Debrecen-DGÖ infrastruktúra fejlesztés tervezése

A beszerzés leírása

A tervezési feladatot a tervezési diszpozícióban foglaltak szerint kell megvalósítani. A nyertes ajánlattevő feladata a jogerős építési/ vízjogi létesítési engedély megszerzésére alkalmas engedélyezési tervcsomag, valamint komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Szükséges továbbá a megrendelő meghatalmazása alapján az EVD (Előzetes Vizsgálati Dokumentáció) / KHT (Környezeti Hatás Tanulmány) és az ezekre vonatkozó engedély, továbbá a közmű és útfejlesztéssel kapcsolatos építési engedélyek, kezelői hozzájárulások megszerzése (az engedélyezési folyamathoz kapcsolódó teljes körű hatósági ügyintézéssel).
A megkötendő szerződés célja valamennyi - komplett megvalósításhoz szükséges - engedély megszerzése, illetve a megszerzett engedélyek alapján a kivitelezésre alkalmas kiviteli tervek készítése. A debreceni DGÖ-ben fejlesztéssel összefüggő bel- és csapadékvíz elvezetési, energiaellátási, közúti és közmű-infrastruktúra fejlesztések megtervezése és megvalósítása szükséges. Ezek összefüggő fejlesztések, melyek tervezési munkáit szakaszokra bontva, de egymáshoz teljes mértékben illeszkedve kell elvégezni. A tervezőnek egyeztetési kötelezettsége van az egyéb szerződés keretében megvalósuló csapadékvíz elvezetés, gázellátás és elektromos áram fejlesztés tervezésével megbízott vállalkozóval.
A tervdokumentációk jóváhagyási folyamatairól, mérföldkövekről a tervezőnek ütemtervet kell készíteni, melyet a megrendelő és a DIF hagy jóvá.
Minden egyes szakterület és azokhoz kapcsolódó egyéb létesítmények továbbá a megvalósításhoz szükséges minden tervet külön-külön kell dokumentálni.
Döntés előkészítő tanulmány
Megrendelői döntést igénylő, műszaki megoldást érintő kérdésekben legalább 2 változatot/megoldást bemutató, műszakilag és költségekkel alátámasztott döntéselőkészítő dokumentáció készítése szükséges - melyekre a megrendelő legkésőbb 5 munkanapon belül választ ad. Az aktuális döntést igénylő problémakörhöz minden olyan tervlap, vizsgálat és dokumentáció elkészítése szükséges, melyek segítenek megalapozott döntést hozni.
Bírálati terv
— Útépítés
— Forgalomtechnika
— Vízépítés
— Rekultiváció (szükség szerint)
— Környezetvédelem: környezetvédelmi munkarész (engedélyezéshez)
— Geotechnika
— Hídépítés (szükség szerint)
— Tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv: üzemeltetők által leegyeztetett tervezett (jóváhagyás nélkül)
— Tervezési szakaszra vonatkozóan a tervezést érintő előzetes mérések, vizsgálatok, egyeztetések elvégzését igazoló dokumentáció,
— Az érintett ingatlanok megközelítésének vizsgálata
— Közmű genplan
— Növénytelepítés
— Hírközlés: tanulmányterv
— Kis- és középfeszültségű villamosvezetékek
— Közvilágítás
— Vízellátás, csatornázás: tanulmányterv
— Kitűzési terv: főbb pontok
— Talajvédelmi terv
— Régészet: ERD
— Egyeztetési jegyzőkönyvek
— EVD/KHT/KHV
Engedélyezési terv
— Útépítés
— Forgalomtechnika
— Vízépítés
— Környezetvédelem: környezetvédelmi munkarész (engedélyezéshez)
— Rekultiváció (szükség szerint)
— Geotechnika
— Hídépítés (szükség szerint)
— Tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv: Jóváhagyott, kezelők által pecsételt
— Tervezési szakaszra vonatkozóan a tervezést érintő előzetes mérések, vizsgálatok, egyeztetések elvégzését igazoló dokumentáció,
— Az érintett ingatlanok megközelítésének vizsgálata
— Közmű genplan
— Növénytelepítés
— Hírközlés
— Kis- és középfeszültségű villamosvezetékek
— Közvilágítás
— Vízellátás, csatornázás
— Kitűzési terv
— Talajvédelmi terv
— Régészet: ERD
— Egyeztetési jegyzőkönyvek
— EVD/KHT/KHV
Kiviteli terv
— Útépítés
— Forgalomtechnika
— Vízépítés
— Környezetvédelem
— Rekultiváció (szükség szerint)
— Geotechnika
— Hídépítés (szükség szerint)
— Tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv: Jóváhagyott, kezelők által pecsételt
— Tervezési szakaszra vonatkozóan a tervezést érintő, befolyásoló, alátámasztó mérések, vizsgálatok, egyeztetések elvégzését igazoló dokumentáció,
— Az érintett ingatlanok megközelítésének vizsgálata
— Közmű genplan
— Növénytelepítés
— Hírközlés
— Kis- és középfeszültségű villamosvezetékek
— Közvilágítás
— Vízellátás, csatornázás
— Kitűzési terv
— Talajvédelmi terv
— Humuszgazdálkodási terv: talajvédelmi terv alapján a konkrét beruházásra
— Régészet: ERD
— Kezelési és Karbantartási Kézikönyv (konkrét, részletes utasításokat megfogalmazó üzemeltetési feladatleírás, intézkedési terv az üzemeltetési feladatok és az azok ellátáshoz rendelt eszközök, erőforrások, technológia, feltételek megnevezésével, részletes üzemeltetési protokoll a teljes rendszerre, üzemeltetőkkel előzetesen egyeztetve)
— Havaria intézkedési terv
— Egyeztetési jegyzőkönyvek
Tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei
— A tervdokumentáció munkarészeit 2 db digitális formátumban (pendrive), valamint 4 db papír (kivéve a kiviteli terv mert az 8 példányban szükséges) alapú példányban kell szállítani a meghatározott határidőknek megfelelően. A kiviteli tervdokumentációhoz árazott és árazatlan költségvetést szükséges benyújtani,
— A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell,
— A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető .xls formátumban kell szállítani.
Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. Korm. rendelet 8. mellékletében, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X.30.) és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A tervdokumentáció tartalmazza az árazott/árazatlan költségvetést is elektronikus, szerkeszthető formátumban. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban is át kell adni.
Jellemző, főbb mennyiségi adatok:
— 10570 m hosszúságban új nyomvonalú út építésének tervezése
— 15570 m hosszúságban új szennyvízelvezető gerincvezeték tervezése
— 12080 m egyesített gyalog-és kerékpárút tervezése
— 17770 m hosszúságú, ivóvízellátást biztosító gerincvezeték tervezése
— 10570 m hosszúságú csapadékvízelvezető hálózat megtervezésé
— 2 db körforgalmú csomópont tervezése
A Részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Minőségi kritérium (név)

