Ceglédi Kossuth L. Gimn. épület bővítés-felújítás

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium épületének bővítése-felújítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-12-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-11-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Magyarország › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-11-11	Ajánlati felhívás
2021-12-07	További információk
2022-04-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-04-25	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-07-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-08-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2021-11-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000885812021
Rövid leírás: Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium épületének bővítése-felújítása
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 302807732 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885812021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885812021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-11-11 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-13 📅
Közzététel dátuma: 2021-11-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 222-584201
HL-S szám: 222
További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. 3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért. 4) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 5) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. 6) Karakterkorlátozás miatt a 2-4 értékelési részszempontok: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap). 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap). 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap). 7) A 2.-4. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

5) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

6) Karakterkorlátozás miatt a 2-4 értékelési részszempontok:

2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

7) A 2.-4. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az iskola rekonstrukciója során megújulnak az épület külső homlokzatai, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az eredeti terveknek megfelelő geometriában visszaállításra kerül. Talajnedvességgel szemben szigetelésre kerül az épület, a homlokzati és belső nyílászárók cseréjére kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati ajtó-csoport) felújításra kerülnek.

A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg.

Az épület hasznos alapterülete 4536,5 m2.

Az alagsor alapterülete 942,03 m2, a földszint alapterülete 1322,11 m2, az 1. emeleti szint alapterülete 1187,28 m2, a 2. emeleti szint alapterülete 1051,60 m2 és a padlástér alapterülete 33,48 m2.

Épület funkciók:

Alagsor:

- 3 db terem és szertárak

- tornaterem, öltözők

- klubhelyiség

- előtér, közlekedők, lépcsőház

- lift előtér

- vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)

- raktárak

- porta

- gépészeti helyiség (gázfogadó)

- karbantartóműhely

Földszint:

- 6 db tanterem és szertárak

- tanári szobák, igazgatási irodák

- előtér, közlekedők, lépcsők

- konyha, étkező

- vizeshelyiségek (férfi, női)

- takarítószer és tárolók

- kazántér

1.emeleti szint:

- 7 db szaktanterem és 5 db tanterem, szertárak

- könyvtár

- stúdió

- előtér, közlekedők, főlépcsőház

2.emeleti szint:

- 10 db tanterem, szertárak

- díszterem

- 1 db tanári

- irattár, könyvtár galéria

- galéria, közlekedők, pihenők

Padlástér: gépészeti helyiség és szellőző gépház.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

Időtartam: 540 nap
További információk:

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

4) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

5) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

6) Karakterkorlátozás miatt a 2-4 értékelési részszempontok:

2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

7) A 2.-4. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 46., 2015 hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére a külön formanyomtatványt (EEKD-t) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és ic pont) és 9. § b) pont előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ (kivéve gb és gc pont) és 11. § b) pont előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

SZ1) A Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés a) pontja és 26.§ (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (11)-(12) bekezdései és a 69.§ (11) bekezdése is irányadó.

A kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát az építőipari kivitelezői nyilvántartásban.

Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezár, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési munkáról szóló, (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 132 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.

Az igazolást legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) a teljesítés helye,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

g) A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmasági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakember szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező. Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető).

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Folytatás a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely legalább 3400 m2 hasznos alapterületű épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének kivitelezésére vonatkozik.

Az M1) pont szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb egy szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakembereket:

M2)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2)2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2)3 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.

A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlatkérő alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja az ajánlati felhívás III.1.3) M2)1. pontjában meghatározott É szakember tekintetében, hogy azt maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.

A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pont folytatása:

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a tervezési szerződés tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, amely a Fizetési Mérföldkövekre vonatkozó részszámlákból kerül levonásra.

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre állnia. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg.

Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj 15 %-a.

Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200 000 HUF, max. 20 000 000 Ft.

Jótállási kötelezettség: A hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 2,5%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére, ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.

Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 2,5%-a.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Nyertes ajánlattevő számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

Fizetési mérföldkövek:

Havi Fizetési Mérföldkő: A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, a szerződésben meghatározott havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az előleg a szerződés szerint meghatározott részével.

Végső Fizetési Mérföldkő: A szerződésben foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az előleg a szerződés szerint meghatározott részével, továbbá a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.

A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet alkalmaz.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 27/A. §, 135.§(1), (3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-12-13 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0-max. 36 hó)
Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0-max. 36 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12464780251
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Greffné Nyári Ágnes
A vevő profiljának címe: http://www.bmsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885812021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A rendelkezésre bocsátást az ajánlatban az EKR -be történő feltöltéssel igazolni kell. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet. További információk a Közbeszerzési Dokumentumban.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2021. november 24. 10:00 óra. Találkozás helyszíne: 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. Főbejárat.

4) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- EEKD,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell:

- a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

5) A felhívás III.1.3.) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A 2-4. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.ab.pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.

