119. §-ban meghatározott előleg igénylésére biztosít lehetőséget. Előleg igénybevétele esetén nyertes ajánlattevő az igényelt előleggel arányosan minden egyes részszámlában illetve a végszámlában köteles elszámolni, amíg az előleg teljes mértéke elszámolásra kerül.

Az előleget kizárólag a 272/2014. (XI.15.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, lehet felhasználni!

Előleg igénybevétele esetén Nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. §-ában megadott módok közül választott módon előleg visszafizetési biztosítékot nyújt vagy választása szerint a 272/2014. (XI.15.) korm. rend. 118/A § (2a) bekezdése alapján nem nyújt biztosítékot.

A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF).

A nyertes ajánlattevő a megvalósított műszaki tartalommal arányosan havonta részszámlát állíthat ki. A végszámla kiállítására a hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően van lehetőség.

Előleg igénybevétele esetén az előlegszámla nem minősül résszámlának.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§ (5) bekezdése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál. A végszámla összege nem lehet kevesebb a nettó szerződéses ár 20%-ánál.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezése irányadó.

Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1), (3), valamint Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők/ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.

Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik

A kifizetésre irányadó még:Avr,Áfa tv

Felhívjuk a figyelmet a 272/2014.(XI.5.) Korm. r 118/A.§(2a)bek-ére.

A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok:

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:

- késedelmi kötbér

- meghiúsulási kötbér

A kötbér tekintetében - figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére - az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett (nyertes ajánlattevő) pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, melyért felelős megszegi a szerződést.

A szerződés teljesítése során három kötbérterhes határidőt állít ajánlatkérő:

1. Az engedélyes tervek elkészítésének határnapja a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 75, azaz hetvenöt nap.

2. A kiviteli tervek elkészítésének határnapja a nyertes ajánlattevő által elkészített tervdokumentáció alapján kiadásra kerülő Vízjogi Létesítési Engedély jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 60, azaz hatvan nap.

folytatás a III.2.1. pontban, II.1.4. pontban, III.1.2. pontban

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
A felhívások elküldésének időpontja: 2022-02-11 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. 1. Az M.2.1 VZ-TELszakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2. 2. Az M.2.2 MV-VZ szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15344863204
Ajánlatkérő neve: Ecsegfalva Község Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15344746204
Postacím: Fő Út 67.
Postai város: Ecsegfalva
Postai irányítószám: 5515
Ország: Békés 🏙️
Ajánlatkérő neve: Kertészsziget Község Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15344753204
Postacím: Kossuth Utca 1
Postai város: Kertészsziget
Postai irányítószám: 5526
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kláricz János
Galambos István
Telefon: +36 66487100 📞
E-mail: titkarsag@ecsegfalva.hu 📧
Fax: +36 66487100 📠
Internetcím: http://www.ecsegfalva..hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Csordás László
Telefon: +36 303740952 📞
E-mail: cserkusz@index.hu 📧
Fax: +36 303740952 📠
Internetcím: http://www.kerteszsziget.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490742021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

A részajánlattételi lehetőség biztosítása tekintetében Ajánlatkérő gazdasági szempontú vizsgálatot is elvégezte, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy műszaki-szakmai szempontokon túl gazdasági szempontból sem indokolt a részajánlattétel biztosítása. EKR terjedelmi korlátokra tekintettel részletesen/folytatást lásd. a Részvételi Dokumentációban.

1. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.

2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.

3. Kiegészítő tájékoztatás kérése az EKR és a Kbt. szabályai szerint.

4. Az RJ-knek a jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni

5. Az RJ-knek a jelentkezésben csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot

6. Az RJ-knek a jelentkezésben csatolni kell a jelentkezésben szereplő dokumentumokat aláíró, az RJ és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolatát vagy ezzel egyenértékű okiratot. Amennyiben a jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazást.

10. Az RJ-k pénzügyi és gazdasági valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

11.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12. FAKSZ:dr. Jakab Attila, drjakabattila@gmail.com, lajstromszám: 00983.

13. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Mértéke: 20 000 000-Ft azaz húszmillió forint. A részletes szabályokat az ajánlattételi felhívás fogja rögzíteni.

14. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltak szerint tervezési és mérnöki szolgáltatások ellátásához szükséges a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, legalább 5 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év biztosítási értékű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ban foglaltak szerint építési beruházáshoz szükséges, a harmadik személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó felelősségbiztosítás tekintetében legalább 100 millió Ft/káresemény és 500 millió Ft/év biztosítási értékű építési-szerelési biztosítási szerződéssel, amelyek a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bírnak. Az ezt igazoló dokumentumokat (kötvény, szerződés) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen szerződés aláírásakor rendelkezésére bocsátotta. (.... számú melléklet). A részletes szabályokat az ajánlattételi felívás fogja rögzíteni.

15. Az jelentkezés további részletes feltételei (különösen Kbt. 76. § (6) bek. d) pont és 76. § (3) bek. b.) pontra vonatkozó adatok) további szükséges adatok a terjedelmi korlátok miatt közbeszerzési dokumentumokban.

16. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, valamint a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/01/18 13:00

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 244-642390 (2021-12-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-10-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 898 099 889 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 199-561542
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 244-642390
HL-S szám: 199

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Az M.2.1 VZ-TELszakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó
2. Az M.2.2 MV-VZ szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-09-15 📅
Név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14300327244
Postacím: Mészáros Utca 13.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18896300 📞
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu 📧
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 4 898 099 889 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Hivatkozás
További információk

Nyertes Ajánlattevő SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., adószáma: 14300327244

További ajánlattevők:

-ALISCA BAU Építőpari Zrt., Magyarország 7140 Bátaszék, Bonyhádi Utca 30., adószáma: 14530603217

-Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65., adószáma: 27420322207

-SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság Út 301, adószáma: 11097875213

-A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20., adószáma: 24857538244

Forrás: OJS 2022/S 199-561542 (2022-10-10)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Szennyvízcsatorna építése (2)