2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki összesen legalább 11000 méter hosszúságú új szennyvízelvezető gerincvezeték megtervezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki összesen legalább 9000 méter hosszúságú egyesített gyalog-és kerékpárút megtervezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

4. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki összesen legalább 13000 méter hosszúságú, ivóvízellátást biztosító gerincvezeték megtervezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

5. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki összesen legalább 7800 méter csapadékvízelvezető hálózat megtervezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)

További információk

A teljesítési határidő a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint alakul:
A tervdokumentáció részeinek leszállítási határideje:
Tervezési ütemterv készítése: a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül.
Döntés előkészítő tanulmány leszállítása: szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
Környezetvédelmi eljárások lefolytatására alkalmas tervek leszállítása: Döntés előkészítő tanulmány jóváhagyásától számított 75 naptári napon belül.
Bírálati terv leszállítása: A környezetvédelmi eljárások lefolytatására alkalmas tervek leszállításától számított 60 naptári napon belül.
Engedélyes tervek leszállítása (engedély nélkül): a bírálati terv Ajánlatkérő által történő elfogadásától számított 30 naptári napon belül.
Kiviteli tervek leszállítása: a jogerős építési/vízjogi létesítési engedély kézhezvételét követő 60 naptári napon belül.
Részekre történő ajánlattétel kizárásnak indoka: A beszerzés egy komplex, egységes tervezési feladatra irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. Két külön tervező által történő teljesítés a tervezők közötti összhang megteremtésében a megrendelőre is többlet feladatot hárítana, ami a megrendelői oldalon további költség és határidő növekményt okozna. A tervezéshez szükséges alapadatok több nyertes ajánlattevő általi beszerzése, valamint az átfedésben lévő tervezési területekre vonatkozó dokumentumok adatainak több nyertes ajánlattevő általi külön-külön történő elkészítése a tervezési költségek indokolatlan és ésszerűtlen emelkedését eredményeznék. A részekre történő ajánlattétel tehát összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági észszerűséggel.
Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít, melyre tekintettel az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekintheti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A közbeszerzés eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele:
A szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Önkormányzat által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése.
A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Vállalkozót, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a Szerződés megszűnik. A
Szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Vállalkozót értesíti. Ezen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból
Semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő szerepel az illetékes elektronikusan elérhető kamarai nyilvántartásban, az igazolást nem szükséges benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési feladatok ellátása) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 150 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 150 millió Ft-ot).