7) Ha Ajánlattevő a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatot (elektronikus űrlap), ahol értékelési szempontonként a megajánlott szakemberek nevét kell feltüntetni, és a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, olyan tartalommal, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható.

Továbbá az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a 2-4. értékelési részszempontok 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg az ajánlathoz csatolni kell az M2)1 - M2)3 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot.

8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

10) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László 00172.

12) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónapon 60 napot ért.

13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

14) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

15) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték ajánlatkérő rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/káresemény és 1 500 000 000 Ft (egymilliárdötszázmillió forint)/év limitösszegű a beruházás minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást, valamint legalább a Vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összegű “all risk” típusú építés-szerelési biztosítást kötni és azt a szerződés hatályba lépésétől a Műszaki Átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közb. dok.-ban foglaltak szerint.

Folytatás a VI.4.3.) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §. szerint.

A VI.3) További információk pont folytatása:

18) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és a projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

19) Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti: 1. értékelési részszempont tekintetében az árazott költségvetést, a 2., 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében azt az ajánlattevői nyilatkozatot tekinti szakmai ajánlatnak, amelyben az értékelés körébe vont szakember név szerint megjelölésre kerül.

20) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő köteles az MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.

22) További információkat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 222-584201 (2021-11-11)

További információk (2021-12-07)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-12-07 📅
Benyújtási határidő: 2021-12-20 📅
Közzététel dátuma: 2021-12-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 240-629555
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 222-584201
HL-S szám: 240
További információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés alapján módosítja. A közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Forrás: OJS 2021/S 240-629555 (2021-12-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-04-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljeskörű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az iskola rekonstrukciója során megújulnak az épület külső homlokzatai, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az eredeti terveknek megfelelő geometriában visszaállításra kerül. Talajnedvességgel szemben szigetelésre kerül az épület, a homlokzati és belső nyílászárók cseréjére kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati ajtó-csoport) felújításra kerülnek. Az udvarban található tornatermi szárny építészeti megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására. A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg. Az épület hasznos alapterülete 4536,5 m2. Az alagsor alapterülete 942,03 m2, a földszint alapterülete 1322,11 m2, az 1. emeleti szint alapterülete 1187,28 m2, a 2. emeleti szint alapterülete 1051,60 m2 és a padlástér alapterülete 33,48 m2. Épület funkciók: Alagsor: - 3 db terem és szertárak - tornaterem, öltözők - klubhelyiség - előtér, közlekedők, lépcsőház - lift előtér - vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó) - raktárak - porta - gépészeti helyiség (gázfogadó) - karbantartóműhely Földszint: - 6 db tanterem és szertárak - tornaterem, öltözők - tanári szobák, igazgatási irodák - előtér, közlekedők, lépcsők - konyha, étkező - vizeshelyiségek (férfi, női) - takarítószer és tárolók - kazántér 1.emeleti szint: - 7 db szaktanterem és 5 db tanterem, szertárak - könyvtár - stúdió - előtér, közlekedők, főlépcsőház - vizeshelyiségek (férfi, női) - takarítószer és tárolók 2.emeleti szint: - 10 db tanterem, szertárak - díszterem - 1 db tanári - irattár, könyvtár galéria - vizeshelyiségek (férfi, női) - galéria, közlekedők, pihenők Padlástér: gépészeti helyiség és szellőző gépház. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Rövid leírás

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljeskörű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az iskola rekonstrukciója során megújulnak az épület külső homlokzatai, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az eredeti terveknek megfelelő geometriában visszaállításra kerül. Talajnedvességgel szemben szigetelésre kerül az épület, a homlokzati és belső nyílászárók cseréjére kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati ajtó-csoport) felújításra kerülnek.

Az udvarban található tornatermi szárny építészeti megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására. A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg.

Az épület hasznos alapterülete 4536,5 m2.

Az alagsor alapterülete 942,03 m2, a földszint alapterülete 1322,11 m2, az 1. emeleti szint alapterülete 1187,28 m2, a 2. emeleti szint alapterülete 1051,60 m2 és a padlástér alapterülete 33,48 m2.

