ELI közlekedési kapcsolatainak javítása- Szeged

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2021-05-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2021-04-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Dél-Alföld › Csongrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2021-04-01	Ajánlati felhívás
2021-05-25	További információk
2021-06-14	További információk
2021-08-17	További információk
2021-09-15	További információk
2021-09-24	További információk
2022-02-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-08-15	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-09-22	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2021-04-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000356242021
Rövid leírás:

TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Széchenyi tér 10.
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szegedvaros.hu 🌏
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu 📧
Telefon: +36 62564363 📞
Fax: +36 62564292 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356242021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356242021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-04-01 📅
Benyújtási határidő: 2021-05-27 📅
Közzététel dátuma: 2021-04-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 066-170170
HL-S szám: 66
További információk

1.AK II.2.7.) pont-A szerződés időtartama kapcsán rögzíti,hogy az a munkater. átadásától számított időtartam. 2.II.2.3) pont folyt: ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja (0+000 - 0+332 km sz.),Zápor út (0+000 - 0+775 km sz.)és a Régi Posta utca (0+000-0+100 és 0+000-0+373 km szelvények között);Vinkler László utca (0+775-1+525 km sz. között);Zsámbok réti sor,Vértói út (1+525 - 3+157 km sz. között)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása – generál kivitelezés

Főbb munkanemek, mennyiségi adatok:

Útépítési munkák:

— Humuszterítés: 31 880 m

— Humuszleszedés: 10 225 m

— Töltésszélesítés: 5 770 m

— Talajstabilizáció készítése: 16 495 m3

— Szegély készítése: 16 848 m

— Térburkolat: 1 227 m

— Homokos kavics védőréteg: 8 191 m3

— Szórt alap készítése: 10 601 m

— Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 1 633 m

— Ckt útalap: 160 m

— Aszfalt alapréteg: 1 530 m

— Aszfalt kötőréteg: 1 468 m

— Aszfalt kopóréteg: 2 529 m

— CP4/2,7 pályaburkolati beton: 184 m

— Füvesítés: 11 564 m

— Új út építése, teljes pályaszerkezettel: 15 420 m

— Körforgalom építése (UME szerinti egysávos lakott területi): 3 db

Vízépítési munkák:

— Szivárgórendszer építése PVC, LPE csőből: 1 231 m

— Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1 733 m (ebből 200 mm: 22 m, 300 mm: 890 m, 400 mm: 496 m, 500 mm: 195 m, 600 mm: 130 m)

— Beton vízelvezető folyóka ráccsal: 596 m

— Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése (különböző méretben): 3 265 fm

— Rézsű- és mederburkolat készítés: 1 709 m

— Tározók építése: 1 000 m

— Átereszek építése előregyártott vb elemekből: 487 m

— Kerítésépítés (drótfonatos 1,8 m drót): 245m

Elektromos munkák:

— Közvilágítási kábel bontása: 1 200 m

— Közvilágítási oszlop bontása: 49 db

— Közvilágítási kábel fektetése: 6 320 m

— Közvilágítási oszlop elhelyezése: 163 db

— Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 248 db

— Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1 320 m

— Középfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 4 160 m

Gázépítési munkák:

— DN32 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 518 m

— DN50 acél nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 73 m

— DN20 PE középnyomású fogyasztói leágazó gázvezeték: 41,6 m

— DN63 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 19 m

— DN110 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 77 m

— DN315 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 118 m

— DN63 PE nagyközépnyomású leágazó gerincvezeték kiváltás: 118 m

A műszaki dokumentációban részletezettek szerint

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 15 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt
További információk:

1.AK II.2.7.) pont-A szerződés időtartama kapcsán rögzíti,hogy az a munkater. átadásától számított időtartam.