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtania.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben teljesített, legalább 5000 m hosszúságú új nyomvonalú út engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére irányuló referenciával.
Az alkalmassági követelmény tekintetében útnak minősül a teherforgalom számára is alkalmas, szilárd burkolatú út.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.

A szerződés teljesítésének feltételei

Finanszírozás:
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
A teljesítés során számla benyújtására Nyertes Ajánlattevő a szerződéstervezetben rögzített ütemezés szerint jogosult.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
O Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
— Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervezési feladat nettó tervezési díjának 1 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke 15 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít,
— Meghiúsulási kötbér: az építési/vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 20 %-a, a kiviteli tervdokumentáció esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 30 %-a, minden egyéb feladat vonatkozásában az adott feladat/munkarész nettó díjának 15 %-a,
— Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész / tervdokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít,
— Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállításának napja,
— Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a tervezési feladatok hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor: 80 000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben Megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a Tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.
A Tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Megrendelőt ért minden kárt Tervező köteles megtéríteni Megrendelő részére.
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájl-formátumúaknak kell lenniük, illetve az árazott költségvetés (Tervezési díj részletező) vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja az .xls. vagy .xlsx formátumú dokumentumokat is. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.
3. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
8. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
18. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
Folytatás a VI.4) pontban.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

VI.3.) pont folytatása:
19. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20 Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P1,M1. követelmény.
21. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
24. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább: 25 000 000 Ft/káresemény, 50 000 000 Ft/tartam. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
25. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat (díjrészletező) hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat). A táblázat 2 db "fül"-ből áll, mindkettő kitöltendő.
26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
27. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1-5. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
28. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.
Ajánlati biztosíték összege: 2 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: az átutalásról szóló igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
29. Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési diszpozíciót. A módosított dokumentum jelen hirdetmény megjelenésétől elérhető az eredeti dokumentumokkal azonos elérési útvonalon.