Épület funkciók: Alagsor:

- 3 db terem és szertárak

- tornaterem, öltözők

- klubhelyiség

- előtér, közlekedők, lépcsőház

- lift előtér

- vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)

- raktárak

- porta

- gépészeti helyiség (gázfogadó)

- karbantartóműhely

Földszint:

- 6 db tanterem és szertárak

- tornaterem, öltözők

- tanári szobák, igazgatási irodák

- előtér, közlekedők, lépcsők

- konyha, étkező

- vizeshelyiségek (férfi, női)

- takarítószer és tárolók

- kazántér

1.emeleti szint:

- 7 db szaktanterem és 5 db tanterem, szertárak

- könyvtár

- stúdió

- előtér, közlekedők, főlépcsőház

- vizeshelyiségek (férfi, női)

- takarítószer és tárolók

2.emeleti szint:

- 10 db tanterem, szertárak

- díszterem

- 1 db tanári

- irattár, könyvtár galéria

- vizeshelyiségek (férfi, női)

- galéria, közlekedők, pihenők

Padlástér: gépészeti helyiség és szellőző gépház.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

A beszerzés teljes értéke: 2 123 617 038 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-05 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 070-182393
HL-S szám: 70
További információk

Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. Karakterkorlátozás miatt a 2-4 értékelési részszempontok: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap). 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap). 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az udvarban található tornatermi szárny építészeti megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására. A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg.

Épület funkciók: Alagsor:

További információk:

Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

Karakterkorlátozás miatt a 2-4 értékelési részszempontok:

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-03-30 📅
Név: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10660612203
Postacím: Dózsa György Út 219
Postai város: Lajosmizse
Postai irányítószám: 6050
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 204682530 📞
E-mail: kiralyne.krisztina@gomep.hu 📧
Ország: Bács-Kiskun 🏙️
Internetcím: http://www.gomep.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 2 123 617 038 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse Dózsa György út 219.; 10660612-2-03),

Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. (5231 Fegyvernek Liszt Ferenc út 13/a.; 11271727-2-16)

BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1037 Budapest Bóbita utca 2., E lépcsőház, 1. emelet; 11732167-2-41)

Böjtös-Bau Kft. (1117 Budapest Irinyi József utca 40. A. lh. 1/5.; 13713537-2-43)

DENCO Klímatechnikai Szolgáltató és Ker. Kft. (2100 Gödöllő Faiskola tér 13.; 12467006-2-13)

Károlyház Kft. (5000 Szolnok Vércse utca 21.; 14510227-2-16)

Forrás: OJS 2022/S 070-182393 (2022-04-05)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-04-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 123 617 038 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 084-223614
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 070-182393
HL-S szám: 84
További információk
A szerződés módosítás dátuma: 2022.04.13.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Ceglédi Kossuth L. Gimn. épület bővítés-felújítás
Forrás: OJS 2022/S 084-223614 (2022-04-25)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-07-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Ceglédi Kossuth L. Gimn. épület bővítés-felújítás
Hivatkozási szám: EKR000885812021
Rövid leírás:

Rövid leírás

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljeskörű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az iskola rekonstrukciója során megújulnak az épület külső homlokzatai, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az eredeti terveknek megfelelő geometriában visszaállításra kerül. Talajnedvességgel szemben szigetelésre kerül az épület, a homlokzati és belső nyílászárók cseréjére kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati ajtó-csoport) felújításra kerülnek.
Az udvarban található tornatermi szárny építészeti megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására. A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg.
Az épület hasznos alapterülete 4536,5 m2.
Az alagsor alapterülete 942,03 m2, a földszint alapterülete 1322,11 m2, az 1. emeleti szint alapterülete 1187,28 m2, a 2. emeleti szint alapterülete 1051,60 m2 és a padlástér alapterülete 33,48 m2.
Épület funkciók: Alagsor:
- 3 db terem és szertárak
- tornaterem, öltözők
- klubhelyiség
- előtér, közlekedők, lépcsőház
- lift előtér
- vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)
- raktárak
- porta
- gépészeti helyiség (gázfogadó)
- karbantartóműhely
Földszint:
- 6 db tanterem és szertárak
- tornaterem, öltözők
- tanári szobák, igazgatási irodák
- előtér, közlekedők, lépcsők
- konyha, étkező
- vizeshelyiségek (férfi, női)
- takarítószer és tárolók
- kazántér
1.emeleti szint:
- 7 db szaktanterem és 5 db tanterem, szertárak
- könyvtár
- stúdió
- előtér, közlekedők, főlépcsőház
- vizeshelyiségek (férfi, női)
- takarítószer és tárolók
2.emeleti szint:
- 10 db tanterem, szertárak
- díszterem
- 1 db tanári
- irattár, könyvtár galéria
- vizeshelyiségek (férfi, női)
- galéria, közlekedők, pihenők
Padlástér: gépészeti helyiség és szellőző gépház.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 123 617 038 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000885812021/1
A beszerzés leírása:

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az iskola rekonstrukciója során megújulnak az épület külső homlokzatai, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az eredeti terveknek megfelelő geometriában visszaállításra kerül. Talajnedvességgel szemben szigetelésre kerül az épület, a homlokzati és belső nyílászárók cseréjére kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati ajtó-csoport) felújításra kerülnek. Az udvarban található tornatermi szárny építészeti megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására. A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg. Az épület hasznos alapterülete 4536,5 m2. Az alagsor alapterülete 942,03 m2, a földszint alapterülete 1322,11 m2, az 1. emeleti szint alapterülete 1187,28 m2, a 2. emeleti szint alapterülete 1051,60 m2 és a padlástér alapterülete 33,48 m2. Épület funkciók: Alagsor: - 3 db terem és szertárak - tornaterem, öltözők - klubhelyiség - előtér, közlekedők, lépcsőház - lift előtér - vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó) - raktárak - porta - gépészeti helyiség (gázfogadó) - karbantartóműhely Földszint: - 6 db tanterem és szertárak - tornaterem, öltözők - tanári szobák, igazgatási irodák - előtér, közlekedők, lépcsők - konyha, étkező - vizeshelyiségek (férfi, női) - takarítószer és tárolók - kazántér 1.emeleti szint: - 7 db szaktanterem és 5 db tanterem, szertárak - könyvtár - stúdió - előtér, közlekedők, főlépcsőház - vizeshelyiségek (férfi, női) - takarítószer és tárolók 2.emeleti szint: - 10 db tanterem, szertárak - díszterem - 1 db tanári - irattár, könyvtár galéria - vizeshelyiségek (férfi, női) - galéria, közlekedők, pihenők Padlástér: gépészeti helyiség és szellőző gépház. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

A beszerzés leírása

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az iskola rekonstrukciója során megújulnak az épület külső homlokzatai, a tetőfedés, bádogos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az eredeti terveknek megfelelő geometriában visszaállításra kerül. Talajnedvességgel szemben szigetelésre kerül az épület, a homlokzati és belső nyílászárók cseréjére kerül sor. Az örökségvédelmi szempontból értékes nagy méretű nyílászárók (pl. bejárati ajtó-csoport) felújításra kerülnek.
Az udvarban található tornatermi szárny építészeti megjelenése megújul, új homlokzati megjelenést kap, új PVC tetőszigetelés készül. Az épület lapos tetején napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló energiaforrás biztosítására.
A felújítás során az épület új gépészeti, elektromos és gyengeáram rendszert kap. Az épület tartószerkezetei a szükséges helyeken megerősítésre, módosításra kerülnek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gépészeti helyiségek kerülnek kialakításra. Az épület valamennyi külső és belső burkolata megújul. A tervezés során a meglévő épület helyiségeinek elrendezése és rendeltetése nem változik, csak a lift beépítésével összhangban módosul. Az épületben új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap rendszer kibővítése történik meg.
Az épület hasznos alapterülete 4536,5 m2.
Az alagsor alapterülete 942,03 m2, a földszint alapterülete 1322,11 m2, az 1. emeleti szint alapterülete 1187,28 m2, a 2. emeleti szint alapterülete 1051,60 m2 és a padlástér alapterülete 33,48 m2.
Épület funkciók:
Alagsor:
- 3 db terem és szertárak
- tornaterem, öltözők
- klubhelyiség
- előtér, közlekedők, lépcsőház
- lift előtér
- vizeshelyiségek (férfi, női, mozgáskorlátozott mosdó)
- raktárak
- porta
- gépészeti helyiség (gázfogadó)
- karbantartóműhely
Földszint:
- 6 db tanterem és szertárak
- tornaterem, öltözők
- tanári szobák, igazgatási irodák
- előtér, közlekedők, lépcsők
- konyha, étkező
- vizeshelyiségek (férfi, női)
- takarítószer és tárolók
- kazántér
1.emeleti szint:
- 7 db szaktanterem és 5 db tanterem, szertárak
- könyvtár
- stúdió
- előtér, közlekedők, főlépcsőház
- vizeshelyiségek (férfi, női)
- takarítószer és tárolók
2.emeleti szint:
- 10 db tanterem, szertárak
- díszterem
- 1 db tanári
- irattár, könyvtár galéria
- vizeshelyiségek (férfi, női)
- galéria, közlekedők, pihenők
Padlástér: gépészeti helyiség és szellőző gépház.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

További információk:

Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli. Karakterkorlátozás miatt a 2-4 értékelési részszempontok: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap). 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap). 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap).

Postacím: Rákóczi.
út
46
Irányítószám: 2700
Város: Cegléd
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 540 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-03-30 📅
Cím: Ceglédi Kossuth L. Gimn. épület bővítés-felújítás
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 123 617 038 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000885812021/0415
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Fém- és épületlakatos-szerkezetek, szárazépítés, hideg- és melegburkolatok készítése, műkövezés, bádogozás, nyílászárók, felületképzés, szigetelés, épületvillamosság, épületgépészet, beépített szállító- és emelőberendezések, ácsmunka, tetőfedés, útépítés, térburkolás, kertészet.