2.II.2.3) pont folyt: ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja (0+000 - 0+332 km sz.),Zápor út (0+000 - 0+775 km sz.)és a Régi Posta utca (0+000-0+100 és 0+000-0+373 km szelvények között);Vinkler László utca (0+775-1+525 km sz. között);Zsámbok réti sor,Vértói út (1+525 - 3+157 km sz. között)

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Szeged alábbi helyszínei:Kerékpárút az 5. sz. főút és Zápor út között, ill. ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja mellett (0+000 - 0+960 km sz.); folytatás: II.2.14) pontban

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt.és a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján: AT-nek a Kbt .67.§(1)bek-ben,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1.-4.§-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozattal, Kbt.69.§(4)bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8. §-ában,nem magyarországi letelepedésű AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm.r.6.§ és 12-16.§-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt.67.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel Ajánlattevő nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.

Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII.tv.(Étv.)szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlattevő alkalmatlan,ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Étv.39.§-a előírja:

(1)Az építőipari kiv-i tev.az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége.

(3)Aki üzletszerű gazd-i tev-ként építőipari kiv-i tevékenységet (a továbbiakban:vállalkozó kiv. tev.)kíván folytatni,annak rendelkezni kell a korm.rendeletben meghat. feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

(7)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kiv-i tevékenységre jogosultak

Névjegyzékét,és a szolgáltatási tev. megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló tv. szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Előzetes igazolás:Kbt.67.§(1)bek.alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan EEKD benyújtása

Szükséges. 321/2015.(X.30.) Korm.r. 2. § (5)bek.alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV.részében részletes adatok megadását.

Kbt. 65.§ (1)bek. c) pontja szerint,a 322/2015.(X.30.)Korm.r.21. §(1)bek.alapján az építőipari kiv-i tev-et folytató gazd-i szereplőknek szerepelniük szükséges az Étv.szerinti,építőipari kiv-i tev-et végzők névjegyzékében. AT mellett valamennyi olyan gazd-i szereplőnek(közös ATnek, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben,akik a szerződés teljesítése során építőipari kiv-i tevékenységet fognak végezni. Nem Magyarországon

Letelepedett gazd-i szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal kell rendelkezniük,nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot)vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A fenti nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban

Szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat (beleértve EEKD-t) közös ajánlattevők, valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények (ideértve a Kbt. 65.§(1) bekezdése c) pont szerinti szakmai alkalmasságot is)előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:

M/1: Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban szerződésszerűen teljesített, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti építési beruházásai (amelyből megállapítható az alkalmasság minimumkövetelménye körében előírt kritérium) a végzett munka mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap megjelöléssel) és helye, a szerződést kötő másik fél,

Valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen

Arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében AK a vizsgált öt éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Továbbá AK a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Mutassa be azon szakembereket,akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy az FMV névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/ Amennyiben a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a jogosultság megszerzésének ideje a kamarai szám megadása mellett a szakmai önéletrajzban feltüntetendő! Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít. A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges megadni!!! Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban szerződésszerűen teljesített

a) legalább 4500 m2 pályaszerkezet építéssel járó útépítési és/vagy útrekonstrukciós (kivéve kátyúzási munkák) munkára vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, mely követelmény adott esetben 1 vagy több, maximum 4 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthető, és

b) legalább 1350 m víziközmű létesítéssel járó munkára vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, mely követelmény adott esetben 1 vagy több, maximum 4 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthető, és

c) legalább 900 m középfeszültségű vezeték építését és/vagy átépítését és/vagy kiváltását magában foglaló munkára vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, mely követelmény adott esetben 1 vagy több, maximum 6 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthető, és

d) legalább 540 m közvilágítás hálózat kiépítését magában foglaló munkára vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, mely követelmény adott esetben 1 vagy több, maximum 4 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthető.