A szerződés módosításának időpontja: 2023.01.06.
VII.2.2) pont kifejtése:
A DIF Kft. a tárgyi tervezési projekthez kapcsolódóan, a Szerződés 2022. 04. 22. napján történő hatálybalépését követően 2022.05.11. napján sajtónyilvános projektindító értekezletet szervezett Megrendelő, Tervező, a tervezés során megkeresésre kerülő engedélyező és szakhatóságok, közmű szolgáltatók és üzemeltetők, valamint a projektben érintett egyéb szervezetek képviselőinek részvételével. Az egyeztetésen koncepcionális szinten ismertetésre került a tervezési terület út-és közműfejlesztése, illetve Tervező a bemutatott prezentációt követően lehetőséget biztosított a tervezési folyamathoz kapcsolódó első kérdések, észrevételek megfogalmazására.
A tárgyi projektindító értekezleten DIF Kft. tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Megrendelő - a DGÖ-ben kiajánlott, jelenleg még szabad beruházási területeket érintő, jelentős terület- és közműigényű - előrehaladott befektetői tárgyalásokat folytat mintegy 265 ha nagyságú területre. Ezen tárgyalások alapján és eredményeként Megrendelő 2022.05.11. napján került olyan befektetői igényekkel kapcsolatos információk birtokába, melyek alapján felmerülhet annak lehetősége, hogy az eredeti tervezési program nincs teljes mértékben összhangban a potenciális befektetők - Megrendelő által is elfogadható - igényeivel és ezen körülmény kihatással lehet a Tervező által bemutatott koncepció, tervezési feladat konkrét műszaki tartalmára és jellemző mennyiségeire. A megrendelői információk ismertetése alapján Tervező egyetértett abban, hogy jelentős a valószínűsége annak, hogy a tervezési program módosításának szükségessége elkerülhetetlen lesz.
Ezen időpontig az eredeti, közbeszerzési eljárás tárgyát képező Tervezési Program helytálló volt és összhangban állt az addig feltárt és megismert befektetői igényekkel.
Ezen tényekre tekintettel Megrendelő, a projektindító értekezletet követően írásban is javasolta Tervező részére a hatályba lépett Szerződés szerinti tervezési feladatok teljesítésének ideiglenes felfüggesztését, szüneteltetését mindaddig, amíg a Megrendelő nem tud bővebb és végleges tájékoztatást adni a befektetői tárgyalások tervezési területre gyakorolt hatásáról.
Ezen időszak alatt Tervező több adatszolgáltatási igénnyel fordult Megrendelő felé, azonban Megrendelő azt a fenti okok miatt nem, vagy nem teljeskörűen tudta megadni a tervezéshez - azon belül is az első teljesítést tartalmazó Döntéselőkészítő Tanulmány elkészítéséhez - szükséges információkat, így Tervező a munkavégzésben teljes mértékben akadályoztatva volt.
A tervezési területből a folyamatos tárgyalások eredményeként adásvételi előszerződés aláírásával 2022.06.16. napján Megrendelő által értékesítésre került egy mintegy 45 ha nagyságú terület a dél-koreai EcoPro Global Hungary Zrt. (a továbbiakban: EcoPro Hungary Zrt.), illetve 2022.09.05. napján további 221 ha nagyságú terület a kínai Contemporary Amperex Technology Kft. (a továbbiakban: CATL Kft.) részére. Az adásvételi előszerződés tartalmazta a telek végleges geometriáját, annak megközelítéséhez kialakítani szükséges infrastruktúra nyomvonalát, kapacitását és csatlakozási pontjait. A CATL Kft.-vel kötött előszerződést követően realizálódott véglegesen a tervezési terület műszaki tartalma, mely alapján Megrendelő a Tervezőnek 2022.09.05. napján küldött levelében kérte a tervezési folyamat folytatását. A fent leírtak alapján látható, hogy a Szerződés 2022.04.22. hatálybalépését követően Tervező már 2022.05.11. napján a teljesítésben akadályba került, így a Szerződés 2.1. pontja első bekezdésében meghatározott Tervezési ütemterv elkészültét követően, a második bekezdés szerinti Döntéselőkészítő tanulmány leszállítását nem tudta teljesíteni, hiszen az arra rendelkezésre álló 60 naptári napból, mindösszesen az első 19 naptári napban tudott előkészítő munkálatokat végezni, úgy mint terepbejárás, geodéziai-és LIDAR felmérés, közmű genplan alapállapot készítés, környezetvédelmi állapotfelmérés stb. Az akadályoztatás Megrendelő általi feloldását (2022.09.05.) követően a Döntéselőkészítő tanulmányt Tervező a részteljesítésre fennmaradó 41 naptári napon belül, határidőben, a 24. naptári napra, azaz 2022.09.29. napján - a módosított tervezési programban foglaltakkal összhangban - leszállította véleményezésre Megrendelő részére.
Jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A szerződésmódosítás azon körülmény eredménye, hogy a tervezési terület mintegy 38%-át (700 ha/265 ha) érintő befektetői tárgyalások és az azok alapján létrejött adásvételi előszerződések keretében véglegesítésre kerülő igények miatt az eredeti koncepcióhoz képest (amely jelen Tervezési szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás műszaki-szakmai tartalmát megalapozta) megváltozott a gazdasági övezet infrastruktúra ellátásának tervezett nyomvonala(i), kapacitása(i) és csatlakozási pontja(i). Az EcoPro Hungary Zrt-vel az adásvételi előszerződés aláírásáig a Szerződés hatálybalépésétől mintegy 2 hónap, míg a CATL Kft. esetében mintegy 4,5 hónap időtartam telt el. A Szerződés hatálybaléptetését követően merültek fel azok a tervezési programot módosító, előre nem látható igények amelyek jelen szerződésmódosítás alapját képezik. Mivel a tervezés tárgyát képező terület egy kialakítás alatt álló ipari övezet, így a hosszan tartó tárgyalássorozat(ok) ellenére az adásvételi előszerződés aláírását megelőző hetekben realizálódott csak, hogy a vevő milyen telekgeometriával kívánja megvásárolni az ingatlant és milyen mértékű közműkapacitást szeretne. A szerződés megkötésekor, továbbá a szerződés hatálybalépésének időpontjában az eredeti, közbeszerzési eljárás tárgyát képező Tervezési Program még aktuális és helytálló volt annak ellenére, hogy befektetőkkel zajló tárgyalássorozatok folyamatban voltak.
Jelen szerződésmódosítás indokai a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti jogalapnak megfelelnek, azzal összhangban vannak.