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10660612203
Postacím: Dózsa György Út 219
Postai irányítószám: 6050
Postai város: Lajosmizse
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kiralyne.krisztina@gomep.hu 📧
Telefon: +36 204682530 📞
Fax: +36 76457533 📠
URL: https://www.gomep.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §. szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. áramszolgáltató 2023. július 28-án kelt levelében akadályközlést tett a kivitelezés helyszínéül szolgáló gimnáziumot érintően Ceglédi Tankerület felé a végleges áram biztosításával kapcsolatban, miszerint a megigényelt végleges- és többlet áramigény időben történő biztosítása szolgalmi és egyéb vezetékjogi hozzájárulások hiánya miatt várhatóan hónapokat csúszhat időben. Vállalkozó a fenti akadály miatt nem tudja a saját teljesítésére, elsősorban a beüzemeléseket és próbaüzemet határidőben teljesíteni, ezért 2023.10.10-én akadályközlést nyújtott be. Az áramszolgáltató MVM Démász Áramhálózati Kft. az akadály elhárultáról nem adott tájékoztatást a vele szerződésben álló Ceglédi Tankerületi Központ részére, ezért az építtető (ÉKM projektmenedzsere) írásbeli megkereséssel élt szolgáltató felé, akitől 2023.11.13-án e-mailben a következő válasz érkezett: „Kérésére megvizsgáltuk a munka ütemezésének lehetőségeit. Az átfutási idők figyelembevételével a beruházási munka várható kivitelezése: 2024. május 01. – 2024. június 30. közötti időszak.” Megrendelő az akadályközlést elfogadta. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.1. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul: b) Teljesítési Véghatáridő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, valamint a Beruházás valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi engedély illetve a használatba vételhez, üzembe helyezéshez, fogalomba helyezéshez szükséges engedély megszerzése. A szerződés hatálybalépésétől számított 850 naptári nap kötbérterhes 2. Felek rögzítik, hogy a teljesítési időszak elhúzódása miatt, valamint a Megrendelő által megrendelt pótmunkák és a Vállalkozó által benyújtott indikatív pótmunkák nagyságrendje alapján indokolt, hogy a pótmunkák elszámolására vonatkozó rendelkezéseket módosítsák a Szerződésben olyan módon, hogy a vállalkozói díj számlázási ütemezéshez igazodóan, a Vállalkozó által elvégzett pótmunkák a tényleges teljesítésüket követően szintén számlázásra és kifizetésre kerülhetnek. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a) Havi Fizetési Mérföldkövek A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, a jelen szerződés II.5.3. pontjában meghatározott havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg I.2.1.4. pont szerint meghatározott részével. A Vállalkozónak az adott havi teljesítésről a műszaki ellenőr százalékos felmérése alapján a II.5.6. pont szerinti teljesítésigazolás-tervezetet a következő hónap ötödik napjáig kell átadnia a Megrendelő részére. A Megrendelő által megrendelt Pótmunkák ellenértéke (az adott Pótmunka Vállalkozó általi elvégzését és Megrendelő általi teljesítésigazolását követően), a soron következő havi fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó részszámlában kerül elszámolásra. b) Végső Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével, továbbá a megrendelt és még korábban el nem számolt pótmunkák ellenértéke. Felek rögzítik, hogy a Szerződés II.6.2.4.g) pontja az alábbiak szerint módosul: Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján rész- vagy végszámlában számolják el. • Az Akadályközlés alapjául szolgáló körülményt sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem láthatta előre (ld. II.1. pontot). A teljesítési időszak előre nem látható elhúzódása miatt szükséges a pótmunkák elszámolásának korrigálása is. • A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez – a Szerződéssel elérendő eredmény nem változik. • Az ellenérték nem változik jelen módosítással összefüggésben.

Egyéb kiegészítő információk

1. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. áramszolgáltató 2023. július 28-án kelt levelében akadályközlést tett a kivitelezés helyszínéül szolgáló gimnáziumot érintően Ceglédi Tankerület felé a végleges áram biztosításával kapcsolatban, miszerint a megigényelt végleges- és többlet áramigény időben történő biztosítása szolgalmi és egyéb vezetékjogi hozzájárulások hiánya miatt várhatóan hónapokat csúszhat időben. Vállalkozó a fenti akadály miatt nem tudja a saját teljesítésére, elsősorban a beüzemeléseket és próbaüzemet határidőben teljesíteni, ezért 2023.10.10-én akadályközlést nyújtott be. Az áramszolgáltató MVM Démász Áramhálózati Kft. az akadály elhárultáról nem adott tájékoztatást a vele szerződésben álló Ceglédi Tankerületi Központ részére, ezért az építtető (ÉKM projektmenedzsere) írásbeli megkereséssel élt szolgáltató felé, akitől 2023.11.13-án e-mailben a következő válasz érkezett:
„Kérésére megvizsgáltuk a munka ütemezésének lehetőségeit. Az átfutási idők figyelembevételével a beruházási munka várható kivitelezése: 2024. május 01. – 2024. június 30. közötti időszak.”
Megrendelő az akadályközlést elfogadta.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.1. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

b) Teljesítési Véghatáridő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv
szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, valamint a Beruházás valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi engedély illetve a használatba vételhez, üzembe helyezéshez, fogalomba helyezéshez szükséges engedély megszerzése.
A szerződés hatálybalépésétől számított 850 naptári nap kötbérterhes