M/2: Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik

a) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló

266/2013. (VII. 11.)K.rend.szerinti MV-KÉ kódú(Közlekedési építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és

Építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel és

b) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)Korm. rend.szerinti MV-VI (Villamosság szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel és

c) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)K.rend.szerinti MV-VZ kódú(Vízgazdálkodási építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, gyakorlati idővel,így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és

Építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel és

d) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)Korm. rend.szerinti MV-GO (Szénhidrogén vezetékek építése szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gáz- és olajipari mérnök, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök, gáz- és olajipari mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Egy szakember több pozicióra is jelölhető.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő(AK). AK az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az AT munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembernek kell részt venni a teljesítésben.)

AK felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakemberek tekintetében az FMV és a kamarai névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja AK a végzettséggel, gyakorlati idővel szemben előírt minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz csatolása mellett.

Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Finanszírozás TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretében, uniós támogatásból,100 % támogatási

Intenzitással valósul meg (utófinanszírozással), adott esetben önerővel kiegészítve.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő összeg a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet 1. mellékletének 134/B.1. pontja szerint. Az előleget az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület

Átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A nyertes ajánlattevő a szerződés

Elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Ajánlattevő az előleg biztosítékaként a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.

Előleg igénylése esetén nyertes ajánlattevő a kapott előleggel arányosan köteles elszámolni,

Oly módon, hogy a 4., 5. és 6. részszámlázás, és a végszámlázás során a kapott előleg 25-25 %-ával számol el.

Nyertes ajánlattevő 6 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.

Nyertes AT a kivitelezési munka 15 %-os és 30 %-os műszaki készültségénél a nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő

Összegben, a munka 40 %-os műszaki készültségénél a nettó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő

Összegben, a munka 55 %-os, 70 %-os, 85 %-os műszaki készültségénél a nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő

Összegben részszámlázásra, majd a 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését

Követően jogosult a nettó szerződéses ár fennmaradó 15 %-ának megfelelő összegben végszámlázásra.

A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § tartalmazza ezen fizetési rendelkezéseket.

Az eljárásban irányadó Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bek., valamint 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. előírásai.

Teljesítési, jótállási biztosíték: ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. Ajánlatkérő min 48 hó jótállási köt-et ír elő a sikeres műsz.átadás-átvétel lezárásától. Késedelmi kötbér:0,5%/nap,max. 20 %;hibás telj-i kötbér:hibásan telj. munkarész

10 %-a,meghiúsulási kötbér 30 %.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2021-05-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Kiterjesztett jótállási időtartam (minimum 0 - maximum 12 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): M/2 a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje út és/vagy kerékpárút építés tárgyú beruházások megvalósítása területén (minimum 0 - maximum 24 hónap)
M/2 b) alk. köv. körében bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje középfeszültségű vezetékek építését és/vagy átépítését és/vagy kiváltását magában foglaló beruházások kapcsán(min 0 - max 24 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735629206
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Botka László
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000356242021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági

Ésszerűséggel, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít, egy építési engedély irányadó. Tekintettel az elvégzendő feladatok volumenére, a munkafolyamatok egymásra épülésére, a folyamatos, zavartalan munkavégzés biztosítására, ésszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása. A szakaszok (I. - IV. szakasz) között, a tervezés szerinti szakaszhatároknál egyes szakágak megszakítás nélkül haladnak át, ott a létesítményeket a kiviteli terveknek megfelelően folytonosan, megszakítás (csatlakozási pont) nélkül kell kivitelezni. Hangsúlyozandó, hogy a beruházás kivitelezési idejének minimalizálása szintén a projekt egyben kezelését indokolja, az elvégzendő feladatok szerteágazóak (útépítés, csatorna - és vízépítés, elektromos munkák, gázvezeték építés - és kiváltás), melyek nem végezhetőek folyamatosan, azok egymásra épülnek. Egy generál kivitelező esetén az erőforrások átcsoportosíthatóak, az egyes munkarészek megfelelően ütemezhetőek a határidőben történő teljesítés érdekében. Több kivitelező (generál kivitelező) esetén az egyes munkarészek, technológiai kapcsolódások ütemezése, a kivitelezők munkájának összehangolása és a kivitelezési határidők betartása lehetetlen. További indoklást karakterkorlát okán a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

2. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66. § (6)) Nemleges nyilatkozat csatolása is kell!

3. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.

4. Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10.

5. Értékelési módszer: 1. részszempont (Nettó ajánlati ár): Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 2. részszempont (Kiterjesztett jótállási időtartam) és 3.és 4. részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P= (Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.

6. Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokataz AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.

7. Csatolandó AT-nek a Kbt.66.§ (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8. Ajánlathoz csatolandó az AT(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.

10. Változásbejegyzési eljárás tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.

11. Közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna(lajstromszám: 00498)

12. Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített Ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

13. Nyertes AT-nek építés-szerelési biztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint. (Felelősségi károk fedezete: min 100 000 000,- Ft/káresemény és 100 000 000,-Ft/tartam).

14. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

15. AT(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.

16. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért.

17. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap, AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő.

18. AK a Kbt.75.§(2)bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását előírja (Kbt.75.§(6) bekezdés).

19. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára.

20. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő többlettámogatásra irányuló kérelmet nyújtott be a TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretében, melyből a közbeszerzési eljárást megvalósítani kívánja, így az eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) szerint feltételesen kerül kiírásra.

21. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít jelen beruházás kapcsán.

22. Az értékelésre kerülő szakember(ek) nevét az ajánlatban fel kell tüntetni, és amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember(ek) nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2021/S 066-170170 (2021-04-01)

További információk (2021-05-25)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közúti világítóberendezések szerelése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-25 📅
Benyújtási határidő: 2021-06-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 102-266194
Hirdetményre hivatkozik: 2021/S 066-170170
HL-S szám: 102
További információk

Az eljárás során számos kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdés érkezett, melyek a kiadott közbeszerzési dokumentáció felülvizsgálatát indokolják, ezen kérdések megválaszolása folyamatban van. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást határidőben nem tudja teljesíteni, az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján.

Forrás: OJS 2021/S 102-266194 (2021-05-25)

További információk (2021-06-14)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-06-14 📅
Benyújtási határidő: 2021-08-19 📅
Közzététel dátuma: 2021-06-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 117-304419
HL-S szám: 117
Forrás: OJS 2021/S 117-304419 (2021-06-14)

További információk (2021-08-17)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Széchenyi Tér 10.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-08-17 📅
Benyújtási határidő: 2021-09-16 📅
Közzététel dátuma: 2021-08-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 161-422128
HL-S szám: 161
További információk

Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy egyes kérdések megválaszolása eredményeként a közbeszerzési dokumentumokat módosította a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő módosítására is köteles. Továbbá tekintettel arra, hogy a 3. sz. kiegészítő tájékoztatásban megválaszolt kérdéseken túlmenően további kérdések megválaszolása folyamatban van, így ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján is köteles az ajánlattételi határidő meghosszabbítására.

Forrás: OJS 2021/S 161-422128 (2021-08-17)

További információk (2021-09-15)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-15 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-07 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 182-472656
HL-S szám: 182
További információk

Forrás: OJS 2021/S 182-472656 (2021-09-15)

További információk (2021-09-24)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-09-24 📅
Benyújtási határidő: 2021-10-14 📅
Közzététel dátuma: 2021-09-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 189-490659
HL-S szám: 189
További információk

Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy egyes kérdések megválaszolása eredményeként a közbeszerzési dokumentumokat (árazatlan költségvetés, tervdokumentáció) módosította a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő módosítására is köteles.