2. Felek rögzítik, hogy a teljesítési időszak elhúzódása miatt, valamint a Megrendelő által megrendelt pótmunkák és a Vállalkozó által benyújtott indikatív pótmunkák nagyságrendje alapján indokolt, hogy a pótmunkák elszámolására vonatkozó rendelkezéseket módosítsák a Szerződésben olyan módon, hogy a vállalkozói díj számlázási ütemezéshez igazodóan, a Vállalkozó által elvégzett pótmunkák a tényleges teljesítésüket követően szintén számlázásra és kifizetésre kerülhetnek.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész
a) Havi Fizetési Mérföldkövek
A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti, a jelen szerződés II.5.3. pontjában meghatározott havi százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg I.2.1.4. pont szerint meghatározott részével. A Vállalkozónak az adott havi teljesítésről a műszaki ellenőr százalékos felmérése alapján a II.5.6. pont szerinti teljesítésigazolás-tervezetet a következő hónap ötödik napjáig kell átadnia a Megrendelő részére. A Megrendelő által megrendelt Pótmunkák ellenértéke (az adott Pótmunka Vállalkozó általi elvégzését és Megrendelő általi teljesítésigazolását követően), a soron következő havi fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó részszámlában kerül elszámolásra.
b) Végső Fizetési Mérföldkő
A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével, továbbá a megrendelt és még korábban el nem számolt pótmunkák ellenértéke.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés II.6.2.4.g) pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján rész- vagy végszámlában számolják el.

• Az Akadályközlés alapjául szolgáló körülményt sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem láthatta előre (ld. II.1. pontot). A teljesítési időszak előre nem látható elhúzódása miatt szükséges a pótmunkák elszámolásának korrigálása is.
• A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez – a Szerződéssel elérendő eredmény nem változik.
• Az ellenérték nem változik jelen módosítással összefüggésben.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Eredeti teljesítési határidő: 540 nap. Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja Szerződés aláírásának napja: 2022.03.30. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024.05.09.

Forrás: OJS 2024/S 133-412284 (2024-07-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 123 617 038 HUF 💰

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: BMSK-3303-1-2022
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 123 617 038 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei: Ceglédi Kossuth L. Gimn. épület bővítése-felújítása

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés száma:BMSK-3303-1-2022 Ajánlat technikai azonosítója:EKR000885812021/0415 Nyertesről szóló döntés dátuma:2022.02.21 A szerződés megkötésének dátuma:2022.03.30 Megajánlott összeg:2 123 617 038,00 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:Igen

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezés kb. 50%-os készültségi szintjén az iskola igazgatója és a Ceglédi Tankerületi Központ (továbbiakban Üzemeltető) is bejárta a munkaterületet, melynek során az alábbi, az eredeti szerződéshez és tervdokumentációhoz képest további plusz igények kerültek megfogalmazásra. A többszöri bejárások, Üzemeltetői, Kivitelezői, Műszaki Ellenőri szemle során kerültek meghatározásra az alábbi pontokban taglalt munkarészek kivitelezéséhez szükséges pótmunkaigények. 1. Kertépítési munkák 2. Kültéri bútorok és sporteszközök telepítése 3. Automata kerti öntözőrendszer kivitelezése 4. Geotermikus hőhasznosítás 5. Dél-Keleti és Dél-Nyugati homlokzatok megvilágítása 6. Főlépcső burkolatának felújítási munkái 7. Koronás címerpajzs ornamentika és díszműbádogos vízgyűjtő üst elhelyezése 8. Kültéri salakos sportpálya kialakítása, felfestése, kapuk festése, labdafogó acélkeretek felújítása, labdafogó hálók cseréje 9. Organizációs költségek A részletezett feladatok nem voltak részei az eredeti tervdokumentációnak. Ezen igényeket az Üzemeltető írásban is benyújtotta Megrendelő felé. Ezen pótmunkaigények elvégzését, a szükséges fedezet biztosításával, a jelen 3. számú módosítás teszi lehetővé. A felmerült pótmunkák vizsgálatára vonatkozóan Megrendelő többszöri egyeztetést folytatott az Üzemeltetővel, a Kivitelezővel, a tervezővel és a műszaki ellenőrökkel. Kivitelező a Szerződés 26. sz. „MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁS BEJELENTŐ LAP” mellékletét, mely tartalmazta a pótmunkákra vonatkozó tételes költségvetést, 2023. 05. 15. napján benyújtotta Megrendelő felé melyet a tervező, a műszaki ellenőr, az Üzemeltető és az építtető Megrendelő is elfogadott. A költségek a műszaki ellenőrök vizsgálata alapján a piaci áraknak megfelelnek. Felek egyetértettek abban, hogy a felmerült pótmunkák az eredeti beruházási cél szerint, a városképi szempontból is meghatározó, helyi védettségű patinás iskolaépület felújítását követően, annak méltó környezetben történő megjelenését szolgálja. 2024. 05. 17. napján Megrendelő, a projekt befejezésével kapcsolatos feladatokról tájékoztatást küldött Kivitelezőnek azzal, hogy a tartalékkereten felüli pótmunkák forrásigénye rendelkezésre áll, egyben felkérte Kivitelezőt a projekt befejezéséhez szükséges és a kidolgozott Változáskezelési eljárásokban kifejtett, építés-kivitelezési feladatok elvégzésére. A műszaki szükségszerűségből elvégzendő pótmunkák (épület rekonstrukciós- és energetikai fejlesztési munkák, valamint külső munkák) értéke nettó: 317 533 639.- Ft + ÁFA, bruttó összesen: 403 267 722.- Ft