Forrás: OJS 2021/S 189-490659 (2021-09-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-02-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés Főbb munkanemek, mennyiségi adatok: Útépítési munkák: - Humuszterítés: 34 984 m2 - Humuszleszedés: 10 225 m3 - Töltésszélesítés: 5 770 m3 - Talajstabilizáció készítése: 15 897 m3 - Szegély készítése: 17 701 m - Térburkolat: 1 227 m2 - Homokos kavics védőréteg: 9 046 m3 - Szórt alap készítése: 11 122 m3 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 1 633 m3 - Ckt útalap: 160 m3 - Aszfalt alapréteg: 1 530 m3 - Aszfalt kötőréteg: 1 480 m3 - Aszfalt kopóréteg: 2 529 m3 (m2) - CP4/2,7 pályaburkolati beton: 184 m3 - Füvesítés: 11 564 m2 - Új út építése, teljes pályaszerkezettel: 15 420 m2 - Körforgalom építése (UME szerinti egysávos lakott területi): 3 db Vízépítési munkák: - Szivárgórendszer építése PVC, LPE csőből: 1 231 m - Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1 440 m (ebből 300 mm: 773 m, 400 mm: 342 m, 500 mm: 195 m, 600 mm: 130 m) - Beton vízelvezető folyóka ráccsal: 596 m - Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése (különböző méretben): 2 516 fm - Rézsű- és mederburkolat készítés: 1 754 m2 - Tározók építése: 1 000 m3-es és 2 484 m3-es - Átereszek építése előregyártott vb elemekből: 487 m - Kerítésépítés (drótfonatos 1,8 m drót): 245m Elektromos munkák: - Közvilágítási kábel bontása: 1 200 m - Közvilágítási oszlop bontása: 49 db - Közvilágítási kábel fektetése: 7 025 m - Közvilágítási oszlop elhelyezése: 164 db - Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 248 db - Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1 320 m - Középfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 4 160 m Gázépítési munkák: - DN32 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 518 m - DN50 acél nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 73 m - DN20 PE középnyomású fogyasztói leágazó gázvezeték: 41,6 m - DN63 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 19 m - DN110 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 77 m - DN315 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 118 m - DN63 PE nagyközépnyomású leágazó gerincvezeték kiváltás: 118 m a műszaki dokumentációban részletezettek szerint

Rövid leírás

TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési

kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés

Főbb munkanemek, mennyiségi adatok:

Útépítési munkák:

- Humuszterítés: 34 984 m2

- Humuszleszedés: 10 225 m3

- Töltésszélesítés: 5 770 m3

- Talajstabilizáció készítése: 15 897 m3

- Szegély készítése: 17 701 m

- Térburkolat: 1 227 m2

- Homokos kavics védőréteg: 9 046 m3

- Szórt alap készítése: 11 122 m3

- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 1 633 m3

- Ckt útalap: 160 m3

- Aszfalt alapréteg: 1 530 m3

- Aszfalt kötőréteg: 1 480 m3

- Aszfalt kopóréteg: 2 529 m3 (m2)

- CP4/2,7 pályaburkolati beton: 184 m3

- Füvesítés: 11 564 m2

- Új út építése, teljes pályaszerkezettel: 15 420 m2

- Körforgalom építése (UME szerinti egysávos lakott területi): 3 db

Vízépítési munkák:

- Szivárgórendszer építése PVC, LPE csőből: 1 231 m

- Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1 440 m

(ebből 300 mm: 773 m, 400 mm: 342 m, 500 mm: 195 m, 600 mm: 130 m)

- Beton vízelvezető folyóka ráccsal: 596 m

- Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése (különböző

méretben): 2 516 fm

- Rézsű- és mederburkolat készítés: 1 754 m2

- Tározók építése: 1 000 m3-es és 2 484 m3-es

- Átereszek építése előregyártott vb elemekből: 487 m

- Kerítésépítés (drótfonatos 1,8 m drót): 245m

Elektromos munkák:

- Közvilágítási kábel bontása: 1 200 m

- Közvilágítási oszlop bontása: 49 db

- Közvilágítási kábel fektetése: 7 025 m

- Közvilágítási oszlop elhelyezése: 164 db

- Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 248 db

- Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1 320 m

- Középfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 4 160 m

Gázépítési munkák:

- DN32 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 518 m

- DN50 acél nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 73 m

- DN20 PE középnyomású fogyasztói leágazó gázvezeték: 41,6 m

- DN63 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 19 m

- DN110 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 77 m

- DN315 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 118 m

- DN63 PE nagyközépnyomású leágazó gerincvezeték kiváltás: 118 m

a műszaki dokumentációban részletezettek szerint

A beszerzés teljes értéke: 2 966 780 524 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-10 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 032-081118
HL-S szám: 32
További információk

- Ajánlattevők adatai: 1. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44) és Délút Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Kastélykert utca 171., adószám: 11392486-2-06) 2. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., adószám: 10776456-4-43) 3. Norbo-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Dorozsmai út 35., adószám: 24074070-2-06) 4. Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft. (2330 Dunaharaszti, Pitypang utca 43., adószám: 12906989-2-13) - Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembevételre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési

kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés

- Humuszterítés: 34 984 m2

- Humuszleszedés: 10 225 m3

- Töltésszélesítés: 5 770 m3

- Talajstabilizáció készítése: 15 897 m3

- Szegély készítése: 17 701 m

- Térburkolat: 1 227 m2

- Homokos kavics védőréteg: 9 046 m3

- Szórt alap készítése: 11 122 m3

- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 1 633 m3

- Ckt útalap: 160 m3

- Aszfalt alapréteg: 1 530 m3

- Aszfalt kötőréteg: 1 480 m3

- Aszfalt kopóréteg: 2 529 m3 (m2)

- CP4/2,7 pályaburkolati beton: 184 m3

- Füvesítés: 11 564 m2

- Új út építése, teljes pályaszerkezettel: 15 420 m2

- Körforgalom építése (UME szerinti egysávos lakott területi): 3 db

- Szivárgórendszer építése PVC, LPE csőből: 1 231 m

- Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1 440 m

(ebből 300 mm: 773 m, 400 mm: 342 m, 500 mm: 195 m, 600 mm: 130 m)

- Beton vízelvezető folyóka ráccsal: 596 m

- Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése (különböző

méretben): 2 516 fm

- Rézsű- és mederburkolat készítés: 1 754 m2

- Tározók építése: 1 000 m3-es és 2 484 m3-es

- Átereszek építése előregyártott vb elemekből: 487 m

- Kerítésépítés (drótfonatos 1,8 m drót): 245m

- Közvilágítási kábel bontása: 1 200 m

- Közvilágítási oszlop bontása: 49 db

- Közvilágítási kábel fektetése: 7 025 m

- Közvilágítási oszlop elhelyezése: 164 db

- Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 248 db

- Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1 320 m

- Középfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 4 160 m

- DN32 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 518 m

- DN50 acél nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 73 m

- DN20 PE középnyomású fogyasztói leágazó gázvezeték: 41,6 m

- DN63 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 19 m

- DN110 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 77 m

- DN315 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 118 m

- DN63 PE nagyközépnyomású leágazó gerincvezeték kiváltás: 118 m

a műszaki dokumentációban részletezettek szerint

- Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1 440 m (ebből 300 mm: 773 m, 400 mm: 342 m, 500 mm: 195 m, 600 mm: 130 m)

- Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése (különböző méretben): 2 516 fm

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Szeged alábbi helyszínei:Kerékpárút az 5. sz. főút és Zápor út között, ill. ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja mellett (0+000 - 0+960 km sz.); ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja (0+000 - 0+332 km sz.),Zápor út (0+000 - 0+775 km sz.)és a Régi Posta utca (0+000-0+100 és 0+000-0+373 km szelvények között);Vinkler László utca (0+775-1+525 km sz. között);Zsámbok réti sor,Vértói út (1+525 - 3+157 km sz. között)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-02-07 📅
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14904134244
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18831700 📞
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Internetcím: http://www.colas.hu 🌏
Név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11392486206
Postacím: Kastélykert Utca 171
Postai város: Algyő
Postai irányítószám: 6750
Telefon: +36 62517727 📞
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu 📧
Ország: Csongrád 🏙️
Internetcím: http://www.delut.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 2 966 780 524 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