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezés kb. 50%-os készültségi szintjén az iskola igazgatója és a Ceglédi Tankerületi Központ (továbbiakban Üzemeltető) is bejárta a munkaterületet, melynek során az alábbi, az eredeti szerződéshez és tervdokumentációhoz képest további plusz igények kerültek megfogalmazásra.
A többszöri bejárások, Üzemeltetői, Kivitelezői, Műszaki Ellenőri szemle során kerültek meghatározásra az alábbi pontokban taglalt munkarészek kivitelezéséhez szükséges pótmunkaigények.

1. Kertépítési munkák
2. Kültéri bútorok és sporteszközök telepítése
3. Automata kerti öntözőrendszer kivitelezése
4. Geotermikus hőhasznosítás
5. Dél-Keleti és Dél-Nyugati homlokzatok megvilágítása
6. Főlépcső burkolatának felújítási munkái
7. Koronás címerpajzs ornamentika és díszműbádogos vízgyűjtő üst elhelyezése
8. Kültéri salakos sportpálya kialakítása, felfestése, kapuk festése, labdafogó acélkeretek felújítása, labdafogó hálók cseréje
9. Organizációs költségek

A részletezett feladatok nem voltak részei az eredeti tervdokumentációnak.
Ezen igényeket az Üzemeltető írásban is benyújtotta Megrendelő felé.
Ezen pótmunkaigények elvégzését, a szükséges fedezet biztosításával, a jelen 3. számú módosítás teszi lehetővé.

A felmerült pótmunkák vizsgálatára vonatkozóan Megrendelő többszöri egyeztetést folytatott az Üzemeltetővel, a Kivitelezővel, a tervezővel és a műszaki ellenőrökkel.
Kivitelező a Szerződés 26. sz. „MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁS BEJELENTŐ LAP” mellékletét, mely tartalmazta a pótmunkákra vonatkozó tételes költségvetést, 2023. 05. 15. napján benyújtotta Megrendelő felé melyet a tervező, a műszaki ellenőr, az Üzemeltető és az építtető Megrendelő is elfogadott. A költségek a műszaki ellenőrök vizsgálata alapján a piaci áraknak megfelelnek. Felek egyetértettek abban, hogy a felmerült pótmunkák az eredeti beruházási cél szerint, a városképi szempontból is meghatározó, helyi védettségű patinás iskolaépület felújítását követően, annak méltó környezetben történő megjelenését szolgálja.
2024. 05. 17. napján Megrendelő, a projekt befejezésével kapcsolatos feladatokról tájékoztatást küldött Kivitelezőnek azzal, hogy a tartalékkereten felüli pótmunkák forrásigénye rendelkezésre áll, egyben felkérte Kivitelezőt a projekt befejezéséhez szükséges és a kidolgozott Változáskezelési eljárásokban kifejtett, építés-kivitelezési feladatok elvégzésére.
A műszaki szükségszerűségből elvégzendő pótmunkák (épület rekonstrukciós- és energetikai fejlesztési munkák, valamint külső munkák) értéke nettó: 317 533 639.- Ft + ÁFA, bruttó összesen: 403 267 722.- Ft