- Ajánlattevők adatai:

1. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44) és Délút Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Kastélykert utca 171., adószám: 11392486-2-06)

2. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., adószám: 10776456-4-43)

3. Norbo-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Dorozsmai út 35., adószám: 24074070-2-06)

4. Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Kft. (2330 Dunaharaszti, Pitypang utca 43., adószám: 12906989-2-13)

- Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembevételre.

Forrás: OJS 2022/S 032-081118 (2022-02-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-08-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 966 780 524 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 158-502606
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 032-081118
HL-S szám: 158
További információk

A hirdetmény VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása: - A 6. számú Változtatási utasításban részletezettek szerint a Zsámbokréti soron 4 m széles útcsatlakozás kiépítése (hrsz: 16473) szükséges az útpálya szélesítés rétegrendjével megegyezően, a Régi posta út kapcsán lokális útpálya megerősítés indokolt az új aszfalt kopóréteg alatt, továbbá a Régi posta út 01393/5 hrsz-ú területhez 4 m széles útcsatlakozás (bejáró) kialakítása indokolt a csapadékvíz elvezető burkolt árok lefedésével, valamint a Vinkler László utca páratlan oldalán a bejárok burkolatának (zúzottkő alapréteg és 5 cm AC-11 kopó réteg) kiépítése szükséges a vízelvezető árok és a járda közötti szakaszon. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 6 036 742,-Ft többletköltséget jelent. - A teljesítési határidőre kihatással lévő 4. számú Változtatási utasításban részletezett módosítás eredményeként Vállalkozó határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 3. Teljesítési határidők, munkakezdés 3.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják: A teljesítési határidő: A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: a támfal építése kapcsán kiadott, az építési engedélytől való eltérést engedélyező határozat közlésétől - 2023.05.31. napjától - számított 60 naptári nap. A határidő tekintetében Felek a Kbt. határidő számítási szabályait alkalmazzák. - A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 4. Vállalkozói díj 4.1. pontjának második bekezdést az alábbiak szerint módosítják: Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 2 966 780 524,-Ft 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 38 778 881,-Ft Nettó vállalkozói díj összesen: 3 005 559 405,-Ft -Felek a Vállalkozási szerződés 6. Pénzügyi feltételek 6.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: A Vállalkozó 6 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult. Vállalkozó a kivitelezési munka 15 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 30 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 40 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 55 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 70 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó a kivitelezési munka 85 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 15 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra. Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. Az elvégzett munka ellenértékét a Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt és Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át. - A szerződésmódosítás dátuma: 2023. augusztus 10. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2023. május 19. napján került sor.

További információk

A hirdetmény VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

- A 6. számú Változtatási utasításban részletezettek szerint a Zsámbokréti soron 4 m széles útcsatlakozás kiépítése (hrsz: 16473) szükséges az útpálya szélesítés rétegrendjével megegyezően, a Régi posta út kapcsán lokális útpálya megerősítés indokolt az új aszfalt kopóréteg alatt, továbbá a Régi posta út 01393/5 hrsz-ú területhez 4 m széles útcsatlakozás (bejáró) kialakítása indokolt a csapadékvíz elvezető burkolt árok lefedésével, valamint a Vinkler László utca páratlan oldalán a bejárok burkolatának (zúzottkő alapréteg és 5 cm AC-11 kopó réteg) kiépítése szükséges a vízelvezető árok és a járda közötti szakaszon. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 6 036 742,-Ft többletköltséget jelent.

- A teljesítési határidőre kihatással lévő 4. számú Változtatási utasításban részletezett módosítás eredményeként Vállalkozó határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 3. Teljesítési határidők, munkakezdés 3.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják:

A teljesítési határidő:

A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: a támfal építése kapcsán kiadott, az építési engedélytől való eltérést engedélyező határozat közlésétől - 2023.05.31. napjától - számított 60 naptári nap.

A határidő tekintetében Felek a Kbt. határidő számítási szabályait alkalmazzák.

- A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 4. Vállalkozói díj 4.1. pontjának második bekezdést az alábbiak szerint módosítják:

Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 2 966 780 524,-Ft

1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 38 778 881,-Ft

Nettó vállalkozói díj összesen: 3 005 559 405,-Ft

-Felek a Vállalkozási szerződés 6. Pénzügyi feltételek 6.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozó 6 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.

Vállalkozó a kivitelezési munka 15 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 30 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 40 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 55 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 70 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 85 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 15 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.

Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. Az elvégzett munka ellenértékét a Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt és Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át.

- A szerződésmódosítás dátuma: 2023. augusztus 10. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének

kezdeményezésére 2023. május 19. napján került sor.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: ELI közlekedési kapcsolatainak javítása - Szeged

Hivatkozás
További információk

A hirdetmény VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

- A 6. számú Változtatási utasításban részletezettek szerint a Zsámbokréti soron 4 m széles útcsatlakozás kiépítése (hrsz: 16473) szükséges az útpálya szélesítés rétegrendjével megegyezően, a Régi posta út kapcsán lokális útpálya megerősítés indokolt az új aszfalt kopóréteg alatt, továbbá a Régi posta út 01393/5 hrsz-ú területhez 4 m széles útcsatlakozás (bejáró) kialakítása indokolt a csapadékvíz elvezető burkolt árok lefedésével, valamint a Vinkler László utca páratlan oldalán a bejárok burkolatának (zúzottkő alapréteg és 5 cm AC-11 kopó réteg) kiépítése szükséges a vízelvezető árok és a járda közötti szakaszon. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 6 036 742,-Ft többletköltséget jelent.

- A teljesítési határidőre kihatással lévő 4. számú Változtatási utasításban részletezett módosítás eredményeként Vállalkozó határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 3. Teljesítési határidők, munkakezdés 3.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják:

A teljesítési határidő:

A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: a támfal építése kapcsán kiadott, az építési engedélytől való eltérést engedélyező határozat közlésétől - 2023.05.31. napjától - számított 60 naptári nap.

A határidő tekintetében Felek a Kbt. határidő számítási szabályait alkalmazzák.

- A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 4. Vállalkozói díj 4.1. pontjának második bekezdést az alábbiak szerint módosítják:

Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 2 966 780 524,-Ft

1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 38 778 881,-Ft

Nettó vállalkozói díj összesen: 3 005 559 405,-Ft

-Felek a Vállalkozási szerződés 6. Pénzügyi feltételek 6.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozó 6 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.

Vállalkozó a kivitelezési munka 15 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 30 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 40 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 55 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 70 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.

Vállalkozó a kivitelezési munka 85 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 15 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.

Végszámla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétel. Az elvégzett munka ellenértékét a Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt és Megrendelő műszaki ellenőre és képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át.

- A szerződésmódosítás dátuma: 2023. augusztus 10. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének

kezdeményezésére 2023. május 19. napján került sor.

Forrás: OJS 2023/S 158-502606 (2023-08-15)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 966 780 524 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-22 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 186-583170
HL-S szám: 186
További információk

- A szerződésmódosítás dátuma: 2023. szeptember 20. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített…

… ellenőrzésének kezdeményezésére 2023. augusztus 10. napján került sor.

… ellenőrzésének

kezdeményezésére 2023. augusztus 10. napján került sor.
Forrás: OJS 2023/S 186-583170 (2023-09-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (18 új beszerzések)