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Eredeti teljesítési határidő: 540 nap. Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3) Szerződés aláírásának napja: 2022. 03. 30. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024. 07. 26. 1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.1.1. pontja a Vállalkozói díj tekintetében alábbiak szerint módosul akként, hogy a tartalékkeret és az előleg mértéke az eredeti Vállalkozói díjhoz igazodva változatlan marad: Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3) 2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 2.441.150.677,- Ft 2.1.2. Tartalékkeret: az eredeti nettó Vállalkozói díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 106.180.852,-Ft 2.1.3. Előleg: a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói díj 30 (harminc) százaléka, azaz 637.085.111,-Ft Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3) 2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3) 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 2,5 %-a (két és fél százaléka), azaz 61.028.767,- Ft 3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3) 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Jótállási Időszak 24 hónapjában a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 2,5 %-a (két és fél százaléka), azaz 61.028.767,- Ft Jogalap: Kbt. 141. § (6) 4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: ÉKM Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár Számlaszám: 10032000-00003582-09030013 Jogalap: Kbt. 141. § (6) 5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.3.3.2. pontjának „Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult” része az alábbiak szerint módosul: 3.2. Megrendelő részéről Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult: Lázár János Tel.: Postázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. E-mail: 6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés II.6.2.4. g.) pontja az alábbiak szerint módosul: 6.2.4. g.) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján rész- vagy végszámlában számolják el. 7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. sz. mellékletét képező (2. sz. módosítással módosított) pénzügyi ütemterv helyébe a jelen 3. számú szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemterv lép IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szerződés, valamint annak 1. számú és 2. számú módosítása a jelen 3. számú módosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen 3. számú módosítás a 1. számú és 2. számú módosítással módosított Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanapon belül átadja Megrendelő részére a módosított vállalkozói díjhoz igazodó módosított Teljesítési Biztosítékát és módosított Felelősségi Biztosítási kötvény másolatát, valamint vállalja, hogy a jövőben benyújtandó Jólteljesítési Biztosítékát is a módosított vállalkozói díjhoz igazítva nyújtja be. 2. Jelen szerződésmódosításnak nem tárgya Vállalkozó esetleges más akadályközléseinek a rendezése, ezért jelen megállapodás ezek vonatkozásában a Vállalkozó részéről joglemondásként nem értelmezhető. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a később aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba. 4. Felek a jelen szerződésmódosítást kölcsönös átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 3 eredeti példányt, Vállalkozó 2 eredeti példányt kap.

Szöveg

Eredeti teljesítési határidő: 540 nap.
Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3)
Szerződés aláírásának napja: 2022. 03. 30.
Jelen szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024. 07. 26.
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.1.1. pontja a Vállalkozói díj tekintetében alábbiak szerint módosul akként, hogy a tartalékkeret és az előleg mértéke az eredeti Vállalkozói díjhoz igazodva változatlan marad:
Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3)
2.1.1. Vállalkozói Díj: nettó 2.441.150.677,- Ft
2.1.2. Tartalékkeret: az eredeti nettó Vállalkozói díj 5 (öt) százaléka, azaz nettó 106.180.852,-Ft
2.1.3. Előleg: a Tartalékkeret nélkül számított eredeti nettó Vállalkozói díj 30 (harminc) százaléka, azaz 637.085.111,-Ft
Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3)
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3)
2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 2,5 %-a (két és fél százaléka), azaz 61.028.767,- Ft

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogalap: Kbt. 141. § (2)-(3)
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Jótállási Időszak 24 hónapjában a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 2,5 %-a (két és fél százaléka), azaz 61.028.767,- Ft
Jogalap: Kbt. 141. § (6)
4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.2.4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.4.4. Óvadék formájában nyújtott biztosíték teljesítési helye: Jogosult: ÉKM
Bankszámla vezető: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00003582-09030013
Jogalap: Kbt. 141. § (6)
5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.3.3.2. pontjának „Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult” része az alábbiak szerint módosul:

3.2. Megrendelő részéről

Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult:
Lázár János Tel.: Postázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
E-mail:

6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés II.6.2.4. g.) pontja az alábbiak szerint módosul:

6.2.4. g.) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján rész- vagy végszámlában számolják el.

7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. sz. mellékletét képező (2. sz. módosítással módosított) pénzügyi ütemterv helyébe a jelen 3. számú szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemterv lép

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződés, valamint annak 1. számú és 2. számú módosítása a jelen 3. számú módosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen 3. számú módosítás a 1. számú és 2. számú módosítással módosított Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanapon belül átadja Megrendelő részére a módosított vállalkozói díjhoz igazodó módosított Teljesítési Biztosítékát és módosított Felelősségi Biztosítási kötvény másolatát, valamint vállalja, hogy a jövőben benyújtandó Jólteljesítési Biztosítékát is a módosított vállalkozói díjhoz igazítva nyújtja be.

2. Jelen szerződésmódosításnak nem tárgya Vállalkozó esetleges más akadályközléseinek a rendezése, ezért jelen megállapodás ezek vonatkozásában a Vállalkozó részéről joglemondásként nem értelmezhető.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a később aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.

4. Felek a jelen szerződésmódosítást kölcsönös átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 3 eredeti példányt, Vállalkozó 2 eredeti példányt kap.

Forrás: OJS 2024/S 164-507992 (2024-08-21)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)